公司水电站工程施工合同

公司水电站工程施工合同（通用19篇）

公司水电站工程施工合同 篇1

　　发包方：(甲方)

　　承包方：(乙方)

　　发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于 年 月 日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约 人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、由承包方向发包方交纳履约保证金 万元。

　　支付方式和期限：

　　(1)、在签订本协议书当日支付 万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效;

　　(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 万元;

　　(3)、余款 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 万元。

　　发包人不接收银行履约保证金保函。

　　承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。

　　发包人应在保修责任终止证书颁发后 天内将履约保证金无息退还给承包人。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的 %，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。

　　4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。

　　承包方每月 号申报当月工程量，次月 号内发包方审核完毕并支付工程量的 %工程进度款。

　　双方按此方式结算至工程完工。

　　工程竣工后发包方扣除工程款总价的 %作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费 万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资 万元工程款的，则承包方向发包方赔偿 万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。

　　发包方如果未支付进度款超过 个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。

　　民工保证金由承包方缴纳和承担。

　　本工程总工期为 个月。

　　在30个月完不成每月罚款 万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁

　　份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签字日期：年月日

公司水电站工程施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将 工程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条 工程名称:。

　　第二条 工程地点:。

　　第三条 工程内容、涂料品牌、色号：

　　1、工程内容：

　　2、涂料品牌：

　　3、使用颜色号：

　　第四条 工程造价及结算方式

　　1、本工程平涂面积约为 m2 ，单价为： 元/ m2

　　(此单价不含税金、配合费)

　　2、工程总造价约为： ，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

　　3、工程竣工验收合格后 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

　　第五条 合同工期

　　甲方发出进场通知后， 天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为 日历天。

　　在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

　　1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。

　　2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

　　第六条 工程质量等级

　　1、甲方对工程质量的要求; ，在保质期内不脱皮，基本不褪色。

　　2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。

　　3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第七条 工程款支付

　　乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

　　第八条 竣工验收

　　双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》jg73-91标准进行验收。

　　第九条 甲方、乙方责任范围

　　一、甲方责任

　　1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。

　　2、按第七条款支付乙方进度款。

　　3、负责提供与施工相关的资料。

　　4、甲方派 为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

　　5、负责组织工程的竣工验收。

　　二、乙方责任

　　1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

　　2、乙方委派 为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

　　3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

　　6、做好文明施工、工完场清工作。

　　第十条 违约责任及争议解决办法

　　1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。

　　2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

公司水电站工程施工合同 篇3

　　总包单位：______________(简称甲方)

　　分包单位了：____________(简称乙方)

　　为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

　　第一条工程名称：

　　____________________________________

　　第二条工程地点：

　　____________________________________

　　第三条承包方式：

　　____________________________________

　　第四条工程项目、造价及工期：

　　________________________

　　第五条甲、乙双方责任

　　一、甲方责任

　　1.对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

　　2.组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。

　　3.统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。

　　经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

　　4.统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

　　5.参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

　　6.统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。

　　二、乙方责任

　　1.保证分包工程项目质量和工期要求。

　　2.按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。

　　3.编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。

　　4.乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。

　　5.服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。

　　第六条项目物资供应

　　1.分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。

　　2.乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。

　　3.非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。

　　超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

　　第七条上报工作量与结算

　　1.施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。

　　在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

　　2.设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。

　　属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

　　3.结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

　　4.甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。

　　第八条工尺功能质量和交工验收

　　1.本工程项目质量要求达到____________质量标准。

　　2.质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。

　　3.隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

　　第九条奖励与罚款

　　1.施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。

　　在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。

　　2.质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额_水电产值比例处罚乙方。

　　3.乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。

　　4.分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。

　　第十条其他

　　1.合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。

　　2.本合同正本二份，甲乙双方各执一份;副本_______份，甲方执_______份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。

　　补充条款：_______________________________________________________________

　　总包单位：_______分包单位：_____

　　负责人：_________负责人：_______

　　工程代表人：_____工程代表人：___

　　内部银行账号：___内部银行账号：_

　　___年___月_____

公司水电站工程施工合同 篇4

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 借款用途：________________________________________。

　　第二条 借款金额：借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;

