电力施工合同协议

电力施工合同协议（通用20篇）

电力施工合同协议 篇1

　　甲方(债权人)：

　　法人代表发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议：

　　一、工程项目及内容(工程概况)

　　1.工程名称：____________

　　2.工程地点：____________

　　3.工程内容或承包范围：__________________

　　4.图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份，客户中心一份。

　　图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。

　　二、合同工期

　　开工日期：___年___月___日(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期)，竣工日期：___年___月___日(注：工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。

　　)合同工期总天数为___天，如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。

　　如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。

　　三、承包方式：_______________________

　　四、工程总价：______________________

　　五、工付款方式

　　1.工程开工前，甲方预付乙方工程款_________元(大写：__________整)，用于工程前期线缆铺设。

　　2.设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方________元(大写：__________整)

　　3.乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大写： _________整)

　　六、工程质量及验收

　　1.乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。

　　如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。

　　3.工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙双方提请相关电力部门验收。

　　4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。

　　七、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。

　　八、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。

　　施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

　　九、设备质保、维保

　　1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技术规范符合国家法律法规要求的，否则带来的一切后果由乙方负责。

　　2、设备质保期_____年，日常维保由乙方负责。

　　十、争议：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。

　　十一、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　十二、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十三、本协议一式___页___份，甲乙双方各持____份，自双方签字盖章后生效。

　　发包方(甲方公章)： 承包方(乙方公章)：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

电力施工合同协议 篇2

　　(以下简称甲方) (以下简称乙方)

　　为了加强承发包工程的安全管理，明确甲、乙双方各自承担的安全责任，确保双方现场工作人员和设备的安全，经双方商定，就工程(含技改、故障抢修)中的安全管理责任签订协议如下：

　　第一条 甲方的权利与义务

　　1、 负责审查乙方的施工等级资质，负责审查乙方工作负责人和现场工作人员的安全资格。

　　2、明确指定专人负责分包工程的安全管理，负责向乙方工作负责人进行工程情况交底，交待现场工作内容、作业区域、停电范围、一般安全措施和危险点告知。

　　3、对工作票负签发责任

　　4、负责审查乙方制定的安全措施和技术措施，并对安全和质量情况进行监督检查。

　　5、负责审查乙方报送的竣工资料是否正确齐全。

　　6、甲方每年向乙方收取每项工程款的5%作为安全保证金，乙方在一年内没有出现任何安全质量事故的情况下一年后归还。

　　7、有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金，直至诉诸法律。

　　第二条 乙方的权利与义务

　　1、提供本企业营业执照和施工等级资质证明，确保与承接工程所需的资质相符，提供所有工作人员施工必要的技术等级和安全资格证明以及缴纳保险证明，确保作业人员持证上岗。

　　2、负责制定工程施工的安全措施和技术措施，并正确安全的组织实施。

　　3、负责组织全体工作人员学习《建设工程安全生产管理条例》、《电力安全工作规程》和技术质量标准等相关法律法规，了解工程特点和施工安全措施，督促、监督工作

　　人员遵守甲方有关规程、规定与规章。

　　4、负责工作前对工作人员交待安全注意事项，并结合实际进行安全教育;对工作票的会签和施工安全措施票的签字负责，对现场工作负责人的选派和工作人员资格负责。

　　5、负责对施工工作积极采取有效安全措施;施工现场按规定设置安全设施，对安全技术措施的执行负责，对成的工程质量和作业环境保护负责，保证工完场清、保持现场整洁。

　　6、保证施工机械、起重、运输，防护设施，安全工器具等以及个人防护用品的数量和质量，保证使用前的例行检查和定期校验。杜绝使用劣质和未经试验的产品。

　　7、整个施工期间，自觉按照《施工现场规范图册》的相关归个进行现场围挡、标识及规范化作业。

　　8、自觉接受甲方检查和监督，对被查出与施工过程中所出现的问题及时进行整改，直至甲方验收审核通过方可继续施工。

　　9、乙方为施工安全责任主体，要加强施工作业的安全管理与监督，杜绝各类不安全的作业行为。因违章作业、野蛮施工、工作失误或安全措施不力导致安全事故(包括人身伤亡事故)，乙方应负全部责任;造成甲方或第三方损失的，乙方应负责经济赔偿并承担相应法律责任。

