作文档>范文大全>合同范本>劳务合同

单项劳务合同集锦

更新时间:

单项劳务合同集锦(精选17篇)

单项劳务合同集锦 篇1

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将陆良城市综合开发有限公司一期工程第号楼的模板单项工程劳务(人工费单包工)分包给乙方完成,为了保质保量的完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执

  一、工程名称:_____________

  二、工程地点:_____________

  三、承包方式:

  单位工程人工费

  四、承包范围:

  本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内容。(备注:层次为。

  五、承包工期:

  执行甲方与总承包签订的'合同工期

  六、费用标准:

  承包单价按模板模板展开面积每平方准,下面按计算,车库按展开__平方计算,计价支付,此价格为合同包干价,《其费用包括直接人工费、小型工具、劳保用品、

  七、其他约定

  1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系,未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量,乙方不得擅自施工。

  2、本合同签订后,甲方派代表,电话,乙方派同志为乙方现场代表,电话,负责履行本合同中的约定。

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务自行失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

单项劳务合同集锦 篇2

  甲方:__________________

  地址:__________________

  电话:__________________

  电传:__________________

  传真:__________________

  乙方:__________________

  地址:__________________

  电话:__________________

  电传:__________________

  传真:__________________

  甲乙双方经过友好协商,就甲方向乙方提供劳务人员的有关事宜,在平等互利的原则下,签订如下合同。

  第一条总则

  1、应乙方聘请,甲方同意从内地选派_________名劳务人员前往香港乙方公司工作。

  2、甲方派遣劳务人员(以下简称劳务人员)在香港工作期限为_________个月。

  3、劳务人员的年龄为_________至_________周岁,并具有_________毕业文化程度。

  4、劳务人员须身体健康,须经内地县级以上医院体格检查(包括肺部__光检查)合格。女性人员临赴港前应提交县级以上医院的未孕证明。

  5、劳务人员须在技术专业水平方面符合乙方要求,并经乙方考试或其他形式考核认可方可派出,考试或考核所需费用由乙方负担。

  6、乙方与甲方劳务人员个人之间所签订的雇佣合约必须采用香港有关当局规定的标准合约《聘用外地雇员的雇佣合约》,该合约作为本合同不可分割的组成部分。

  第二条工资和其他待遇

  1、劳务人员与香港当地雇员实行同工同酬的原则。本合同雇佣的劳务人员底薪为:工种_____________;人数_________;每人月工资_________(港币)元。

  2、乙方对劳务人员工资每月结算一次。乙方须以自动转账方式将工资直接存入以劳务人员名义开立的银行账号内。

  3、劳务人员除上述薪酬外,还享有与当地同等职位雇员一样的.奖励、增薪和其他应有的福利待遇。如果同一公司内并无相等的职位,则与其他公司相等职位的本地雇员相等。

  4、合同期内,若因企业临时停产、息业或其他乙方原因,致使劳务人员暂时不能工作,乙方须照常支付该期间内的基本工资和待遇;如提前解除合同,乙方须提前30天书面通知甲方,或支付7天工资作为代替通知金。

  第三条工作时间、休假及加班待遇

  1、劳务人员每天工作8小时,每周工作6天,超时工作,乙方须按香港现行劳工法例及当地同等人员标准付给劳务人员相应的报酬。

  2、劳务人员享有香港法定的有薪节、假日。节假日加班与当地雇员享受同等待遇。

  3、劳务人员服务满一年,可碛凶钌?天有薪年假。

  第四条劳保福利待遇

  1、乙方负责为劳务人员提供适当的住宿,住宿条件须符合香港有关规定并经甲乙双方共同核定。

  2、劳务人员由于受雇及在雇佣期内遭遇意外而受伤、患上职业病或发生有关医疗事宜,乙方应负责一切必需的医药费及住院费,并支付补偿。此条款自劳务人员抵港之日起生效。

  3、劳务人员享有与当地人员同等的医疗服务和职业意外、人身意外及职业疾病医疗保障,由乙方按照香港现行法例负责购买保险及承担所需费用。

  4、如医生证明劳务人员因生病或受伤不适宜再继续受雇,乙方便应将劳务人员遣返并立即通知甲方,并承担有关费用及伤遣费。

  5、劳务人员在合同期内发生意外,乙方须按保险条例负责为劳务人员向保险公司索赔。如意外死亡,乙方须负担将劳务人员遗体及个人物品运返其居住地的运输费用。

  6、劳务人员工作所需的劳动保护用品,由乙方免费提供。

  7、劳务人员在香港工作的所有税收,均由乙方负责申报,按香港现行税法执行。

  第五条双方责任

  1、甲方责任

  (1)负责在内地初选所需各类劳务人员,安排时间由乙方面试考核;

  (2)负责安排核定人员到县级以上医院检查身体,办理体格合格证明书;

  (3)负责办理劳务人员出境的一切手续;

  (4)教育劳务人员严格遵守香港的法律、法规、社会公德,遵守合同和乙方有关的规章制度。

  2、乙方责任

  (1)负责办理劳务人员入境、工作安排、居留许可等手续并承担所需费用_________港币,此费用自签约时交付;

