建设工程城乡监理合同

建设工程城乡监理合同（精选24篇）

建设工程城乡监理合同 篇1

　　住房和城乡建设部

　　制定

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分 协议书

　　委托人(全称)：

　　监理人(全称)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1. 工程名称： ;

　　2. 工程地点： ;

　　3. 工程规模： ;

　　4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件

　　1. 协议书;

　　2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

　　3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

　　4. 专用条件;

　　5. 通用条件;

　　6. 附录，即：

　　附录A 相关服务的范围和内容

　　附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。

　　五、签约酬金

　　签约酬金(大写)： (￥ )。

　　包括：

　　1. 监理酬金： 。

　　2. 相关服务酬金： 。

　　其中：

　　(1)勘察阶段服务酬金： 。

　　(2)设计阶段服务酬金： 。

　　(3)保修阶段服务酬金： 。

　　(4)其他相关服务酬金： 。

　　六、期限

　　1. 监理期限：

　　自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　2. 相关服务期限：

　　(1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(2)设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(3)保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(4)其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　七、双方承诺

　　1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1. 订立时间： 年 月 日。

　　2. 订立地点： 。

　　3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执

　　份。

　　委托人： (盖章) 监理人： (盖章)

　　住所： 住所：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

　　的代理人：(签字) 的代理人：(签字)

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　电子邮箱： 电子邮箱：

　　第二部分 通用条件

　　1. 定义与解释

　　1.1 定义

　　除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

　　1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

　　1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

　　1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

　　1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

　　1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

　　1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

　　1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

　　1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

　　1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

　　1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

　　1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

　　1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

　　1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

　　1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

　　1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

　　1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

　　1.2 解释

　　1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

　　1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

　　(1)协议书;

　　(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

　　(3)专用条件及附录A、附录B;

　　(4)通用条件;

　　(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

　　双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　2. 监理人的义务

　　2.1 监理的范围和工作内容

　　2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

　　2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

　　(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则;

　　(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

　　(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

　　(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

　　(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

　　(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

　　(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整;

　　(8)检查施工承包人的试验室;

　　(9)审核施工分包人资质条件;

　　(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

　　(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令;

　　(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

　　(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准;

　　(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人;

　　(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令;

　　(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

　　(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

　　(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

　　(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告;

　　(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见;

　　(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

　　(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

　　2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

　　2.2 监理与相关服务依据

　　2.2.1 监理依据包括：

　　(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

　　(2)与工程有关的标准;

　　(3)工程设计及有关文件;

　　(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

　　双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

　　2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

　　2.3 项目监理机构和人员

　　2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

　　2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

　　2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

　　2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

　　(1)严重过失行为的;

　　(2)有违法行为不能履行职责的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能胜任岗位职责的;

　　(5)严重违反职业道德的;

　　(6)专用条件约定的其他情形。

　　2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

　　2.4 履行职责

　　监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

　　2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

　　2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

　　2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

　　在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

　　2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

　　2.5 提交报告

　　监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

　　2.6 文件资料

　　在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

　　2.7 使用委托人的财产

　　监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

　　3.委托人的义务

　　3.1 告知

　　委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

　　3.2 提供资料

　　委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

　　3.3 提供工作条件

　　委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

　　3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

　　3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

　　3.4 委托人代表

　　委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

　　3.5 委托人意见或要求

　　在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

　　3.6 答复

　　委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

　　3.7 支付

　　委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

　　4. 违约责任

　　4.1 监理人的违约责任

　　监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

　　4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

　　4.2 委托人的违约责任

　　委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

　　4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

　　4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外责任

　　因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

　　因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

　　5. 支付

　　5.1 支付货币

　　除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

　　5.2 支付申请

　　监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

　　5.4 有争议部分的付款

　　委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

　　6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1生效

　　除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

　　6.2变更

　　6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

　　6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

　　6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

　　6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.3 暂停与解除

　　除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

　　因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

　　解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

　　暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

　　6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

　　6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

　　6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

　　6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

　　6.4 终止

　　以下条件全部满足时，本合同即告终止：

　　(1)监理人完成本合同约定的全部工作;

