电站水利工程施工合同书

电站水利工程施工合同书（精选23篇）

电站水利工程施工合同书 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方电站水利工程总长2800，两单项工程须在20__年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。

　　一、乙方限包水沟工程长500，包砌护墙500。

　　二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。

　　三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

　　四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。

　　五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

　　六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

　　七、施工规格要求：

　　1、乙方施工时，应先砌护坡墙高14，平面宽50公分;

　　2、随后架角子板、两边高14，沟口宽17，沟底14，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指

　　导。

　　八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。

　　九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。

　　如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

　　十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

　　十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。

　　本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

　　十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

　　甲方代表签字如下：

　　乙方代表签字如下：

电站水利工程施工合同书 篇2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：东风水库除险加固工程

　　工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村

　　工程内容：按照设计要求的内容

　　质量等级：必须保证合格，争创优良

　　合同价款：陆拾万元整（600000.00元整）

　　二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）

　　三、开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　总日历工期：天

　　第二条图纸

　　一、图纸提供套数：1套

　　二、图纸提供日期：年月日

　　第三条双方一般责任

　　一、甲方驻工地代表：

　　二、乙方驻工地代表：

　　三、甲方工作

　　1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

　　2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

　　3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

　　4、审查认可工程决算，组织工程验收。

　　5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

　　四、乙方工作

　　1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

　　2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

　　3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

　　第四条工程质量

　　一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。

　　二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

　　三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

　　五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

　　六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

　　第五条合同价款

　　一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

　　二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

　　第六条材料、设备供应

　　一、材料、设备供应范围的划分检验：

　　1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　3、已进场的物资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。

　　4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　第七条工期顺延

　　如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

　　1、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

　　2、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

　　3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

　　第八条工程款支付方式

　　一、工程款支付方式：银行转账。

　　二、工程预付款：按照双方约定支付（竣工验收后1个月后付清）。

　　三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。

　　第九条竣工与结算

　　一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。

　　1、工程施工竣工总结及大事记；

　　2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；

　　3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；

　　4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。

　　甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

　　二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

　　第十条违约责任

　　一、按民法典的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

　　二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承担。

　　三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　四、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。

　　第十一条纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。

　　第十二条工程保修

　　工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下%的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

　　第十三条附则

　　一、本合同共份，正本两份，副本份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

　　二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

　　三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

　　发包方（章）：承包方（章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　合同签订日期：年月日

电站水利工程施工合同书 篇3

　　发包方（简称甲方）：

　　法定代表人：

　　承包方（简称乙方）：

　　法定代表人：

　　为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《民法典》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包项目及主要工程量：

　　四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。

　　五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。

　　六、质量标准：一次性验收合格

　　七、工程款结算方式：

　　1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。

　　2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。

　　3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。

　　八、工程付款办法：

　　工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。

　　保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

　　九、施工中甲方职责：

　　1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。

　　2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。

　　3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。

　　十、施工中乙方职责：

　　1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。

　　2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

　　3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

　　十一、材料供应办法：乙方自购

　　十二、工程质量：

　　1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。

　　2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

　　3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

　　十三、工程设计变更和增减：

　　施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。

　　十四、竣工验收：

　　工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

　　十五、竣工决算：

　　竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。

　　十六、工程施工安全：

　　乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　十七、纠纷处理：

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　十八、合同的生效与终止：

　　本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。

　　十九、合同份数：

　　本合同一式_____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力。

　　二十、其它约定事项：

　　在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。

　　甲方（签字盖章）：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

　　乙方（签字盖章）：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

电站水利工程施工合同书 篇4

　　发包人：______  合同编号：_________

　　监理人：______  签定地点：_________

　　签定时间：____年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　(一)工程概况：

　　1.工程名称：__________________________

　　2.工程地点：__________________________

　　3.工程规模及特性：_______________________

　　4.工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5.工程总工期：_________________________

　　(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　(一)监理委托函或中标函。

　　(二)监理合同书。

　　(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　(四)专用合同条款。

　　(五)通用合同条款。

　　(六)监理招标书(或委托书)。

　　(七)监理投标书(或监理大纲)。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

　　发包人：_______(盖章)   监理人：_______(盖章)

　　法定代表人：_____(签章)  法定代表人：_____(签章)

　　委托代理人：_____(签章)  委托代理人：_____(签章)

　　邮编：________     邮编：________

　　电话：________     电话：________

　　传真：________     传真：________

　　开户银行：______     开户银行：______

　　账号：________     账号：________

电站水利工程施工合同书 篇5

　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　质量等级：

　　合同价款：

　　二、承包方式：全包(即包工、包料)

