电力低压改道工程施工合同范本

电力低压改道工程施工合同范本（精选18篇）

电力低压改道工程施工合同范本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、施工内容及范围：

　　图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。

　　三、合同价款：

　　本合同工程总造价为元(大写： 元)(包含本工程施工所需的全部费用)。

　　四、承包方式：

　　以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。

　　五、施工工期：

　　必须在 年 月 日前竣工通电且电业局手续完备。

　　六、使用材料、规格：

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%;

　　7.2所有工程完工，乙方出示 市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保

　　7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。

　　八、质量要求：

　　本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。

　　十、双方权利和责任

　　甲方：及时支付工程款。

　　乙方：

　　1、负责协调供电相关部门的内、外部关系;在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施 工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;

　　2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要 求;

　　3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方 承担;

　　4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;

　　5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳;如果出

　　现不文明施工现象，或者造成 的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。

　　十一、事故处理及安全防护：

　　乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

　　十二、成品保护及维护：

　　工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区

　　十三、工程移交：

　　工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。

　　十五、违约责任：乙方违反本合同第五条工期约定和7.2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。

　　十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由 仲裁委员会裁决。

　　十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　法人代表(签字)： 法人代表(签字)：

　　或委托代理人： 或委托代理人：

　　签订日期： 签订日期：

电力低压改道工程施工合同范本 篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承建东莞市 高低压配电安装工程，双方本着平等协商，互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守：

　　一、工程名称： 高低压配电工程

　　二、工程地址：东莞市

　　三、工程承包范围及内容 高低压配电工程，含相关工程的图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切费用(包括与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作以及负责完成总包单位的低压报建工作)。

　　具体内容如下：

　　3.1 施工图： 变配电工程施工图所包含的全部内容。

　　3.2 具体承包范围：

　　A. 高压柜的供货及安装。

　　B. 高压柜到变压器桥架、电缆的供货及安装。

　　C. 变压器的供货及安装，变压器到低压柜的母线、电缆的供货及安装。

　　D. 低压柜的供货及安装，低压柜之间的母线、电缆的供货及安装。

　　E. 发电机至低压联络柜的电缆(不包含发电机设备及安装)的供货及

　　F. 高、低压柜前后的绝缘橡胶垫、绝缘工具、电房内消防、防鼠闸板、

　　G. 变配电室内的接地系统。

　　H. 高、低压柜的基础槽钢。

　　I. 配合发电机、消防联动调试。

　　J. 高低压配电工程图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验

　　3.3 在设计图纸范围内但不属于本次承包范围的项目：

　　A. 电缆沟。

　　3.4 总包配合费：施工过程中需要土建单位配合预留孔洞、预埋线管、开

　　3.5 施工措施项目费(包括环境保护、安全文明施工、临时设施、夜间施

　　3.6 材料的采购保管费、材料送检费、材料运输、卸车费，调试费、施工

　　四、工程的造价及承包方式

　　4.1 合同价款：按本合同约定内容，本工程含税包干总造价为：人民币 元整(￥ 元)，其中设备价为： 整(￥ 元)，设备价具体为变压器(￥ 元)、高压配电柜(￥ 元)、母线槽(￥ 元)、低压配电柜(￥ 元)。

　　4.2 结算方式：

　　4.2.1 本工程实行大包干，工程造价一次包死：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包设计、包审图、包报建、包通过相关部

　　4.2.2 因甲方要求引起工程变更而引起的增/减的费用，结算时按投标时确定的合同单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似项目可作为结算依据的，则按 年《广东省安装工程综合定额》二类地区及有关计价文件计价取费，计价程序表按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《 年安装工程定额计价程序表》，人工按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《东建函 号》文件计算。若定额及合同单价中都无此项目的，双方协商解决。

　　五、工期与保修期

　　5.1本工程工期为接到项目部发的开工令起 个 日历天，此工期包括竣工验收及停电接驳、送电时间在内。工程如不能按期完工，每延期一天，处以5000元的罚金，上不封顶。如遇下列情况者，经甲方代表和监理工程师共同签证后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

