湖南省工业区建设施工用工协议书

湖南省工业区建设施工用工协议书（通用24篇）

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇1

　　甲方：____________________

　　乙方：项目承包责任人 (身份证 ____________________，手机____________________ ，项目经理部名称： 

　　丙方： ____________________(身份证 ____________________，手机____________________ )

　　为建设 工程，甲方委派丙方到乙方任职(担任 岗位工作)。根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规和《关于印发〈湖南省建筑工程集团总公司项目承包合同管理办法 〉的通知》(湘建总审字【_______________】_______________号)等集团总公司有关规章制度，结合本工程具体情况，经甲、乙、丙三方协商一致，签订本用工协议。

　　一、用工期限：从_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本项目建设工程施工合同实施完毕。

　　二、费 用：

　　1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承担丙方的工资和单位部分的社保、住房公积金、企业年金缴费等费用，共计人民币_______________元/月; 

　　2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承担丙方的工资和单位部分的社保、住房公积金、企业年金缴费等费用，共计人民币_______________元/月。

　　(一)、工资标准

　　1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承担丙方税后工资_______________元。

　　2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承担丙方税后工资_______________元。_______________年_______________月_______________日起以后

　　乙方仍需要聘用丙方，每年工资调整额在前一年度“议定工资标准”的基础上增长不少于_______________元/月。

　　(二)、工资支付方式

　　1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方岗位工资_______________元，另_______________元由乙方按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的档案工资;

　　2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方岗位工资_______________元，另_______________元由乙方按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的档案工资。

　　(三)、单位部分的社保、住房公积金和企业年金缴费

　　1、缴费标准：乙方从_______________年_______________月_______________日起每月承担丙方社保单位缴费_______________元、住房公积金单位缴费_______________元，企业年金单位部分_______________元，三项费用合计_______________元/月(该三项缴费随总公司人力资源部每周期核定的标准而调整)。

　　2、缴费方式：乙方按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣)_______________元，用于甲方向主管部门代交丙方的社保、住房公积金和企业年金缴费。

　　三、甲方职责：

　　1、应向乙方真实反映丙方的个人资信、履职能力等情况;

　　2、监督乙方按时足额支付丙方费用;

　　3、负责协调乙、丙双方关系;

　　4、听取乙方关于丙方履职情况的意见，对丙方履职情况进行定期考核。

　　四、乙方职责：

　　1、负责提供丙方办公场所和食宿(丙方伙食费按乙方管理规定交纳费用);

　　2、按月足额支付丙方的费用，履行国家现行法律法规规定的责任和义务,承担丙方在用工期间工伤事故的全部经济责任;

　　3、负责丙方为本工程服务所必需的办公用品、交通费、差旅费、通讯费(通讯费按_______________元/月包干，未包括在工资费用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;

　　4、负责按_______________元/月标准承担丙方教育培训费(该费用未包括在工资费用中)，从_______________年_______________月_______________日至施工合同实施完毕按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣);

　　5、负责对丙方进行工作考勤，《考勤表》(可以是传真件或扫描电子文档)于每月30日之前报甲方综合办公室(联系人蒋新宇，电话_______________，传真_______________)。如乙方未按时报送《考勤表》，视同丙方本月正常出勤，应当足额支付本月费用。

　　五、丙方职责：

　　1、认真履行岗位职责;

　　2、自觉遵守甲方、乙方制定的各项规章制度;

　　3、及时向甲方缴纳个人或单位部分的社保、住房公积金和企业年金缴费(在总公司办理了社保、住房公积金和企业年金的);

　　4、协助乙方按期向甲方报送月度《考勤表》。

　　六、其他：

　　1、本用工协议实施过程中甲方或乙方要求调动丙方，应提前30天书面通知对方，乙、丙方接到甲方发出的《调令》且办理完相关手续后丙方方可离开项目部。

　　2、本用工协议书未尽事宜，按甲、乙双方签订的《项目承包合同》相关约定执行。

　　3、本用工协议书一式壹份，经甲、乙、丙三方签字后生效。

　　甲方(盖章)：____________________ 乙方(签字)： ____________________丙方(签字)：____________________

　　代表(签字)： ____________________委托代理人(签字)：____________________

　　签订日期

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇2

　　建设方：(以下简称甲方)

　　投资运营方：(以下简称乙方)