　　(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

　　7. 争议解决

　　7.1协商

　　双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

　　7.2调解

　　如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

　　7.3仲裁或诉讼

　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察费用

　　经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

　　8.2 检测费用

　　委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.3 咨询费用

　　经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.4 奖励

　　监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.5 守法诚信

　　监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

　　8.6 保密

　　双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

　　8.7 通知

　　本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

　　8.8 著作权

　　监理人对其编制的文件拥有著作权。

　　监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

　　第三部分 专用条件

　　1. 定义与解释

　　1.2 解释

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 。

　　1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 。

　　2. 监理人义务

　　2.1 监理的范围和内容

　　2.1.1 监理范围包括：

　　。

　　2.1.2 监理工作内容还包括：

　　。

　　2.2 监理与相关服务依据

　　2.2.1 监理依据包括：

　　。

　　2.2.2 相关服务依据包括： 。

　　2.3项目监理机构和人员

　　2.3.4 更换监理人员的其他情形： 。

　　2.4 履行职责

　　2.4.3 对监理人的授权范围：

　　。

　　在涉及工程延期 天内和(或)金额 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

　　2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 。

　　2.5 提交报告

　　监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

　　。

　　2.7 使用委托人的财产

　　附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 。

　　监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 。

　　3. 委托人义务

　　3.4 委托人代表

　　委托人代表为： 。

　　3.6 答复

　　委托人同意在 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　　4. 违约责任

　　4.1 监理人的违约责任

　　4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

　　赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　4.2 委托人的违约责任

　　4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

　　逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

　　5. 支付

　　5.1 支付货币

　　币种为： ，比例为： ，汇率为： 。

　　5.3 支付酬金

　　正常工作酬金的支付：

　　支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)

　　首付款本合同签订后7天内

　　第二次付款

　　第三次付款

　　……

　　最后付款监理与相关服务期届满14天内

　　6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1 生效

　　本合同生效条件： 。

　　6.2 变更

　　6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

　　正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

　　7. 争议解决

　　7.2 调解

　　本合同争议进行调解时，可提交 进行调解。

　　7.3 仲裁或诉讼

　　合同争议的最终解决方式为下列第 种方式：

　　(1)提请 仲裁委员会进行仲裁。

　　(2)向 人民法院提起诉讼。

　　8. 其他

　　8.2 检测费用

　　委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。

　　8.3 咨询费用

　　委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。

　　8.4 奖励

　　合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

　　奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

　　奖励金额的比率为 %。

　　8.6 保密

　　委托人申明的保密事项和期限： 。

　　监理人申明的保密事项和期限： 。

　　第三方申明的保密事项和期限： 。

　　8.8著作权

　　监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

　　。

　　9. 补充条款

　　。

　　附录A 相关服务的范围和内容

　　A-1 勘察阶段：

　　。

　　A-2 设计阶段：

　　。

　　A-3 保修阶段：

　　。

　　A-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等)：

　　。

　　附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　B-1 委托人派遣的人员

　　名称数量工作要求提供时间

　　1. 工程技术人员

　　2. 辅助工作人员

　　3. 其他人员

　　B-2 委托人提供的房屋

　　名称数量面积提供时间

　　1. 办公用房

　　2. 生活用房

　　3. 试验用房

　　4. 样品用房

　　用餐及其他生活条件

　　B-3 委托人提供的资料

　　名称份数提供时间备注

　　1. 工程立项文件

　　2. 工程勘察文件

　　3. 工程设计及施工图纸

　　4. 工程承包合同及其他相关合同

　　5. 施工许可文件

　　6. 其他文件

　　B-4 委托人提供的设备

　　名称数量型号与规格提供时间

　　1. 通讯设备

　　2. 办公设备

　　3. 交通工具

　　4. 检测和试验设备

　　委托人: (盖单位章) 监理人： (盖单位章)

　　法定代表人 法定代表人

　　或其委托代理人： 或其委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

建设工程城乡监理合同 篇2

　　甲方(供方)____市设备有限公司　　乙方(需方)：哈尔滨(法人代表)　　甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：　　

　　一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：　　注：

　　1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算　　

　　2、以上价格不含税，　　

　　3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、　　

　　二、质量检验：　　

　　1.质量标准：按国家有关规定标准验收　　

　　2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。　　

　　3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。　　

　　三、付款方式：　　本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。　　

　　四、交货方式、交货时间、交货地点：　　

　　1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地　　

　　2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达上海　　

　　3.交货地点：上海　　

　　五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)　　

　　六、对产品提出异议的时间和办法：　　乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!　　

