石材安装包清工合同书

石材安装包清工合同书（精选3篇）

石材安装包清工合同书 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方依据《民法典》及其它有关规定，就甲乙双方石材安装相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：

　　三、质量要求：线条要垂直，接缝要均匀，无明显缺边掉角，大角通顺，具体按国家标准验收。

　　四、施工期限：从 年 月 日起至 年 月 日

　　五、安装单价：详见附件1

　　六、付款方式：

　　1、因本工地施工成本较高，乙方进场后，甲方预付工程款元整，其他付款按每栋门套安装完后予以结清。

　　2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。

　　七、结算方式：按现场的实际安装数量为准结算。

　　八、其它约定事项：

　　1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;

　　2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项，遵守工地的文明施工公约，遵守各种规章制度。

　　3、甲方应向乙方提供员工宿舍，及搭脚手架所有需要材料，如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。

　　4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。

　　5、现场如有变动或是增加部分，其价格及相关事宜另行商议签定。

　　九、违约责任：合同签订后具有同等法律效应，甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款，如有争议双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　联系地址： 联系地址：

　　合同订立时间

石材安装包清工合同书 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程内容

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.承包范围： 干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。

　　4.工程造价:现场暂估量为 ㎡，安装费 ㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币

　　5.结算方式：本合同为固定单价合同，单价一次包死，期间不再调整，结算面积以实际完成工程量计算。

　　6.工期：施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工，如因乙方原因延误工期，给甲方造成损失，乙方应承担违约责任，包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。

　　二、施工要求

　　1.乙方必须按图施工，图纸变更需经项目经理认可。

　　2.工程质量要求：安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行，严格施工，确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。

　　3.安全生产：乙方人员进场后，应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度，服从现场人员指挥。按国家、北京市政府有关施工规范要求，

　　安全施工，杜绝现场安全事故，承担安全责任，一旦发生安全事故乙方负全部责任，若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。

　　4.工程保修：本安装工程保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修，如遇使用不当或人为损坏，乙方免人工费维修，材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后，乙方负责维修，费用由甲方或业主方承担。

　　三、劳保与工具

　　1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同，办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

　　2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。

　　3.乙方自备必要的安装工具

　　4.甲方提供宿舍。

　　四、双方责任

　　1.甲方责任：

　　(1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。

　　(2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。

　　(3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。

　　(4)负责按时支付安装费用。

　　2.乙方责任:

　　(1)若工程质量不符合合同规定，不能通过甲方、总包方、监理方的验收，乙方负责返工返修直至符合要求，乙方承担由此造成的一切损失。

　　(2)由于乙方的责任造成的工期延误，所有损失由乙方负责。

　　(3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员，如违反责任自负。

　　(4)成品保护：乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。

　　3.如遇不可抗力造成损失，双方损失各自承担。

　　五、付款方式

　　人员进场资金自备，其次每月向甲方提报工程完工量，经甲方项目部核对工程量，按完成工程量的80%支付安装款，以此类推，竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期满后付清。

　　六、本合同一经鉴定，双方应当遵守，不得无故解除，如有违约，给对方造成经济损失的，按有关规定给予对方赔偿。

　　七、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　负责人 负责人：

　　日期： 日期：

石材安装包清工合同书 篇3

　　甲方:

　　乙方:

　　一、工程内容

　　1.工程名称:

　　2.工程地点:

　　3.承包范围: 干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。

　　4.工程造价:现场暂估量为 ㎡，安装费 ㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币

　　5.结算方式:本合同为固定单价合同，单价一次包死，期间不再调整，结算面积以实际完成工程量计算。

　　6.工期:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工，如因乙方原因延误工期，给甲方造成损失，乙方应承担违约责任，包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。

　　二、施工要求

　　1.乙方必须按图施工，图纸变更需经项目经理认可。

　　2.工程质量要求:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行，严格施工，确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。

　　3.安全生产:乙方人员进场后，应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度，服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求，

　　安全施工，杜绝现场安全事故，承担安全责任，一旦发生安全事故乙方负全部责任，若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。

　　4.工程保修:本安装工程保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修，如遇使用不当或人为损坏，乙方免人工费维修，材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后，乙方负责维修，费用由甲方或业主方承担。

　　三、劳保与工具

　　1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同，办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

　　2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。

　　3.乙方自备必要的安装工具

　　4.甲方提供宿舍。

　　四、双方责任

　　1.甲方责任:

　　(1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。

　　(2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。

　　(3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。

　　(4)负责按时支付安装费用。

　　2.乙方责任:

　　(1)若工程质量不符合合同规定，不能通过甲方、总包方、监理方的验收，乙方负责返工返修直至符合要求，乙方承担由此造成的一切损失。

　　(2)由于乙方的责任造成的工期延误，所有损失由乙方负责。

　　(3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员，如违反责任自负。

　　(4)成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。

　　3.如遇不可抗力造成损失，双方损失各自承担。

　　五、付款方式

　　人员进场资金自备，其次每月向甲方提报工程完工量，经甲方项目部核对工程量，按完成工程量的80%支付安装款，以此类推，竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期满后付清。

　　六、本合同一经鉴定，双方应当遵守，不得无故解除，如有违约，给对方造成经济损失的，按有关规定给予对方赔偿。

　　七、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字之日起生效。

　　甲方: 乙方:

　　负责人 负责人:

石材安装包清工合同书相关文章：