　　第三条 借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定借款期内，年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四条 借款期限：借款方保证从____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。

　　第六条 代款方保证按照本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。

　　第七条 贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。

　　第八条 本合同条款以外其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

　　第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

　　__________年_______月______日__________年_______月______日

公司水电站工程施工合同 篇5

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　第一条工程概况

　　总硬化面积约一万四千㎡，现对硬化工混凝土道路及练车场地的施工进行发包。

　　第二条工程承包范围

　　2。1、混凝土道路及练车场地硬化工程的施工，详细做法及工程量见图纸及变更。

　　2。2、承包范围发生变更或调整的，双方应另行签订补充协议约定。

　　第三条承包方式

　　3。1、包工【包施工、包工期、包质量、包安全、包验收】

　　3。2、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、电费用。

　　第四条合同工期

　　4。1、进入现场后天。

　　第五条工程质量标准

　　5。1、合格工程;

　　5。2、同时施工质量严格按照施工图纸、变更、及国家相关施工验收规范进行施工。

　　第六条合同价款、结算办法及支付方式

　　6。1、合同价款

　　6。1。1本合同为单价合同，合同综合单价为，陆元肆角人民币(大写)每平方米。综合单价已包括混凝土路、防滑纹、伸缩缝、所有道路工作内容的人工费、管理费、其它风险等所有费用;该综合单价为包死价，合同履行期间不予调整。

　　6。2、结算办法

　　6。2。1、合同综合单价包死，工程量据实结算;

　　6。2。3、结算及支付所使用的货币为：人民币。

　　6。3、支付方式

　　6。3。1、无预付款，经监理及甲方相关部门审核后付已完工程量的50%;甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后15个工作日内付至合同结算总价款的95%;余款5%作为保修金，若乙方无违约行为，甲方在保修期满15个工作日内向乙方无息退还。

　　6。3。3、每笔付款前，乙方向甲方发出验收通知，经甲方审核确认后付款。

　　第七条工程验收

　　7。1、验收标准：

　　7。1。1、工程竣工验收，应以招标文件、投标文件、甲方确认的工程施工图纸、国家颁发的施工及验收规范、质量检验标准为依据。

　　7。2、工程具备竣工验收条件，乙方按同类工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工验收申请;甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　7。3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后不组织验收，或验收后不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　第八条质保期及维保

　　8。1、本工程的免费质量保修期为壹月，质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。如出现下列质量问题按双方责任划分，

　　8。2、甲方责任：1、路基不合格造成的质量问题由甲方负责，与乙方无关：2、由于甲方提供的一切原料出现的质量问题由甲方承担。乙方责任：1、由于乙方振动、模板、配料施工出现的质量问题由乙方承担，并做出相应补偿;2、乙方在道路施工中出现的安全问题由乙方负责，与甲方无关;由于天气自然灾害出现造成的质量问题与乙方无关。

　　第十条双方的权利和义务

　　11。1、甲方的权利和义务第八条

　　11。1。1、甲方派驻的现场代表为，职权：负责项目实施的全面管理和协调工作，监督乙方施工，涉及到费用的现场签证，须经过甲方内部审批后方可生效;

　　11。1。2、监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工等;

　　11。1。3、对乙方施工过程质量、工程竣工等的验收;

　　11。1。4、对乙方进场材料、施工半成品进行检查时发现达不到标准要求的，乙方不得使用，同时甲方有权责令乙方调换、退场或返工;

　　11。1。7、为乙方提供必要的施工材料堆放场地和施工作业环境及各参建方的关系;

　　11。1。8、施工前甲方将提供施工所需的水源、电源接驳点，施工中乙方自行负责安装及水、电表的安装，经甲方检验确认合格后进行使用。

　　11。1。9、甲方应按合同约定及时支付工程款。

　　10。2、乙方的权利和义务

　　11。2。1、乙方派驻本工程的项目经理为，职权：负责项目实施过程中全面工程施工和现场协调工作，接受甲方的工程监督;

　　11。2。2、配合甲方对进场材料的验收、施工过程质量验收、竣工验收等工作，服从甲方人员的现场管理;

　　11。2。3、按照合同工期和合同要求质量、验收标准进行施工;

　　11。2。4、严格实行工序开工前向甲方或监理报验制度，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担;