　　为了响应泗县县委、县政府加快新农村建设号召，促进农民致富，发展泗县农村经济，，进一步落实招商引资工作，加快城镇化项目进程，甲乙双方愿意为刘圩镇镇政府启动新农村建设项目精诚合作。甲乙双方本着优势互补，平等互利、诚实信用的原则，经反复协商，就刘圩镇新农村建设合作建设事宜，达成如下合作协议，以资共同遵守。

　　一、总则

　　甲方同意以甲方自有新农村建设项目用地：规划之四山村 约100 亩(附图)，以实际丈量为准。新农村建设用地价格及使用年限，甲方根据有关新农村建设政策规定的价格执行规划用地性质为新农村建设用地，土地使用年限50年格执行。甲方负责以甲方的名义申报各项建设手续，并在所有手续完善后，交乙方建设开发，费用由乙方承担。其他任何规费及税金乙方概不负责。双方协商，为便于今后工作，成立新农村建设领导班子，甲方履行法律手续，乙方全权负责投资建设及销售。

　　二、合作范围

　　甲乙双方合作的范围：

　　四山村新农村建设项目用地范围内房屋及配套设施的施工建设，以及通过有关部门批准规划范围内。为本项目服务的配套设施的项目建设，和建设用地范围内的拆迁及青苗补偿。 四山村新农村建设用地范围内土地的平整。四山村新农村建设用地范围内修建道路，及其他公共设施包括水、电、有线及无线通讯、地下给排水网、广播电视线路接入、邮电等服务设施的建设。双方依据政府最终批准的规划，按地方政府要求进行实施。双方依据政府最终批准的规划确定的绿化及其他公共服务设施的建设标准。拆迁村庄的土地复垦平整。新农村建设单体的定向销售。新农村建设过程中的政策宣传及执行，及在实施过程中的执行问题。

　　三：责任范围

　　甲乙双方的合作方式及责任范围甲方负责协调建设用地，落实政策实施要求。甲方负责协调政策落实，甲方负责协调新农村建设地块的地质勘探工作费用有乙方承担。 甲方负责协调四山村新农村所涉及到的所有村民房屋拆迁丈量和异地安置房屋购买合同签订事宜。

　　四：乙方责任：

　　乙方负责四山村新农村建设资金投入。乙方负责四山村新农村该项目的土地测量图纸设计，销售宣传施工实施，及工程验收。乙方严格按刘圩镇政府上报批准后的四山村新农村建设方案要求实施，如有变动必须经刘圩镇政府批准后方案实施。乙方在实施过程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方应积极态度对政策的落实宣传，国家各项扶持资金的到位都应努力去做。乙方在实施过程中。应遵守当地民风 民俗，不做违规违法之事，交付一个合格工程。

　　五;甲方的权利及义务

　　依据本协议精神，按国家政策享受泗县新农村建设的及奖励政策。同时将本协议交由四山村村民委员会讨论通过。通过后本协议正是生效。本协议生效后，将本协议上报县新农村建设办公室规划局国土、建设部门通过并获得建设所需的各项批文及政策 支持。责成村民委员会和被拆迁人达成拆迁协议，落实国家对拆迁户的政策补贴及时到位，落实过度费按时分发确保拆迁户平稳过度。办理建设房屋产权证明，确保搬迁村民获得合法产权。本协议签订后应严格保守商业秘密，不得向第三方泄露商业机密，更不得将约定给乙方项目擅自交由第三方合作开发。如因少数村民因客观原因不能购买开发房屋的，甲方负责将销售尾盘的不动产无偿过户至乙方名下。确保乙方合法利益。

　　六、乙方的权利及义务

　　乙方的权利和义务

　　乙方的权利：按本协议精神，分享甲方利益以外的开发收益。未经甲方同意，不得将本协议约定的出资义务或合同权利转让第三方。协同甲方完成开发建设前的各项文件报批及拆迁过程的辅助工作。按计划开工建设，并保证新建房屋及配套设施验收合格。在开发建设过程中遵守国家的相关法规。

　　七、实施步骤

　　本协议签订后，甲乙双方须将本协议约定事项交由四山村民委员会讨论通过，获得通过后本协议正式生效。本协议生效后，乙方组织规划方案设计等工作，需要上报县国土、规划及县新农村建设主管部门备案，同意后方可实施。获得前述各项批准后，应及时成立共建办公室，及开工前各项准备，以便于工作顺利开展，共建办公室成立后，乙方负责拆迁政府补贴外的资金及前期建设准备工作、甲方负责协调落实政府各项扶持资金到位的前期工作。共建设办原则上以村民委员会为主，遇到原则情况，甲方应积极主动协调解决和强力解决建设过程中实际问题。

