物流轨道建设施工合同

物流轨道建设施工合同（精选35篇）

物流轨道建设施工合同 篇1

　　发包方(以下简称甲方)：

　　代表人：

　　地址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　代表人:

　　身份证号:

　　地址：

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地点：

　　2.工程范围：

　　3.承包方式：

　　3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。

　　3.2施工用水电费由乙方承担。

　　3.3本合同执行清单价结算，按甲方要求 天完成主体，总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。

　　3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;

　　3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;

　　4.工期

　　总工期： 日历天。

　　开工日期：　 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二条 双方代表

　　1.甲方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　2.本工程实行甲方代表负责制，甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。

　　3.乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;

　　4.1甲方工作

　　4.1.1合同开工前3天，提供施工所需要场地。

　　4.1.2合同开工日期前3天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。

　　4.1.3如乙方不按合同要求进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。

　　4.2乙方工作

　　4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定，接受甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合，服从甲方对分包工程的协调。

　　4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;

　　4.2.3 在乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。

　　4.2.4遵守当地市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，并办理有关手续。

　　4.2.5遵守当地市政府和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。

　　4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。

　　4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责成品保护，工程竣工后3天内清理现场，做到工完场清。

　　4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

　　4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险，确保施工安全和第三者的安全，在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。

　　4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。

　　4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题，所需人工、材料、机械费用由乙方承担。

　　4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。

　　4.3 施工组织设计及进度计划

　　乙方在合同签订生效后3日内，将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。

　　第三条　工期顺延

　　1.以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延;

　　1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;

　　1.2甲方不能按约定期限交出施工场地，清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

　　1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

　　第四条 工程验收

　　乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收，并有义务配合甲方进行工程总验收。

　　第五条　合同价款及支付

　　1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。

　　2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整)，工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整)，工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整)，余款质保期满后一次性支付给乙方。

　　3.质保期： 年。

　　第六条 其他条款

　　1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决，若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。

　　2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。

　　3.本合同经双方盖章签字后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 日期：

物流轨道建设施工合同 篇2

　　发包方： (以下简称甲方)　　承包方：(以下简称乙方)　　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：　　

　　一、 工程范围及内容：　　

　　1、 乙方承建甲方位于____县民和路以北、嘉禾西地块的施工围墙工程;　　

　　2、 该围墙的具体做法见乙方提供的`施工图;　　

　　3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用;　　

　　4、 该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15砼垫层，300宽300高C20钢筋砼地梁，墙体为240墙。墙身高度为500，墙柱高度为2200，每约4100为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。　　

　　二、 工程质量：　　

　　1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准;　　

　　2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;　　

　　3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。　　

　　三、 工期：　　严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从________年____月____日开始进场，________年____月____日前完工。　　

　　四、 工程价款及支付：　　

　　1、工程价款：　　A： 本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元

　　(此价格不含木桩价格，另计)，暂定总长为120 ,具体以实际发生量为准;工程价款为

　　3.6万元左右;　　B: 本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度

　　1.7)，单价为200元,暂定总长为120 , 工程价款为

　　2.4万元左右;　　C：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2)，单价为120元 ，暂定总长100 ，工程造价为

　　1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。　　

　　2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后____日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期________年满后1____日内无息付清。　　

　　四、成品及半成品保护：　　

　　1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;　　

　　2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;　　

　　3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费)，乙方方可进行维修处理。　　

　　五、甲方责任、权利、义务　　

　　1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;　　

　　2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;　　

　　3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题;　　

　　4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。　　

　　六、乙方责任、权利、义务　　

　　1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;　　

　　2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象;　　

　　3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工;　　

　　4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。　　

　　七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。　　

　　八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可____县人民法院起诉。　　

　　九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。　　

　　十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

物流轨道建设施工合同 篇3

　　发包人：___________

　　承包人：___________

　　按照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则，就___围墙工程施工承包事宜，签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、承包范围

