铁塔基站施工合同

铁塔基站施工合同（精选3篇）

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　#基站因#政府规划,需要搬迁。工程费用列入备九第二批,甲方为#基站第二批中标人,与县移动公司协调决定费用从甲方账户转入,甲乙双方友好协商,达成如下协议：

　　一、乙方按图施工包工包料、包质量、包安全。室外交流引入不在本协议范围内。

　　二、乙方施工需要严格按照国家技术规范及移动公司要求施工,保证进度工程并保证安全。因质量问题,乙方承担一切损失。三、乙方在施工中发生的一切费用(包含工程材料费用)由乙方承担。组织施工参加验收,并负责施工协调一切事务。

　　四、乙方保证该工程通过移动公司验收,如未能通过验收所有负责由乙方承担。

　　五、如因甲方原因未及时支付给乙方工程款,乙方有权向#或向#仲裁委员会提交仲裁。

　　六、甲方负责土建报审资料、审计决算等。审计结束后,乙方开票扣除管理费后工程款打入甲方账户,甲方收取3万元后,余款全部归乙方所有。

　　七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

　　甲方签字：_________________乙方签字：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将 塑胶跑道委托给乙方，包工包料包运费，为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，将签订本合同共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称： 施工地点：

　　二、工程范围及内容：

　　按照甲、乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：

　　1、约2，厚_____mm透气型塑胶跑道;

　　三、合同工期：

　　1、本工程工期从收到甲方书面通知书后材料进场第二天起计，总工期 个日历天。

　　2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：

　　A、甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;

　　B、因不可抗力的自然灾害等事件影响;

　　C、因甲方原因造成的工期延误;

　　D、风雨潮湿天，不宜施工的。

　　四、工程质量要求：合格

　　五、合同价款：

　　1、施工过程中，甲方如实际需要对本项目调整而引起工程量的增减，按实际工程量进行结算，单价按合同工程单价( mm透气型塑胶跑道单价 元/m2)面积约 m2。

　　2、不含税总价：大写：人民币元整小写：人民币元整

　　六、付款方式与工程结算

　　1、甲方向乙方付壹拾万圆整(￥ )至乙方指定帐户乙方安排塑胶材料及人员进场。

　　2、材料到场，甲方向乙方支付伍万圆整(￥ )至乙方指定帐户。

　　3、材料出厂一个月内，甲方向乙方支付合同剩余所有金额叁万贰仟圆整(￥320xx.00)至乙方指定帐户。

　　4、以上各期工程款如不能按期支付，每延期一天，则甲方需向乙方支付合同总额的2‰的违约金。

　　七、工程验收

　　1、材料进场，乙方须提供塑胶材料的出厂合格证及质检报告。

　　2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

　　3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。

　　4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收，如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。

　　八、竣工交付后服务

　　乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修，如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及人为破坏，不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保修范围。

　　九、甲方责任：

　　1、甲方负责免费提供工地的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。

　　2、在乙方进场施工前，甲方必须提供完全符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。

　　3、甲方必须向乙方提供施工图纸。

　　4、委派工程质量、进度、验收事宜。

　　十、乙方责任

　　1、委派工程质量、进度、验收事宜。

　　2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。

　　3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

　　4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。

　　十一、争议解决

　　1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。

　　2、在执行本合同中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交仲裁委员会提请诉讼。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签章后生效。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　代表人(签章) 代表人(签章)

　　电话： 电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:

　　一、建设范围

　　除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建设至毛墙毛地板，。

　　二、建设方式

　　包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责按甲方所提供的建设图纸施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

　　三、承包价

　　按照房屋建筑面积110 元/平方米，总面积约480平方米，总投资伍拾万元(含材料款)，最后以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

　　四、付款方式

　　采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至四楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

　　五、权利和义务

　　(一)义务

　　1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

　　2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;

　　3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

　　4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

　　5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

　　(二)权利

　　1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

　　2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

　　六、安全约定

　　合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

　　七、违约责任

　　甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

　　八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向人民法院起诉。

　　九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

　　十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

铁塔基站施工合同相关文章：