  (2)乙方负责劳务人员体检的费用;

  (3)乙方负责劳务人员从内地居住地至香港及于合约终止或届满时返回原居地的旅费;

  (4)负责合同期内对劳务人员在香港期间的管理;

  (5)负责劳务人员满一年后延期签证费用,该项费用按中华人民共和国驻香港签证处当时的规定支付;

  (6)负责在规定的14天内安排因停产、息业、破产、或其他原因被解雇的劳务人员返回内地。

  第六条劳务人员的责任和人员的更换

  1、劳务人员的责任

  (1)必须遵守香港现行法律、法规,遵守社会公德;

  (2)遵守甲方和乙方的有关规定,严格执行本合同的条款;

  (3)合同期内,不准私自变换工作另行求职或兼职;

  (4)不得与任何人发生借贷关系;

  (5)合同期满,必须按时回内地,不准以任何理由滞留不归;

  (6)遵守厂规和公司规章制度,不准罢工或以其他形式怠工。

  2、人员更换,如发生下列情况,经甲乙双方确认后,可以遣返或更换人员:

  (1)劳务人员申请与香港居民、永久性居民或游客结婚;

  (2)涉及非法或不道德行为,不宜继续工作;

  (3)不履行或破坏合同;

  (4)怀孕;

  (5)因病需长期治疗,不能继续工作。

  3、属以上(1)~(4)款的情况,如与乙方有关,路费及所发生的费用应由乙方负责;如与乙方无关,路费由被遣返的劳务人员自负,属第(5)款的情况,路费由乙方负责。

  第七条合同的生效、终止和延长

  1、本合同于_________年_________月_________日在_________签订,一式_________份,甲、乙双方各执_________份,按双方签字之日起并经甲方上级主管部门批准后生效,有效期从劳务人员进入香港之日起两年内有效。

  2、合同到期如需续约,甲、乙双方需提前两个月协商续订。劳务人员到期后须返回内地;续约后乙方所需人员,甲乙双方按有关规定协商作出安排。

  3、合同生效后不准单方面终止。如单方违约,须支付对方为此而付出的费用并加付工人一个月工资。

  4、如发生下列情况之一时,双方可协商终止合同:

  (1)香港新的法律、法规、条例以及香港政府新的政令使得合同为非法或本合同规定的劳务人员不能继续受雇;

  (2)人力不可抗拒因素(如战争、自然灾害等)使得合同无法执行。

  本合同如在上述情况下终止,乙方则负责安排劳务人员回内地并负担所需费用。

  第八条仲裁

  因执行本合同所引起的任何争议,由签约双方通过友好协商解决,若协商仍不能解决,将提交仲裁,仲裁在被诉方所在地仲裁机构进行,仲裁为最终裁决,双方必须无条件执行,仲裁费用由败诉方负担。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________

  _____年____月____日_____年____月____日

单项劳务合同集锦 篇3

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  因工程建设需要,甲方将 及附属工程的模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程情况: 全框架,剪力墙结构,以实际面积为准。

  二、承包范围、方式、内容

  (一)承包范围: 本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础,标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

  (二)承包方式: 本单项工程采用大包干式,即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等,具体是:

  包工: 乙方自行组织足够的有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工总承包,同时必须保证工程质量,进度要求。

  包料: 甲方提供模板的安装主要材料,其余耗材如(铁丝、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。

  包质量: 本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。

  包工期: 乙方满足进度要求,满足建设方、监理方、甲方要求。

  包安全: 乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。

  (三)承包内容:

  1、对该工程所使用模板的`维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。

  2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。

  3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方要求,一切费用由乙方负责。

  4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。

  5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。

  6、乙方承担元丝、墨汁、广线等全部工具。

  (四)其它约定

  1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

  2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。

  3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按100元计算。

  4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。

  5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。

  6、模板拼缝密实,梁X节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度,只能在5内,梁X节点(含内外墙面)不能出现流浆。

  7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。

  8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。

  (五)工程单价和付款方式:

  1、工程单价

  根据以上乙方承担的工程范围和要求,结合甲方的实际情况,本单项工程模板制作安装,单价定为模板接触面积为元2计算)。2计算,安全按

  2、付款方式: 采用乙方先垫支做完所有楼层,甲方阶段性的付生活费,乙方不得故意,以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去,给甲方带来一切困难和经济损失,甲方按工程款余付给乙方工资,撤出现场和撤出合同。其作为违约金。

  三、如上述不违规,甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。

  四、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方:

  代表:

  签计地址:

  签订日期:

单项劳务合同集锦 篇4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守:

  一、工程名称:111项目F地块1期商业楼

  工程地点:1111西北面

  二、承包范围

  甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下:

  1、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,材料的下车及堆码工作。

  2,拆模后的现场清理,浇砼前模板上面的材料垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。

  3.由甲方控制主轴线,乙方配合放细部尺寸线

  三、承包方式:

  1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,

  2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉,铁丝等)