　　11。2。5、施工期间至工程交付时，由乙方产生的施工垃圾应由乙方负责清运出场，由此产生的所有费用均由乙方承担;

　　11。2。6、本工程未正式移交甲方之前，乙方负责本工程的成品、半成品保护，所有的人为或非人为原因造成的破坏均由乙方负责;

　　17。2。7、工程经验收不合格的，乙方应当无偿在甲方指定的合理期限内返工至合格，由此造成的损失由乙方承担。因返工造成乙方没有在合同约定的时间内完工的，视为乙方工期超期，乙方应当按照上述工程超期的约定承担逾期违约金;乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方可以不予支付乙方所发生的任何费用;

　　11。2。8、乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，服从甲方的有关指令，对现场所有其它的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏，施工时如损坏甲方、乙方、第三方的财产或造成人身伤亡的，乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。还应做到文明施工，工完料净、场清;

　　11。2。9、乙方负责与自己的劳务工人签订合同，并购买保险，甲方在此对乙方责任进行告知，出现问题由乙方承担完全责任，乙方务工人员无与甲方单独结算权利，出现一次，乙方承担10000元违约金。

　　第十一条安全文明施工

　　12。1、乙方应遵守国家和地方现行关于安全文明施工规范的要求，乙方在施工过程中，凡因乙方原因违反以上规范而导致发生的安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第十三条违约责任

　　13。1、质量责任及其它责任

　　13。1。1乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工，并按照本合同相关条款的约定履行本合同，否则甲方视情况有权进行处罚，罚款将从应付工程款中直接扣除，情节严重的有权解除合同。

　　13。1。2由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿;

　　13。2、工期责任

　　乙方如果不能在合同约定的工期内竣工，根据工期节点每延迟一天，扣除工程总价款3‰的违约金，若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误，由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

　　13。3、延期付款责任

　　甲方不按合同的约定拨付款，甲方承担违约责任。

　　13。4本合同其它条款约定的违约情况，按照其相应约定执行。

　　第十四条合同的终止或解除

　　14。1、有下列情形之一的，合同终止或解除：

　　14。1。1、本合同因已按约定履行完毕的;

　　14。1。2、本合同经各方协商一致终止或解除的;

　　14。1。3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务的;

　　14。1。4、本合同其他条款及法律法规规定的其他情形。

　　第十七条其它约定

　　17。1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　17。2、本合同一式两份，甲方，乙方各一分，双方签字后生效。

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　委托签约人：委托签约人：

　　电话：电话：

　　签约日期：年月日

公司水电站工程施工合同 篇6

　　发包人（全称）：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　根据《民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________________。

　　2、工程地点：___________________________。

　　3、工程立项批准文号：___________________。

　　4、资金来源：___________________________。

　　5、工程内容：___________________________。

　　6、工程承包范围：________________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_______年_______月_______日。

　　计划竣工日期：_______年_______月_______日。

　　工期总日历天数：_______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准与验收

　　工程质量符合_____________________标准。

　　工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1、签约合同价为：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　其中：

　　（1）安全文明施工费：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　（2）材料和工程设备暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　（3）专业工程暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　（4）暂列金额：_______人民币（大写）（￥_______元）。

　　2、合同价格形式：_______。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：___________；联系电话：_______________。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（1）中标通知书（如果有）；

　　（2）投标函及其附录（如果有）；

　　（3）专用合同条款及其附件；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）已标价工程量清单或预算书；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、质量保修

　　1、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。

　　2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

　　3、乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。

　　九、签订时间

　　本合同于_______年_______月_______日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在___________________签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同________________自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_______份，承包人执_______份。

　　发包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　______年_____月_____日

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　______年_____月_____日

公司水电站工程施工合同 篇7

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　签约时间：_________________

　　签约地点：_________________

　　为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：________________

　　二、建筑面积(工程形式)：________________

　　三、施工地点：_____________

　　四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。

　　五、承包形式：______________

　　六、工程质量标准：______________

　　七、工程价款：_________________共计人民币元。

　　八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。

　　九、质保期：_________________年。

　　十、双方的责任义务

　　(一)发包方的责任义务

　　1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　(二)承包方的责任义务

　　1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;

　　3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;

　　5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　十一、其他

　　(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　(二)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　(三)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：_________________承包方：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：___________________

　　__年__月__日 __年__月__日

公司水电站工程施工合同 篇8

　　施工单位(甲方)：______________________ 承 建 方(乙方)：___________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________ 工程地点：___________________________________ 建筑面积：______________________________________ 工程结构：______________________________________ 工程内容：______________________________________

　　二.工程质量：按国家验收规范达到合格标准.