　　三、开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　总日历工期： 天

　　第二条 图纸

　　一、图纸提供套数：

　　二、图纸提供日期： 年 月 日

　　第三条 双方一般责任

　　一、甲方驻工地代表：

　　二、乙方驻工地代表：

　　三、甲方工作

　　1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

　　2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行

　　3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

　　4、审查认可工程决算，组织工程验收。

　　5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

　　四、乙方工作

　　1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

　　2、项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

　　3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

　　第四条 工程质量

　　一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。

　　二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

　　三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员

　　五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

　　六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

　　第五条 合同价款

　　1、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

　　2、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

　　第六条 材料、设备供应

　　一、材料、设备供应范围的划分检验：

　　1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　3、已进场的物资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。

　　4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建

　　第七条 工期顺延

　　如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

　　1、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

　　2、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。

　　3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

　　第八条 工程款支付方式

　　1、工程款支付方式：银行转账。

　　2、工程预付款：按照双方约定支付(竣工验收后1个月后付清)。

　　3、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。

　　第九条 竣工与结算

　　一、工程竣工验收条件

　　1、 工程施工竣工总结

　　2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;

　　3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;

　　4、甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

　　二、结算方式

　　本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

　　第十条 违约责任

　　1、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方

　　2、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承担。

　　3、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　4、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。

　　第十一条 纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。

　　第十二条 工程保修

　　工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下 %的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

　　第十三条 附则

　　1、本合同共正本两份，副本份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

　　2、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

　　3、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电站水利工程施工合同书 篇6

　　甲 方：

　　乙 方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程实际，为了明确双方责任，确保工程质量，加快工程进度，经亭口镇人民政府(以下简称甲方)与王江存(以下简称乙方)协商，特签定本合同，共同遵守。

　　一、工程名称：亭南村报废水塔拆除工程

　　二、工程地点：亭南村

　　三、工程承包范围及内容

　　1、拆除水塔地面以上砖支筒及钢筋砼水箱;

　　2、水塔支筒内水管拆除后，全部交县扶贫办保管;

　　3、拆除深机井内泵管及水泵，如数交县扶贫办保管。

　　4、清理因拆除所产生的全部垃圾。(垃运倒放在指定地点)

　　四、工程造价

　　此水塔拆迁工程总造价叁万元，(¥：30000)。

　　五、施工期限

　　自20xx年 五 月 八 日开工至20xx年五月 三十一日竣工，工期23天。

　　六、承包方式

　　1、包工包料，一次包定;

　　1、由乙方按照合同承包内容，组织实施。

　　七、工程付款方式及结算办法

　　1、合同签定后，甲方预付给乙方壹万元作为项目启动资金。

　　2、完工经验收合格后，甲方付给乙方剩余贰万元工程款。

　　八、双方权责

　　(一)甲方权责：

　　1、办理拆迁工程范围内的土地的租用及地面附属物赔偿;解决施工用电费用。

　　2、派驻工地代表 负责对工程进行全程跟踪监督，协调解决村民及村委会对拆迁施工所造成的矛盾纠纷等问题;确保施工顺利进行。

　　3、保证施工场地无障碍，道路畅通。

　　(二)乙方权责：

　　1、负责施工场地安全，确保施工安全。

　　2、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范及要求进行;

　　3、在施工中，乙方必须安全施工、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全专职人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，落实施工现场安全设施，加强施工人员安全教育，若造成人身伤亡事故，所造成的一切经济损失，均由乙方自负;

　　九、完工验收

　　完工验收以国家颁发的验收规范、质量检验标准及甲方约定要求进行。

　　十、本合同自签订之日起生效。

　　十一、其它未尽事宜由双方共同协商解决。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电站水利工程施工合同书 篇7

　　委托人：

　　监理人：

　　合同编号：-

　　合同名称：

　　依据国家有关法律、法规，(以下简称委托人)，委托 有限责任公司(以下简称监理人)提供工程施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程等别(级)：

　　4、工程总投资(人民币，下同)：

　　5、工期：

　　二、监理范围

　　1、监理项目名称：

　　2、监理项目内容及主要特性参数：

　　3、监理项目投资：

　　4、监理阶段：

　　三、监理服务内容、期限

　　1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2、监理服务期限：自年月日至年月日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为(大写)元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

　　五、监理合同的组成文件及解释顺序

　　1、监理合同书(含补充协议);

　　2、中标通知书;

　　3、投标报价书;

　　4、专用合同条款;

　　5、通用合同条款;

　　6、监理大纲;

　　7、双方确认需进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本份。

　　委托人：(盖章)监理人：(盖章)

　　法定代表人：(签名)法定代表人：(签名)

　　或授权代表人：(签名)或授权代表人：(签名)

　　单位地址7：单位地址： 电子信箱：电子信箱：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：帐号： 

　　签订地点：

　　签订时间：年月日

电站水利工程施工合同书 篇8

　　委托人：

　　监理人：

　　合同编号：

　　合同名称：

　　依据(以下简称委托人)与 (以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、委托人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