  四、工程工期要求

  具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,听从项目部安排。乙方必须根据甲方的具体进度要求,备足施工人员。

  五、工程质量求

  1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次通过建设及监理单位验收。

  2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。

  3、本工程要求为清水模板,浇砼时,乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04)300—1000元,项目部罚款由乙方承担。

  六、承包价格

  按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/)。

  七、结算方式

  工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付,支付已完成工程量的90%,以此例推,佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。

  八、安全施工

  乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。

  九、甲方责任

  1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。

  2、提供施工用水、用电接口。

  3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

  十、乙方责任

  1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

  2、按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。

  3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

  4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。

  5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。

  6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。

  7、乙方不得将本劳务工程转包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。十一、违约与违约责任

  1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。

  2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求及时整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按第1条执行。

  3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。

  4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

  5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,不管双方谁对谁错,每方罚款3000-5000元,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。

  6、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

  十二、其它约定

  1、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地的人民法院起诉。

  2、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  联系电话:联系电话:

  合同签订时间:

单项劳务合同集锦 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商,达成如下协议。

  一、工程地址:马厂路君安世纪城

  二、工程名称:君安世纪城9基础31#超市全部钢筋绑扎工程

  三、承包范围:本工程承包范围内9基础31#主体结构的所有绑扎、安装二次结构的预留筋和浇砼的护筋,并确保验收合格。

  四、工程工期:

  1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中,乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划,确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划,任何节点每延期1天罚款20__元,且不得影响下一节点的完成时间。

  2、如由于甲方的原因,工期可以延续,但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。

  3、如乙方在施工过程中单方面停工,第一天以20__元罚款,第二天以20__元罚款;连续停工三天者请退出现场,验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用,工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。

  五、工程质量:

  1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定,及业主有关质量规定。

  2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用)另增加每吨5元进度费,年底结清。

  3、工程交付使用一年内结清。

  六、本合同中未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  七、。本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷,由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶,无条件服从。如乙方违约,违约金三万元,另外按所生产的工作量的50%结算。

  八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字后生效,工程完工,尾款付清后自动失效。

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

单项劳务合同集锦 篇6

  甲方: 乙方:

  甲方现将承建的 时代锦翠一期 钢筋工程劳务承包给乙方组织施工,双方本着公平、自愿、平等互利的原则签订以下条款:

  一、工作内容

  1、本工程设计图纸、会审纪要、技术核定单、设计变更通知单中(含本工程结施、建施零星部分)的所有钢筋混凝土中的各种钢筋的放样、制作、绑扎。

  2、钢筋配筋表的制作

  3、钢筋的下料、对焊塑焊、间隙焊、弯制、等所有相关工作。

  4、各种钢筋的现场转运、搬运、水平运输和垂直运输以及协助钢材原材料下车。原材料钢筋及制作成形的各种钢筋分类别,分型号堆码。

  5、在混凝土浇筑跟班作业,对各种钢筋的守护校正,派出专人守护,如果发现守护人员下在状态将其情节轻重给予50元至500元的处罚。

  6、自行解决各种钢筋加工机械及焊接机械,自行购买扎丝等辅料。

  7、带领班组人员随同甲方责任工长、分管工长一道参加建设单位、施工单位、监理部门、质检部门的质量检查,验收。对提出的各种问题及时整改返修。

  8、各种钢筋的保护层、砂浆垫块的制作安装,包括楞头钢筋的安装,楼板负加钢筋、板凳铁的安装。上层砼浇筑前,下层材料必须清理干净,否则按5元/公斤处罚。

  9、楞头铁、板凳铁、马凳铁以及各种断面固定铁件的钢筋,均由乙方下料、安装,其用量不纳入总用量内,也不计取费用。

  10、文明施工应是工程组成的主要内容,钢筋的制作房和堆码场地,地面应平整、坚实无积水。各种机械安装位置和制作台桌应统筹考虑,合理安装,规范整齐。特别是钢筋制作、堆码、应分品种、规格、种类、堆码有序、整齐划一,明确挂牌。认真搞好钢筋制作及周边和职工宿舍的施工现场文明施工,随时保证做到清洁卫生,若达不到标准,甲方可组织人员清理、清扫、堆码,乙方负责其

  人工费用,每个员工每工日20元清洁工费,该款在乙方人工费中扣除。

  11、乙方工作人员所需的一切劳保用品的购置、使用。且必须按甲方指定的质量、数量、品牌购买,否则甲方有权帮其采购,其费用在乙方工程中扣除。

  12、如果钢筋扫描未达到质量要求,则相关费用由乙方承担。

  二、工程质量

  1、认真仔细熟悉设计图纸的施工验收规范,严格按放样、制作、绑扎、焊接等各种工序流程和技术操作协规程施工,严格按各道工序验收规范。工程设计图纸中的特殊要求,一定严格把关,高标准、以质量优先,强化带班人员及全体操作工人的质量意识,严格执行各工种的“三检制度”、建立健全质量保证体系和预防措施,树立精品意识,质量标准严格按钢筋工程质量检验及验收标准优良标准执行,否则一切返工损失由乙方负责。本工程钢筋工程必须达到“优良”标准,实测合格率在90%以上。

