泥工分项工程施工合同书

更新时间： 2023-01-31

泥工分项工程施工合同书（精选22篇）

泥工分项工程施工合同书篇1

　　甲方(发包人)： (以下简称甲方)

　　甲方代表：，联系电话：

　　地址：

　　乙方(施工班组)： (以下简称乙方)

　　身份证号：，联系电话：

　　地址：

　　兹由甲方将工程楼的泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：

　　工程概况：

　　工程名称： ;

　　工程地点： ; 建筑面积： m2;

　　层数： ; 结构形式：框剪结构 ;

　　承包方式：清包工 ;

　　工作内容：

　　本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土(不含基坑排水)、砌筑砖胎模(不含粉刷)、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护(浇水和覆盖塑料薄膜等)、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作(包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作)。

　　浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除(不含外墙脚手架)，操作架的布设应符合安全施工规定。

　　浇筑混凝土前的模板根部塞缝。混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，(包含模板拆除后的楼层清理)。

　　商品混凝土接拆泵管(包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等);搅拌机操作;本工种材料场地内运输及二次搬运。

　　按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作;施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。

　　指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。

　　参与砼、砌体工程技术方案的编制;完成甲方安排其他和泥工相关的工作。

　　乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。

　　本工程泥工单项范围内闭口包干，不存在任何点工。受项目指令发生的点工，按大工元/小时，小工元/小时。

　　三、施工机具、材料：

　　1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。

　　2、甲方提供的机具、材料：

　　1)、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动小太阳);

　　2)、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机;

　　3)、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;

　　4)、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料(工具易耗品除外)。

　　3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。

　　4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。

　　四、工期要求：

　　1、本工程结构施工工期为天，计划开工日期______年月日，结构封顶日期______年月日。

　　2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。

　　3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付 1000 元的违约金。

　　4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。

　　如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。

　　五、工程质量：

　　乙方应保证工程施工质量达到以下标准：

　　1、达到国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB50204-______]要求;

　　达到《建筑优质结构质量评审标准》中混凝土、砌体工程质量评审要求;以江苏省建委管理部门评定为准。

　　严格执行甲方制订的质量管理条例。

　　1)、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。

　　2)、混凝土质量：表面平整度超出8mm，每点罚款100元，在5-8M超出所测点的10%每点20元;楼面标高超出5mm罚款100元。

　　3)、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款100元;出现蜂窝麻面0.1--0.2m2 罚100元，0.2—0.4 m2罚300元，0.4--0.6 m2罚500元，0.6 m2以上罚1000元。并派人整改到优质为止。

　　4)、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚500元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。

　　5)、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以200—1000元罚款。

　　6)、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明。

　　7)、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知，则以200元/次以上/次经济处罚。

　　8)、所有处罚金额在进度款中直接扣除。

　　六、合同价款及支付方式：

　　合同价款

　　1)、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积元/m2;1#楼主楼建筑面积元/m2;1#辅楼、2#、3#房建筑面积元/m2;建筑面积元/m2(RMB /m2)包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。

　　2)、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1)条规定的单价据实调整。

　　3)、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调整;超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。

　　4)、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。

　　5)、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支;乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用(综合保险除外)及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。

　　6)、该单价内含 3% 的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决;若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方承担。乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。

　　7)、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价 5% (约计万元)的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方(不计利息)。

　　2、支付方式：

　　1)、结构施工出地下室+-0.000线后，支付经甲方审核已完合格工程量的70%;若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。

　　2)、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月5日前上报、10--15日支付。所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。

　　3)、未跨年度时，主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的 85 %;其余 15%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

　　4)、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的 85 %暂结工程款;待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的 5 %;其余 10 %为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

　　七、双方现场代表：

　　1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。

　　2、乙方委派为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度安全、文明施工。

　　八、甲方管理职责：

　　1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。

　　2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。

　　3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措施，安全帽、工作服不回收(费用双方承担一半)。

　　4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。

　　5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。

　　6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备(见本合同第三条)

　　7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工资直接发放到职工本人。

　　8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。协调乙方与其余各工种间的关系。

　　九、乙方管理职责：

　　1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。

　　2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。

　　3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。

　　4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。

　　5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。

　　6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定)，积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。

　　7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。

　　8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。

　　9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务，根据施工进度需要，及时增加工人。

　　10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。

　　11、乙方应在每月5日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。

　　12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费由乙方承担。

　　13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金200元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。

　　14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚1000元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。

