变电站内施工合同书

变电站内施工合同书（精选3篇）

　　甲方：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。

　　乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。

　　一、甲方的安全责任、权利、义务：

　　1、向工程派出甲方代表，在变电站内施工

　　2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果

　　3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底

　　4、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施

　　5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收______元。

　　6、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除

　　7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。

　　8、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。

　　二、乙方的安全责任、权利、义务：

　　1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。

　　2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施

　　3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定

　　4、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。

　　5、有权拒绝违章指挥或违章作业有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业

　　6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”

　　7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产

　　8、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。

　　三、违约责任：

　　1、执行合同中有关违约处理的规定

　　2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约

　　3、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚

　　4、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。

　　四、执行规程：

　　1、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南xx公司的安全生产相关规定。

　　2、本安全协议一式两份，甲、乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　____________________________________(盖章)

　　乙方：

　　____________________________________(盖章)

　　代表人签字：_______________________________

　　代表人签字：____________________________________

　　_______年_______月_______日

　　_______年_______月_______日

　　月_______日

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。()合同内容补充部分：_____

　　其它事项说明：__________

　　本协议生效：

　　本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定人代表法定人代表

　　（或授权代表）：（或授权代表）：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　通讯地址：通讯地址：

　　联系人：联系人：

　　联系电话：联系电话：

　　传真：传真：

　　发包人(全称)： 简称： 甲方

　　承包人(全称)：___________ ______________ 简称： 乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曲阜圣景新城安置楼热力外网施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____曲阜圣景新城安置楼热力外网管道工程____

　　二、工程承包范围：___圣景新城小区北面红线至楼外墙1.5米处供热管道施工，

　　竣工验收等一切工作。____

　　三、工期目标：从 20xx 年__ 3月_23 _日开始，至 20xx 年_4 月 30 日

　　全部竣工，并确保曲阜市供热公司、公共事业管理局等相关执法部门验收合格，达到使用要求及各项条件，否则乙方应承担一切经济损失。

　　四、合同价款及承包形式：

　　采取总承包方式：包工包料,合同签定后材料价格的浮动不论大小概不调整。 预算总造价约为：金额：__862465.54万元，大写：(人民币)捌拾陆万贰仟肆佰陆拾伍元伍角肆分结算时以实际测量工程量为准进行结算。

　　乙方按实际结算额，开具税务局正式建安工程税务发票。

　　五、工程进度款支付：

　　1)、合同签订后支付合同造价 20%_。

　　2)、主材进场支付合同造价 40%_。

　　3)、小区内供热管道施工完毕后支付至合同造价的__80__%。

　　4)、整体工程竣工，系统打压完毕，经甲方分管部门验收合格，支付至合同造价的__95__%，剩余5%做为质保金，两个采暖季后付清。

　　六、工程质量和验收标准：

　　1、乙方必须严格按照施工图与说明书强制性标准及现行的国家规范、标准、安装工程施工工艺要求和供热公司行业标准等有关规定进行施工。在施工过程中随时接受甲方及有关部门的检查，为检查检验提供便利的条件，并对检查出的质量问题及时整改。由于乙方施工质量问题引起的管道爆裂、折断、漏水等原因造成的人身、财产等一切经济损失均由乙方承担。

　　2、为了强化过程控制，根据工程进度验收分部分项工程，乙方必须提前通知甲方及有关部门对各分部分项工程进行检验评定，甲方及有关部门验收不合格或未经甲方验收不得进行下步工序施工。

　　3、为确保一次验收合格或优良，竣工验收7日前通知甲方进行内部验收并对提出的问题及时整改，乙方应提供验收前的一切质保证件及所有竣工资料(装订好)交给甲方，验收标准按国家颁发的验收规范及质量检验标准为依据，乙方应确保验收通过，否则损失自负。

　　4、隐蔽工程隐蔽时，乙方须在二十四小时之前通知甲方驻工地代表进行检查验收，未经验收不得隐蔽。

　　5、管道安装工程的技术资料由乙方按《建筑安装工程技术资料编制指南》的要求及有关规定进行整理经有关单位审核合格后，报甲方存档。

　　七、材料要求：

　　乙方所用的材料必须达到国家标准要求，应与甲乙双方认可的材料样品、型号、牌号、规格相符，乙方应提供所有材料的一切质保证件，否则，由于材料原因引起的质量问题均由乙方承担。

　　八、安全目标及标准：

　　1、工程安全目标：确保五任何安全事故。

　　2、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，并随时接受甲方及上级安全监察人员的监督检查，为检查检验提供便利条件，采取必要的安全防护措施，并对查出的质量问题及时整改，消除事故隐患。

　　3、必须按《安全技术操作规程》操作，认真执行《安全生产法》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《安全生产检查标准》、《山东省建筑工程安全生产管理规定》、《各省市建筑工程施工现场管理规定》，由于违反以上规定出现一切安全事故责任及经济损失均由承包方自负。

　　4、乙方签订合同前，应提供相应资质证件及合法经营证件，经甲方审核认可后方可签定本合同，因乙方具有资质，属大包干承包形式，施工中出现的大小安全事故均由乙方承担。

　　九、工期要求：

　　1、乙方必须严格遵照合同的要求，保质、保量的完成所有的工程量，否则每拖延一天工期，罚款乙方1000元，损失由乙方自负。

　　2、按照合同约定具备拨款条件时，乙方应提前3天向甲方申请资金进行支付，甲方不按约定拨款，造成工期延误，工期应顺延，但必须有甲方顺延手续签字。

　　3、因战争、动乱、自然灾害等不可抗拒因素，工期应相应顺延。

　　十、其他事项：

　　1、施工期间出项的一切行政罚款、居民闹事、协调公关工作，均由乙方负责。

　　2、乙方如若在施工过程中，出现因政府原因无法施工下去，所出现的各项损失，由甲乙双方按责任分别承担，已拨付款项，乙方无条件退回甲方。

　　3、乙方在经营活动中，若出现亏损或银行借款等其他债务，均由乙方承担，甲方不承担任何经济连带责任。

　　4、乙方不得将工程转包，否则甲方有权更换施工队伍，终止承包合同，损失乙方自负。

　　5、乙方必须严格执行甲方的管理制度，服从管理，听从安排接受各业务处室的检查指导，文明施工。施工文明、围挡等设施费用，均由乙方承担。

　　6、该工程保修期按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中规定的时间执行，竣工验收合格之日起计算保修期，保修期内乙方应对工程质量进行回访，出现问题乙方应三天内给予处理，维修费均由乙方负责，如乙方拒修，一切损失均由乙方承担。

　　7、甲方提供的济邹剩余材料必须使用到工程中。

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方协商解决，也可由仲裁部门进行仲裁解决或者向当地人民法院起诉。

　　十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲 方： 乙 方：

　　代表人： 代表人：

　　年 月 日

变电站内施工合同书相关文章：