  2、严格控制钢筋保护层厚度,否则造成损失由乙方负责。乙方有义务监督各班组人员踩踏成品钢筋。

  3、本工程在浇捣混凝土之前,必须由甲乙双方共同检查,形成书面记录,乙方应及时处理发现的问题。

  三、工程进度

  1、乙方进场人员必须服从现场安排,一切行动听指挥,不分白天、晚上随时作业。

  2、甲方制定的进度计划应及时交乙方签字认可。乙方应合理组织人员不折不扣地完成任务,由于乙方责任耽误工期,将由乙方按20xx元/天向甲方赔偿损失。

  四、承包单价

  1、 本工程按现行国家标准计算建筑面积包干(已包括塔机基础)。±0.00以下基础钢筋按元/吨计算)。±0.00以上的主体钢筋按 27元/㎡ 。

  2、以上单价为以上工作内容的包干价,已包括所有辅料以及管理费,人工费、税金,安全费、民工综合社保费、暂住证费、现场文明等其它一切费用。

  3、如果班组管理不到位、混乱或不在状态,项目部有权在结算工程款时视其情节轻重或全部扣除综合单价中的“组长管理费”。

  五、材料管理

  (一)、甲方应及时组织材料供应,确保工程顺利进行。

  (二)、乙方应及时提供准确的配盘和钢材需求量计划表(计划应提前7天及时准确上报项目部)。若因乙方提拱的配筋表及钢材计划表不及时耽误工期,则甲方将按每天1000元向乙方索赔;若因乙方提拱的配筋表不准确给甲方造成经济损失,则甲方按实际损失向乙方全额索赔。

  (三)以配筋表统计量吨位为基数,损耗不超过1%(如已配料产生的变更损耗在外),若有超过,则乙方以甲方钢材实际进价赔偿甲方,该款在乙方工程费中扣除。

  (四)对应由甲方提供的易耗品,乙方实行限额领料。甲乙双方先对任何易耗品确定具体数量,经双方签字认可后,甲方及时组织材料,乙方只能在此限额之内领用,限额之外的由乙方自行负责。

  六、付款方式:

  1、本工程主体工程施工至三层付完成产值的70%,施工至十层付完成产值的70%,施工至主体封顶付完成产值的70%,余款在主体验收合格后三个月内付清。。

  2、乙方领取工程款时,必须按相关要求造好民工工资表,否则甲方有权不予拔付工程款。

  3、本工程付款时甲方有权保留直接面对民工发工资的权利。

  七、双方职责

  1、甲方提供本工程设计图纸所需要的各种型号钢材,并运到现场,提供乙方管理人员的住宿,负责进行各工种间的协调;检查验收工程质量,乙方负责该工程所需的劳动力组织,负责组织实施工长所交代的各项任务,为了人员方便统一指挥,乙方最少应有2-3名带领班人员,为加强质量管理,乙方应有1-2名专职质检人员跟班作业,以有利现场质量问题能及时解决,若乙方不能满足甲方工期、质量要求、甲方有权终止合同,并要求乙方无条件退场,具人工费与业拔款同步支付。

  2、甲方管理人员尽最大努力,合理组织工种的交叉,利用时间和空间,保证

  乙方工作顺利进得。

  3、本工程费用包干价,原则上不发生任何计时、计件费用,如乙方拒不接受甲方安排工作,甲方有权指派他人完成,费用按80元/工日扣除。如因特殊原因而产生计时费用,费用按技工100元/工日,普工按60元/工日。(且必须由项目现场主管签字认可)。

  4、班组在合同签订后,必须做好以下工作:

  (1)在乙方负责处签定文明施工责任书及项目各种管理制度。

  (2)召集全体进场人员,安全员进行安全交底,并做好书面记录。所有人员必须签字,进场人员身份证必须在项目部存档(复印件亦可),否则给予100元/人、次处罚。

  (3)召集全部技术骨干,由技术负责人、分管工长、内业进行技术交底,并做好书面记录。

  5、乙方有责任对甲方施工方案、施工程序、技术交底进行审查,并有义务对其中不完善处提出合理化建议和意见,且应在甲方审定修改方案后严格执行。

  6、若乙方不按操作规程作或未履行书面三级教育和安全技术交底,由此造成的一切工伤事故以及经济损失概由乙方负责。

  7、乙方所有进场人员必须按甲方要求统一管理和统一配戴安全帽。

  八、安全文明施工

  1、钢筋房、机械安装位置和制作台桌应统筹考虑、合理安排、规范整齐。制作成品应分规格、种类,并堆码有序,整齐划一。搞好制作房及周边的施工现场文明施工,随时保证做到清洁卫生。

