建筑主体工程劳务合同

建筑主体工程劳务合同（精选19篇）

建筑主体工程劳务合同 篇1

　　承包人(甲方)：

　　分包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平、诚信的原则，为完善建筑施工合同内容，甲乙双方就东新荣街瑞景花园小区 号楼， 号楼建设施工合同事宜，经协商达成一致，特订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：瑞景花园小区 号楼 工程地点：东新荣街路南十号棚户区

　　工程范围：施工图中土建部分

　　建筑面积：约 ㎡(以总决算和图纸为准)

　　结算方法：楼建筑面积 计算，屋面造型不计算面积。 工程日期： 年 月 日至 年 月 日

　　年 月 日至 年 月 日

　　质量标准： 合格优良

　　一、甲方责任

　　1、甲方负责向乙方提供建筑、结构图纸各一套。

　　2、甲方负责向乙方指导和质量监督工作提供以书面形式的技术交底，安全交底及施工，有关资料。

　　3、甲方负责向乙方提供施工所使用的塔吊搅拌机等施工机具及用水用电，施工所需大型材料。

　　4、甲方负责乙方工人宿舍、提供现场内办公用房、仓库、食堂等。

　　5、因施工所大型需材料不到位，而影响乙方施工进度给乙方造成的损失由甲方承担乙方所有费用。

　　二、乙方责任

　　1、乙方负责向甲方提供全体施工人员名单身份证复印件。

　　2、乙方负责向甲方提供施工所需一切资质文件。

　　3、乙方负责搅拌机等施工机具使用和保养，并对新进场的材料卸车和摆放整齐。

　　4、乙方负责现场文明施工材料堆放做到工完场清。

　　5、乙方施工中如达不到工期质量安全文明施工标准时，甲方有权终止合同，乙方应无条件在2日退出施工现场，所完工程量按结算。

　　6、乙方应按时支付民工工资，不得以垫付工程款等任何理由拖欠，因拖欠民工工资造成上访等后果，乙方承担10万元违约金，由甲方在结算中扣留此款。

　　7、乙方不得将工程转包给其他单位一经发现，甲方有权终止合同，所造成一切损失均有乙方负责。

　　8、乙方的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知工程项目经理。

　　9、隐蔽工程、主题工程由乙方自检后，通知现场技术员、监理工程师或工程项目经理检查验收，认可签证后，方可进行下一工序施工。如提出异议，经复查合格后方可施工，如产生费用由乙方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成工期损失均有乙方负责。

　　10、乙方应对本合同的施工全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负责,(乙方必须出2人维持现场文明施工、材料堆放和现场清理等工作)。

　　11、乙方负责施工中的所有小材如：绑线、钉子、灰槽、手推车、铁锹等建筑五金小材。(生活烧材自备)

　　12、乙方在距施工现场50米内不产生计时工，如乙方达不到工期质量安全文明施工标准时，甲方有权终止施工所产生的费用由乙方工程款中扣除并以两倍计算。

　　三、工程承包范围

　　1、基础工程：基础破桩、基砂垫层、木模工程、基础垫层、钢筋砼工程，回填土及中粗砂等。

　　2、主体工程： 钢筋模板砼工程、砌筑工程及楼地面砼垫层工程。

　　3、屋面工程：找平层、保温层、屋面工程等。

　　4、室外台阶，砌筑工程、散水坡等。

　　四、其他

　　1、乙方在施工中质量不合格造成材料浪费甲方有权处罚并按材料的三倍，并在月款中扣除。

　　2、乙方在施工中必须听从甲方指挥;如不听从甲方指挥野蛮施工造成的后果一切由乙方负责。±0.00m以上保证每五天完成一层(以监理、甲方检查验收钢筋、模板达到能浇注楼层砼为准)，以保证工期按时交工，如完不成乙方自动退出施工现场。

　　五、工程款支付方式

　　1、垫付至三层封闭，四层以上按形象进度支付，按已完产值的70%支付直至完工，余下工程款待工程主体验收后2个月内付清。(注：以质量监督站验收为准)其中预留20万元民工工资保证金，待无民工上访工程主体验收后2个月内付清无息退还。

　　2、甲方拨付给乙方工程款时，乙方向甲方提供工人工资表及工费税票收据。(注带身份证编号单)

　　七、特殊条款

　　1本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

　　2、本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　3、乙方要做到安全生产、文明施工，如有事故由责任方承担责任。

　　4、甲方严肃提出不得长料短用，如有不听者将重罚。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑主体工程劳务合同 篇2

　　甲方： (以下简称甲方)： 乙方： (以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方共同协商，本着互利互惠的原则，特签订如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、分包方式：(土建劳务分包扫地出门);总体结构工程按建筑面积平方米承包。