　　七、违约责任　　

　　1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;　　

　　2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;　　

　　3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;　　

　　九、其他条件　　

　　1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。　　

　　2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。　　

　　3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。　　

　　4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。　　甲方(签名)：乙方(签名)：　　地址地址：____日期日期

建设工程城乡监理合同 篇3

　　工程承包人：  (简称甲方)

　　劳务分包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 大浏公司 (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着诚实信用的原则如实告知对方与合同直接相关的基本情况，甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后，已了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。

　　1、 劳务分包人情况

　　营业执照注册号： 法定代表人：

　　发证机关：经营范围：

　　复审时间及有效期：

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：施工工程

　　工程地点：

　　分包范围：提供分包劳务内容： 箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。

　　3、分包工作期限及进度控制

　　分包工作期限：开始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，结束工作日期：20xx年11月30日。 总工期为4个月，甲方根据工期要求，两桥箱梁同步进行施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。

　　4、质量标准

　　工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程工程施工及验收规范》和《公路工程工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 优良 等级。

　　5、图纸

　　5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸 1 套。

　　6、项目经理

　　6.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。

　　6.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 唐贵军 。

　　7、工程承包人义务

　　7.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　7.2、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中项目部已把低压电送至桥的附近。

　　7.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　7.5、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型设备(吊车、泵车);

　　7.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

　　8、劳务分包人义务

　　8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工计划，完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，保证按时完成任务。

　　8.3、劳务分包人全权委托本项目负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。

　　8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　8.5、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。

　　8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成计划工程，经工程承包人劝告后仍无明显改进，工程承包人有权调整其承担的工程任务，如仍然不能完成计划工程，工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承担。

　　8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人，否则，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。

　　8.9、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发现将清退出场。

　　8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。

　　8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。

　　9、安全施工与检查

　　9.1、按照国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对安全施工提出的各项要求。

　　9.2、乙方应按甲方安全管理作业，遵守国家安全法律、法规和甲方的安全管理办法，如有违反，甲方有权对乙方进行罚款，若引发安全生产事故，乙方承担全部责任及所有费用。

　　9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必须采取有效的防护措施(如设密闭的安全通道)确保桥下行车安全，若引发事故和矛盾由乙方承担全部责任以及所有费用。

　　10、安全防护

　　按照国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方安全施工技术交底和相关要求进行各种安全防护。

　　11、事故处理

　　按照国家、地方的相关法律法规执行。

　　12、保险

　　按照国家、地方的相关法律法规执行。

　　13、承包工作内容

　　按照本协议工程业主技术规范和图纸要求完成本桥梁箱梁施工工程的所有工作，包括：

　　13.1、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化(包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm)的所需人工以及机具。

　　13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架设拆除，按要求预压，确保满足支架的承重要求

　　13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必须用经大浏公司、监理处确认的优质的模板，且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。

　　13.4、钢筋工程：钢筋加工制作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。

　　13.5、砼工程：浇注砼;振捣砼;砼养生。

　　13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等所有工作。

　　13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或暗示的工作(如保卫等)。、

　　14、劳务报酬

　　14.1 本工程的劳务报酬采用：不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。 14.2 采用上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

　　14.3.1甲方仅进行质检、试验、测量及施工过程控制等工程管理，单价中包括乙方设备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、安全保卫以及协助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。若乙方不能按期完工，甲方有权部分或全部扣除工期质量奖。

　　14.3.2除非本协议另有约定，否则与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注(前台)有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，则是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。

　　14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。

　　15、工时及工程量的确认

　　15.1、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由甲方施工员每日将提供劳务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方项目副经理确认。

　　15.2、 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由甲方施工员和乙方按月或约定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，项目经理批准方可给予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　16、劳务报酬的支付

　　16.1乙方与甲方双方约定支付方法按以下方案进行。

　　16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和协助乙方完成工程量的费用。 16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程经过监理验收合格，携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项已结清的书面证明。