　　八、违约责任

　　本协议签订后，双方应严格遵守，全面履行合同约定，因乙方资金不及时到位影响双方约定的开发时间和进度的，每延期一天按履约保证金的 0.5 %支付甲方违约金，延期达三个月以上的加倍支付违约金，延期达六个月以上的，甲方可终止合同，乙方不得异议。 因乙方建设工程验收不合格，致使无法整改补救，乙方承担全部违约责任。

　　九、其他

　　第九条 在本协议签订生效后，项目启动后将前期工作经费贰拾万元，汇至甲方指定的双控账户或则合同终止。甲方在协议签约生效7日，向乙方全面提供前期所需各项资料及场地，以便于乙方按时施工。甲方向乙方提供四山村新农村建设用地必须在合同生效10日内手续办理完毕，同时提供相应合法文件。本协议生效后，不得擅自变更，如需变动有其他未进事宜，经甲乙双方协商解决，另签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效应。本协议一式八份，双方各执四份。政府其他部门需要备案之合同，由双方共同提供。 未尽事宜双方另行协商。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　代表：(签字) 代表：(签字)

　　日期： 日期：

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇3

　　发包人（全称）：_________

　　承包人（全称）：_________

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模及结构特征：_________

　　工程承包范围：_________

　　工程立项批准文号：_________

　　资金_________

　　二、合同工期

　　开工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期总日历天数_________天。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：_________

　　四、合同价款

　　币种：_________

　　合同总价（大写）：_________元（小写）￥：_________元

　　综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）

　　五、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、中标通知书（适用招投标工程）；

　　3、投标文件（适用招投标工程）；

　　4、经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；

　　5、本合同专用条款和补充条款；

　　6、本合同通用条款；

　　7、标准、规范及有关技术文件；

　　8、图纸；

　　9、工程量清单；

　　10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

　　11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；

　　12、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

　　六、词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

　　七、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责_____内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

　　八、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

　　九、合同生效

　　本合同订立时间：_________年_________月_________日

　　订立地点：_________

　　发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。

　　发包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________

　　住所：_________?住所：_________

　　法定代表人：_________?法定代表人：_________

　　委托代理人：_________?委托代理人：_________

　　电话：_________?电话：_________

　　传真：_________?传真：_________

　　开户银行：_________?开户银行：_________

　　账号：_________账号：_________

　　编码：_________?编码：_________

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇4

　　甲方：　　乙方：　　经甲、乙双方在有关法规的前提下，对建设项目的负责将市外墙涂装工程项目协商一致。　　

　　一、承包范围：　　

　　二、承包内容：　　外墙平面涂料工程，包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量；装饰工期要求；安全生产要求；文明施工。　　

　　三、承包方式：　　乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具（平涂滚筒油扫等）。　　

　　四、双方的责任：　　

　　1、甲方提供乙方的住宿问题，施工用的材料采购到位；负责协商解决施工中存在的问题。　　

　　2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在________年____月____日前外墙涂装全部完工，如拖延工期，按每天罚款伍佰元计算给甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可顺延一天）。　　

　　3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责。　　

　　4、乙方必须为甲方节约材料。　　

　　5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损失由乙方负责。　　

　　五、质量要求：乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求--优良工程。　　

　　六、涂装材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滚涂两遍。　　

　　七、工程量：预计为2（外墙包工单价为元2）包工造价元以实际验收数目为准。　　

　　八、付款方式：乙方进场后，甲方先垫付每个工人每天伙食费元，平涂面漆全部完工，甲方应付工程款的（其中包括：工人每支付的生活费），余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清，如逾期不付，按每天罚款伍佰元计算给乙方。　　工程负责人：工程质量监理：　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效，具有法律效力。　　甲方：乙方：　　代表人：代表人：　　身份证号码：身份证号码：　　电话：电话：　　签订日期：________年____月____日