　　四、承包面积：

　　以施工蓝图结算为准，承包总面积约为 平方米。

　　五、承包内容：

　　1、墙体砌筑、墙面抹灰、主体混凝土浇筑。

　　六、承包价格

　　1、墙体砌筑、墙面抹灰、主体混凝土浇筑承包单价(元/平方米)，建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范进行计算》。

　　2、以上承包价格中已含：人工费。

　　3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算，设计变更工程量另作调整，设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算，

　　4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。

　　5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。

　　七、付款方式：

　　两层主体框架浇筑后付80%的工程进度款。

　　八、甲方义务：

　　1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术，对质量、安全、进度，文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。

　　2、甲方提供经伟仪、铅锤仪，大线。乙方自备仪器进行工程测量放线，甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修，检定等一切费用由甲方负责。

　　九、乙方义务：

　　1、乙方人员必须按施工图纸，施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。

　　2、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。

　　3、乙方负责堆放管理，保证道路畅通，材料堆放整齐，必须确保文明施工现场。

　　4、乙方负责甲方供材的保管和使用，如水泥、砂浆等，用完后自行收拾整洁，如甲方发现有材料浪费现象，按照浪费程度大小进行现场定价罚款，罚款资金从每月工程进度款中扣取。

　　十、安全责任划分：出现安全事故后，费用20xx元以内由乙方支付，20xx元以上的乙方支付10%，甲方支付90%。

　　十一、增加工程量：价格现场协商。

　　十二、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，合同在执行过程中，如有争议，首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。

　　2、本合同一式贰分，甲方一份，乙方一份，工程结束及完全履行合同内容后，自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑主体工程劳务合同 篇3

　　甲方： (以下简称甲方)： 乙方： (以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，针对黔西南州人民医院消毒供应放疗综合楼项目的劳务承包事宜，经甲乙双方共同协商，本着互利互惠的原则，特签订如下协议：

　　一、工程名称： 工程项目

　　二、工程地址： 广东省XX市

　　三、分包方式：(土建劳务分包扫地出门);总体结构工程按建筑面积平方米承包。

　　四、承包面积：

　　以施工蓝图结算为准，承包总面积约为 平方米。

　　五、承包内容：

　　包括建筑机械、材料周转、安全维护、辅助材料、劳务费用等(具体内容如下)：

　　1、主本从基础执层至结构(含所有钢筋工程模板、砼工程、外脚手架工程、散水、台阶、地沟、坡道工程、楼地面工程、所有垫层、砌体工程以及施工有关二次构造工程、墙体拉结筋、门窗洞口过梁的制作安装、墙体拉结筋植筋项目、屋面工程、安全设施及临时搭设工程、室内外抹灰工程)。

　　2、承包的材料有扎丝、铁丝、钉钉、钢管、扣件、木枋、胶合板、大模板、电渣压力焊、焊条及主体所需的辅助材料。

　　3、承包的机具：双吊篮起重机，对焊机，调直机，弯曲机，切断机，电锯、电刨、手推车、电焊机、砂浆搅拌机及主体和装修施工期间所需要的所有机具。

　　4、乙方负责三级配电箱以下的(不含二级箱)电线、电缆现场临时使用的给排水。

　　5、合格的安全防护用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘橡胶手套，绝缘鞋等所有的安全防护设施，由乙方自负。

　　6、乙方负责混凝土试块制作及养护。

　　六、劳务承包工期：自20xx年8月1日起开始计算，至20xx年10月5日止，主体工程必须封顶，

　　七、承包价格

　　1、总体劳务承包价格，本工程总体建筑面积平方米综合单价包干法，承包单价( 264.00 元/平方米)，建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范进行计算》。

　　2、以上承包价格中已含：人工费，超时工资，设备维修用工、机械操作工、主体结构、装修工程施工期间使用的材料装卸车等。

　　3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算，设计变更工程量另作调整，设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算，

　　4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。

　　5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。

　　八、付款方式：

　　每层顶板混凝土浇筑完成后甲方需支付该楼层80%的工程进度款。

　　九、甲方义务：

　　1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术，对质量、安全、进度，文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。

　　2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料。

　　3、甲方提供现场所有用电，电费由甲方负责。

　　4、甲方提供二级配电以内的配电箱，给水到位。

　　5、甲方提供经伟仪、铅锤仪，大线。乙方自备仪器进行工程测量放线，甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修，检定等一切费用由甲方负责。

　　十、乙方义务：

　　1、乙方进场施工前7日向甲方提供作业人员名单及身份证号码、两寸照片一张。

　　2、乙方确保人员的身体素质和技术水平，职工年龄不得小于18周岁，不得超过50周岁，家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。