　　16.1.3、本工程甲方不预付款，乙方开工后，甲方按乙方每月工程进度付款，付至约总价款的50%~70%(含价拨款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中间交工验收后90日内付至95%，总价款的5%作为保证金，待总体工程(指整个14标)竣工验收后退还乙方。

　　16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不维修或乙方未作答复，甲方可直接维修，其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的监理、业主书面批评指令，甲方将酌情扣除部分或全部保证金。

　　16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。

　　17、施工变更

　　17.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求，按照变更进行施工： 17.2 因变更导致劳务报酬的增加，由工程承包人承担;因变更减少工程量，乙方劳务报酬应相应减少。

　　17.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。

　　17.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

　　17.5 变更的计价：本合同中有规定的相同或相似的合同单价，直接套用;合同中无规定的，可以套用甲方与其他乙方签订的相同或相似的合同单价;均无套用的，双方协商确定。

　　18、施工验收

　　乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行验收。

　　19、争议

　　19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，

　　(1)双方达成仲裁协议，向 长沙市 仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向甲方所在地的人民法院起诉。

　　20、禁止转包或再分包

　　20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权进行处置，劳务分包人将依法承担责任。

　　21、不可抗力

　　本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。按照国家、地方的相关法律法规执行。

　　22、文物和地下障碍物

　　23、违约

　　23.1、甲、乙双方在履行本合同过程中，如出现合同条款以外的问题，由双方协商解决，并签订补充协议，甲、乙双方所签补充协议与本协议具有同等的法律效力。

　　23.2、本合同签订后，双方应共同遵守，若单方面违约，违约方应赔偿另一方违约金，违约金数量不超过本合同金额的10%。

　　24、合同终止

　　24.1 双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人及发包人验收合格后，本合同即告终止。

　　25、合同份数

　　25.1本合同壹式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。

　　26、补充条款

　　26.1 双方约定：遵守甲方的劳务结算管理的规定。

　　26.3 双方约定：遵守甲方的与劳务分包相关的其他规定。

　　27、合同生效

　　合同订立时间：月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 后生效。

　　工程承包人：(公章) 劳务分包人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

建设工程城乡监理合同 篇4

　　甲方：(以下简称甲方)　　乙方：(以下简称乙方)装修公司　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：　　

　　一、 工程概况及承包方式　　

　　1、 工程名称：　　

　　2、 工程地点：　　

　　3、 工程承包方式：包工包料　　

　　4、 工程概况：建筑面积平方米。　　

　　二、 工程装修内容　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程　　

　　三、 工程造价　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;　　工程造价为： 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)　　

　　四、 工程期限　　工程开工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日　　

　　五、 质量要求　　按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。　　

　　六、 付款方式　　

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的　　

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的　　

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的　　

　　4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。　　

　　七、双方责任　　

　　1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。　　

　　2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。　　

　　八、其它事宜　　经甲乙双方商定做出如下协议：　　

　　1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。　　

　　2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)　　

　　3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。　　

　　4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。　　

　　5、 其它未尽事宜由双方协商解决。　　

　　6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。　　甲方单位名称： 乙方单位名称　　(盖) (盖)　　法人代表： 法人代表：　　委托代理人： 委托代理人：________年____月____日

建设工程城乡监理合同 篇5

　　工程项目名称：_________

　　发包单位(甲方)：_________

　　承包单位(乙方)：_________

　　承包单位所在地址：_________

　　为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。

　　1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

　　3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

　　4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

　　5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定)，按时出席甲方召集的有关会议。

　　8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

　　9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

　　10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

　　11.本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。

　　12.本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。

　　13.甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。

　　14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检(监察)，检察室备案一份。

　　甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________

　　法人代表(签字)：_________　　　　　　法人代表(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

建设工程城乡监理合同 篇6

　　委托方：___________________(甲方)

　　开户银行：___________________(乙方)

　　建设单位：___________________(丙方)

　　根据建设部、财政部建质[20__]7号和建设厅、财政厅建管[20__]46号文件精神，为加强_____________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”

　　如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未竟事宜，按_____________文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_____________乙方(签章)：____________