　　十、违约责任：

　　1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。

　　2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。

　　3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的 70 %单价进行结算;如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至70%作为结算单价。

　　4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍计算。

　　5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚 200元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。

　　6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以1000元和500以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。

　　7、如乙方在施工过程中不能满足甲方的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。

　　十一、争议解决

　　本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉;

　　十二、其他、

　　本协议经双方签字盖章后生效;完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。

　　未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

　　甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。

　　4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：

　　日期：年月日日期：年月日

泥工分项工程施工合同书篇2

　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国劳动法》《民法典》的相关规定，（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：　　

　　一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：　　

　　2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20平方米，包工包料600元平方米，合计120万元。　　

　　3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。　　

　　4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。　　

　　5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。　　

　　二、施工期限　　工程建设自________年____月份开始，________年____月____日前交工验收。　　

　　三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。　　

　　四、双方权利和　　

　　（一）甲方：　　

　　1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。　　

　　2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。　　

　　3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、　　

　　（二）乙方：　　

　　1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。　　

　　2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。　　

　　3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。　　

　　4、按甲方规定的39;时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。　　甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________ ________年____月____日 ________年____月____日

泥工分项工程施工合同书篇3

　　养猪场工程施工合同

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：养猪场建筑?工程地点：?工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑

　　二、工程承包范围?承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

　　三、合同工期：?开工日期：______年______月______号?坯房竣工日期：______年______月______号?（中途如有下雨一天则往后推迟一天）?竣工日期：______年______月______号?合同工期总日历天数：______天

　　四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延?（1）设计变更和工程量增加；?（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；?（3）不可抗力自然条件；

　　五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。?因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准?（?不包括材料质量?）

　　七、合同价款：?金额：?建筑面积每平方米￥______元?_________?建筑面积的总平方米?工程预支款：￥______万元?竣工日付款：佘下总金额的______%?工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款

　　八、组成合同的文件包括：?1、本合同协议书?2、标准、规范及有关技术文件?3、图纸?双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　　十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　　十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：________?年__________?月__________?日

　　合同订立地点：_______________________________________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　发包人：（签名）_____________________________电话：__________________?住所：_______________________________________

　　承包人：（签名）____________________________电话：___________________?住所：_________________________________________________

泥工分项工程施工合同书篇4

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、合同签订单位：

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　二、工程名称：

　　三、工程地点：

　　四、工程建设规模：10KV配电工程

　　五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。

　　六、工程合同承包内容：

　　1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。

　　2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。

　　3、土建施工：红线范围内。

　　七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后天内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后日内完成工程送电。

　　八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。

　　九、工程合同价款：包干费用为：万元整(￥万元整)

　　十、合同价款支付：

　　合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)作为工程预付款。主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)。工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥万元整,大写：万元整)。

　　十一、合同价款支付方式：转账

　　十二、双方责任：

　　1、工程验收：

　　(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。

　　2、验收标准：

　　(1) 设计文件、施工图纸及设计变更文件。

　　(2) 制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。

　　(3) 国家和部颁的“规程”、“规范”、技术标准等。

　　(4) 整套设备、线路带负荷正常运行，不能中断。

　　3、双方责任：

　　(1)甲方：

　　①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。

　　②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。

　　③按合同规定办理工程款结算。

　　④负责工程停、送电协调工作。

　　(1)乙方：

　　①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。

　　②负责工程施工标准化作业指导书和“三措”的编写，并提交甲方审查。

　　③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知，并积极配合甲方做好此项工作。

　　④严格按国家、部颁的“规范”、“规程”、“标准”、供电方案进行施工，确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用，并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。

　　⑤负责工程物资质量(注：物资供应商应为国家电力行业的合格供应商)。

　　⑥负责对已完成的线路、设备移交前的保管工作。

　　⑦妥善处理施工关系，协调处理工程施工的相关事宜。 ⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。十三、其他：

　　1、甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理，造成的损失由乙方承担。

　　2、乙方如增加工程费用，需由甲方签证认可。

　　3、乙方应承担在工程物资移交前，工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。

　　4、甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控，并处以处罚。

　　5、工程未经甲方验收提前使用，由此造成的质量或其他问题，一切责任由乙方承担责任。

　　十四、合同有效期：双方盖章签字后生效。

　　十五、合同份数：合同份数：本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

　　十六、其它未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

泥工分项工程施工合同书篇5

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

　　2、工程地点：泉州市商贸学校

　　3、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。

　　4、承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议

　　纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

　　第二条承包形式与工程造价

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造价：

　　⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币

　　⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币

　　⑶、以上两项工程合计人民币

　　第三条工程结算和付款方法

　　1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20xx年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