  2、乙方负责进场班组人员每周一次的安全、文明、质量教育,作出书面记录,所有参加人员必须签字向甲方报送,缺少一次给予200元处罚。

  3、强化安全质量、文明意识,设质量检查员、安全文明宿舍,文明现场检查,并报甲方备案。乙方参与施工人员应身体健康、无疾病或遗传病,否则由乙方负一切责任。

  4、乙方作业人员若发生安全事故,若现场发生安全事故,在伍仟元以下概由

  乙方负责,伍仟元以上甲乙双方协商解决。

  5、负责施工生产中落手清,保证施工现场的文明施工,每一层楼完工后做到材料收拾干净,否则由甲方派人清扫,但造成的用工由乙方承担。

  6、现场不准生火估饭,用电必须按项目部相关要求使用,如发生类似情况,将按情节轻重给予100元至1000元处罚。

  九、其它

  1、本工程乙方进场人员应具有一定的专业能力,至少应具备“三懂四会”和施工时的安全知识和防护力。

  2、进场人员首先是身体健康,没有传染病,能遵守施工现场的各项规章制度,严禁打架滋事,若有违反者,先对打架班组双方各处罚20xx元,再由项目部解决。若有不服者,由工地所在地方公安机关解决。严禁盗窃,若有违反者除罚款所在班组人员20xx元外,并将其逐出工地,严重者将追究其法律责任。严禁各种赌博和不文明现象,保持宿舍内整齐和个人卫生。

  3、根据我项目的具体情况,工地原则上不使用女工,严禁男女混宿,若一经发现将处乙方罚款500元,若无结婚证送公安机关处理。

  4、根据工程具体情况,乙方进场人员年龄须在18-45周岁之间,并应带身份证,无身份证者原则上不使用。

  5、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。

  6、乙方进场人员应熟悉施工现场的“十严禁”和“十不准”及“文明施工十二条”。严格遵守国家劳动安全法法规及有关规定,不按规定作业,一切后果乙方全部负责。

  7、本合同未尽事宜,若在施工中发生,甲、乙双方应本着实事求是的原则友好协商解决。

  7、现场不得有民工闹事,否则按每次2万元罚款。

  8、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,由双方签盖章后生效。

  十、本工程施工过程中来自于甲方或其它相关部门的罚款或处罚,乙方必须在甲方规定之日内交纳清现金,否则在结算地双倍扣除。

  十一、如乙方主要负责人未经甲方允许而缺席甲方召开的会议将给予500元/次

  的处罚。迟到5分钟后按50元/5分钟处罚,罚款在2日内必须上缴现金,否责在结算时双倍扣除。

  甲 方:代 表:年 月日

  乙方 代表: 年 月 日:

单项劳务合同集锦 篇7

  甲方:__________

  乙方:__________

  一、工程地点:___________________________________________

  二、工程范围:__________________________________________

  三、工程概况:__________________________________________

  五、承包方式:__________________________________________

  六、工程付款方式:

  1、按工程进度拔付工程款80%______元。工程结束,工程劳务款一次性付清。

  2、按工程总量的30%完成率支付工程款,总方量______。30%为______,拔款为___________元;60%为_________,拔款_________元;90%为___________,拔款为__________元。100%完成,全部一次性付清。

  3、工程结束,工程劳务款一次性付清__________元。

  七、工程结算方式:单价每平方米_______元,工程结束按实际方量结算。

  八、乙方按甲方要求施工,具体要求:___________________

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,至工程款结清后失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

单项劳务合同集锦 篇8

  甲方:

  乙方:

  一 承包范围:本工程中木工部分

  二 安全责任:在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,由承包人安全措施不力造成的损失及费用,需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任.

  三 工期要求:积极配合各班组,不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误,则每推迟一天按( )元罚款,在结算中扣除。

  四 合同价款支付与结算:约定单方造价___ 计算方法:按图纸计算

  支付方式:主体封顶后半月内付55% 结算:扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。

  五 质量要求:须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款.

  六 材料运用:施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

  七 甲方所供:甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。

  注意: 乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。

  八 本表一式两份甲乙双方各一方,签订之日起生效,合同价款付清后失效。

  甲方 乙方

  负责人: 负责人

  电话 电话

  合同签订日期: 年 月 日

单项劳务合同集锦 篇9

  甲 方:

  乙 方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定,就木工单项工作经双方协商一致,签成以下合同协定。双方愿自觉遵守,并自愿履行合同义务、权力和责任。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程结构:

  4、工程价款:

  二、承包方式

  包工不包料,甲方只提供材料。

  三、施工承包范围

  本工程具体范围包括:防水圈及构造柱的模板支护。自用用材料的装卸及吊用,所用材料清理(废料),文明施工的清扫,废料的运输处理。

  四、工程文明管理

  1、必须严格服从现场施工人员的管理,确保劳动力充足,保质保量按时完成任务。

  2、乙方在甲方保管室领用的材料,要妥善保管,做好防水、防火、防盗措施,否则照价赔偿;施工时要精确计划好实际的用料,不得造成浪费,否则赔偿所浪费的材料损失。

  4、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足,不能满足甲方施工要求,甲方有权责令乙方立即退场,并更换其他施工队伍,由此给甲方造成的一切损失和费用,均由乙方全部承担,甲方不付给乙方任何费用。