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇5

　　尊敬的审判长、审判员，我依法接受原告杭州某工程公司的委托担任其诉讼代理人，出庭参与诉讼活动，现就其与被告福州某公司建设工程施工合同纠纷一案发表如下代理意见：

　　一、关于厦门某地水泥中转站建设项目工程工期顺延的原因主要是1、被告要求暂停施工。2、被告逾期支付工程进度款。3、因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更。4、被告逾期供电。5、工程量增加。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当全部由被告承担。

　　1、【被告要求暂停施工】20xx年12月5日原被告签订厦门某地水泥中转站建设项目工程合同书，20xx年12月14日被告支付预付款，工程正常开工建设。20xx年4月23日，被告以厦门市正对厦门某地港区重新规划、为考虑不确定因素之风险、减少可能造成的不必要损失为由，单方面通知原告暂缓施工，并同意将合同工期延长因延迟付款的相应天数。【证据1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程进度款】在20xx年2月7日桩基工程完工，3月12日，厦门市建筑工程检测中心有限公司出具了桩基检测报告，原告开始了土建施工。被告却未按约支付第三笔进度款，并且该第三笔进度款逾期达302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【证据1、11】

　　3、【被告逾期支付工程进度款】在20xx年9月10日原被告双方签订补充协议，将工期约定为自该补充协议生效之日起算150个日历日，付款方式按原合同约定付款。但被告在20xx年12月20日应当支付第5笔进度款至20xx年4月24日实际付清之日共逾期达126天。【证据11】

　　4、【被告逾期支付工程进度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分别与各设备供应商订立合同并支付了相应款项，由于被告未能按约支付第6笔工程进度款，导致原告不能向各供货商支付货款，被告为避税考虑，提出签署三方协议，由各供货商向其开具增值税发票才解决主要设备的供货。以原告与三供货商合同约定20xx年2月10日发货至20xx年7月20日订立三份三方合同权利义务转移计算，被告付款逾期至少超过160日。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当由被告承担。【证据2、8、9、11、19】

　　5、【因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更】因被告方原因，被告在施工过程中多次要求对部分设计进行变更，在20xx年1月20日将原设计的砖混结构固定式的空压机房变更为钢结构的机房，20xx年9月10日提出水泥输送管道泊位栈桥边缘需向上(下)移位，长度约15到20米。因此，因可归责于被告的设计变更和等待设计方案必然导致工期顺延和停工。【证据13、22】

　　6、【被告逾期供电】原被告在原合同中已约定由被告提供电源，20xx年4月22日，原被告与土建分包商签订会议纪要，再次明确工程电源由被告在20xx年5月30日提供，系统调试在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供电，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安装。被告供电逾期至少达137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同时也证明被告对该工程的生产使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因导致工程逾期，也不会对被告使用该工程产生任何损失。【证据1、20、21、23、24、25，法院向翔安供电局调取的供电合同、现场施工单等证据。】

　　7、【被告逾期供电】厦门某地水泥中转站最终在20xx年9月25日安装完毕，由于被告逾期至20xx年10月14日才供电，导致工程在20xx年10月31日才通过重车测试和投入使用。依法应当认定20xx年9月25日为厦门某地水泥中转站工程竣工之日。【证据41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告双方协议增加了散装自控系统及控制柜增改合同、库底电气控制迁移工程合同、栈桥管道及桥架敷设工程合同、陆域供电点安装工程合同、网络电话监控控制系统增设工程合同等5个补充合同总价为100万元，工期明确约定为配合厦门某地码头水泥中转站工程工期完工。因被告未及时确认新增工程导致停工和工程量增加必然导致工期顺延。【证据14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告双方协商增加水泥中转站库下砌体工程，合同金额为115000元，工期约定30日并需配合生产线施工进度施工，工期延误一天须支付违约金120元。工程款的支付方式为验收合格并收到发票后10日内支付百分之95，其余作为质保金在一年质保期满后支付。而被告已按约支付了该合同金额百分之95等事实证明了被告认可工程施工进度及工程工期顺延的责任在被告方的事实。【证据18】

　　10、【法律依据】中华人民共和国合同法第二百八十三条　【发包人的责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　二、 厦门某地水泥中转站工程质量及性能完全符合合同约定。

　　1、厦门某地水泥中转站工程的设计是由原告按被告要求的性能委托国内权威机构某某某某设计研究院进行，其所提供的设计方案及该工程所采购的全部设备和材料均是通过被告的认可后进行的，所以，工程的性能在理论上完全符合合同要求。【证据1、11对账明细】