　　2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

　　3、资金开户银行：

　　甲方开户银行：帐号：

　　乙方开户银行：帐号：

　　第四条工程施工期限及竣工验收。

　　1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

　　2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

　　3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

　　4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

　　第五条工程质量

　　1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

　　2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

　　第六条甲、乙双方分工协作

　　1、甲方应负责：

　　(1)甲方派为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

　　(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

　　(3)施工前应做施工现场的“三平一通”，提供设计标高。

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

　　(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

　　(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

　　2、乙方应负责：

　　(1)乙方派为本工程的负责人。

　　(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

　　(3)确保施工有计划进行。

　　(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

　　(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

　　第七条其他事项

　　第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

　　建设单位：施工单位：

　　法人代表：法人代表：

　　现场代表：现场负责人：

　　签订日期：年月日

泥工分项工程施工合同书篇6

　　甲方：　　乙方：　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商特定立本合同。　　

　　一、工程概况：　　工程名称：　　工程地点：　　工程规模：　　工程结构：　　

　　二、承包方式：包工　　

　　三、承包范围：　　

　　1)外脚手架搭拆：含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面

　　1.5米)，满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。　　

　　2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除，含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。　　

　　3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。　　

　　4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步，首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。　　

　　5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。　　

　　6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设，电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。　　

　　7)施工现场钢管、扣件材料及时清理，按指定地点堆放整齐，服从现场调配，所有外立面的钢管必须预先做好油漆，剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程项目部决定)　　

　　四、质量要求：　　乙方必须严格按规范施工、精心排料，最大限度保证安全、牢固、美观，积极配合各级职能部门的检查、验收，安全维护网必须及时悬挂，并定期整理，脚手架搭设一角四立，一跳三横，每跳错头连接不大于40公分，立杆间距不大于

　　1.5米，每跳

　　1.8米，外排中间排栏腰，内排和墙的距离不大于30公分，不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案，并与项目管理人员协商通过后方可施工，施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督，发现问题及时整改，如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度，每延迟一天工期处罚乙方1000元，如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。　　

　　五、工期要求：　　乙方必须服从甲方管理，严格按甲方与工程部安排的形象进度施工，结合现场实际情况及工期节奏，积极提供材料计划，精心安排施工，如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。　　

　　六、安全文明施工:　　

　　1)乙方施工班组长必须常驻工地，如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。　　

　　2)乙方现场施工人员必须戴帽，未戴帽按100元人次处罚(从乙方结算款中扣除)，施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)　　

　　3)严禁酒后作业，严禁高空抛物，发现一次，扣除乙方200元工程款，如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责，如发生意外安全事故，在3万元以内由乙方负责。　　

　　4)乙方必须服从管理，抓好现场文明施工，做到工完场清，场地材料堆放有序，楼面及时清理干净，废品材料及时清堆安放在指定地点，合理利用原材料不得随意浪费，施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件

　　5.00元套，钢管15元米处罚;架子上的材料层层上翻，不往上翻，而将材料放在外架上的按扣件

　　5.00元套，钢管15元米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款，一切损失由乙方负担。　　

　　5)如乙方不能按时完成现场清理工作，甲方有权另行安排人员清理，并扣除乙方双倍费用。　　

　　6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育，确保安全万无一失。　　

　　七、承包价格：　　主体结构，脚手架搭拆按建筑面积1

　　4.5元平方米结算(4楼首道工字钢以下按1

　　2.5元平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元平方米结算。　　

　　八、付款方式：按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。　　

　　九、本合同一式两份，双方签字生效，工程完工、工程款支付完毕后自动失效。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

泥工分项工程施工合同书篇7

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：

　　一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。

　　二、承包方式：包工包料

　　三、工程造价：以最终结算为准

　　四、合同工期：

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。

　　六、材料控制：

　　工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。

　　七、进度控制：

　　工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。

　　八、工程质量、安全控制

　　工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。九、工程结算及付款方式：

　　9.1工程结算办法：

　　9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。

　　9.1.2 工程类别按照三类，土建、安装人工工日单价36元/工日，装饰工程人工工日单价38元/工日。

　　9.1.3材料价格：地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。

　　9.1.4工程施工过程中如因甲方原因或甲方要求乙方额外协助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工，按110元/工日计取。