　　3、乙方人员必须按施工图纸，施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。

　　6、乙方每月必须在甲方监督之下发放人工工资，签发工资表交甲方备案。由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力不足，乙方自行解决。

　　7、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。

　　8、乙方负责堆放管理，保证道路畅通，材料堆放整齐，必须确保文明施工现场。

　　9、乙方负责甲方供材的保管和使用，如钢筋、水泥、砂浆等，用完后自行收拾整洁，如甲方发现有材料浪费现象，按照浪费程度大小进行现场定价罚款，罚款资金从每月工程进度款中扣取。

　　10、认真做到活完料净脚下清，尤其楼层拆模后必须7日内将楼层内清理干净，其他分项工程每班次必须清理干净，工完场净清理不干净每次罚款200元。

　　十一、承包质量要求

　　1、乙方必须严格按照施工图，国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工，遵守建设部、省建设厅，市建委和其他有关部门颁发的法律、法规和其他有关部门规定。

　　2、工程质量：工程质量必须达到合格标准等级。

　　3、乙方在工程质量、工期、安全文明施工，配合项目管理等。

　　5、分部分项验收乙方在应按甲方质量要求做好自检工作，并提前通知甲方，甲方按通知时间组织验收，对不能保证施工质量的施工班组、个人，甲方有权清退出场，乙方应积极配合，应无条件接受处罚。

　　6、乙方接受甲方的各项质量管理和规定，接受甲方的奖励及处罚。积极配合甲方帮好质量管理工作，在施工前对施工人工进行安全、技术交底，施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监督、指导工作。配合甲方和监理检查，及时纠正指出的问题。

　　7、特殊工种应持证上岗，并接受甲方和上级有监督部门的检查监督，持证人更换，应征得甲方同意。

　　8、严格按照甲方审发的施工方案及技术交底进行操作，否则造成的返工、材料浪费由乙方承包。

　　十二、安全责任

　　1、精心、管理、注意防范杜绝重大安全事故。

　　2、建立健全安全责任制，责任到人。乙方负责人主管乙方安全，并配备专职安全员，负责乙方施工中安全生产监督和安全检查，自行组织生产，安全防护，组织召开安全生产例会，认真做好班前安全技术交底，施工中乙方不得违反安全操作规程，

　　3、保险以外的安全事故，甲方承担乙方承担。

　　十三、增加工程量：价格现场协商。

　　十四、各楼层天棚屋面构架、不在本次劳务合同内。

　　十五、基础、直线加速器单项计价。

　　十六、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，合同在执行过程中，如有争议，首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。

　　2、本合同一式四分，甲方两份，乙方两份，工程结束及完全履行合同内容后，自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑主体工程劳务合同 篇4

　　钢管外排架工程劳务合同

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关行政法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就外排架工程分包事项达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：为 8#、12#、13#、15#楼及地下室工程的钢管外排架工程，提供分包内容如下：

　　a)、承包方式：钢管外排架工程(包括全部的外架搭拆、四口、五临边防护搭设;所有机械设备、安全通道、(外悬挑架、临设房屋)等水平防护棚设施搭拆;工字钢、有色档板、卸荷钢丝绳、刚性附墙连结等制安拆除;悬挂式卸料平台、施工电梯出口、外架楼梯、塔吊附墙附架等外架搭拆;所有与外架相关的预埋件预埋及安拆;每层钢筋网铺设;楼层标识牌、安全标语、警示标志、建设单位广告标语，节假日、结构封顶或其它各种形式祝贺标语安装及所有的外排架和防护设施的日常维护;搭拆外架时所需要电焊、气割等工作)。以清包工的形式：包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工、包工具、包焊机、铁线(不包括在内)、包管理费用、包节假日加班费、包高温补贴、包验收合格。必须按符合《南宁市建设工程安全生产、文明施工优良样板工地》的工程标准要求施工。

　　b)、搭设要求：

　　1、按《甲方提供的外排架施工方案》施工，并符合现行规范标准。钢管排栅的立杆应置于坚实的地基上，立杆脚座，有统一规格18MM厚的30*30夹板垫好。夹板由甲方提供乙方加工。

　　2、钢管排栅的立杆、角杆要求牢固，立杆间距不大于1.4M，水平间距不大于1.8M。步距间应设二水平护栏，安全网随着工作台层完成，挂设安全网时必须牢固，搭接符合要求。立杆垂直度必须小于规范要求的5‰阳角处凸出钢管头统一为10公分，不准长短不一。