　　2、该工程已于20xx年10月31日通过重车测试后即投入使用至今达19个余月，被告对工程整体运行性能从未提出异议或整改、维修要求，且相关设备及工程按约定已超过一年的保修期，因此，完全可以确定该中转站的质量及性能符合合同约定。【证据28、29、30、34、37、41】

　　3、该工程的卸船、中转输送及出库能力主要由负压抽吸机、螺杆式压缩机和汽车衡等设备的性能决定，实际运行能力还受水位环境及操作人员的影响，在被告已对上述设备进行验收，在使用过程中亦未对其性能提出异议的情况下，已有足够的理由认定该中转站的性能达到了合同要求。【证据26、45、48】

　　4、退一步分析，如果该工程相关设备性能没有达到合同约定，或者质量不合格，则被告肯定要进行维修整改，但是，被告从未有要求原告就工程相关性能进行整改或维修的行为，也没有在通知原告并在原告拒修的情况下自行进行维修或委托第三方维修的事实，并且在20xx年11月3日确认尚有质保金506942.25元待保修期结束后支付原告，根据被告确认该工程在20xx年10月31日通过测试后投入使用到20xx年11月3日已使用超过一年的保修期，由此可以认定该工程的性能完全符合合同约定并且运行良好。【证据41、44、】

　　5、根据20xx年7月20日原被告与三供货商签订的协议约定，原告在与三供货商签订的合同中的债权与债务全部转由被告履行，那么，即使该工程的相关性能没有达到原被告合同的约定，那么，有关卸船能力没有达到合同约定，则被告应当首先与杭州某某有限公司联系或要求整改或退货;有关输送方面没有达到合同约定的性能，则被告应当首先与南京某某有限公司联系，要求整改或退货;有关卸料出库的性能没有达到约定，则被告应当与福建某某有限公司联系，要求整改或退货;但是，在此之前，被告从未向上述三家供货商提出性能方面的维修、整改要求，亦未向原告提出对工程中转输送方面性能进行维修或整改的要求，由此可以确认，该工程的性能和质量是符合原被告合同约定的。【证据19、48】

　　6、被告在该工程通过测试后，原告即先后五次发函要求办理验收手续，被告对原告要求验收的函告均未予回复。原告于20xx年11月30日向被告提交整体验收资料、12月28日向被告提交决算书、20xx年3月16日再次交付决算书及其他证书后，被告已于20xx年3月17日出具对账明细及证明，确认主体工程总金额为9014845元，后期增加1150000元、共计10164845元，累计已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面对原告要求支付剩余工程款的要求时，被告以原告需提供增值税发票方可付款来搪塞，在原告阐明合同约定为提供工程发票时，被告才以性能未达标为由再次拒绝付款。这充分证明了中转站的质量和性能完全符合约定。被告关于性能未达标及未通过验收的真实意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否则，被告也不会在通过测试、投入使用并办理结算后又提出未经验收及性能未达标。【证据11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告双方协议增加了散装自控系统及控制柜增改合同、库底电气控制迁移工程合同、栈桥管道及桥架敷设工程合同、陆域供电点安装工程合同、网络电话监控控制系统增设工程合同等5个补充合同总价为100万元，20xx年4月28日原被告双方协商增加水泥中转站库下砌体工程施工发包合同金额为115000元，上述6个合同增加的工程款共计1150000元，被告对此部分工程的质量和性能从未提出过异议或维修要求，但被告也拒绝支付此部分工程剩余的371050元，说明被告关于工程性能未达标或质量不合格只是被告为达到拖延、克扣工程款的一个借口。【证据11、15、18】

　　8、【法律依据】依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13条的规定，即使该工程未经竣工验收或性能有问题，由于被告已投入使用，则被告不得以使用部分质量不符合约定为由拒付工程款。该解释第14条同时规定，工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通过测试并由被告占有和投入了使用，被告提出所谓工程性能未达标及未通过验收只是其想达到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一个借口，被告依法应当支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承担其他损失。