　　5.1.1因甲方要求而增加或变更工程内容达10%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商顺延工期。

　　5.1.2 因集中抄表或非乙方施工的低压工程影响，双方应协商顺延工期。

　　5.1.2甲方在计划的分段施工工期内，不能按合同交付乙方施工场地，施工用水源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工。

　　5.1.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。

　　5.2 本工程保修期为二年，质量保证金为合同价的5%。

　　六、材料价格

　　6.1主要材料和设备按“甲定乙供”的方式采购。 “甲定乙供”材料设备种类有：变压器、高低压柜、母线(具体见附件);电缆品牌为：广州南洋电缆有限公司生产的“南牌”电缆、深圳市金龙羽集团有限公司生产的“金龙羽”电缆、深圳市大为集团有限公司生产的“新威讯”电缆。甲定乙供：是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量，由甲方确定材料、设备的厂家、

　　七、设计变更

　　7.1 设计变更指合同签署后，工程在设计(包括品质和数量)上的改变。设计变更必须以经甲方确认的设计院书面通知为准。

　　八、工程的质量标准及技术要求

　　8.1 本工程按国家现行有关安装工程质量检验评定标准一次性通过验收，工程质量达合格标准。如工程质量达不到标准，承建商将被处以工程造价的2%金额作罚金.相关系统必须通过相关公司的验收。

　　8.2 本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家/省/市颁发的有关建筑安装工程施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务。工程承包商未按设计及规范要求施工，甲方有权制止，直至通知其停工整顿。由此造成延误工期及其经济损失，由乙方负责。

　　九、双方权利义务

　　9.1甲方权利义务

　　9.1.1选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题，对工程质量及进度进行监督。

　　9.1.2接到乙方通知，甲方必须在24小时内派人对隐蔽工程进行验收，否则视为合格。

　　9.1.3 按合同规定支付工程款。

　　9.1.4 协助乙方提供用水、用电的接驳点，水电费用乙方自理。

　　9.1.5 提供报建所需文件，如因甲方原因不能及时报装而影响工期的，甲方给予工期顺延签证。

　　9.2乙方权利义务

　　9.2.1按设计图纸及国家、东莞市有关规范或规定组织施工，确保工程质量和施工进度。

　　9.2.2负责如期保质交工，并负责施工图报建及供电方案的审批通过。供电公司提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行，保证工程验收合格，若

　　9.2.3负责完成总包单位的低压报建工作，做好与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作。

　　9.2.4做好工程施工记录，隐蔽记录，汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。

　　9.2.5服从甲方现场施工管理，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工，修改的费用。

　　9.2.6负责向土建总包单位交纳安装费的2%作为土建配合费。

　　9.2.7材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。

　　9.2.8负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。

　　9.2.9负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失乙方自行负担。

　　9.2.10负责提供 2 套竣工图及竣工资料给甲方。

　　9.2.11乙方应按安全施工有关规定，采取严格科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

　　9.2.12乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席(或迟到)，否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。

　　9.2.13乙方在收到甲方中标通知后10日内或者在双方签订施工合同后3日内，将《施工组织设计书》提交甲方审查批准后执行。逾期提交，乙方每日应承担1%的违约金。

　　9.2.14甲方在配电房土建可以满足乙方施工条件的前5天将开工令送达乙方，乙方在接到甲方开工令后必须按开工令指定的日期进场施工，若不进场施工，经甲方和监理公司共同确认以后，乙方每日按合同总造价1%承担违约责任，超过3天没进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

　　9.2.15乙方接到甲方的开工令后，乙方必须按开工令规定的日期进场施工，否则，乙方每延迟一天应承担合同总额1%违约金，超过三天没有进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

　　9.2.16乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设

　　9.2.17乙方工程项目负责人： ，联系电话： 。

　　9.2.18如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后，乙方应在十五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。