　　9.1.5社会保障费结算时不计取，措施费中的总承包服务费不计取。

　　9.2付款方式：

　　工程竣工验收合格后付款至工程结算价的80%，与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%，保修金为5%，保修期为二年，满一年后(14日内)付50%，其余部分保修期满付清。

　　十、预算审核：

　　工程完工后，经甲、乙双方验收合格后28天内，乙方编制工程预算报甲方由甲方委托有资质的审计部门或经承发包双方核实工程造价，决算审减额超出5%部分的审计费，按审减额的5%计费且由承包人承担，并经发包人代扣承包人工程款于审核完毕后十日内一次性支付给咨询单位。 [计算公式：审减额审计费=(送审造价—审定造价×1.05)×5%]

　　十一、违约责任

　　工程施工中如果发生争议，双方应协商解决，如协商不成，依法向胶州市人民法院诉讼。

　　十二、其他

　　1.本工程保修期为两年，保修期内出现质量问题，乙方接到通知后应三日内到场，七日内修完，若乙方在规定期限内不履行保修义务，甲方有权扣留保修金，另行安排维修。

　　2.本合同自签订之日起执行，工程完工价款结清保修期满后自行失效。

　　3.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

　　4.合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

泥工分项工程施工合同书篇8

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　签订地点：

　　甲方：

　　住所地：

　　法定代表人(负责人)：

　　开户行：

　　账号：

　　项目联系人：

　　通讯地址：

　　手机：

　　电话：

　　电子信箱：

　　乙方：

　　住所地：

　　法定代表人(负责人)：

　　开户行：

　　账号：

　　项目联系人：

　　通讯地址：

　　手机：

　　电话：

　　电子信箱：

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　第二条合同工期

　　计划开工日期：，计划竣工日期，工期总日历天数天。由于甲方原因及不可抗力造成工期延误，工期相应顺延。

　　第三条质量标准

　　工程质量符合图纸要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》验收规范，达到合格要求。

　　第四条合同价款

　　本合同采用以下第种方式定价。

　　一、固定总价合同

　　(一)承包方式：本合同价款采用/方式确定。合同价款在合同执行

　　期间除发生约定可调整因素外不作调整。

　　(二)合同价款：本项目合同总价为人民币(大写)： (￥/)合同总价中包括人工费、材料费、机械费、设备费、设备调试费、软件费、

　　检验试验费、措施费、管理费、利润及税金。详见/。

　　(三)合同价款中包括的风险范围

　　1. 合同约定工程内容范围内包干;

　　2. 人、材、机的市场价格变化;

　　3. 连续8小时的停水、电、气;

　　4. 政策性的调整;

　　5. 技术措施费;

　　6. 有经验的承包商应该可以预料的风险;

　　7. 施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容;

　　8. 除第4条明确可调整因素外均为承包人应该承担的风险范围。

　　(四)双方约定合同价款的可调整因素：

　　1. 经发包人同意的设计变更;

　　2. 发包人要求增加合同范围外工作内容。

　　二、固定综合单价合同

　　(一)承包方式：本合同价款采用_ 固定综合单价方式确定。按实际完成工程量结算，工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按原单价结算。

　　(二)合同价款：本项目合同价款为人民币(大写)：。详见附件, 合同价款明细表。

　　(三)合同价款的调整因素包括

　　1. 法律、行政法规变化影响合同价款;

　　2. 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：

　　3. 合同中按照相关规定约定的材料、设备价格的变动;

　　4. 因设计修改、变更、签证引起工程量变化;

　　(四)合同价款调整方法

　　1. 因工程量清单漏项、设计变更、相关签证等引起的工程项目、工程量变化的，乙方在工程变更后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　2. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款：

　　3. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

　　4. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方根据实际市场价提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

　　5. 确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　6. 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

　　第五条计量及支付

　　一、工程预付款：无

　　二、工程款支付：

　　工程竣工验收合格后，在进行结算支付。按已完成工程进度支付，工程竣工结算之前，若进度款累计已付至合同价的/%后停止支付。工程竣工验收合格，结算报告审定后，乙方开具含质保金在内的全额增值税专用发票，甲方支付至结算总价的_%; 剩余 %质保金，工程竣工验收合格年后无息返还。