　　三、关于拖欠工程款的数额。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整体验收资料、20xx年12月28日向被告提交决算书、20xx年3月16日再次向被告交付决算书及其他证书后，被告已于20xx年3月17日出具对账明细及证明，确认主体工程总金额为9014845元，后期增加1150000元、共计10164845元，累计已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告决算书关于主体工程总额9014845元及后期增加1150000元与被告一致，关于具体每笔款项的支付时间和数额也与被告一致，原告决算书和被告明细账也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日经厦门某地法院调解由被告代付建安的20xx37元，被告实际还拖欠原告质保金和工程款共计1174655.25元。【证据11、39、41、(20xx)某某初字第1280号调解书】

　　四、被告提出根据合同约定应当先由原告提供发票才能付款、工程未经验收、性能未达标等答辩意见是没有法律依据的。

　　1、原告此前已就开具发票一事与被告协商，但被告要求原告开具增值税发票方同意付款并拒绝接受原告的工程发票，原告为此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求开具增值税发票为由拒付工程款，其真实的意思是拒付工程款。故本案中不是原告没有开具发票，而是被告拒绝接受。【有二份录音证据证明】

　　2、由于原告没有建筑施工企业资质，故根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条的规定，原被告双方签订的某某合同(厦门某地水泥中转站建设项目工程合同书)无效，被告所依据的原告必需先提供发票才支付工程款的约定也是无效的。根据中华人民共和国合同法第56条、57条、58条的规定及最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13、14、2条规定，依法确认该工程质量合格并由被告按双方结算确认的工程款数额支付拖欠的1174655.25元。至于开具发票是原告的法定义务，依法属于国家税务机关管辖范围，人民法院不能就发票事宜进行处理。原告收到被告支付的全部工程款时会按规定出具工程发票。【证据1、41，法律依据中华人民共和国合同法第57条、58条的规定及最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13、14、2、1条规定】

　　综上，由于被告要求暂停施工、被告逾期支付工程进度款、被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更、被告逾期供电、工程量增加导致工期顺延和原告窝工损失，在工程整体通过测试并运转良好及原告五次要求办理竣工验收后拒绝办理验收手续并连续运行生产达一年之久后，以未经竣工验收和性能不符合合同约定为由拒绝支付工程款的行为已严重损害了原告的合法权益，请求法院根据上述事实以及法院依原告申请查明的事实判决，支持原告的全部诉讼请求。

　　此致

　　长乐市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇6

　　甲方：　　乙方：　　根据《民法典》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程外墙瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。　　

　　一、 工程名称：　　

　　二、 工程地点：　　

　　三、 技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，外墙采用

　　西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。　　

　　四、 承包方式合同价格：　　本工程由甲方提供材料及外墙瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程外墙瓦人工费按实际铺贴面积计算，计 元平方米。　　

　　四、承包范围：　　

　　1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的`小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。　　

　　2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。　　

　　3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的安排。　　

　　4、材料搬运由乙方负责。　　

　　五、付款方式：　　乙方施工完成一栋外墙瓦后，铺

　　第二栋时，待甲方、施工员，验收

　　第一栋瓦面合格后，付

　　第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后____日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。　　

　　六、工期要求：每栋铺贴时间 天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。　　

　　七、双方遵守责任：　　

　　(一)甲方责任：　　

　　1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。　　

　　2、按合同约定支付分包工程款。　　

　　3、甲方给乙方提供住宿及水电。　　

　　(二)乙方责任：　　

　　1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。　　

　　2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。　　

　　3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。　　

　　4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。　　

　　八、违约责任：　　甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。　　

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。　　

　　十、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同《

　　四、2》条执行。　　甲方签字：　　乙方签字：　　签订日期：________年____月____日

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇7

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　工程名称：政协办公楼室内维修改造工程

　　工程地点：托县政协办公楼

　　工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日

　　计划竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日

　　预计合同工期：90天

　　三、承包方式和合同价款

　　(一)采用包工包料和总承包形式;

　　(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;

　　(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

　　四、发包人(甲方)责任：

　　依照合同按时拨付工程进度款。

　　五、承包人(乙方)责任：

　　1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

　　2、 保质保量完成甲方指定工程项目;

　　3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

　　六、工程质量及验收

　　1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

　　2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

　　七、 工程款支付方式

　　1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%

　　八、质量保修

　　按照国务院1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

　　九、违约责任

　　1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

　　2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

　　4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

　　十、其它约定事项：

　　甲方：

　　法人代表：(签章)

　　乙方：

　　代表人：(签章)

　　年月日：

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇8

　　发包人(全称)：_______________________

　　承包人(全称)：_______________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：_______________________