　　9.2.19原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工，每次金额在1000元之内的不计取该费用，不做签证处理。

　　十、工程款支付：

　　10.1付款方式：

　　10.1.1 乙方进场施工后，凭付款审批单，甲方支付合同含税包干总造价的 15 %作为预付款;

　　10.1.2 配电设备安装完成后支付至合同含税包干总造价的60%;

　　10.1.3工程全部完工通电之前支付至合同含税包干总造价的75%;

　　10.1.4 整个工程通过供电局及甲方、监理公司验收合格、通电、办理完移交手续，甲方凭供电局及甲方、监理公司签署的验收合格证，付至合同含税包干总造价的85%;

　　10.1.5 验收合格后二个月内办理结算，结算完成且经双方确认后付至结算总额的95%，留5%的工程款作为保修金。竣工验收期满一年后付结算总额的3%，余结算总额的2%在二年保修期满后付清(保修金不计利息)。施工完毕交付使用后，除因甲方人员使用不当或自然灾害原因外，一切保修责任由乙方负责。

　　10.1.6每次工程款支付时，乙方需提供等额有效发票，否则甲方有权拒付工程款。

　　十一、廉洁条款

　　11.1乙方在双方合作期间(包括合同招投标、签订、履行、预结算、保修

　　十二、违约责任

　　12.1合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

　　12.2违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

　　12.3乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和东莞市电力主管部门要求，如有违反，经甲方与监理方共同认定，乙方须承担工程总造价的30%的违约金，此条款不影响本合同其它条款独立生效。

　　12.4若乙方不遵守合同条款或中途退场，乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外，还须承担合同价20%的违约罚金。

　　12.5乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为并造成成严重后果的，一经查实将视情节严重程度对乙方处以每次5万至20万的罚款，且承担造成的全部经济损失。

　　12.6因乙方管理不善而引起一切纠纷、闹事，如发生一次罚款5万元，并承担因此造成的全部经济损失。

　　十三、争议解决的方式

　　13.1履行合同若发生其它争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若协商仍不能解决，可向工程所在地的人民法院起诉。

　　十四、其他事项

　　14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　14.2本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　14.3本合同廉洁条款、质量保证条款以及乙方资质材料，甲方可以向社会公开，接受社会各方监督，如有虚假，一经核实，甲方有权按本合同处罚。

　　甲方(公章)：

　　法人代表或其委托代理人(签章)：

　　乙方：(公章)

　　法人代表或其委托代理人(签章)：

　　联系人：

　　联系人电话：

　　签约日期：

电力低压改道工程施工合同范本 篇3

　　发包方：(简称甲方) 天下石仓(天津)有限公司 承包方：(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称:天下石仓1#地二期高低压配电工程

　　1.2 工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内

　　1.3 工程内容：按工程设计图纸内容(配电室土建除外)的

　　1*1000KVA配套高低压供配电设施(接地，设备槽钢，照明系

　　1.4 承包范围：见招标文件及工程设计图(不含计量，负控甲方提供)

　　1.5承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、

　　1.6合同价款：本工程造价：1400000.00 元(含税价)

　　1.7合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、

　　二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费(包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等)、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利

　　第二条：.技术规范及标准

　　本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。

　　IEC-298-1981《交流金属封闭开关设备和控制设备标准》;

