水利施工建设合同书

水利施工建设合同书（精选3篇）

　　说明

　　为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。

　　为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”(以下简称《合同文本》)。

　　本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。

　　修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。

　　《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。

　　《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)规定必须实行施工监理的水利工程建设项目(不包括水土保持工程)应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。

　　在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署;“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充;“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。

　　水利工程施工监理合同书

　　委托人：

　　监理人：

　　合同编号：

　　合同名称：

　　依据国家有关法律、法规，(委托人名称)(以下简称委托人)，委托(监理人名称)(以下简称监理人)提供(工程名称)工程(监理项目名称)监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：2、建设地点：3、工程等别(级)：

　　4、工程总投资(人民币，下同)：

　　5、工期：

　　二、监理范围

　　1、监理项目名称：

　　2、监理项目内容及主要特性参数：

　　3、监理项目投资：

　　4、监理阶段：

　　三、监理服务内容、期限

　　1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2、监理服务期限：

　　自      年  月 日至       年 月 日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为(大写)       元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

　　五、监理合同的组成文件及解释顺序

　　1、监理合同书(含补充协议);

　　2、中标通知书;

　　3、投标报价书;

　　4、专用合同条款;

　　5、通用合同条款;

　　6、监理大纲;

　　7、双方确认需进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本份，委托人执份，监理人执份。

　　委托人：(盖章)

　　监理人：(盖章)

　　法定代表人：(签名)

　　法定代表人：(签名)

　　或授权代表人：(签名)

　　或授权代表人：(签名)

　　单位地址：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　邮政编码

　　电话：

　　电话：

　　电子信箱：

　　电子信箱：

　　传真：

　　传真：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　帐号：

　　帐号：

　　签订地点：

　　签订时间：

　　年    月  日

　　投资方： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　本着平等自愿的原则，经双方友好协商决定，甲方所投资的“西--昭(西昌至云南昭通四川段)高速公路(BOT)项目其中一个标段”交由乙方承包施工。现就甲乙双方签订内部施工承包合同，甲乙双方共同遵守具体条款内容如下：

　　一 、工程概况

　　工程名称：西--昭(西昌至昭通凉山段)高速公路

　　工程地点：西昌至牛栏江段(四川境内) 工程内容：西昌至昭通段凉山段某标段图纸范内工程(具体详见工程清单出来后见工程清单表);

　　工程立项批准文号：_____川发改基础交办函(20xx)934号_________ 资金来源：公司自筹及国家配套资金 。

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：项目内的图纸及更变通知书、图纸范围内的工程、投资方下属发包人的签证工程等(以项目法人(甲方下属公司)正式签订施工合同为准)。

　　三 、合同工期：

　　开工日期： 待定(以正式签订施工承包合同为准)

　　竣工日期： 待定(以正式签订施工承包合同为准)

　　合同工期总天数：待定;

　　四、 质量标准：

　　工程质量标准：100%合格

　　五、合同价款 ：

　　金额(大写) 约六亿(以工程清单决算为准)元(人民币)左右;(小写)￥： 约600，000，000元人民币最终合同价款按一个标段的实际工程清单和正式承包施工合同为依据。一个标段乙方有优先选择的权利。

　　六、招投标方式：

　　1、定向议标。

　　2、本项目30%以内工程量实行定向议标的方式内定施工承包合同手续，项目正式公告后乙方补办相关招投标流程手续，具体招投标流程手续由甲方协助办理，乙方全权办理。

　　七、合同履约保证金：

　　1、乙方应向甲方缴纳工程履约保证金 万元人民币(按合同工程价款的5%收取)，工程履约保证金可以直接打入凉山州交通局项目(西-昭高速公路)专用帐户，该保证金不计利息;

　　2、乙方向甲方缴纳工程履约保证金低于20xx万元人民币，一律统称为合同履约保证金，合同履约保证金直接打入甲方指定的银行帐户。

　　3、本协议签订后甲方收取的合同履约保证金为 元(大写： 万元整人民币)。

　　4、履约保证金的还款方式：

　　承包方交到交通局专用帐户工程履约保证金退款时间： 承包方交纳的合同履约保证金，甲方(投资方)直接转到项目法人(投资方下属公司)作为工程履约保证金，该保证金待工程完工验收后15个工作日后无息返还;