　　工程造价 包工包料一次包死。

　　三.施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用.

　　四.双方责任

　　甲方责任：

　　1.对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

　　2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

　　3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

　　4、按上级有关规定填报有关报表。

　　5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条

　　2.3款规定提供施工用资金。

　　五.乙方责任：

　　1、项目施工过程严格执行ISO9002质量标准.

　　2、按照施工合同条款,安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

　　3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

　　4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。

　　5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

　　6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

　　7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

　　8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

　　9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

　　10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

　　六.付款方式及付款标准：

　　1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

　　3、本工程基础完工后,甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

　　4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

　　5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。

　　七、其他：

　　1、是施工过程中，除上述条款外，乙方应接受甲方必要的检查和监督，配合做好建设主管部门的质量和安全监察工作。

　　2、乙方在施工过程中，如工程质量、工期都无法按原合同条款执行，甲方有权终止合同并更换项目经理，另行安排其他项目经理施工，其损失由乙方承担。

　　3、如因施工原因，建设单位对甲方的罚款也有乙方全部承担。

　　4、此工程不得进行转包。分包，否则甲方有权收回，其损失由乙方全部负责。

　　5、甲方向建设单位签订的建设工程施工合同条款，乙方应予接受并执行。

　　6、甲方每月支付工程款时，乙方必须交回上次支付工程款的真补票材料发票，乙方必须按甲方要求提供相应的材料发票，否则，甲方不予支付工程款。

　　八.违约责任：

　　1、甲、乙双方发生争议，双方协商解决，无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。

　　2、由于非甲方原因，致使合同不能履行或全面履行，不构成甲方违约。

　　3、本合同未尽事宜协商解决或另行签订协议。

　　4.本合同自双方签字盖章之日生效。

　　5.本合同一式五份,甲乙双方各执两份。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　负责人(签章)： 负责人(签章)：

　　电话： 电话：

　　签订地址：

　　___年___月___日

公司水电站工程施工合同 篇9

　　发包人(又称甲方)：_________________

　　承包人(又称乙方)：_________________

　　为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于________年________月________日在发包人所在地签署本室外排水工程施工合同。

　　1. 工程概况

　　1.1 工程名称：_________________室外管网工程

　　1.2 工程地点：_________________

　　1.3 工程内容：_________________给水消防、雨污排水、强弱电路灯监控管网(详见图纸)。

　　1.3.1 承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。

　　1.3.2 发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等)，由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日

公司水电站工程施工合同 篇10

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　(一)工程地点：

　　(二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二条 工程造价为人民币

　　第三条 合同工期

　　1.双方商定总工期 30天。

　　开工日期： 20xx年 05 月 20 日，竣工日期： 20xx年 06 月 20 日

　　2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

　　②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

　　③因停水、停电等情况达六小时以上时。

　　④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

　　⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

　　第四条 工程质量标准和保修期

　　(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收

　　(二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

　　(三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。

　　第五条 材料设备供应

　　(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

　　(二) 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。

　　第六条 付款方式

　　(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方;

　　(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方;

　　(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;

　　(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

　　第七条 责任范围

　　(一)甲方责任：

　　1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

　　2、及时组织工程竣工验收工作;

　　3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

　　① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

　　② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

　　③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

　　2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

　　3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

　　第八条 其它事项

　　(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

　　1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”

　　2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;

　　3、增加或变更内容所需材料必须落实;

　　(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

　　(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;

