商品房拆除施工合同

商品房拆除施工合同（通用3篇）

商品房拆除施工合同 篇1

　　甲方

　　乙方

　　拆除工作由乙方负责根据安全工作“谁施工谁负责”的原则，为确保安全、明确责任，经甲乙双方商定订立安全协议如下：

　　一、 乙方必须认真贯彻国家，地方市和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。

　　严格按安全要求施工。

　　二、 乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育，制定规章制度，提出有关要求，确保施工人员认真执行。

　　三、 乙方必须杜绝违章作业，确保拆除工作安全进行，并根据要求做好安全应急预案，为确保施工安全，严禁违章施工。

　　四、 乙方在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故，由乙方负责解决并承担任何责任和费用，如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。

　　五、 拆除前乙方负责检查周边邻居的房屋有无异样。

　　六、 拆除过程中不能随意对邻居造成影响，如有后果一切由乙方承担，拆除过程中，如发现邻居的房屋有异样，应立即采取有效措施，如不及时处理，后果一切由乙方负责。

　　七、 拆房价格共计为 ￥ 元 大写，拆房地点为 甲方协助乙方做好断水、停电等工作，防止外来人员进入施工现场，预防事故发生。

　　八、 工地开工日期为: 年 月 日至 年 月 日，工期为 天，不能拖延。

　　如乙方未按照合同规定的时间完成拆除工作，每延长一日，直接从应支付价款中扣除 作为违约金。

　　如乙方拆除不符合甲方要求，甲方有权责令乙方返工，并扣除 的应支付价款。

　　九、 工程现场拆迁完后，由乙方负责对现场垃圾进行清理、外运。

　　与甲方验收合格后交给甲方。

　　十、 乙方拆除完毕，甲方验收合格后一次性付给乙方拆除房屋人工费用￥ (大写：本协议经双方签字生效，此合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方 乙方

　　代表人 代表人

　　身份证 身份证

　　日期 日期

商品房拆除施工合同 篇2

　　甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、施工地点：汽车站南200米，泰西大街东临

　　二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为20xx 年 月 日，20xx 年 月 日达到运行条件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于20xx年 月至 月期间，甲方提前十日通知乙方进场。

　　四、工程质量：

　　技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。

　　五、工程造价：

　　本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。

　　六、结算方式：

　　乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。

　　七、双方责任和义务：

　　1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。

　　2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。

　　3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。

　　4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的'荷重由甲方提供。

　　5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。

　　6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。

　　7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。

　　8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。

　　9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。

　　10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。

　　11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。

　　12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。

　　13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。

　　4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。

　　九、纠纷处理办法：

　　本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。

　　十一、本合同一式四份，双发各持两份。

　　十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司 乙方：

　　代表： 代表：

　　电话： 日期：

　　日期： 日期：

商品房拆除施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　卷闸门厂为销售有限公司拆除办公大楼二楼楼顶大型户外广告牌。经甲、乙双方协商，达成如下协议：

　　一、广告牌位于甲方办公大楼二楼楼顶，长 米，高 米，面积 平方米。

　　g 　　二、广告牌拆除工时费人民币肆仟元整，甲方在乙方拆除施工结束并经甲方验收合格后一次性付给乙方，拆除广告牌的其它相关费用由乙方自行负担。

　　三、乙方在施工中，不准损坏办公大楼整体结构、表面装修、顶部防水等，如有损坏，负责维修或赔偿。

　　四、乙方在拆除广告牌的施工中，要严格按照安全操作规程施工，承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任，承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任，乙方必须办理安全施工的相关意外保险。

　　五、甲方为乙方拆除广告牌提供施工用电和施工吊车，如发生相关联的施工安全问题，由乙方负责。

　　六、乙方施工工期为一个月，自签订合同之日起计算，如遇风、雨天等不可抗力的因素可顺延。

　　七、本合同具有法律效力，违约方承担一切责任。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　九.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

商品房拆除施工合同相关文章：