　　八、合同计价依据、方式：

　　该工程合同价款按《四川省交通厅》和《凉山州交通局》最新公路定额一级一类工程取费标准执行(具体取费标准以正式施工合同为准);总造价除税金、定额测定费及材料价差部分不下浮，其余费用下浮 %。人工费调增按《凉山州当地市场造价信息》指导价调整，安全文明施工费按建委相关文件计取。(钢材、水泥、木材、商品砼由甲方供应至现场)，其余材料价格按施工同期《凉山州工程造价信息》指导价执行。具体最终执行标准按业主(投资方下属公司)统一制定的标准执行。

　　九、工程款的支付事项：

　　工程款支付条件：设备和材料预付款支付方式：机械设备和人工进场15日内按10%预付工程款;工程进度款支付方式：按当月工程量的80%支付，具体执行标准最终按《四川省交通厅》和《凉山州交通局》和高速公路项目法人招投标相关文件和正式承包施工合同执行。

　　十、工程结算的认定：

　　1、竣工验收合格后，乙方在一个月内向业主单位(甲方下属公司)提交结算书(调增调减)竣工资料竣工图给项目法人，一式三份，竣工资料由项目法人移交档案馆。

　　2、项目法人在收到乙方结算书后15日内必须送审计单位审计。如因甲方原因三个月内不能完成审计视为甲方默认，按乙方上报的结算价作为项目法人支付乙方的竣工结算款依据。

　　3、具体执行细则按乙方与业主(投资方下属单位)签署的正式施工承包合同专用条款执行。

　　十一、材料采购和结算方法：

　　该工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采购，乙方所采购的材料价格按开工之日至竣工之时施工同期每月《四川凉山州工程造价信息》指导价执行(材料数量按实际施工进度按月统计核实)。无指导价的则由双方按市场行情确定，若双方确价出现分歧可由甲方供应。因甲方供应材料导致影响工期，工期相应顺延。上述条款如与施工承包合同条款有相冲突部份，按正式施工承包合同条款执行。

　　十二、违约责任：

　　1、因乙方原因，施工资质和技术力量不具备，甲方有权单方解除本合同，交纳的履约保证金无息返还;正式承包施工合同签署进场施工造成工程质量和工程进度，乙方承担由此造成的直接和间接经济损失，甲方有权单方解除正式施工合同，乙方无条件撤出施工现场，交纳履约保证金不退还，结算款到此项目工程竣工后在进行清算支付。

　　2、因甲方原因，乙方不能签署正式施工承包合同，乙方向甲方交纳的履约合同保证金，应按银行同期贷款利息的4倍支付乙方利息与本金。

　　十三、其他约定：

　　1、甲、乙双方在正式施工承包合同中约定。

　　2、有行业规定的，照行业规定执行。

　　3、安全生产、文明施工在施工承包合同文本约定或另行约定。

　　4、本协议与甲方签署的投资主合同相冲突的条款，以甲方签署的投资合同为准。

　　十四、未尽事宜，双方应友好协商，如协商不成，双方可向四川省人民法院或凉山州人民法院提起诉讼。

　　十五、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等的法律效力。

　　十六、合同生效日期：甲方收到乙方履约保证金后生效，乙方与项目法人(甲方下属公司)签署正式承包施工合同生效日期此合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　发包人：_____________________ (简称甲方)

　　承包人：_____________________ (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　工程名称：____________________

　　工程地点：____________________

　　工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： _________年____月____日

　　计划竣工日期： _________年____月____日

　　预计合同工期：_____天

　　三、承包方式和合同价款

　　(一)采用包工包料和总承包形式;

　　(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;

　　(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

　　四、发包人(甲方)责任

　　依照合同按时拨付工程进度款。

　　五、承包人(乙方)责任

　　1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

　　2、 保质保量完成甲方指定工程项目;

　　3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

　　六、工程质量及验收

　　1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

　　2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

　　七、 工程款支付方式

　　1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%。

　　八、质量保修

　　按照国务院1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

　　九、违约责任

　　1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

　　2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

　　4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

　　十、其它约定事项

　　甲方：______________________

　　法人代表：______________________(签章)

　　乙方：______________________

　　代表人：______________________(签章)

　　_______年_____月_____日

水利施工建设合同书相关文章：