　　________年_______月_____日_________年_____月_____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

　　丙方(签章)：_____________年__________月__________日

　　签订地点：_____________

　　附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

　　根据建设部、财政部建质[20__]7号和建设厅、财政厅建管[20__]46号文件精神，_____________建设的_____________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。

　　应交存_____________元“保证金”。

　　开户行：___________________(盖章)

　　专户帐号：_________________

　　经办人：___________________

　　__________年_______月_____日

　　11111

建设工程城乡监理合同 篇7

　　建设工程合同

　　甲方：(建筑单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：(承建单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　(1)厂房A-5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积15160.6㎡;

　　(2)厂房B-5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积8851.82㎡;

　　(3)旧宿舍在原有楼层上加二层;

　　暂定厂房A、B，宿舍加层建筑层水平投影面积约25000㎡，合总价2100万，(每平方米以850元计价，如与报建合同不符以本合同为准)工程完成建筑层水平面积大于25000㎡的面积按每平方米850元计价。

　　工程名称：东莞市佳达包装材料有限公司建设工程

　　工程项目：厂房A、B、宿舍加层(不包括原有宿舍装修)

　　工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园

　　开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。

　　第二条 付款方式

　　1、厂房A、B、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工程完工支付工程款1600万到乙方账户，余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付(即按每月付款138800元不等给乙方，每月15日前至少支付138800元)。

　　乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村商业银行凤岗支行，账户：

　　2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用200万元(开工三天前)、工程其他材料费用100万元。开工后完工前按照进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元(分两期，其中窗框工程50万元，窗肉工程50万)、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完，按进度比例付款乙方(即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房B每层梁板混凝土浇捣完付48万元)

　　第三条 建筑材料标准：

　　1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚。

　　2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石，楼面分格原色水泥金刚砂。

　　3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500X500陶瓷地砖。

　　4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。

　　5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。

　　6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600X600的地板砖割成5块，120MM长条砖粘贴。

　　7、厂房A、B卫生间墙面用250X400每块约1.5元的瓷片粘贴2.2M高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。

　　8、厂房A、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻子。

　　9、厂房A、B、宿舍加层所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮腻子。

　　10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面粘贴每平方米16元的纸皮砖。

　　11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材料制安。

　　12、厂房卫生间门用铝材料制安。

　　13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、层面防水按二布三油铺贴

　　。

　　第四条 其他事项

　　1、甲方责任

　　(1)、天然基础检测费由甲方支付。

　　(2)、10万元以上的城建押金由甲方支付。

　　(3)、城建基础设施费，建筑监督部门放线费由甲方支付。

　　(4)、静压桩检测费由甲方支付。

　　2、乙方责任

　　(1)、10万元以下城建押金由乙方支付。

　　(2)、工程公司管理费、建筑工程税金，工人社保，费用，工地工程用水用电费由乙方支付。

　　(3)、静压桩工程费由乙方支付。

　　(4)、乙方包括厂房A、B化粪池建造，楼层内排污、排水安装，但是不包厂区内排污、排水管道及设施，不包防雷设施工程，不包水电安装工程。

　　(5)、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕，由乙方负责补修及费用，但甲方不可扣减工程款。

　　第五条 违约责任

　　1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工，甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失。(按照每名工人150元一天、材料涨价所造成的损失计算)

　　2、甲方未按照约定在工程完成日起后36个月内每月平分支付500万元余款，若有拖欠则按照应付款的千分之五每天加收滞纳金。

　　3、甲乙双方违反本协议的规定履行自己的义务，视为违约，守约方有权要求违约方赔偿损失并解除合同或者要求继续履行合同。

　　第六条 争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，有权依法向人民法院起诉。

　　第七条 未尽事宜

　　工程建设过程中，发生的不可预算的其他事项，由甲乙双方协商另签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同经双方认可，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起发生法律效力。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

　　签订地点：

建设工程城乡监理合同 篇8

　　甲方:中国小商品城常州分场　　乙方:____X公司　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款.　　

　　第一条 工程概况　　

　　1.1 工程名称: 中国小商品城常州分场　　

　　1.2 工程地点:局前街　　

　　1.3 建筑面积:43000㎡　　

　　1.4 承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外).　　

　　1.5 承包方式:包工,包料,包工期.　　

　　1.6 本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价X元(

建设工程城乡监理合同相关文章：