　　(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

　　(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

　　第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

公司水电站工程施工合同 篇11

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。

　　2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。

　　3.工程内容：详见工程量清单。

　　4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

　　5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

　　6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

　　7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

　　第二条 合同价款(工程款)及支付

　　1.合同总价(大写)：x元整;(小写)：x元。

　　本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

　　2.工程款支付：

　　1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

　　2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

　　3)付款方式为银行转账。

　　第三条 双方权利义务

　　1.甲方权利和义务

　　1)按合同要求及时支付工程款。

　　2)提供本项目施工图

　　3)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

　　4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

　　5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

　　6)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现

　　7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。

　　2.乙方权利和义务

　　1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

　　2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

　　3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

　　第四条 工期的约定

　　1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

　　2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

　　3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第五条 质量、验收及结算

　　1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

　　2.本工程质量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

　　4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

　　第六条 免责条款

　　施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

　　第七条 争议解决

　　因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

　　第八条 合同的签订和生效

　　1.本合同经双方签字盖章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：有限责任公司 乙方：

　　地址：) 地址：

　　年月日：

公司水电站工程施工合同 篇12

　　发包方：(以下简称甲方)

　　注册号码： 注册地址：

　　承包方：(以下简称乙方)

　　注册号码：注册地址：

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合湖北省、武汉市的有关规定和本工程的实际情况，经双方友好充分协商，就工程的施工达成一致意见，签订本合同。

　　第一章工程概况

　　第一条工程简介

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、设计单位：

　　4、设计编号：

　　第二条合同工程内容：

　　1、按标段划分的全部施工图、施工过程中的优化设计变更、与其他施工单位的协调配合等(详见“工程技术标准”);

　　2、所有阳台全部采用塑钢窗进行封闭，所有门窗均采用单层玻璃;

　　3、电子防盗系统、煤气、强弱电、消防系统等本次未招标工程的预留及预埋;

　　4、消防电梯坑-   加砼板   厚，配筋  0双层双向 。

　　5、上述内容未提及的，但涉及招标项目的完整性和建筑施工规范要求所必需完成的部位、预埋、预留、服务、配合等工程内容均为本合同所包含的内容。

　　第三条合同承包形式：采取总价包干形式。本价格包含完成本工程施工图纸、施工前设计变更及上条款中工程内容的全部费用，包干价款不因国家政策及物价变化和方案变动而作任何调整。

　　第四条工程合同工期

　　1、开工日期为二  三年六月二十五日;

　　2、主体工程封顶日期为  二三年十月十五日;

　　3、工程竣工日期为二三年十二月三十一日，工完场清。

　　第五条本工程委托监理单位为：建设工程监理有限责任公司;如有变更，甲方提前一周通报乙方。

　　第二章双方责任

　　第六条驻现场代表

　　1、甲方驻现场代表：，电话：;甲方代表易人应提前七天书面通知乙方，并继续承担前任代表的责任和义务;

　　2、乙方驻现场代表：，电话：;乙方代表易人应提前七日书面通知甲方，并继续承担前任代表的责任和义务。

　　第七条甲方责任

　　1、提供施工所需工程资料，保证资料、数据真实准确;

　　2、以书面形式或在现场提供现场水准点及坐标控制点，并进行交验;

　　3、提供施工图纸叁套

　　4、提供施工用水的水源，施工用电的电源，达到“三通一平”;

　　5、委托监理单位对本工程实行社会监理;

　　6、对本工程建设实施全面管理监督，检查工程质量、进度、资金使用情况;

　　7、负责按合同支付工程款项和结算事务;

　　8、现场甲方应完成的工作。

　　第八条乙方责任

　　1、完成合同所确定的所有工程内容，对产品有保护的义务，造成损坏，应予以赔偿;

　　2、向甲方及监理方提供施工组织方案，施工组织应符合甲方整体组织安排，并按期提供施工进度计划和有关报表;

　　3、确保工程质量和进度，按工程所需提供和维修施工设施，保证工程、财产、人身安全，并承担因此而引起的一切责任;

　　4、负责工程施工时按甲方指定位置挂表计量水电用量，并按甲方规定综合价格交纳水电费;负责现场临时设施的建设;达到武汉市安全文明施工现场要求;

　　5、对所有材料、设备实行进出场许可制度，非本工程所用材料、设备一律不准进场，设备、材料堆放施工现场不得妨碍正常生产;本工程所用材料、设备等，应按规定进行“见证取样”或“开箱检查”，合格后方可使用，不经检验随意使用材料、设备于本工程，将对此承担一切经济和法律责任;