　　3、搭设分段完成后，要以施工负责人、质安人员验收合格后，方可使用。

　　4、拆外排栅前要检查是否有杂物、电线等临时设施，必须先清除后拆除。(其他班组杂物清理不包括在内)。

　　5、附在外栅上的安全网在随排栅的拆除而逐步拆下，拆排栅时，甲乙双方要有专人负责安全警戒，并挂设危险标志。

　　6、拆栅时应从上而下按顺序进行，不准上下同时作业。

　　7、作业层及屋面的外排栅必须保持高出工作面2M以上。

　　8、拆除材料按甲方指定地方分类堆放万整齐，安全网拆除后应叠好并统一堆放。

　　二、工程工期

　　开始工作日期： 年 月 日(以通知开始塔设排架日起)

　　结束工作日期： 年 月 日(以通知拆除日期为止)

　　总工作天数为： 个月

　　三、质量标准及安全文明施工标准

　　1、乙方必须严格按设计要求施工，按照国家最近颁发的施工验收规范进行施工，质量等级要求达到“南宁市优良样板工程”等级。认真积极做好安全生产文明施工工作，安全文明施工必须达到“南宁市安全生产文明施工优良样板工地”等级。

　　2、工程质量如不达标时，乙方必须无条件返修或返工，其返工造成的一切经济责任及经济损失由劳务发包人承担，工期不顺延，且乙方必须赔偿甲方本分项工程5%的质量违约金。

　　3、本工程适用范围如下：

　　⑴《 市建设工程安全生产、文明施工优良样板工地》的现行文明施工规范。

　　⑵ 甲方的《脚手架专项施工方案》及现行的排架塔设新标准、新规范。

　　四、项目经理

　　4.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 。

　　4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 ，身份证号码 ，联系电话为 。

　　五、甲方的义务

　　5.1组建与工程相适应的领导班子全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作。

　　5.2负责编写施工组织设计，制定各项管理目标。

　　5.3负责工程测量定位，沉降观测，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及竣工验收。

　　5.4安排并解决乙方入场后的生活用水、用电、住宿条件。

　　5.5应及时向乙方提供施工场地。

　　5.6按本合同约定，向乙方支付工程进度款。

　　5.7负责与发包人、监理、设计院及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　六、乙方义务

　　6.1对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作(工人数量必须满足施工进度要求)，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律、法规及有关规章制度。

　　6.2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育，严格执行安全制度，落实安全措施，确保施工安全;必须做到文明施工，工完场清，场地有条、整洁;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、违反相关制度或条例而受到的罚款。

　　6.3操作人员必须具有有效证件，持证上岗。

　　6.4按甲方统一安排材料、机具堆放点，作业面要做到工完场清。否则，甲方有权视情节轻重给予处罚。

　　6.5做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失和各种罚款。

　　6.6严格按规范使用甲方所提供的机具、材料，不能乱丢、乱扎、乱截、乱锯等。否则，甲方有权视情节轻重向乙方给予罚款处理。

　　6.7乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

　　6.8乙方自理进场手续、费用，所有进场工人必须办理暂住证，费用由乙方自理。乙方在施工现场内使用安全防护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)由乙方负责提供使用。

　　6.9乙方应承担并履行分包合同约定的、与作业有关的所有义务及工作程序。

　　6.10应明确与甲方只是工程发包与承包关系，施工中或施工完毕后所出现的劳务纠纷，概与甲方无关。

　　6.11乙方应按安全施工有关规定，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和所发生的费用。

　　6.12乙方必须具备在本市施工的一切合法手续和有效证件。乙方应为其参与本项目施工的所有人员办理社会保险，其费用由乙方承担。

　　6.13因工程质量所造成的返修而引起的各种费用(包括人工费、材料费、机械费、管理费、施工措施费等)全部由乙方负责，在工程结算时予以扣除。

　　6.14乙方人员进场时，必须提供各工种人员名单(身份证复印件)。未经甲方同意，不得擅自变动人员，如确需变动，必须在变动三天前提出书面申请，否则甲方有权视情节轻重，一次罚款人民币500～3000元。乙方员必须办理人身安全保险手续，费用由乙方负责，并把进场人员名单及身份证复印件送交甲方。

　　6.15乙方应直接发放工资给乙方人员，并按月将工资明细单签字后交甲方财务部门，凡因乙方发放工资造成的劳资纠纷等一切责任均由乙方负责。甲方拥有直接支付乙方人员工资的权利。乙方应负责妥善解决内部劳资纠纷。若发生上诉事件，甲方有权对乙方进行行处罚人民币20__元至5000元，及有权动用乙方工资款及履约保证金，处理乙方劳资纠纷。

　　6.16如乙方人员在施工现场患病、伤亡，必须及时通报甲方，所需费用和责任均由劳务发包人全部自理、负责。如发现有类似或恶性传染病时，应采取手段处理或隔离，并及时通报甲方，如未通报或通报不及时，由乙方承担一切后果并赔偿甲方由此而造成的损失。