　　(一)工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模及特性：

　　4、工程总投资：

　　5、工程总工期：

　　(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　(四)工程建设监理的期限自 年 月 日至工程竣工验收合格日止。

　　(五)建设监理报酬为(大写)人民币 ，由委托人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　(一)监理委托函或中标函。

　　(二)监理合同书。

　　(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　(四)专用合同条款。

　　(五)通用合同条款。

　　(六)监理招标书(或委托书)。

　　(七)监理招标书(或监理大纲)。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有地协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书一式 份，具有同等法律效力，委托人执 份，监理人执 份。

　　委托人： 监理人:广西建通工程监理有限责任公司

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人： (签章) 法定代表人： (签章)

　　委托代理人： (签章) 委托代理人： (签章)

　　邮编： 邮编：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　签订地点：

　　签订时间： 年 月 日

电站水利工程施工合同书 篇9

　　合同编号：_______________

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条　工程概况

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　质量等级：必须保证合格，争创优良。

　　合同价款：（详见工程预算表）

　　二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）

　　三、工程期限：

　　开工日期：________年____月____日；

　　竣工日期：________年____月____日；

　　总日历工期：______天。

　　第二条　图纸

　　一、图纸提供套数：_____套；

　　二、图纸提供日期：________年____月____日；

　　第三条　双方一般责任

　　一、甲方驻工地代表：姓名：_________；联系电话：________________。

　　二、乙方驻工地代表：姓名：_________；联系电话：________________。

　　三、甲方工作

　　1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

　　2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

　　3、审核乙方工程进度月报。

　　4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。

　　5、审查认可工程决算，组织工程验收。

　　6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

　　四、乙方工作

　　1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

　　2、程项目经理必须常驻工地（每月不得少于22天），配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

　　3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。

　　4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度（包括工程量和形象进度）。

　　6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

　　第四条　工程质量

　　一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工；甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

　　二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

　　三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

　　五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条　件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

　　第五条　合同价款

　　一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

　　二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量（经甲、乙双方协商决定，松动爆破土方按总压坝取土方量的______%计，闸阀结算价格以购买发票为准）。

　　三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。

　　第六条　材料、设备供应

　　材料、设备供应范围的划分检验：

　　一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　三、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　五、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

　　第七条　工期顺延

　　如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

　　一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通（根据需要），影响承包方进场。

　　二、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

　　三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。

　　四、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

　　五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

　　第八条　工程款支付方式

　　一、工程款支付方式：银行转账。

　　二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。

　　三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。

　　第九条　竣工与结算

　　一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：

　　1、工程施工竣工总结及大事记；

　　2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；

　　3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；

　　4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。

　　甲方审核后认为工程具备验收条　件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

　　二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

　　第十条　工程施工安全

　　乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任______方承担和有关费用。

　　第十一条　违约责任

　　一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。

　　二、按民法典的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

　　三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。

　　四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　第十二条　纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　第十三条　工程保修

　　工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下____%的工程款作为工程保修金，保修期____年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

　　第十四条　附则

　　一、本合同共____份，正本两份，副本____份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

　　二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

　　三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

　　发包方（章）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　合同签订日期：________年____月____日

　　承包方：（盖章）

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　合同签订日期：________年____月____日

电站水利工程施工合同书 篇10

　　委托人：

　　监理人：

　　合同编号：-

　　合同名称：

　　依据国家有关法律、法规，(以下简称委托人)，委托唐山水缘监理有限责任公司(以下简称监理人)提供工程施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程等别(级)：

　　4、工程总投资(人民币，下同)：

　　5、工期：二、监理范围

　　1、监理项目名称：

　　2、监理项目内容及主要特性参数：

　　3、监理项目投资：

　　4、监理阶段：三、监理服务内容、期限

　　1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2、监理服务期限：

　　自年月日至年月日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为(大写)元，由委托人按

　　专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

　　五、监理合同的组成文件及解释顺序

　　1、监理合同书(含补充协议);

　　2、中标通知书;

　　3、投标报价书;

　　4、专用合同条款;

　　5、通用合同条款;

　　6、监理大纲;

　　7、双方确认需进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本份。

　　委托人：(盖章)监理人：(盖章)

　　法定代表人：(签名)法定代表人：(签名)

　　或授权代表人：(签名)或授权代表人：(签名)

电站水利工程施工合同书 篇11

　　依据国家有关法律、法规，(委托人名称)_____________(以下简称委托人)，委托(监理人名称)_____________(以下简称监理人)提供(工程名称)________________工程(监理项目名称)监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：________________