  五、安全管理

  1、乙方人员必须参加并接受三级安全教育,遵守《安全操作规范》,上报在现场人员花名册,附【身份证复印件】和接受安全教育的签字单一份。

  2、乙方负责人承担劳务承包方的第一安全负责人,必须签订安全承包合同。

  3、乙方未按操作规程施工或违规违章操作造成任何伤亡事故的均由

  乙方自行处理和负责,并承担相关法律责任和一切费用。

  六、甲方权力、义务及责任

  1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导,管理和检查工作。

  2、负责对乙方工作人员安全生产的再教育,监督管理工作。

  3、负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。

  4、甲方负责解决施工中出现的各种技术问题。

  5、甲方负责安排技术人员组织各级领导、监理,对分项工程的验收。

  七、乙方权力、义务及责任

  1、乙方要自觉服从甲方的管理,做到文明施工、安全施工。

  2、负责强化安全生产意识,跟班检查存在安全隐患,杜绝不安全事故发生,落实甲方所发的书面安全要求措施,有权杜绝一切违章指挥和冒险作业。

  3、乙方负责人是安全生产的第一负责人,严格执行职业健康,安全规范,提高安全生产效率对违纪人员应果断处理,并责令退场。

  4、乙方严禁使用传染病、童工、老、弱、病、残及智力低下的人员。

  八、违约责任及措施

  1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保一次性交付验收通过,并在规定的时间内完成施工各项任务。

  2、因乙方原因中途退场或停工,甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,具同等法律效力,合同条款履行完毕时,本合同自行终止。

  甲 方(签章): 乙 方(签章):

  年 月 日 年 月 日

单项劳务合同集锦 篇10

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  为了明确甲、乙双方在劳务分包合作中的权利与义务,遵循平等自愿,诚实信用的原则,经双方协商一致,特订立本合同。

  第一条、工程概括

  1. 工程名称:项城市邝庄高德平安城

  2. 工程地址:河南省项城市邝庄村

  3. 工程概况:河南省项城市平安城项目约11万平米城中村改造项目

  4. 承包范围:平安城 号楼主体结构内的所有木工工序(不含二次结构)

  5. 承包方式:单项劳务分包,含耗材(铁钉、铁丝、海绵条焊条等)及配套机械设备(台锯、电钻、电焊机、手持电锯、电锤、电镐、手砂轮等)

  第二条、合同价款及支付方式

  1.按照模板粘灰面积确定单价为地下室 元/平米,正负零以上 元/平米据实结算。

  2.正负零以前甲方不会向乙方支付任何费用(包括工人生活费),正负零出来甲方依照合同约定拨付产值的75%与乙方,后期月进度75%据实结算。每月25号算量,次月10号前甲方完成款项拨付工作。

  第三条、双方义务及权利

  1. 现场放线工作有甲方负责,但在每次放线时乙方必须派一名技术人员现场协助放线,对于协助放线时乙方所产生的中间费用由乙方自行解决,甲方不负责支付.

  2. 在乙方承包范围内相关材料到达现场时,除钢管、扣件以外的材料全部由乙方负责卸车,中间所产生的费用由乙方自行解决,甲方不承担。

  3. 现场施工过程中采用扣件加钢管的顶板操作模式,甲方会提供黑色油漆于乙方,乙方必须义务将顶板所用钢管全部刷上颜色,并且在后的使用过程中严格按照颜色管理使用材料。

  4. 本工程限定工期为随主体进度施工,按照双方约定为 月,乙方在工程期内必须保质保量完成施工,不能延误甲方土建施工.如遇特殊情况造成的工程停工所引起的一切损失由双方协商作决定.如因甲方原因造成乙方大面积(工人误工率在30%以上)停工误工现象,甲方应按200元/人/天给予乙方补偿.

  5. 本工程内现场无任何杂工,工程以外发生的用工现象每个工不论大小均按照元/人/天计算.

  6. 施工现场工人所有安全帽、劳保用品及手持工具,均有乙方自行解决。

  7. 甲方将该工程交付于乙方后,乙方严禁转包,一经发现直接清场,相关损失有乙方自行负责。

  8. 现场混凝土浇筑的过程中,发生爆模及涨模情况时,木工及打灰工各自承担一半的责任,相应处罚也是有双方共同承担。

  9. 乙方在操作模版加固时,模板底脚与地面距离必须控制在3厘米以内,超过3厘米的有乙方自行负责。

  10. 木工操作过程中必须要焊接定位筋,该工序由乙方自行负责,相关费用也是有乙方自行承担。

  11. 在工程施工过程中及涉及到材料归类时,乙方必须做到: 钢管及扣件必须分离; 1米至1.5米钢管单独码放;1.8米至3米钢管单独码放、3.5米至5米单独码放,6米钢管单独码放; 所有木板上不不允许带钉,方木上面的铁钉全部砸弯。

  第四条、工期管理

  1. 以甲方本工程主合同的工期要求为主控依据,严格执行施工组织设计,以具体的月计划、周计划、确定的施工作业计划为执行标准。

  2. 乙方拟派 (身份证号码: )为驻现场代表,负责日常管理与协调工作。乙方代表须常驻工地,若确需离开工地时,必须得到甲方现场负责人的同意并指定甲方认可的人员负责行使其工作职责。

  3. 在乙方人员无法满足现场工期要求时,甲方在提前通知24小时内仍然没有及时调整的情况下,甲方有权利安排人员进行抢工期作业,其中间所产生的费用由乙方承担。

  第五条、质量管理

  1. 本工程质量标准:合格.保持施工作业质量标准必须控制在 厘米以内,超出部分由乙方自行解决.