　　工程地点：_______________________

　　工程内容：_______________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：________________________

　　资金来源：_______________________

　　第二条 工程承包范围

　　承包范围：_______________________

　　第三条 合同工期

　　开工日期：_______________________

　　竣工日期：_______________________

　　合同工期总日历天数_____________天

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准：_______________________

　　第五条 合同价款

　　金额(大写)：___________元(人民币)￥：__________元。

　　第六条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书。

　　2、中标通知书。

　　3、投标书及其附件。

　　4、本合同专用条款。

　　5、本合同通用条款。

　　6、标准、规范及有关技术文件。

　　7、图纸。

　　8、工程量清单。

　　9、工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第十条 合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：_______________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　发 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

　　住 所：_______________________ 住 所：_______________________

　　法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

　　委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

　　电 话：_______________________ 电 话：_______________________

　　传 真：_______________________ 传 真：_______________________

　　开 户 银 行：_______________________ 开 户 银 行：_______________________

　　账 号：_______________________ 账 号：_______________________

　　邮 政 编 码：_______________________ 邮 政 编 码：_______________________

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇9

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

　　一、 由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥ 元) (￥ 元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇10

　　建设单位（甲方）：_____________________

　　地址：_________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　安装承包单位（乙方）：_________________

　　地址：_________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条?总则

　　一、工程名称：

　　二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。

　　三、工程编号：

　　四、工程地点：

　　五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。

　　六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。

　　第二条?在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

　　三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条?施工准备

　　一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　第四条?物资供应

　　一、本合同全部所需材料按下列第（?）项供应方式办理：

　　1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；

　　2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应

　　3.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；

　　4.……

　　二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。

　　三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。

　　四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。

　　五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第五条?工程款结算

　　一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（?）项办理：

　　1.以施工图预算加增减变更预算进行结算；

　　2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；

　　3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；

　　4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次

　　拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　第六条?施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；

　　二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：

　　1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；

　　2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；

　　3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

　　第七条?竣工验收、结算与保修

　　一、乙方在单项工程竣工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。________________。

　　二、竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据

　　四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：

　　1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；

　　2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　3.提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

　　七、乙方在单项工程竣工验收____天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据此拨款。

　　八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

　　第八条?奖励、惩罚与_____

　　一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，____%归乙方，____%归设计单位。

　　二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖

　　金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。

　　三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

　　四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（?）项方式处理：

　　（1）申请_____________委员会_____；

　　（2）向________人民法院起诉。

　　第九条?工程负责人和工伤事故

　　一、甲方派________为驻现场负责人，乙方派________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

　　二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

　　第十条?合同份数及有效期

　　一、本合同一式____份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式____份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

　　二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　第十一条?附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十二条?合同附件（均略）

　　一、工程项目一览表

　　二、全部施工图纸

　　三、施工图预算表

　　四、甲方负责供应材料、设备一览表

　　五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等____份文件。

　　第十三条?其他条款___________________________________________________________

　　建设单位（甲方）：_____________

　　代表人：_______________________

　　__________年_______月________日

　　安装承包单位（乙方）：_________

　　代表人：_______________________

　　__________年________月_______

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇11

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　地址：_____________________地址：_____________________

　　电话：_____________________电话：_____________________

　　兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一、工程依据和技术指标

　　1.发电机组型号：_____________;冷却方式：_____________;台数：_____________。

　　2.技术指标

　　根据(《国家城市区域环境噪声标准》3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______。

　　评价点位置：__________________________________________

　　所属区域：____________________________________________

　　噪声标准：白天________;晚上________。

　　注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　________________________________________。

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：________________

　　付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　签订时间：______年______月____日

　　基础建设施工合同范本二建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限(开工、竣工时间)

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

　　2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　4.按协议负责按期拨款。

　　第九条：承包方义务

　　乙方负责：

　　1.按协议分工负责材料供应。

　　2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　第十一条：其他协助条款。

　　第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

　　第十三条：合同有效期及合同争议解决。

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：(盖章)承包方：(盖章)

　　法定代表人：_____法定代表人：______

　　地址：________地址：_________

　　开户银行：______开户银行：_______

　　帐号：________帐号：_________

　　签约日期：____年__月__日

湖南省工业区建设施工用工协议书 篇12

　　原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

　　被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建设工程合同纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支

湖南省工业区建设施工用工协议书相关文章：