　　DL404-91《户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件》。

　　IEC60298《交流金属封闭开关设备和控制设备》

　　GB3906-20xx《3-35KV交流金属封闭开关设备》

　　GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

　　GB1984-89《交流高压断路器》;GB1208-87《电流互感器》

　　GB311《高压试验技术》; SD/T318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

　　400V低压开关柜技术规范

　　1.标准及规范

　　产品制造应符合以下标准：

　　国家标准GB7251《低压成套开关设备》

　　国际标准IEC439《低压成套开关设备及控制设备》

　　国际标准IEC290的有关要求。

　　主要设备清单

　　见图纸：1)略

　　2)产品型号按图纸执行，品牌及生产厂家甲方指定3家从中选用。

　　第三条：工程期限

　　2.1 全部工程开工日期：本工程定于 20xx 年 6 月 4 日开工。

　　2.2 设备进场安装日期20xx 年 6 月 18 日。

　　2.3 全部工程竣工日期：本工程定于 20xx 年 7 月 8 日竣工。

　　2.4 全部工程总日历天数 / 天。

　　第二条 工期延误与工期奖罚

　　3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期

　　3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时间内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

　　3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　3.3.1 设计变更。

　　3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

　　3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

　　3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

　　3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造

　　第四条 甲方工作

　　4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

　　4.2 甲方提供施工电源，乙方自行解决施工所需的材料及工具。

　　4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　4.4 甲方在开工前15天将工程施工图1份及有关技术资料提供给乙方。

　　4.5 组织设计院、乙方进行图纸回身，并向乙方进行设计交底。

　　4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。

　　第五条 乙方工作

　　5.1 按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

　　5.2 乙方应在 20xx 年 6 月 10 日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方，甲方应在 3 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。

　　5.3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

　　5.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生

　　5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　5.6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

　　5.7 乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。

　　第六条 价款支付与调整

　　6.1、设备到场三天内付总工程款20%。供电后一周付至总工程款95%(付95%工程进度款时承包人必须先提供工程款全额发票。)

　　6.2、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票，具体分以下几种情况：

　　6.2.1天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。

　　6.2.2天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案，然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。)

　　第七条 材料设备供应

　　7.1 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证及材质证书。

　　7.2 根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。

　　第八条 质量与验收

　　8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进

　　8.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

　　8.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

　　8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可见竣工验收。

　　8.5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如提前使用，即视为竣工验收。

　　8.6 乙方在验收后 6 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图3套。

　　第九条 设计变更

　　9.1 施工中如需变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。

　　9.2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。

　　9.3 由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

　　第十条 竣工结算

　　10.1甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实，给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的，减少的部分如实扣除;

　　10.2合同外工程量变更计算：

　　10.2.1增加或减少的工程量以现场实际丈量计算，丈量需经甲方及监理的确认。

　　10.2.2若合同内有相对应子目，则单价=投标单价×合同总价/投标总价; 10.2.3若没有相对应子目，双方协商价格。

　　10.3经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。

　　第十一条 工程保修

　　11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的10%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。

　　11.2 保修项目及保修期限。

　　11.3 保修期间，因施工质量问题，经甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

　　第十二条 争议，仲裁

　　12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列 2 种方式解决：

　　①向 天津市 仲裁委员会申请仲裁;

　　②向人民法院起诉。

　　第十三条 甲、乙方驻工地代表

　　13.1甲方驻工地代表姓名： 焦发国

　　第十四条 合同附件

　　14.1 在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。

　　14.2 招标文件

　　第十五条 合同份数及有效期

　　15.1 本合同一式 3 份。甲方 2 份，乙方 1份。

　　15.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　15.3本合同附件与本合同具有同等法律效力

　　发包方(盖章)： 承包方(盖章)：

　　单位地址： 单位地址：

　　法定代表人(盖章) 法定代表人(盖章) 委托代理人(盖章) 委托代理人(盖章) 电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

电力低压改道工程施工合同范本 篇4

　　建设工程施工补充协议发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下： 

　　一、工程概况

　　工程名称： 工程地点：

　　工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、

　　排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，建筑工程补充合同范本。

　　资金来源：自筹。 

　　二、双方明确工程范围为：

　　地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰

　　等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。 

　　三、合同工期确定为：

　　开工日期： 竣工日期： 

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。 

　　五、合同价款

　　本合同包干总价(含税)为￥： 元(大写： )。 

　　合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。 

　　六、适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。

　　七、双方对一般权利和义务补充明确如下： 

　　1、发包人工作

　　1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作

　　(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。

　　(2)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。

　　(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：

　　1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;