　　按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图

　　一)实际工程量以现场施工的实际发生量计算。

　　二)本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程单价本工程采用单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。永久性围墙块石基础220元。体积约1383,总价永久性围墙上部墙体210元。体积约410,总价86100元临时性围墙(含基础)190元。体积约220,总价41800元现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进行结算。

　　2、工程单价说明：

　　⑴块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800的，块石基础的宽度改为800。

　　⑵围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。

　　⑶临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。

　　⑷以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。

　　3、付款方式

　　⑴本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。

　　⑵本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。

　　⑶本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。

　　⑷本工程所有承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙________年质量保修期满，扣除围墙维修费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。

　　四、质量要求

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。

　　2、本工程为清水墙体，围墙上所有勾缝必须美观，线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　五、工期(60个日历天)

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　由于甲方原因推迟交付的，由甲方提供相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延。

　　六、甲乙双方责任

　　1、甲方责任

　　⑴按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。

　　⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五给予乙方利息。

　　2、乙方责任

　　⑴处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。

　　⑵按工期要求进行施工，逾期不交付使用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。

　　⑶加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的39;安全文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。

　　⑷施工现场所有材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。

　　⑸乙方有成品保护义务，在本小区交付使用前，所有围墙均为成品保护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。

　　七、其他

　　1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，请求人民法院解决。

　　2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。

　　本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　经办人：___________经办人：___________

　　联系电话：___________联系电话：___________

物流轨道建设施工合同 篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条房地标示：本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条房屋面积：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后____月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　(一)甲方未依约定付款办法的39;规定交付价款时。

　　(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　(三)因不可抗力的原因如天灾人或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条保固期限：本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

　　第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

　　(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条付款办法：本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　第十条贷款办法：本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

　　第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(

　　第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与

　　第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

　　第十二条本约房屋如乙方非因

　　第五条的情形而逾期交屋时，其每逾____日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行________年期定期存款利息计算)退还甲方。

　　第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

　　(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

　　(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

　　(三)本契约房地移转登记及质押款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

　　(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

　　(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

　　第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

　　第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

　　第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

　　(一)本户水电基本费用。

　　(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

　　(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

　　(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。

　　(五)本房屋有关公共管理费用的分担。

　　第十八条本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后，甲方应付清列款项税费等，乙方始行交屋，甲方如不协办或迟延逾期的，致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约，并应负赔偿乙方一切损失之责。

　　(一)缴付本约

　　第十四条

　　第一、三、四项约定应付的税捐。

　　(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。

　　(三)付清因逾期付款的滞纳金。

　　(四)付清本房屋的所有优惠贷款。

　　第十九条通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局

　　第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。

　　第二十条其他事项：

　　(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。

　　(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条本契约的约束与效力：

　　(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　(二)本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条未尽事宜：本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条契约分存：上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________

　　代表人(签字)：_________

　　住址：_________

　　住址：_________

　　身份证号码：_________

　　身份证号码：_________

　　电话：_________

　　电话：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　签订地点：_________

物流轨道建设施工合同 篇5

　　发包人(全称)：_______________________

　　承包人(全称)：_______________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：_______________________

　　工程地点：_______________________

　　工程内容：_______________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：________________________

　　资金来源：_______________________

　　第二条 工程承包范围

　　承包范围：_______________________

　　第三条 合同工期

　　开工日期：_______________________

　　竣工日期：_______________________

　　合同工期总日历天数_____________天

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准：_______________________

　　第五条 合同价款

　　金额(大写)：___________元(人民币)￥：__________元。

　　第六条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书。

　　2、中标通知书。

　　3、投标书及其附件。

　　4、本合同专用条款。

　　5、本合同通用条款。

　　6、标准、规范及有关技术文件。

　　7、图纸。

　　8、工程量清单。

　　9、工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第十条 合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：_______________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　发 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