　　6、要有建制完整的项目经理部和质量、工期保证体系，并上交相关真实证件和名单给甲方和监理方;

　　7、遵守甲方或省市政府的有关管理部门规定，并做好安全生产和文明施工，采取有效措施杜绝任何质量事故和安全事故，并承担因违反有关规定而造成一切损失和责任;

　　8、积极无条件配合其他工程的交叉施工和成品保护工作，因本单位施工造成的损坏或破坏的应承担赔偿责任，并承担因此影响竣工或交付使用时间的经济损失;

　　9、工程竣工后十五天内，清理现场，做到工完场清;

　　10、按照建筑工程竣工验收备案制度要求，完成竣工资料并符合市档案馆相关要求;

　　11、服从甲方及监理方的管理与协调;

　　12、未经甲方同意，不得转包和肢解分包该项目;

　　13、负责完成其他有关手续。

　　第三章施工组织设计和工期延误

　　第九条施工组织设计

　　1、在本合同签订的三天内，乙方向甲方和监理方提交施工组织设计。甲方或监理方在收到施工组织设计后一周内，予以审查和提出修改意见。逾期未批复，视为该施工组织设计已批准。

　　2、乙方必须按已经批准的施工组织设计，接受甲方及监理方的检查和监督，工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按工期要求提出赶工措施，报甲方批准后执行，费用自理。

　　第十条暂停施工

　　1、甲方或监理方(须经甲方认可)要求乙方暂停施工，应提出书面处理意见。乙方按甲方或监理方意见停止施工，妥善保护已完工程。实施甲方或监理方处理意见后，向其提出复工要求，经甲方批准后继续施工。

　　2、非甲方原因的停工，按乙方违约处理。

　　第十一条由于政策变化，不可抗力导致工程停建，使合同不能继续履行。乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

　　第十二条在施工过程中，如遇下列情况，经监理方总监签证且经甲方代表签证认可，相应顺延工期。

　　1、甲方不能按约定的日期提供图纸，按延期时间顺延工期;

　　2、一天内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时以上，经监理方、甲方代表确认后顺延工期一天;

　　3、连续下大雨4小时以上，经监理方、甲方代表确认后顺延工期一天;

　　4、经甲、乙双方协商同意的其它情况，按协商结果顺延工期。

　　第四章质量与验收

　　第十三条乙方竣工工程质量达到国家规范标准以上及合同约定的武汉市优质工程的质量验收标准。

　　乙方达不到以上工程质量标准部分，或出现施工检查、检验工程质量不合格，甲方代表及监理单位有权要求乙方返工，直至符合工程质量标准，且由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工仍不能达到所约定条件，乙方承担违约责任，并按相应工程造价的百分之二十罚款。

　　第十四条乙方应该按照国家施工标准、规范和设计要求、图纸会审纪要等有关规定及甲方和监理方的要求组织施工。随时接受甲方、监理单位及质量监督部门的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　施工中乙方应严格执行隐蔽工程和中间验收制度。凡隐蔽工程和中间验收部位，乙方预检后，提前24小时书面通知甲方及监理方并组织有关单位进行验收。经验收合格并办理隐蔽工程和中间验收手续后，乙方才能继续施工。

　　第十五条质量等级按《建筑法》相关要求及武汉市质量监督部门监督评定结果为合法有效。甲乙双方因工程质量发生的争议，由政府有关部门仲裁。仲裁费用及因此造成的损失由败诉一方承担。

　　第五章材料供应

　　第十六条合同的总承包款中包括所有工程用料和施工用料，全部由乙方负责采购、运输、检测、保管和使用，且必须符合设计和质量要求。

　　第十七条材料选用标准：选用国家规范、合格材料;若甲方在施工过程中有指定材料或产品时，则选用甲方指定材料或产品，若施工单位未采用指定品牌材料时，立即更换为指定材料;合同指定材料有：

　　1、钢材：采用武钢或鄂钢生产的合格产品;

　　2、水泥：采用黄石华新水泥厂、武汉三磊(原一冶)水泥厂、武汉水泥厂、武汉亚东水泥厂生产的合格产品;

　　3、外墙面砖挂贴时，其颜色及品质需经甲方认可后方可施工;