　　第三条 本协议为年度安全协议，有效期一年，自甲、乙双方签字后即时生效。未签订本安全协议的乙方，不得承接甲方工程。

　　第四条 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方安监部门持一份备案。

　　第五条 在本协议执行期间，若有条款与上级颁发的文件精神不符，则应服从上级文件款，不再重新签订。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　负责人： 负责人：

　　安全员： 安全员：

　　年 月 日 年 月 日

电力施工合同协议 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力供电公司将 承包给 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　一 工程名称：

　　二 工程内容：

　　三 工程地点：

　　四 设计单位：

　　五 工 期：

　　六 质量标准：

　　七 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 (￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一 合同语言：汉语

　　二 适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

　　三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

　　第三条 甲乙方驻工地代表

　　一 甲方项目负责人：

　　二 乙方项目负责人：

　　三 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

　　第四条 甲方工作

　　一 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　二 负责组织辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三 根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　四 负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　第五条 乙方工作

　　一 按照国家电力工程质量验评标准，担负 施工任务。

　　二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

　　四 对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五 提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

　　六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

　　七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完

　　八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第六条 工程质量等级

　　一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二 质量评定部门：辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第七条 验收和重新检验

　　一 甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

　　三 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

　　第八条 工程预付款

　　本工程开工前不预付工程款。

　　第九条 工程款支付

　　一 工程款支付方式：支票

　　二 工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

　　第十条 竣工决算

　　一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二 乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

　　三 保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

　　第十一条 保修条款

　　一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

　　二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理

　　，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　第十二条 争议

　　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。

　　第十三条 安全施工

　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

　　第十四条 合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　第十五条 附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　负责人：

　　经 办 人：

　　年 月 日

　　乙方:

　　法人代表：

　　经 办 人：

　　年 月 日

电力施工合同协议 篇4

　　发包人(全称) (以下简称甲方)： 承包人(全称) (以下简称乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：

　　第一条、 工程概况：

　　工程名称

　　工程地点

　　第二条、 混凝土路面工程承包范围及方式：

　　1、 承包方式：包工。

　　2、 承包内容：混凝土路面及铺砖工程。

　　3、 工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。

　　第三条、 甲乙方责任：

　　1、 甲方提供施工用水、用电。

　　2、 在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。

　　3、 如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责

　　4、 乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。

　　5、 安全施工：乙方必须保证施工安全，按现行国家安全施工规范要

　　第四条、 结算方式：承包价格

　　1、 工程量结算方式：施工结束后，甲、乙双方派管理人员现场实量实测，按照实面积结算。

　　2、 承包价格：混凝土路面每平方米25元，铺小方砖每平方米12元，路牙砖每米12元。

　　3、 施工时间为13天，合同签订之日算起。

　　第五条、 付款方式：

　　第一次付款：混凝土路面浇筑完付全部工程款50%。

　　第二次付款：小方砖及路牙砖工程干完交工后，把剩下的50%一次性付清。

　　第六条、 违约责任：

　　本合同经双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。未尽事宜，甲、乙双方解决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。自合同签字之日生效，结清合同结算款后失效。

　　甲 方：(签字盖章) 乙 方：(签字盖章)

　　年月日：

电力施工合同协议 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了使我公司建设(改造)工程顺利进行，明确甲、乙双方的权

　　一、 合同文件

　　1.1、 合同文件的组成

　　1.1.1、 本合同条款。

　　1.1.2、 洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。

　　1.2合同文件使用的标准

　　1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

　　1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力

　　二、工程项目概况

　　2.1、工程名称：

　　2.2、工程地点：

　　2.3、工程性质：

　　2.4、工程施工承包内容：

　　本合同委托建设(改造)工 期

　　根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为

　　三、 委托建设(改造)管理合同价款

　　根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容，甲方委托

　　四、 本合同双方职责及权益

　　5.1、甲方

　　5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。

　　5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。

　　5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人

　　5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查，验收及后评估。

　　5.1.5、负责组织施工图纸会审，编制工程进度计划和实施方案。

　　5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法，

　　5.2、乙方

　　5.2.1、为项目的受托方，对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任，包括本合同价款的风险承担。