  2. 乙方必须要对其承担的工程质量负责,施工过程中严格按照技术交底和施工规范进行操作,若因为乙方操作原因造成甲方受到业主单位处罚时(有书面形式为证),其相对应的损失有乙方承担。

  第六条、合同生效

  本合同经双方签字确认后生效,工程完工结算完合同价款并支付完毕后自动失效。

  第八条、其它

  1. 甲乙双方身份证扫描件;

  2. 甲方现场负责人身份证扫描件及乙方下面建筑工人身份证复印件;

  3. 本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

  甲方(签字画押): 乙方(签字画押):

  联系电话: 联系电话:

  年月日:

单项劳务合同集锦 篇11

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守:

  一、工程名称:111项目F地块1期商业楼

  工程地点:1111西北面

  二、承包范围

  甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下:

  1、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,材料的下车及堆码工作。

  2,拆模后的现场清理,浇砼前模板上面的材料垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。

  3.由甲方控制主轴线,乙方配合放细部尺寸线

  三、承包方式:

  1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,

  2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉,铁丝等)

  四、工程工期要求

  具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,听从项目部安排。乙方必须根据甲方的具体进度要求,备足施工人员。

  五、工程质量求

  1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次性通过建设及监理单位验收。

  2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。

  3、本工程要求为清水模板,浇砼时,乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04㎡)300—1000元,项目部罚款由乙方承担。

  六、承包价格

  按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/㎡)。

  七、结算方式

  工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付,支付已完成工程量的90%,以此例推,佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。

  八、安全施工

  乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。

  九、甲方责任

  1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。

  2、提供施工用水、用电接口。

  3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

  十、乙方责任

  1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

  2、按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。

  3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

  4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。

  5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。

  6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。

  7、乙方不得将本劳务工程转包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。 十一、违约与违约责任

  1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。

  2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求及时整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按第1条执行。

  3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。

  4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

  5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,不管双方谁对谁错,每方罚款3000-5000元,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。

  6、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

  十二、其它约定

  1、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地的人民法院起诉。

  2、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  联系电话:

  联系电话: 合同签订时间: 合同签订地点:

单项劳务合同集锦 篇12

  发包方:

  承包方:钢筋班劳务队罗祖芳 (简称甲方) (简称乙方) 为了明确双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关的法律法规,双方本着平等、互惠互利的原则,甲方将本工程的劳动承包给乙方施工,经友好协商达成如下协议,双方共同遵守执行:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:丁字新镇

  3、工程结构:框剪结构,6#栋12层、3#18层

  4、建筑面积:约17500平方左右

  二、承包范围与内容

  1、钢筋班,从地下室的基础到砌体至屋面属本工程的所有钢筋事项,包括扎丝辅助材料在内。自带一切钢筋加工的机械工具、焊机、滑轮等设备机具。电渣压力焊,所有钢筋都是现场加工。

  2、钢筋工作包括本工程主体部分所有的钢筋(包括)主体柱、梁、板、墙、构造柱、墙拉筋加工及现场二次装卸,堆码、场内运输含施工现场材料的二次转动,钢材余料,按

  (1)准备工程:熟悉施工图纸,测量放线,提前一个星期负责填写钢筋下料表,料表送审,做好施工前的准备工作。

  (2)制作:包括钢筋现场内装卸车、收料交接、平直、切断、弯曲、焊接、连接、去污支锈、现场场地内的材料分区堆放、搬运和半成品的堆放。

  三、计量标准

  从基础到层面至附属工程均按建筑面积结算。

  四、承包单价

  无论构建类与楼层高低及地下室部分至转放层按设计图纸每吨肆佰元(¥400.00元)计算,标准层以上每平方米按贰拾陆元伍角(¥26.50元)计算。

  五、付款方式

  甲方按工程实际进度进行付款,主体工程、从完成地下室至五层楼面部分的工程量的50%。主体完成十一层付75%,主体完工封顶付90%。主体竣工,附属工程全部完工十天内结清。