　　三、支付条件：甲方收到乙方完整的付款凭证和正式的增值税专用发票后30天内支付。若有质保金，支付最末次结算款时需提供含质保金在内的增值税专用发票。付款凭证包括但不限于：工程量进度完成情况表，工程付款申请书、竣工验收报告、工程结算书等。

　　四、支付方式：发包人以银行转账方式支付。

　　第六条双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　(一)甲方应提供准确的施工图纸及施工所需资料给乙方。

　　(二)开工前2天内，甲方应向乙方提供施工所需的水、电、路及其

　　它的供应措施，提供存放工器具所需的场地或者空间，并做好施工现场的平整及相关协调工作。

　　(三)甲方有权对乙方不规范的施工行为和原材料质量、施工质量、

　　施工进度等提出质疑和处理意见。

　　二、乙方的权利和义务

　　(一)乙方必须严格按照国家颁发的有关工程规范、规程及标准进行

　　施工，做好施工现场设备设施的保护工作，并接受甲方的检查及监督。乙方应按照合同约定内容进行施工。

　　(二)乙方应严格控制进场材料质量，严禁使用不合格材料、设备。

　　(三)乙方应严格遵守安全施工、防火等规范制度，做好施工现场的

　　安保和环保等工作。

　　(四)因施工需要，乙方须对现有设备或者建筑结构、设施、设备管

　　线等进行迁移或破坏性施工的，应与甲方协商，经甲方同意后方可施工，并在甲方要求的时间内恢复原状。

　　《五)做好隐蔽工程的验收记录。工程竣工后向甲方提供验收报告，

　　申请验收。

　　第七条工程量变更及签证

　　一、甲方如需在施工过程中对原工程设计进行变更，则乙方按照甲方代表发出的变更通知及有关要求进行变更施工，内容包括：

　　(一)增减合同中约定的工程量;

　　(二)改变有关工程的施工时间和顺序：

　　(三)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　二、施工过程中发生非双方原因造成的工期延误及费用增加，由甲乙

　　双方代表现场核实后办理工程量签证手续。

　　三、合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，

　　由双方协商解决。

　　第八条安全文明施工

　　一、安全施工与检查

　　(一)乙方必须严格执行国家有关安全操作规程、规章制度，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，做到文明、安全施工。开工前，对施工人员进行安全交底，并派专人负责对施工现场进行安全监督检查，及时纠正施工人员违章作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　(二)乙方是该工程安全责任人，对施工现场作业及安全负全部责任，乙方在施工过程中，由于操作不当、违章作业引起的一切安全、质量事故并由此引发的一切赔偿及经济损失全部由乙方负责。

　　(三)乙方在甲方休息时间内不能施工，且在甲方同意的时间段使用

　　有噪音的施工设备，避免影响甲方正常办公工作。未经甲方同意，不得对甲方的楼体造成破坏损伤(本条可根据项目实际情况选择是否保留)

　　二、事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时采取有效措施开展处置工作，按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。

　　第九条工程竣工验收和移交

　　一、工程具备验收条件，乙方应向甲方提供验收报告。

　　二、甲方收到验收报告后个工作日内组织验收，并在验收后个工作日内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

　　三、甲方收到乙方送交的验收报告后个工作日内不组织验收，或验收后个工作日内不提出整改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　四、工程验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

　　工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后提请甲方验收的日期。

　　五、乙方应在竣工验收合格之日起天内向甲方移交完整的竣工资料及相关产品合格证。

　　第十条工程缺陷责任期

　　工程缺陷责任期：2年，在缺陷责任期内，如果工程发生质量问题，

　　乙方应在接到甲方通知后2小时内派相关工作人员到达维修现场进行免费维修。经甲方两次催促，乙方仍不履行维修义务的，甲方有权选择合同第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方可直接从质保金中予以扣除，质保金费用不足以冲抵维修费用的，甲方有权向乙方追索。拒绝维修的_扣除全部质保金。

　　第十一条分包管理

　　一、乙方可将劳务作业分包给具有相应劳务分包条件的分包商或将非

　　主体结构工程分包给具有相应专业承包资质的分包商。分包事项在施工合同中无约定的，分包必须经甲方书面审批同意。

　　(一)专业分包：

　　(二)劳务分包：

　　(三)分包单位应具备(资质)，安全管理体系必须健全，近三年内

　　未发生重大人身伤亡事故，近一年内未发生负主要责任的人身死亡事故。质量管理体系健全，具有一定的质量过程控制能力，所分包的工程在近三年内未发生重大质量事故，施工质量管理规范。