　　5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程，工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求，并确保本合同所述工期。

　　5.2.3、配合甲方组织的监督检查，验收和后评估。

　　5.2.4、项目竣工后，提供开工，竣工报告，及实用材料表。

　　六、工程分包

　　6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担，不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任，由分包工程引起的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约。

　　七、 量保证和验收

　　7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。

　　7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。

　　7.3、在质保期内，乙方负责处理工程遗留的质量缺陷，并承担相应的费用。

　　7.4、质保期满，甲方返还乙方质量保证金。

　　7.5、为确保工程质量，甲方随时对施工质量进行监督、检查，凡不合格工程必须限期返工。

　　7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工，保证工程质量实行终身负责，工程竣工后，由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全)，在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。

　　八、违约和处罚

　　8.1、任何一方未履行合同义务，未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任。

　　8.2、违约给对方造成损失的，视具体情况及损失大小追究违约方责任。

　　8.3、本工程的施工安全，由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。

　　8.4、本合同下述事宜不构成违约：国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。

　　九、合同的生效与终止：

　　9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　9.2、在甲方组织竣工验收合格，移交生产后一年，质保期满，返还乙方保证金，本合同即告终止。

　　9.3、合同正本两份，由甲乙双方各执一份;双方各执一份。

　　十、附件：

　　10.1、本合同附件为合同内容的一部分。

　　10.2、本合同共有3附件。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　代理人： 代理人：

　　签约时间： 年 月 日

　　签约时间： 年 月日

电力施工合同协议 篇6

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

　　年 月 日 年 月 日

电力施工合同协议 篇7

　　发包人： 承包人：

　　鉴于发包人拟委托承包人承担 工程(以下简称“工程”)的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称： 。

　　1.2 工程地点： 。

　　1.3 工程概况：

　　第2条 承包范围 承包范围：

　　第3条 合同工期

　　3.1 开工日期： 年 月 日

　　3.2 竣工日期： 年 月 日 第4条 工程建设目标

　　3.1 质量目标：：建筑工程：分项工程合格率为100%，分项目工程优良率≥98%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥95%(国标90%);安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。

　　3.2 安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。 具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。

　　3.3 进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。

　　3.4 投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。 3.5 环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。

　　第5条 签约合同价

　　签约合同价为人民币(大写)(¥)(含税)，价格构成详见《价格表》(附件)。

　　第6条 合同组成部分 下列文件为合同的组成部分：

　　6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;

　　6.2 合同协议书;

　　6.3 合同专用条款;

　　6.4 中标通知书;

　　6.5 合同通用条款;

　　6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);

　　6.7 招标文件和投标文件;

　　6.8 形成合同的其他文件。

　　上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第7条 承包人承诺

　　7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

　　7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

　　7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。

　　7.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第8条 发包人承诺

　　保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第9条 词语含义

　　本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。

　　第10条 合同生效

　　合同生效条件见合同专用条款。

　　第11条 签订日期

　　合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

　　第12条 合同份数

　　本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份;副本 8 份，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

　　发包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或 授权代表(签字)： 签订日期: 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号：

　　承包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

　　签订日期: 年 月 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号：

电力施工合同协议 篇8

　　甲方：(发包方)______________________

　　乙方：(承包方)______________________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:______________________。

　　2、工程承包方式：承包人包清工。

　　3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、布局开槽完工后，支付工程款的___________%给乙方，水电完工后支付工程款的___________% ，整体竣工验收合格后支付___________%。

　　2、双方款项住来均应出具收据。

　　3、工程结算方式：电路___________米。

　　4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装;7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。