　　6.17乙方不得以任何理由中途退场，否则，将扣除其所完成工程量相应价款的30%作为罚款。

　　6.18 乙方应及时报送预算书、结算书，并随时配合甲方核对。

　　6.19乙方人员不得带家属或朋友留宿或进住工人宿舍，不准带小孩进入工地。女职工不能安排在工地住宿，必须在工地外租房住宿，费用由乙方负责。无身份证人员严禁进入现场施工和住宿。

　　七.安全施工与检查

　　7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，义务配合各单位的安全检查并随时接受行业安全检查人员依法实施的监控。采取必要的安全防护措施，消除隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　7.2甲方应对其施工现场的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　7.3乙方应按甲方的安排组织劳务人员接受甲方所进行的安全教育、安全技术交底，组织班前活动并进行书面记录。

　　八、事故处理

　　8.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　8.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　九、合同单价

　　9.1、地下室外排架搭拆按实际搭设面积以每平方米 元计价;±0.000以上至塔楼悬挑架以下二次搭拆按图纸标明的数字建筑面积每平米 元计价;其余的外架搭拆按图纸标明的数字建筑面积以每平方米17.50 元计价(±0.000以下不在此单价内);以上计价单价已包括分包范围的全部分包内容的所有事项在内，已注明的分包内容的所有事项不得另外计价)。以上价格已包括除外架搭拆外的其他分包内容综合单价及安全文明施工费平均每平方米 5 元的在内。

　　9.2、本工程的劳务报酬均为一次性包干，不再调整。以上为综合包干单价，包含工资、窝工、管理费等各项费用

　　9.3、辅助用工单价为160.00元/工日。

　　十、工程款支付

　　按单栋计算，每完成六层结构支付一次工程进度款的50%，待屋面机房、女儿墙、屋面以上结构全部完成后支付本栋总工程进度款60%支付;每次支付工程进度款劳务分包人必须以书面形式呈报工程进度款表给项目部审批，由本栋安全员、施工员、项目部总工确认工程量的实际工程进度款支付，余下工程款40%在外排架工程拆除完成，工完场清后三个月内付清。

　　十一、施工变更

　　11.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求变更施工：

　　11.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此造致甲方的直接损失由乙方承担，延误工期不予以顺延。

　　11.3因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加工程款。

　　十二、施工验收

　　乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方在收到乙方的完工报告后7天内对施工成果进行验收。如甲方与监理验收存在施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此造致的甲方相关损失，并不延误工期。

　　十三、违约责任

　　13.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任。

　　⑴乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金。

　　⑵乙方不得以任何理由中途退场，否则，按所完成工程量的70%结算工程款，后续工程由甲方另行施工完成，乙方所有完成工程不再计算延期费用，但要按甲方要求的时间内拆除。

　　⑶乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时应向甲方支付违约金 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。延误的乙方工作时间不予顺延。

　　13.2乙方违约后，甲方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十四、争议

　　14.1甲方和乙方在履行合同发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿意和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用第( )种方式解决争议：

　　⑴双方达成仲裁协议，向 市仲裁委员会申请仲裁;

　　⑵向有管辖权的人民法院起诉。

　　十五、禁止转包或再分包

　　乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

　　十六、合同解除

　　16.1遇下列情况时，甲方有权清退乙方员工且提前终止合同，所造成的一切损失由乙方承担，乙方在接到甲方退场的书面通知后24小时内必须无条件退场。

　　⑴因乙方人员技术素质低劣，不能胜任约定的工作或违纪、危害正常生产的行为;

　　⑵因乙方原因严重影响工程质量、安全、工期等指标的完成或发生有损甲方利益的行为时;

　　⑶因乙方违约或建设工程项目停工致使合同无法履行时。

　　⑷因不可抗力致使合同无法履行，或因承包方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可解除合同。

　　十七、合同终止

　　双方履行完合同全部义务，工程款支付完毕，乙方向甲方交付作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

　　十八、合同份数

　　本合同一式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。

　　十九、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：双方签字之日起生效。

　　甲 方盖章： 乙 方盖章：

　　负责人： 负责人：

建筑主体工程劳务合同 篇5

　　甲方：

　　乙方： 身份证号码： 家庭住址： 电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一 工程名称：

　　二 工程地点：

　　三 承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四 承包工程内容： 模板支设及拆除工作，以及模板涨模、跑模及混凝土剔除工作。

　　五、工程承包范围： 根据现场进度调配。

　　六、工费计算方法

　　按模板接触面积计费，模板接触面积按40元/㎡计取。

　　七、工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款1000元。

　　八 质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价：

　　1、 甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收评分，以分定价，达到90分(不含90分)以上得本工程的完全价格，90分以内(含90分)每下降一分，则工价下浮 壹 元，验收得分在 90 分以内的，应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。检测实行支模后和拆模后两阶段进行，其中支模后检测占评定总分的30%，拆模后检测占70%。