　　住 所：_______________________ 住 所：_______________________

　　法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

　　委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

　　电 话：_______________________ 电 话：_______________________

　　传 真：_______________________ 传 真：_______________________

　　开 户 银 行：_______________________ 开 户 银 行：_______________________

　　账 号：_______________________ 账 号：_______________________

　　邮 政 编 码：_______________________ 邮 政 编 码：_______________________

物流轨道建设施工合同 篇6

　　委托方（甲）：__________________________________________

　　承包方（乙）：__________________________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

　　一、工程范围：

　　砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

　　二、质量及砌筑形态要求

　　采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。

　　质量要求：

　　1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

　　2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

　　三、计量及计价标准

　　1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

　　2、增加墙墩按360mm厚，高度2.4米计，每米综合单价440元/m;

　　3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（2.2米高）的延平米计价。

　　四、付款方式

　　协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

　　五、施工工期：

　　自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

　　六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

　　七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

　　八、未尽事宜由双方协商解决。

　　注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期:______________

物流轨道建设施工合同 篇7

　　××大学(甲方)

　　立合同单位：建筑公司(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。

　　二、全部建筑预算为人民币×万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的×％，其余部分在验收后三个月内一次付清。

　　三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。

　　四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的×％实施赔偿。

　　五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。

　　六、合同自签订之日起生效。

　　××大学基建处(甲方)(盖章)

　　建筑公司(乙方)(盖章)

　　×年×月×日

物流轨道建设施工合同 篇8

　　建设单位：**乡人民政府 （简称甲方） 承建单位：（简称乙方） 为了保质保量完成**村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、 工程名称：**乡**村农田水利建设工程;

　　2、 工程地址：**乡**村新农村

　　3、 承包范围：衬砌渠道三公里

　　4、 承包方式：包工包料

　　5、 承包工期：工程自 年月日开始至年 月 日完工；

　　6、 工程总造价： 元

　　（1）衬砌渠道及配套工程元；

　　（2）其他元；

　　二、施工要求

　　1、渠道衬砌采用砼“U”型断面槽，纵坡1/1000，渠道为C15砼预制，渠深0.40m,渠口宽0.43m，砼衬砌厚度0.05m；渠道每隔50—100m设一道伸缩缝，采用聚氯乙烯胶泥填塞。U型槽勾缝一般分两边进行，缝宽控制在

　　15—25m。渠道砼衬基础采用园土翻夯处理，翻夯深度0.6mm，干容重要求达到1.6t/m3。

　　2为了保证质量完成工程建设，乙方在施工中水泥必须用祁连山水泥厂或交通水泥厂的合格水泥，沙子、石子必须用庄浪河洗砂。相关材料必须具有产品合格证，并按照设计标准安装。

　　3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。

　　4、按期不完工者，拖延每一天按工程总造价的5‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。

　　三、付款方式

　　合同生效后，甲方适当付给乙方一定金额的材料款，待工程完工由县有关部门验收合格后，支付工程总造价的90%，剩余资金一年后如工程质量不出问题，付清剩余部分。

　　四、甲方责任

　　工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。

　　五、乙方责任

　　1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全

　　部负责。

　　2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。

　　3、负责保修一年。

　　4、承担施工期间的水、电等一切费用。

　　六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）甲方负责人（签字）

　　乙方（盖章）乙方负责人（签字）

　　鉴证方（盖章） 鉴证方代表（签字）

物流轨道建设施工合同 篇9

　　发包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。　　

　　第一条 工程名称：中和设备基础工程　　

　　第二条 工程地点：____区罗汉街工业园　　

　　第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。　　

　　第四条 工程造价：设备基础按照 元3砼（按实际工程量结算）。　　

　　第五条 承包方式：包工包料。　　

　　第六条 工期：本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。　　

　　第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。　　

　　第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。　　

　　第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。　　

　　第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。

　　第十一条 乙方权利：　　

　　1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。　　

　　2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。　　3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。　　