　　甲方签字：______________________

　　乙方签字：______________________

　　签订时间：______________________

电力施工合同协议 篇9

　　甲方: _______________乙方：_______________

　　依照《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条 工程概况及承包范围

　　1、工程名称：_________行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：_________行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条 工期

　　1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日

　　第三条 甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条 乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　甲方______________乙方______________

　　日期______________

电力施工合同协议 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　交款单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：鲅鱼圈区

　　3、工程内容：

　　4、工程承包方式：包工包料

　　5、工期：工程拟定 年 月 日开工， 年 月 日竣工，工程有效工作日为 天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。

　　6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。

　　7、合同价款：合同价款为 元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。

　　二、甲乙方驻工地代表

　　1、甲方驻地代表：

　　2、乙方驻地代表：李孝辉

　　三、甲方工作

　　1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。

　　2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。

　　3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。

　　5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。

　　6、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　7、负责组织相关部门对工程进行验收。

　　四、乙方工作

　　1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。

　　2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。

　　2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。

　　七、合同价款支付

　　自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币 元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。

　　八、工程竣工验收

　　1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。

　　2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。

　　九、违约责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。

　　3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。

　　4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。

　　十、双方约定的其他事项。

　　十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。

　　十二、本合同自双方签字或盖章后生效。

　　十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方： 乙方：营口电力发展有限公司

　　法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：

　　年 月 日 年 月 日

电力施工合同协议 篇11

　　发包人：彭开飞 (简称甲方) 承包人： (简称乙方)

　　一、工程内容

　　1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

　　2、工程内容：

　　2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

　　2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;

　　2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;

　　2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;

　　2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组;

　　2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;

　　2.7、制作高压部分;

　　2.8、所有设备需可靠接地;

　　2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。

　　3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

　　4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。

　　5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

　　6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

电力施工合同协议 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：

　　一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工

　　二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部

　　三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

　　四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

　　五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

　　六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

　　七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。

　　八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

　　九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

　　十、工期：天。

　　十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。

　　十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

　　十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年 月 日

电力施工合同协议 篇13

　　发 包 人(全称)

　　承 包 人(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程内容：

　　㈠10kV 高压供电线路。

　　㈡2台630kVA 变压器安装。

　　㈢400伏低压供电线路。

　　4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： 20xx年 12 月18 日

　　竣 工 日 期： 20xx年1月17日

　　合同工期总日历天数 30 天。

　　三、工程质量标准

　　达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计

　　四、合同价款

　　本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为： 万元，大写： (含主体工程费、设计费等内容)。

　　五 工程款的拨付与结算

　　1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

　　六 、工程验收

　　工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。

　　八、工程质量保修

　　1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。

　　2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

　　3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

　　4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　九、 双方责任

　　(一)甲方违约责任

　　(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

　　(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。

　　(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。

　　(二)乙方违约责任

　　1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

　　3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。

　　4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

　　十、合同争议解决

　　1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。

　　2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。

　　4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 项目经理：电 话：传 真：邮政编码：开户银行：帐 号：合同订立时间：电 话： 传 真： 邮政编码： 开户银行： 帐 号： 年 月 日 鉴(公)证意见： 经 办 人： 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日

电力施工合同协议 篇14

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：；

　　2、工程地点：；

　　3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿.

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

　　4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：

　　账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：

电力施工合同协议 篇15

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就 小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：_________________________________。

　　二、工程地点：_________________________________。

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装。

　　四、工程承包方式：

　　包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。

　　五、合同价款

　　本合同价款为人民币：___________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.

　　六、付款和结算方式

　　按月完成工程量的___________%结算，于次月___________日前付清工程完工后付至总量的___________%，三个月后付清另___________%保修金。

　　七、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　八、材料设备供应

　　1、本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。 2、水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加___________元/平方。

　　九、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮___________%后作为结算价款付给乙方。

　　十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式___________份，甲乙双方各执___________份，均具有同等法律效力。

　　甲方：______________________ 乙方：______________________

　　单位盖章：__________________ 身份证号码：________________

　　联系电话：__________________ 联系电话：__________________

　　日期：______________________ 日期：_______________________

电力施工合同协议相关文章：