　　4、工程施工使用的材料及产成品，必须报经甲方和监理方认可后方可投入使用，否则按工程质量违约处理。

　　第十八条乙方采购的材料应符合设计和质量要求，具有合格的质量证明，并经甲方代表和监理方审核认可;特殊材料还须经设计或有关管理部门认可方可使用，由此增加的费用甲方不予认可，减少的费用由双方协商解决。

　　第十九条材料进场后必须按规范、程序抽样检验，并经甲方代表和监理工程师认可，符合质量要求方可使用，由乙方承担试验费用;设备、材料不合格的限二天内运出施工现场。

　　第六章合同价款与支付

　　第二十条合同价款。合同总价款为人民币元整，其中，消防系统等工程价款为人民币元整;本价款为完成本工程所发生的一切费用和支出，不因国家政策或物价变动等因素作任何调整。

　　第二十一条价款调整：工程项目出现增减时，由甲乙双方代表签证且附有监理方见证签证，并采用甲方专用《工程现场签证单》，报甲方预算部门审查认可，并遵循甲方《工程设计变更、现场签证管理条例》后方可作调整;若需要时，另签增加项目的工程施工合同。

　　第二十二条进度款支付：按照甲方《工程预算、结算、决算管理条例》执行;

　　1、乙方从工程开工至工程竣工，每月25日以书面形式向甲方提出工程形象进度报告，先经监理方审定，并由甲方现场代表签证，每层作为一结算单位，未满一层的，留待下月结算。

　　2、甲方在按相关管理条例办理进度款的支付手续，月进度款的支付结合工程进度支付;

　　3、工程进度符合或超出甲方工程计划安排时，支付审核后款项的60%;工程进度未达到甲方计划安排时暂停付当月进度款。

　　第七章竣工与决算

　　第二十三条工程完工后，乙方应在竣工验收10天前，向甲方提交经监理公司审定后的竣工验收报告和完整的竣工资料陆套及市档案馆验收证明壹份：

　　第二十四条甲方在收到乙方竣工验收报告后，尽快通知乙方并协助乙方组织有关部门按国家相关规定参加验收。

　　第二十五条竣工日期为乙方送竣工验收报告后，经甲方会同有关部门验收合格，并由相关部门出具各项书面验收合格证明书面材料之日期。

　　第二十六条工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第二十七条乙方应在甲方指定的银行设立共管帐户，甲方进度款和结算款均通过此帐户进行，并且甲方有权了解此款项是否用于本工程(乙方每月提供该帐户银行对帐单核查)，否则甲方有权终止付款，所引起的一切后果由乙方承担。

　　第二十八条在工程竣工验收报告经相关部门及甲方批准后，完成交工手续办理，此后进行合同决算，甲方从合同总价款中留取5%作为乙方的工程质量保证金(不计利息)，用于保修期内(主体一年、外墙、厨、卫防水三年、屋面防水五年)因工程质量问题所发生的一切经济支出，待保修期满后，余额退返乙方;若出现质保金不足时，经甲乙双方协商或由政府部门审定，均由乙方支付。

　　第二十九条工程竣工后十五天内，乙方撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除甲方同意保留外);自办理交工手续之日起计算其保修期(按本合同上一条的内容执行)，并与甲方签订质量保证书。

　　第三十条在质保期内，若出现工程质量问题，乙方必须随时进行维修，且承担质量违约责任;若乙方未及时维修，甲方有权进行维修，并从乙方质保金中直接支出所发生的维修及相关费用。

　　第八章争议与违约

　　第三十一条争议。甲乙双方因合同发生争议时，双方应及时协商。协商不成时，可向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　第三十二条违约责任

　　1、甲方不能按合同规定支付款项应承担违约责任，违约方按应付额万分之四每天支付违约金;

　　2、未经甲方同意，乙方转包或肢解转包工程的，甲方有权停止支付工程款，并按转包工程项目的款额对乙方进行处罚;

　　3、乙方不能按合同工期竣工应承担违约责任，按合同总额万分之四每天支付违约金，同时按甲方要求尽快完成工程，若整体工期逾合同工期三月及以上时，扣合同总价款的20%作为

公司水电站工程施工合同相关文章：