　　三、工程项目的分包严格执行审批手续。甲方负责审批乙方报送的工

　　程项目分包计划，严格控制工程分包范围。负责审批乙方报送的分包申请，严格审查分包商资质和业绩。定期开展工程项目分包管理检查，核查乙方是否违规分包，督促乙方加强对分包商的安全管理。

　　四、如乙方违规分包，甲方有权采取下述处置措施：

　　(一)责成乙方限期废止分/转包合同，立即组织自身力量投入工程，

　　由此造成的一切后果，由乙方承担;

　　(二)中止与乙方签订的工程承发包合同，收回乙方的全部工程任务，

　　并罚收其全部履约保证金。甲方供应的物资，由原乙方向新乙方办理移交手续。

　　其他：

　　第十二条违约责任与争议解决

　　一、在施工过程中，由于乙方原因造成甲方财产损坏，乙方负责赔偿

　　甲方直接和间接经济损失。

　　二、工程质量达不到规范及验收标准，乙方应返工至工程达到合同约

　　定的质量标准，所需费用全部由乙方承担。

　　三、在工程缺陷责任期内若是出现安装质量问题或违反施工规程安装，

　　造成需重新安装等问题所引起的直接经济损失(人为破坏损失除外)，全部由乙方负责。在保质期内做到24小时跟踪服务(详见合同附件1：工程质量保修及服务承诺书)

　　四、乙方不得擅自对施工范围进行变更，因乙方擅自变更施工范围所

　　发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　五、如因乙方原因延误工期的，按每天元向甲方支付违约金，甲方在工程结算中扣除。

　　六、在执行合同过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不成时，

　　双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条其它

　　一、合同变更、解除

　　(一)在本合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更或解除本合

　　同。任何一方要求变更或解除合同时，则应当在7日前书面通知对方并取得对方的书面同意，并及时签订书面变更或解除协议。如出现本合同约定的单方合同解除的情形时，权利人无须经对方同意即可解除合同。

　　(二)因一方变更或解除合同使对方遭受损失的，应向对方承担赔偿

　　责任。但由于政策变化、政府行为等客观原因致使合同不能继续履行的，双方可变更、解除本合同，且任何一方均无需向对方承担赔偿责任。

　　二、通知送达

　　(一)根据本合同需要发出的全部通知，均需采用书面形式，书面通

　　知按双方在合同文本所列地址发出，联系人为收件人。如任何一方的地址有变更时，需在变更前10日以书面形式通知对方，否则变更地址的一方需自行承担因迟延通知造成的损失。

　　(二)双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：(1)以专

　　人递送的，接收人签收之日视为送达。(2)以短信/传真/电子邮件方式送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达日。(3)以特快专递形式发出的，特快专递发出后第三日视为送达。(4)若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

　　(三)本合同约定的地址、联系人及电子通信终端(手机、电话、电

　　子信箱等)亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书(含裁判文书)向合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。任何一方当事人对电子通信终端(手机、电话、电子信箱等)的联系送达均适用于争议解决时的送达。

　　三、保密义务

　　(一)甲、乙双方保证对在履行本合同过程中所获悉的属于对方的商

　　业秘密、技术秘密和其他经营管理信息、技术信息等予以保密。未经任何一方事先书面同意，另一方不得以任何方式不当地使用或向任何第三方泄露。但如相关政府部门或监管机构依法律法规要求披露相关保密信息的，任何一方可在法律法规规定的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任，但应就其所作出的披露行为及时告知对方。

　　(二)任何一方违反本合同保密义务，泄露其所知悉的保密内容的，

　　对方因此遭受损失的，任何一方均应承担全部赔偿责任。

　　四、廉洁条款

　　(一)甲乙双方需依法经营，廉洁自律。在合同签订、履行过程中，

　　双方不得以任何理由、任何形式进行利益输送，不得提供或接受另一方的财物或其他利益。任何一方如果违反本条规定，另一方均有权拒绝并将信息反馈到甲方。甲方有义务详细调查，乙方有义务对调查工作给予全为配合。

　　(二)任何一方如果违反此条款，涉嫌犯罪的，将按照《中华人民共

　　和国刑法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》将相关责任人交由司法机关追究法律责任。

　　(三)如果乙方违反廉洁条款，甲方有权根据国家和南方电网公司招

　　投标等有关规定，对乙方进行处理，并视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

　　五、其他条款：/

　　第十四条附则

　　一、木合同正本一式捌份，双方各执肆份。