　　2、 乙方支设模板质量的基本要求是：保证截面尺寸正确;要有足够的强度、刚度和稳定性及不得漏浆。对拆模后的成品质量，其垂直度与平整度须达到验收标准，发现爆模、扭曲、凹凸不平及梁柱节点部位，须由乙方负责修凿平整。

　　3、 乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方可拒绝验收。

　　4、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线等)负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。

　　5、 按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

　　6、 甲方除向乙方提供塔吊机具外，其余操作工具均由乙方自备。

　　九 付款办法：

　　1、 每月支付工人生活费合计人民币伍佰元整;工程结束后，支付预算工程款90%;与项目部预算结算完成后，付清尾款。

　　2、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

　　3、甲方付给乙方的工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。

　　十、限额用料：

　　1 甲方对乙方承包的工程实行限额用料，限额用料的种类和数量，由甲方在合同附件中另行确定。超用部分材料由乙方承担，节约部分材料，甲方按节约额的 壹 %奖给乙方。 2 扣件、卡具等周转材料如超过 叁 %的损耗率，由乙方赔偿。

　　3乙方必须严格按照模板翻样排版图组织模板制作安装，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解模具材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。

　　十一、甲方的责任和义务：

　　1、 为乙方提供施工必需的垂直运输(塔吊)。

　　2、 向乙方提供施工图、所需的模具材料和具备施工条件的工作面。

　　3、 对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、 负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、 按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十二、乙方的责任和义务：

　　1、 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2、 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3、 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4、 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5、 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6、 服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

　　7、 负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确，不得任意堵塞或移动。

　　8、 做好施工现场的工后落手清，及时清理模具、回收扣件、卡具及铁钉，整齐堆放模具材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　9、 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十三、违约现任：

　　有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、 乙方履次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

　　2、 乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、 乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、 乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、 乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;

　　6、 乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　十四、其他：

　　1、 乙方应服从甲方对现场进度、质量及安全文明的管理要求，对于项目部提出整改限期不能完成，将视情节处于罚款处理。

　　2、 每延误一天罚款壹仟元。

　　十五、本合同与《安全协议》同时签订，各一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。工程结束，款项结清时自行终止。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

建筑主体工程劳务合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强工程管理，提高工程质量，加快施工进度，明确工程中的安全和各工种责任，根据实际情况，经双方共同协商，达成如下协议：

　　一、承包方式：甲方将十堰市天涌工贸公司办公楼木模板工程承包给乙方，乙方只包工(如：钉子、铁丝、电焊条等)，其余的用料不包。乙方负责完成模板的制作、安装、支撑、校正、捣制砼时看模，砼达到强度后拆除模板，模板跑模后乙方自行解决，完工后将木板、木方上的钉子大概起完，所有木工用料由乙方负责上下车。

　　二、单包工方式及单价的确定：凡承包此工程建筑面积范围内的设计、变更全部由乙方完成，用临工时甲方付乙方(大工230元/天，小工120元/天)，综合劳务工程价款，按实际建筑面积每平方米伍拾柒元整(￥：57.00元/㎡)包给乙方(包括二次结构在内)。如若乙方在施工中不听甲方指导，甲方有权辞退，在中间不干完此工程甲方按完成的数量三分之一计算，工程中必须要算好尺寸，不能乱锯木板和木方，发现一次罚款100元。

　　三、付款方式：待十堰市天涌工贸公司拨款后，每人每月给贰仟元的生活费，除特殊情况外，主体完工后付70%，二次结构完工后10%，其余待验收后付清。

　　四、安全与文明施工：甲方必须保证三通，乙方所有人员进入施工现场必须佩戴好安全帽。如若有人不戴安全帽，发现一次罚款20元，不得使用童工，乙方必须服从此工程的规章制度，不得酒后作业，不得乱扔乱丢，发现一次罚款50-80元，不按操作规程施工所发生的一切安全事故，在经济损失叁万元以下由乙方负责，叁万元以上所造成的一切经济责任由甲乙双方各承担一半，但甲方必须发扬人道主义给予帮助。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方共同签字盖章后生效，待付清款项、对清帐目后自动失效，本合同未尽事宜，双方自行协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

建筑主体工程劳务合同 篇7

　　承包方：________

　　发包方：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。

　　甲方决定将__公司__工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;

　　钢筋制作、绑扎分项工程;

　　模板制作、安装分项工程;

　　脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：

　　从____年__月起至____年_月止。

　　三、工程质量标准：

　　所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

　　付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付，装修完工前付。

　　五、乙方的职责

　　乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

　　协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行__公司与__建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。