　　2.建设地点：________________

　　3.工程等别(级)：_________________

　　4.工程总投资(人民币，下同)：________________万元

　　5.工期：_________________

　　二、监理范围

　　1.监理项目名称：_____________

　　2.监理项目内容及主要特性参数：_____________

　　3.监理项目投资：_____________

　　4.监理阶段：________________(施工期、保修期)

　　三、监理服务内容、期限

　　1.监理服务内容：_________________按专用合同条款约定。

　　2.监理服务期限：_________________自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为(大写)__________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

　　五、监理合同的组成文件及解释顺序

　　1.监理合同书(含补充协议);

　　2.中标通知书;

　　3.投标报价书;

　　4.专用合同条款;

　　5.通用合同条款;

　　6.监理大纲;

　　7.双方确认需进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式__________份，具有同等法律效力，由双方各执___________份;副本__________份，委托人执_____________份，监理人执_____________份。

　　委托人：_____________(盖章)监理人：_____________(盖章)

　　法定代表人：________________(签名)法定代表人：________________(签名)

　　或授权代表人：__________________(签名)或授权代表人：__________________(签名)

　　单位地址：_____________单位地址：_____________

　　邮政编码：_____________邮政编码：_____________

　　电话：_____________电话：_____________

　　电子信箱：_____________电子信箱：_____________

　　传真：_____________传真：_____________

　　开户银行：_____________开户银行：_____________

　　帐号：_____________帐号：_____________

　　签订地点：_____________签订时间：______________年_______________月__________日

电站水利工程施工合同书 篇12水利工程建设监理合同

　　合同编号：             

　　发包人：                            签订地点：                   

　　监理人：                           签订时间：      年     月       日

　　依据《中华人民共和国民法典》，                               （以下简称发包人）与                         （以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1.工程名称：                                                    

　　2.工程地点：                                                    

　　3.工程规模及特性：                                              

　　4.工程总投资：静态：                                            

　　动态：                                            

　　5.工程总工期：                                                  

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。　

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。　

　　（四）工程建设监理的期限自      年     月     日至      年      月      日。　

　　（五）建设监理报酬为（大写）                      元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。　

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。　　

　　（一）监理委托函或中标函。　

　　（二）监理合同书。　

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。　　

　　（四）专用合同条款。　　

　　（五）通用合同条款。　　

　　（六）监理招标书（或委托书）

　　（七）监理投标书（或监理大纲）　　

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。　　

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。　　

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本         份，各执          份。

　　[以下无正文，为合同签署页]

　　发包人（盖章）                        

　　监理人（盖章）

　　法定代表人（签字或盖章）：              

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　委托代理人（签字或盖章）：               

　　委托代理人（签字或盖章）：

　　邮政编码：                             

　　邮政编码：

　　联系电话：                             

　　联系电话：

　　传真：                                 

　　传真：

　　开户银行：                             

　　开户银行：

　　账号：                                  

　　账号：

　　通用合同条款　

　　词语涵义及适用语言　

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：　

　　一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。　

　　三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。　

　　四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。　　

　　五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。　　

　　六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。　

　　七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。　

　　八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。　　

　　九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。　　

　　十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。　　

　　十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。　　

　　十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。　　

　　十三、“现场”是指建设项目实施的场所。　　

　　十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。　　

　　第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　适用法律、法规、规章和监理依据　　

　　第三条适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。　　

　　第四条  监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　通知和联系　　

　　第五条  发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。

　　第六条  在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。　　

　　第七条  发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

　　监理人的义务和责任　

　　第八条  监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。　　

　　第九条  监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　第十条  在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。　　

　　第十一条  监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。　　

　　第十二条  在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。　　

　　第十三条  现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。　　

　　第十四条  监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。　　

　　第十五条  监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。　　

　　第十六条  监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。　　

　　第十七条  在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。　

　　第十八条  如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。　

　　第十九条  在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。　　

　　第二十条  监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。　　

　　第二十一条  监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　发包人的义务和责任　

　　第二十二条  发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。　　

　　第二十三条  发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。　

　　第二十四条  发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。　　

　　第二十五条  发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。　　

　　第二十六条  发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。　　

　　第二十七条  如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。　　

　　第二十八条  发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。　　

　　第二十九条  如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。　　

　　第三十条  发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。

　　监理人的权利　

　　第三十一条  监理人有如下权利：

　　一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。　

　　二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。　　

　　三、协助发包人签订工程建设合同。　　

　　四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。　　

　　五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。　

　　六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。　

　　七、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。　　

　　八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。　　

　　九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包人同意。　　

　　十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。　

　　十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。　

　　十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。　

　　十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。　

　　十四、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。　

　　十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。　　

　　十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

　　发包人的权利　

　　第三十二条  有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。　

　　第三十三条  有权选定工程设计单位和承建单位。

　　

电站水利工程施工合同书相关文章：