电信施工合同

电信施工合同（精选3篇）

　　甲方：中国电信股份有限公司_______________分公司

　　乙方：______________________________

　　甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______________________________（包括手机、笔记本VPDN）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：

　　一、?合作内容

　　1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。

　　2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。

　　二、甲方权利及义务

　　（一）甲方的权利

　　1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；

　　2、甲方对订购终端制定销售政策；

　　3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：

　　（1）提供终端备机；

　　（2）在____________市区至少设有一个售后服务站；

　　（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；

　　（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。

　　4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：

　　（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；

　　（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；

　　（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；

　　（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；

　　5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串

　　（二）甲方的义务

　　1、对于乙方扫串号终端，甲方根据CDMA移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；

　　2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；

　　3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；

　　4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；

　　三、?乙方的权利及义务

　　（一）?乙方的权利

　　1、?乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；

　　2、?乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；

　　3、?对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；

　　4、?对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；

　　6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。

　　（二）乙方的义务

　　1、?根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；

　　2、?乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；

　　3、?甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；

　　4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。

　　四、?资费标准

　　1、?短信费：______元/条（按条）；

　　2、?功能费：______元/月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；

　　3、VPDN上网业务包月资费套餐：______元/月/人，内蒙古自治区内不限流量，____________外流量按：______元/分钟计算；

　　4、?如开通其他业务，按现行资费标准收取

　　五、?分成方式

　　1、?乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；

　　2、?在功能、短信等费用上进行分成

　　3、?分成比例为：甲方占50%，乙方占50%

　　六、?结算周期

　　1、?甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；

　　2、?每月8日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；

　　3、?账单核对无误后，15日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；

　　4、?甲方依据乙方开具的发票在每月28日前将上月结算款汇至乙方结算账户

　　七、?乙方结算账户

　　公司名称：__________________________________________

　　公司地址：__________________________________________

　　邮编：__________________

　　开户行名称：__________________________________________

　　账号：________________________________________________

　　八、?违约责任

　　1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。

　　但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后2日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；

　　2、?因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；

　　3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。

　　九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为五年。

　　合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。

　　十一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：

　　1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。

　　十二、协议的生效、变更、终止

　　1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。

　　2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议，应提前30日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

　　3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。

　　4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。

　　十三、合同的生效

　　本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下：

　　甲方：中国电信股份有限公司________________________分公司

　　法定代表人（或授权代表）签字：______________________________

　　盖章：____________________________________

　　签约日期：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　法定代表人（或授权代表）签字：______________________________

　　盖章：______________________________

　　签约日期：_____________________________

　　合同编号：______

　　甲方：______

　　乙方：______

　　日期：______年______月______日

　　建设工程施工合同协议条款

　　建设单位(甲方)：______

　　施工单位(乙方)：______

　　按照和及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1、工程名称：X配电工程

　　1.2、工程内容：

　　(1)按甲方提供的灵川供电公司批复的供电方案进行施工。乙方在施工前，在满足供电部门验收的前提下给予优化。

　　(2)安装630kVA箱式变压器两台，500kVA箱式变压器一台， 250kVA箱式变压器一台，一进五出开闭所一台;

　　(3)一户一表安装(表后线由甲方自行安装);

　　(4)电缆桥架安装;高低压电缆敷设;

　　(5)电气设备基础、管沟(井)等土建施工;

　　(6)上述工程电气设备、电缆及接地装置的试验、调试;

　　(7)高压计量装置由乙方负责向供电部门申请购买，该费用由甲方签证给乙方结算。

　　(8)工程施工图设计费、供电网络设施费、城市道路等行政性收费由甲方负责;

　　(9)本合同施工仅为开闭所至表位范围。电源点至开闭所的线路工程除外(如甲方需委托施工需另签订合同)。具体工程内容祥见甲方提供的施工设计白图及按此图纸编制的预算书。

　　(10)本工程验收供电完毕，甲方负责提供向灵川供电公司办理资产移交所需要的全部资料文件。之后，乙方负责将本工程低压客户计量装置电源侧的供配电设施(不包括供小区公共设施、商业用电的专用变供配电设施和客户自备发电机。)向供电公司做相关移交。