　　并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。

　　如达不到则按管理费的进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　承包方：________

　　发包方：________

　　年月日

建筑主体工程劳务合同 篇8

　　建筑防火工程劳务协议书

　　甲方：__________________(以下简称甲方)

　　乙方：__________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的__________________工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称与地点

　　该工程为__________学校教学实验楼工程，地点在__________市_____。

　　二、承包方式与要求

　　该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

　　三、工程承包单价与内容

　　经双方协商，该工程按_____元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

　　四、工程质量与安全

　　根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

　　乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

　　五、文明施工与奖罚

　　乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，_____市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“_____”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。

　　六、付款方式与工期

　　该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的_____%.工程竣工付至劳务费的_____%.办完工程结算付至劳务费的_____%.留_____%待保修期满后_____个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_____万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

　　七、双方权力与义务

　　(一)甲方：

　　1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

　　2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

　　3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

　　4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

　　(二)乙方

　　1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

　　2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

　　3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

　　5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

　　6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

　　八、违约责任与其他

　　1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

　　2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

　　3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，经双方签字后生效，具有同等法律效益。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　代表：__________________代表：__________________

　　日期：____年____月____日日期：____年____月____日

建筑主体工程劳务合同 篇9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经双方协商，甲方愿将_______________的室外砼道路浇筑施工任务包工不包料的形式交由乙方施工，为明确双方责任特订此合同供双方共同遵守执行，具体条款如下：_________________

　　1、工程地点：_________________重岗_______________9#、14#、15#、20#、21#、26#、27#、32#、33#楼室外道路;

　　2、工程规格：_________________单层厚度18cm，总面积约平方米左右;

　　3、承包方式：_________________乙方包工(包施工、包质量、包工期、包安全)乙方负责砼面一切工作，即：_________________钢模板及钢模安装，浇筑振捣，摊平，拉纹、一切运输、保养及切缝和砼面施工所需工具;

　　4、工程单价：_________________每平方人民币元;

　　5、工程质量要求：_________________乙方按照规范要求进行施工，如乙方施工造成平整度不合格等任何质量问题，该责任应由乙方承担，且甲方有权让乙方退场;

　　6、工程总工期：_________________施工队伍进场后10日内完成(由于天气等不定因素顺延);

　　7、甲方负责乙方民工住宿、照明用电、施工用水、生活用水;

　　8、工程结算方式：_________________按实际工程量结算，乙方保质保量全部完工后，

　　1/2页

　　甲方在十个工作日后组织人员验收，验收合格后付总造价%，剩下余款交付使用后一个月后付清;

　　9、乙方必须保持场地工清、料清、落手清，材料成品不得损坏，不得随意浪费甲方材料;

　　10、乙方必须严格执行国家省市有关部门及公司的施工管理制度和规程，安全方针、政策、条例，现场所有管理人员和各工种所有人员进入施工现场必须服从现场安全文明施工管理制度，不准喝酒，严禁赌博、打架斗殴，以上如乙方不遵守，后果由乙方自行负责;

　　11、以上条款，双方签字后，共同执行，各负其责，如有违约，由违约方赔偿对方经济损失。本合同一式两份，甲、乙双方各一份，受法律保护。本合同至签字之日起生效至工程结算完成后，付清款项后失效，未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：_________________身份证：_________________

　　号码：_________________

　　乙方：_________________身份证：_________________

　　号码：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

建筑主体工程劳务合同 篇10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。

　　一、?工程概况

　　1.名称：?___________

　　2.工程内容：___________

　　3.工程数量：工程数量按实际工程量结算。

　　二、合同工期

　　1.开工日期：___________年___________月___________日

　　2.竣工日期：___________年___________月___________日

　　3.在施工中，若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成损失，工期延误等，按建设单位对甲方的有关规定，并在对甲方实施后，甲方对乙方实施。

　　4.如在施工中，乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工，造成建设方对甲方工期延误进行罚款，甲方有权对乙方所承包的工程进行分割，并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。

　　三、劳务质量

　　1.乙方必须按照设计文件、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。

　　2.乙方必须服从监理和甲方现场人员的质量管理。

　　3.全部工程质量合格率___________%。

　　四、安全施工与检查

　　1.乙方必须制定安全措施，严格按有关安全操作规程及标准进行施工，保证施工安全。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，必须服从现场安全管理人员指令和安全管理，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　3.在施工中，若乙方违反安全操作规程，或由乙方原因造成人身伤亡及其他安全事故及第三者责任事故，责任和费用全部由乙方承担。

　　五、安全防护

　　1.乙方在动力设备，输电线路，地下管线，易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时，应按规定采取切实可行的安全防护措施。