　　2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。

　　(4)双方约定发包人应做的其他工作： 无。

　　1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。 

　　2、承包人工作

　　2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责，合同范本《建筑工程补充合同范本》。

　　(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。

　　(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。

　　(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。

　　(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。

　　(9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。

　　(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。

　　(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。 

　　(12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。 

　　(13)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。 

　　八、施工组织设计和工期 

　　1、进度计划

　　1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：_年 月 日前重新确定并提供。

　　1.2上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。

　　2、工期延误

　　2.1双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延;

　　2.2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第1项所确定的进度计划，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

　　2.3因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款10000元(人民币壹万圆整)，累计计算。

　　2.4承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

　　2.5工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 九、质量与验收 1、质量要求

　　1.1承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。

　　1.2达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。

　　2、隐蔽工程和中间验收

　　2.1中间验收部位：所有分部分项工程及工序。

电力低压改道工程施工合同范本 篇5

　　委托方： ( 以下简称甲方)

　　居间方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：

　　一、甲方委托乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。

　　二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)

　　1、项目工程名称：

　　2、项目工程地点：

　　3、项目工程内容：

　　4、项目工程造价：

　　三、居间费用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。

　　2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。

　　3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

　　四、居间费用(报酬)付款方式：

　　1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。

　　2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。

　　五、违约责任：

　　甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

电力低压改道工程施工合同范本 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。

　　四、工程范围及单价：

　　(一)科技活动室(按图纸施工)

　　(1)填方242㎡，合同单价25元㎡，合价53550元

　　(2)科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡，合同单价860元㎡，合价77400元(含基础包干施工，阳台部分单价430元㎡)。

　　(3)深3m，直径0.8m,基桩8颗，合同单价600元颗，合价4800元。

　　(4)公厕(8平方米，男3女2，砖木带0立方化粪池)，合价7500元。

　　五、项目工程实施期限：年月日开始动工，至年月日前所有项目全部竣工

　　六、相关要求说明：、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责;2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收;3、浇砼路面时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面;4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责;5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。

　　第二条、工程验收、结算及工程款支付

　　一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金(占项目投资的__年后支付。

　　第三条、双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务。、负责协调线型调整涉及用地;2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘;3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;4、按合同约定支付工程款。

　　二、乙方的权利和义务。、本合同签订后5天内，进场完成施工准备;2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工;3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;4、做好现场设备、材料的管理工作;5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。

　　第四条：违约责任

　　一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。

　　二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的‰(除自然天气造成不能正常施工外)。

　　四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。

　　第五条：附则

　　本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。

　　甲方法人：(公章)乙方法人：(公章)

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　签订地点：

电力低压改道工程施工合同范本 篇7

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

　　2、 工程地点：泉州市商贸学校

　　3、 工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。

　　4、 承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

　　第二条 承包形式与工程造价

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造价：

　　⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币

　　⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币

　　⑶、以上两项工程合计人民币

　　第三条 工程结算和付款方法

　　1、工程增加项目结算形式： 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20__年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

　　2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

　　3、资金开户银行：

　　甲方开户银行： 帐号：

　　乙方开户银行： 帐号：

　　第四条 工程施工期限及竣工验收。

　　1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

　　2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

　　3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

　　4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。

　　第五条 工程质量

　　1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

　　2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

　　第六条 甲、乙双方分工协作

　　1、甲方应负责：

　　(1)甲方派 为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

　　(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

　　(3)施工前应做施工现场的三平一通，提供设计标高。

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

　　(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

　　(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

　　2、乙方应负责：

　　(1)乙方派 为本工程的负责人。

　　(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

　　(3)确保施工有计划进行。

　　(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

　　(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

　　第七条 其他事项

　　第八条 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

电力低压改道工程施工合同范本 篇8

　　甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。

　　一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。

　　二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。

　　三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

　　四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。

　　五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

　　六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

　　七、施工规格要求：

　　1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分;