　　第十二条 竣工验收与结算：　　

　　一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。　　

　　二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。　　

　　第十三条 付款方式：　　自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。　　

　　第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。

　　第十五条 违约与仲裁：　　

　　一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。　　

　　二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。　　

　　第十六条 附则：　　

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。　　

　　二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。　　

　　第十七条 其它：　　甲方： 乙方：　　电话： 电话：　　签约时间：________年月____日

物流轨道建设施工合同 篇10

　　合同编号_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。

　　第一条　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。

　　2.石材供料时间：_______________________________。

　　3.交付地点为(选择一项)

　　施工现场：____________________________________。

　　甲方指定的材料存放地点：______________________。

　　双方约定的其他地点：__________________________。

　　4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。

　　第二条　承接方式

　　1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。

　　甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当 日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。

　　3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

　　4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。

　　第三条　质量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)

　　国家标准

　　行业标准

　　双方约定标准：________________________________。

　　第四条　运输与装卸

　　1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责 □乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。

　　2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_______方承担。

　　第五条　验收

　　1.乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。

　　2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。

　　第六条　合同价款与支付方式

　　1.合同总价：人民币_____________________(大写)。

　　2.支付方式

　　(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________)，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，计人民币_________ 元，双方约定预付款处理方式：_____________________。

　　(2)款项支付(选择一项)

　　按供料进度，每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　按供料进度，每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　3.合同价款结算方式为：____________________________。

　　4.供料进度款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款。待完工验收后_______天内支付余款，甲方暂留合同总价款的______%作为保修金，甲方应在保修期满后_______天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。

　　第七条　违约责任

　　1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。

　　5.其他违约责任：____________________________。

　　第八条　保修

　　1.保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。

　　2.保修项目____________________________。

　　3.保修内容____________________________。

　　4.保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

　　第九条　合同变更与未尽事宜补充

　　1.乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。

　　2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

　　第十条　其他事项____________________________。

　　第十一条　争议处理

　　因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。

　　1.向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条　本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。

　　第十三条　附则

　　1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

　　2.本合同一式_______份，双方各执_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　签订人：_______　职务：_______　签订人：_______　职务：_______

　　负责人：______________________　负责人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　电话：________________________　电话：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　石材供料单

　　上海市工商行政管理局/上海石材行业协会制定

物流轨道建设施工合同 篇11

　　上诉人：_________________名称：_____________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　法定代表人：_________________名称：________________

　　职务：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性别：_____________

　　年龄：______________

　　民族：_________________

　　职务：_________________

　　工作单位：______________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。

　　上诉理由及请求：________________

　　(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)

　　此致

　　___________人民法院

　　上诉人：______________(盖章)

　　法定代表人：______________(签章)

　　__________年_____月_____日

物流轨道建设施工合同 篇12

　　原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

　　被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建设工程合同纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);

　　2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

　　3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

　　《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

　　为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。

　　此致

　　____________区人民法院

　　具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

物流轨道建设施工合同 篇13

　　标准_____合同样本

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方) 身份证：

　　为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：

　　一、工程地点：

　　1、我镇学生宿舍正对面操场。

　　2、我镇厕所至学生宿舍后。

　　二、乙方承包施工内容：

　　1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

　　2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方计算，施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

　　三、质量要求：

　　1、操场平整

　　乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无_____小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。

　　2、堡坎修建

　　乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

　　四、矛盾纠纷：

　　1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。

　　2、甲方负责处理好修建堡坎时的`地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。

　　3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。

　　五、工程造价：

　　以上所有工程造价按实际丈量计算。

　　六、竣工时间：________年____月____日。

　　七、付款方式：

　　乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。

　　八、安全施工：

　　乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

　　九、违约责任：

　　甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。

　　十、其它：

　　1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

物流轨道建设施工合同 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。

　　1.工程概况

　　1.1.工程名称:

　　1.2.报建编号：

　　1.3.工程建设地点：

　　1.4.总建筑面积：

　　1.5.建筑类型：□住宅

　　1.6.工程总投资：

　　1.7.勘察单位：

　　1.8.设计单位：□公建平方米。□工业□其它。万元。。。万元，其中，建安费：

　　2.审查对象

　　3.审查内容

　　3.1.是否符合工程建设强制性标准。

　　3.2.地基基础和主体结构的安全性。

　　3.3.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。

　　3.4.其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

　　4.审查依据

　　4.1.国家和项目所在地有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。

　　4.2.项目相关的审批文件，征询、咨询意见。

　　4.3.有关专项审查、专项技术评审等评估报告。

　　5.审查时限

　　5.1.根据甲方的建设计划，本工程按以下方式进行审查：

　　□整体□分阶段□其他。

　　5.2.甲方应提供审查所需的全部资料。乙方在收到资料或设计文件审查通知后，应在___个工作日内完成相应的审查工作，向甲方出具审查合格书等有关材料。

　　5.3.审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。

　　6.审查结果

　　6.1.审查合格的：

　　6.1.1.乙方应及时编制审查报告。

　　6.1.2.乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。

　　6.1.3.甲方收到审查合格书后的个工作日内向乙方提供套审查合格的施工图，经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。

　　6.2.审查不合格的：

　　6.2.1.乙方向甲方出具施工图审查整改意见，并报有关部门备案。

　　6.2.2.甲方负责对施工图设计文件进行修改，并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。

　　7.审查费用及支付方式

　　7.1.审查总费用为：

　　7.2.甲方收到乙方加盖公章的《建设工程施工图设计文件审查合格书》后，付清审查总费用。

　　7.3.施工图经设计单位修改后重新送乙方审查的，不另计费用。

　　8.甲方权利和义务

　　8.1.及时向乙方提供建设项目施工图审查的全套资料，并对其完整性、真实性负责。

　　8.2.提出建设工程项目施工图送审进度计划。

　　8.3.安排专人与乙方联系，协调处理与施工图审查工作有关事宜。

　　8.4.按照乙方的审查意见及时进行修改。

　　8.5.甲方对审查意见有疑义的，可报有关部门申请复审。

　　9.乙方权利和义务

　　9.1.安排符合项目所在地建设工程施工图设计文件审查人员要求的专业技术人员从事审查工作。

　　9.2.保证审查质量，确保相关部门的规定、专项评估意见等在施工图审查中落实。

　　9.3.审查工作完成后，除上报、送审和应存档的图纸资料外，乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方，并负保密义务。

　　9.4.乙方应具备审查送审施工图设计文件所要求的资格、能力及条件。否则，甲方可解除本合同，乙方应向甲方返还其已收到的审查费用。

　　10.违约责任

　　10.1甲方违反本合同约定，应向乙方承担违约责任。乙方延误完成审查工作的，每延误一天，应按审查总费用的1‰向甲方支付延迟履行违约金。

　　10.2工图设计文件经乙方审查合格后、仍因违反法律、法规或工程建设强制性标准等原因给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

　　11.其他

　　11.1.未经相对方书面同意，任何一方不得转让其在本合同项下的全部或部分权利和义务。

　　11.2.因本合同所生争议，由甲方所在地法院管辖。本合同附件与正文具有同等效力。本合同如与甲乙双方之前签订的协议约定不一致的，以本合同为准。本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

物流轨道建设施工合同 篇15

　　甲方：__________

　　乙方：_________

　　为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　第一条分包基本情况

　　1、工程概况工程名称：工程地点：分包内容(范围)：

　　2、工期工程项目施工期限：____年___月____日至_年___月____日

　　第二条

　　双方应共同遵守《《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。

　　第三条甲方的安全责任、权利和义务

　　1、双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。

　　2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。

　　3、甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。

　　4、甲方对乙方安排生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

　　5、甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

　　6、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。

　　7、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。

　　8、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。

　　9、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生四级安全事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。

　　第四条乙方的安全责任、权利和义务

　　1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。

　　2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料。

　　3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员(50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人)，认真履行各级人员的安全生产职责。

　　4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。

　　5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技

物流轨道建设施工合同相关文章：