　　2.乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带、安全绳及其它保护用品）、由乙方提出使用计划，甲方负责供应，费用由乙方承担。

　　六、材料供应

　　1.本劳务承包所用主要材料（含钢材、水泥、水泥砼等）由甲方供应，其它材料由乙方自购、自行运输、保管，损坏丢失责任自负。

　　2.劳务承包如需用其它材料由乙方自行采购，所有材料必须满足设计标准和质量要求，并向甲方提交材料合格证（原件），否则造成不良后果的一切责任和费用由乙方负责。

　　七、设计变更、隐蔽工程

　　设计变更、隐蔽工程施工中，设计图纸与现场地质不符，乙方应及时报告甲方，未经同意不得进行施工。隐蔽工程检查应提前24小时通知甲方质检工程师，未经甲方质检工程师签认，不得进行隐蔽工程施工，否则重做，检查及返工费用均由乙方负责。

　　八、劳务费拔付

　　1.本工程不实行预付款，首月施工费用由劳务方垫资。

　　2.验工计价与工程进度款拔付：

　　①验工计价：本劳务验工由双方有关负责人在现场对设计图纸范围内已完工程进行检查验收，对质量合格者予以验收计量。每月月末由乙方提交工程数量，再由甲方工程质检部审核，合同部按审核资料和协议单价进行验工计价，经甲方负责人签字后验工计价成立。

　　②工程进度款拔付：每月验工计价成立后，甲方从验工计价中扣回垫付的材料款及其他协议约定的费用，并滞留验工计价总额的20%作为工程质保金后，剩余款项即为应付的工程进度款。

　　③若建设单位因各种因素造成的工程款拖欠、暂无法支付时，甲、乙双方应共同承担风险。

　　九、甲方责任（根据协商应承担的责任）

　　1.负责施工图审查，技术交底和现场交付。

　　2.负责施工现场的全部指挥和协调，负责施工技术、施工工艺、安全质量标准和措施的制定并监督乙方实施。

　　3.负责定期实施复核测量，日常施工测量由双方协商确定。

　　4.负责设计变更的数量计算和技术交底，所有设计变更一律以书面形式通知书乙方，作为增减工程数量和工程价款依据，任何口头形式的变更一律无效。

　　5.甲方加强现场管理，负责对工程进度、质量、隐蔽工程检查、验收、代办签证，处理应由甲方处理的施工事宜。

　　6.协助乙方进行事故抢险。

　　7.按时交纳工程营业税。

　　十、乙方责任（根据协商应承担的责任）

　　1.乙方必须承担甲方对建设单位的义务及承包风险。

　　2、乙方必须按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否则，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　3.乙方给甲方造成声誉影响的，应积极挽回影响，否则甲方将对乙方进行___________元的罚款。

　　4.乙方应管理好自己员工，经常进行民风民俗教育，不得与外界发生纠纷影响施工正常进行；否则后果自负。

　　5.乙方应做好劳务工管理工作，妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。

　　6.乙方不得将施工任务进行转包或分包，乙方与任何第三方发生的纠纷与甲方无关，均由乙方自行解决、责任自负。

　　7.无条件接受甲方工作安排和工作量的调整。

　　十一、合同纠纷解决的约定

　　在本合同出现纠纷时，由双方协商解决，如协商不能解决时，解决纠纷的机构为：甲方所在地人民法院。

　　十二、其它

　　1.本合同自双方共同签字盖章之日起生效。

　　2.合同在执行过程中若有不完善之处，以双方协商增订补充合同作为本合同之补充，与本合同具有同等效力。

　　3.合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：___________?供方（公章）：___________

　　地?址：___________?地?址：___________

　　电?话：___________?电?话：___________

　　___________年__________月___________日?___________年___________月___________日

　　签订时间：___________

　　签订地点：___________

　　工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本

建筑主体工程劳务合同 篇11

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、 工程名称与地点：

　　该工程为 工程，地点在 。

　　二、 承包方式与要求：

　　该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

　　三、工程承包单价与内容：劳务承包合同范本经双方协商，该 工程按 元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规 整与清理等内容。甲方付款前，乙方应提前向甲方提供相应发票。

　　四、工程质量与安全：

　　根据甲要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

　　乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全 交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

　　五、文明施工与奖罚：

　　乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。

　　六、付款方式与工期：

　　本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，工程开始前付劳务费的 %.工程竣工付劳务费的 %.办完工程结算付至劳务费的 %.留 %待保修期满后一个月内付清。

　　乙方工期时间为： 年 月 日起至 年 月 日止。

　　七、双方权力与义务

　　(一) 甲方：

　　1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

　　2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

　　3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

　　4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

　　(二)乙方

　　1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

　　2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

　　3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　4、乙方

建筑主体工程劳务合同相关文章：