　　2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指

　　八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。

　　九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

　　十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

　　十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

　　十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一， 如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

　　甲方代表签字如下：

　　乙方代表签字如下：

　　年月日：

电力低压改道工程施工合同范本 篇9

　　(甲方)建设需要，经同意委托由江苏宜安建设有限公司(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程具体情况，特订本施工合同，共同遵守执行。

　　一、 工程内容

　　工程开竣工日期：20xx年2月20日至20xx年3月30日 工程地点： 无锡新区新畅南路5号

　　二、 承包方式：按规定实行包工包料

　　三、 付款办法：

　　1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开 具工程款发票给甲方。

　　2.乙方开户银行：工商银行无锡市蠡园开发区支行账号：11030233

　　四、 材料供应：施工所需材料由乙方组织供应。

　　五、 工程变更：乙方应按照图纸为依据组织施工，如果实际需要变更，甲方必须办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

　　六、 工程质量：

　　1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。

　　2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担，如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

　　3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访，如果施工不善乙方应负责修补或返工。

　　七、工程竣工验收：乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。 八、甲乙双方协同对职工加强安全生产教育，如乙方出现安全事故有乙方负全责。

　　九、本工程：甲方指定 为工程负责人

　　乙方指定 偰云真 为工程负责人

　　双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。

　　十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

　　十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电力低压改道工程施工合同范本 篇10

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　5、合同价款：合同总价每公里____万。单位造价每平方米____元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

　　二、技术要求

　　1、路面为____cm厚水泥混凝土路面，宽____米。

　　2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。

　　3、cm厚灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、路基处理

　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、发包人的权利和义务

　　发包人委派的业主代表：

　　姓名：职务;

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　2、发包人主要工作：

　　负责场地三通一平;

　　3、承包人的权利和义务

　　项目负责人姓名：

　　项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　4、承包人主要工作：

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：

　　五、工程价款的支付

　　本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

　　八、本合同一式两份

　　甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

　　发包人：(签章)

　　年月日

　　承包人：(签章)

　　年月日

电力低压改道工程施工合同范本 篇11

　　建设单位(甲方)：

　　施工承包单位(乙方)：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 工程名称：

　　质量要求： 工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币 ￥： 元 工程期限： 201 年 月 日起至 201 年 月 日止

　　甲乙双方的责任与权利：

　　一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　三、乙方在组织施工中必须坚持质量第一的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。

　　五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。

　　六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。

　　合同份数及相关说明：

　　一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;

　　二、本合同自双方签订之日生效。

　　三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

电力低压改道工程施工合同范本 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　第一章总则

　　1、工程名称：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程N3标段。

　　2、工程地点：府谷县。

　　3、承包范围和内容：

　　(1)承包范围：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。

　　(2)承包内容：

　　本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。

　　4、承包方式：

　　(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

　　(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。

　　(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

　　第二章工程期限

　　1、本项工程自签定合同之日起，于20__年6月10日开工，至20__年8月10日结束。

　　2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

　　3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

　　4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。

　　第三章安全生产与文明施工

　　1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

　　2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

　　3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

　　第四章双方义务

　　1、甲方合同义务

　　(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

　　(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

　　(3)依照约定支付乙方工程款。

　　2、乙方合同义务

　　(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。

　　(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。

　　(3)乙方在施工期间食宿自理。

　　第五章工程款结算方式

　　1、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面层元/平方米，培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

　　2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。

　　第六章纠纷解决办法

　　甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

　　第七章附则

　　1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。

　　甲方：(签章)

　　法人或授权代理人：

　　乙方：(签章)

　　法人或授权代理人：

　　年月日：

电力低压改道工程施工合同范本 篇13

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造价

　　工程造价为： 元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承

电力低压改道工程施工合同范本相关文章：