  六、工期要求

  1、乙方应根据甲方及项目部的安排,必须组织充分的技术力量,保证工程进度顺利进行,100天左右封顶,标准层以上保证四天一层,无论在任何情况下包括下雨、加通宵使

  2、工程进度以项目部规定为准,停工超三天补民工生活费(100元/天),超一星期补民工工资(120元/天)。

  七、安全要求

  1、乙方必须保证安全、文明施工,严格按照国家安全生产规程操作。

  2、乙方工作人员违章作业,冒险蛮干,不听从指挥,不及时返工等,造成成本人或他人的伤害事故,概由乙方负责。

  3、乙方人员擅自拆安全设施、设备,操作不当或不是专人操作,造成对本人或他人伤害事故或安全事故,由乙方负责。

  4、乙方人员违章用电,私拉乱接,造成的漏电事故或违反消防规章,造成火灾伤害,由乙方负责。

  5、工伤事故,在施工过程中,因违章操作,违反劳动纪律而造成的设备损坏,由乙方负责赔偿,在施工中发生工伤医药费单次在20xx元由乙方负责,超过20xx元由甲方负责,导致发生人身伤残事故等,不可抗拒的意外死亡事故,待有关部门鉴定处理。

  6、甲方提供食宿(采用领餐票形式)。

  八、乙方职责

  1、乙方人员必须服从项目部和甲方的统一指挥,遵守工地规章制度,遵守国家法律、法规、违章接受罚款。

  2、文明施工、严禁浪费,凡浪费工程材料的行为,按项目部的规定接受罚款。

  3、乙方工作人员必须服从施工人员的合理工作安排,严禁顶撞、威胁管理人员,严禁在工地食堂或住宿区,工作区聚众闹事,谁先违章罚款1000元,在当月结算兑现。

  4、乙方不得以任何借口任意停工,否则甲方有权单方面终止本协议,所造成的一切损失由乙方负责。

  非合同承包范围内计时工,大小工的每月120元/天按月结算随付民工工资时付款。

  九、其它

  1、本合同壹式贰份,双方各执一份,签字生效。

  2、本合同的履行期间发生争议时,乙方可以协商解决。协商不成时由项目部协调解决,协调未果,任何一方可以向所在地提起诉讼。

  甲方签字盖章:

  年 月 日

  年 月 日 乙方签字

单项劳务合同集锦 篇13

  发包方:

  承包方: (身份证号码: )

  发包方根据《中华人民共和国合同法》及《劳动法》的规定,将 成都 市 的部分单项工作包给承包方完成,为了明确双方的责

  一、 承包形式:

  主要是以包工、包辅材劳务承包为主,部分其它费用包干形式。

  二、钢筋班承包内容

  1、工作内容:凡结构、建筑图纸内以及砌体的构造柱、拉接筋、过梁筋、腰梁筋、圈梁筋、屋面筋等的全部工作至主体工程(包括砌体)验收完毕为准。

  即:钢筋的放样、制作、绑扎,(不分钢筋大小)马凳铁、支撑架制作、安装,竖焊、间隙焊、竖焊以及间隙焊完毕后模板内焊渣等杂物的清理,自用架子的搭拆、进出场钢筋的上下车、堆码、收捡、露出墙面、地面钢筋处理、多余箍筋及弯曲钢筋的调直、塔吊基础钢筋制、绑,加工房和施工现场的清扫、清理等文明施工工作。最后检查钢筋扫描出现质量问题费用承包方负责。

  2、机械工具及辅材内容:垫块制、安,全部钢筋制作、绑扎等机械及工具。焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、二及电箱以外的各种电缆线、电器照明灯具等等均由承包方自备。

  3、工伤事故:在5000元内的工伤事故由承包方自己负责,超过5000元按国家规定,经项目解决后余下费用,双方各自承担部分责任,承担比例为:发包

  三.承包单价

  1、劳务承包单价: 地下室按设计从基础筏板至地下室顶板按( ), 地下室顶板以上按设计建筑面积每平方米( )元,不发生一个计时工。

  2、其它费用单价: 均在劳务承包单价内

  四、工期要求,质量标准

  1、工期要求:承包方所承担每个阶段的工作任务,都必须根据该工程项目所制定的工期计划进行,按该工程项目部规定的工作任务和工作时间不折不扣的完成。否则,总包单位对劳务项目的罚款,全由承包方全部承担。

  2、质量标准:本工程必须达到 市质监站一次验收为“优质”结构工程:若达不到“优质工程”标准所发生的一切费用均由承包方负责,该工程项目部所扣多少费用或处罚均由承包方全部承担。

  五、工程量结算,付款方法

  1、工程量结算:工程量以施工图为准,并按国家规定结算规范进行结算,在劳务队计时工( 普工60元/天,技工85元/天)计算。

  2、付款方式:发包单位严格按该工程项目所定的付款时间给承包付款。即: 地下室至结构7层顶板完成开始支付完成工程量的80%,之后按总包单位付款时间付月进度完成工程量的80%进行支付,余款20%在合同工作内容全部完成并验收后6个月内付清。

  六、安全生产及文明施工

  1、安全生产:

  (1) 承包方人员必须按安全生产的有关规定,规范进


单项劳务合同集锦相关文章:

单项劳务合同集锦

单项劳务合同集锦(精选17篇)单项劳务合同集锦篇1甲方:_____________乙方:_____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...