　　1.3、工期：

　　开工日期，以甲方通知为准;工期：自甲方工程款到帐且具备进场施工条件之日起__日完工。(停电及不可抗力等非乙方原因造成的工期延误除外)。

　　1.4、承包方式及合同价款：

　　本工程暂定合同总造价为人民币大写：__(即￥__元)，双方最终按实际发生的工程量及合同约定的结算方式进行结算。

　　1.5、本工程最终结算价：以供电局审定的设计蓝图、施工过程中的设计变更、工程签证等相关资料据实计算。最终下浮 X % 进行结算。

　　1.6、材料价格的计取

　　结算单价按附件1《____配电工程预算书》。

　　第二条　合同文件及解释顺序。

　　2.1、合同文件的组成：建设工程施工合同协议条款，洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议，设计资料及设计修改通知书，各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。

　　2.2、解释顺序：

　　(1)建设工程施工合同协议条款。

　　(2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议。

　　(3)设计修改通知书。

　　(4)设计图纸资料。

　　(5)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。

　　第三条　合同文件使用的语言文字,标准和法律。

　　3.1、适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。

　　3.2、适用标准.规范：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ55-81)》、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)》、《混凝土结构工程施工及规范(GB50204-92)》、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(1kV及以下配线工程)(GB50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87)》《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规范(GB50171-92)》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-20__)》及其他有关资料,技术要求。

　　第四条　甲方职责及权利.

　　4.1、及时按合同支付工程预付款及进度款，

　　4.2、组织施工图纸会审并及时进行施工交底。

　　4.3、甲方向乙方提供 5 套施工图。

　　4.4、指派专人负责现场协调工作，为乙方施工提供必要的协助，保证施工所必需的正常外部条件。

　　第五条　乙方职责及权利.

　　5.1、乙方应按合同要求，按时,按质,按量完成工作任务，并在工程竣工验收后向甲方提供 2套工程竣工资料。

　　5.2、甲方不按合同规定进行图纸会审及施工交底，工程相关行政手续未办完结等致工程延期的，乙方有权顺延工期。

　　5.3、甲方不按合同规定支付工程预付款，乙方有权顺延工期。

　　5.4、乙方自行负责工程质量安全并承担相关一切安全责任;乙方应自觉接受甲方的监督和检查。

　　第六条　工程质量

　　6.1、乙方应严格按设计图纸及供电局要求施工，确保工程质量。

　　6.2、工程质量等级应达到国家颁发的工程质量检验及评定标准的合格条件，质量合格率达到100%。单位工程优良率达到85%以上。如果双方对工程质量有争议时，由双方认可的质量监督部门仲裁。

　　第七条　工程预付款、进度款及结算方式.

　　7.1、工程预付款：在本合同签定后三个工作日内，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__XX元)向乙方支付工程预付款;

　　7.2、工程施工完成，乙方施工部分具备验收条件，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__X元)向乙方支付工程进度款;

　　7.3、工程通过竣工验收正常供电后3个月内结清工程款。

　　7.4、结算方式：本工程按投标预算单价×实际完成工程量×让利系数。

　　7.5、每次付款前，乙方需向甲方提供等额合法有效发票。乙方提供发票后，甲方须及时支付相应款项

　　第八条 保修

　　8.1、保修范围:乙方负责所承建工程的合同全部内容。

　　8.2、保修期限:工程竣工验收合格之日起壹年。

　　8.3、保修期间,对属于保修范围内容的项目，乙方应在接到甲方修理通知后及时派人到现场处理或协助通知设备厂家处理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出由甲方承担。

　　第九条　其它.

　　9.1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解，求大同存小异的原则协商解决。

　　9.2、本合同经甲乙双方签章后生效。

　　9.3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

　　9.4、本合同至保修期满后自行失效。

　　附件1《__配电工程工程预算书》

　　附件2《__配电工程施工设计图册》

　　甲方(章) ______乙方(章)：______

　　地址：______地址：______

　　法人代表：______法人代表：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　电话：______电话：______

　　开户银行：______开户银行：______

　　帐号：______帐号：______

　　时间：______年______月______日时间：______年______月______日

　　一、发包方：

　　承包方：

　　二、承包范围：

　　1、项目工程名称 ，

　　合同价 ，开工日期： ，竣工日期： 工程质量等级 。

　　2、建筑面积： m2，

　　三、工程款(进度款)拨付

　　四、承包人乙方的责任：

　　1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负(以下简称乙方) (以下简称甲方)责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期组织有关人员到项目检查工程质量和安全，如发现工程质量、安全达不到要求，由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。

　　2、项目工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。

　　3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。

　　五、甲方的责任：

　　1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。解决工程施工中出现的技术问题，绘制竣工图，协助整理竣工资料。

　　2、负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。

　　3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。

　　六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

　　七、补充协议

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　年 月 日

电信施工合同相关文章：