工程类施工合同通用格式

工程类施工合同通用格式（通用6篇）

工程类施工合同通用格式 篇1

　　发包单位：(简称发包方)

　　承包单位：(简称承包方)

　　发包方经过批准进行的安装工程，经同意由承包方承担施工，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，双方共同遵守。

　　第一条：工程名称：厂区内旧管道，道路拆除及新管道安装和道路恢复工程

　　第二条：台(套)数：1套

　　第三条：工程地点：

　　第四条：承包的范围和内容

　　1：拆除旧有管道及阀门等，安装新管道及阀门。

　　2：拆除部分道路及沟槽，阀门井等，恢复道路及沟槽，阀门井等。

　　第五条：工程造价

　　工程造价为：

　　第六条：承包方式

　　本工程按以下第1项方式进行承包施工。

　　1、包工包料。

　　2、预算定额。

　　3、包清工辅材

　　第七条：施工工期

　　有效施工期75天，施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。

　　第八条：工程价款的结算与支付

　　签订合同后7日内付50%为预付款，水压试验合格7日内再付40%，验收完毕7日内付清余款

　　第九条：双方的主要责任

　　一、发包方：

　　1、负责施工现场的三通一平;水、电接至锅炉房;无锅炉房以锅炉本体为准10米范围内;

　　2、组织技术资料审定，在开工前将施工设计图及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计;

　　3、按时办理拨款和结算;

　　4、派驻工程代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交接手续，负责工程鉴证，解决工程施工中遇到的问题，以及其他事宜;

　　5、为承包方提供生活方便;

　　二、承包方：

　　1、按双方商定的分工范围，作好材料和设备的采购、供应和管理，作好施工前的各项准备工作;

　　2、及时向发包方提出开工通知书，施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、施工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备计划;

　　3、严格按照施工图、规范标准与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定竣工和交付;

　　4、施工期间加强安全管理，防止伤亡事故发生;

　　5、按规定参加竣工验收，办理竣工结算;

　　6、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责修理;

　　第十条：工程质量和验收标准

　　1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工，确保工程质量，在施工过程中如发生施工质量事故，由乙方负责。

　　2、隐蔽工程完成后，承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查，未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场，承包方自行检查隐蔽。

　　3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后，有承包方通知发包方，发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后，办理有关验收证明手续，工程移交发包方管理使用。

　　第十一条：施工期间临时停水、停电每次在一天以上的，凭签证顺延工期;

　　第十二条：工程保修期自验收合格之日起一年

　　第十三条：违约责任

　　一、发包方：

　　1、由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的返工、机械设备调迁，材料和设备积压的实际损失;

　　2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而造成的质量或其他问题，由发包方承担责任;

　　3、不按合同规定支付工程款，承包方有权提出停工报告，发包方不能及时解决，承担一切停工损失。

　　二、承包方：

　　1、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济，由此造成的损失由承包方全部承担。

　　2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题，由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题，承包方应进行维修，费用由发包方承担。

　　第十四条：本合同在双方签字盖章后生效，工程交工、工程价款结清后，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　第十五条：争议解决方式

　　如双方就本合同发生争议，经协商不成，经济合同仲裁机构仲裁。

　　第十六条：其他条款按约定执行。

　　第十七条：本合同正本四份，双方各执2份。

　　第十八条：未尽事宜，双方协商解决。

　　发包方：(盖章)

　　开户行：

　　帐号：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　承包方：

　　开户行：

　　帐号：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

工程类施工合同通用格式 篇2

　　给成都威达建设工程股份有限公司的

　　“终止合同”函

　　致成都威达建设工程股份有限公司：

　　20--年初，你公司与我口头约定，以“内部承包”的形式将“成都金堂发展投资有限公司”(以下称“成金发展”)开发的金堂县“怡静湖”二期1#、2#、7#号楼工程施工转包给我，并在签订书面“内部承包合同”前诱导我缴纳了200万元人民币“保证金”。

　　工程自20--年4月开工以来，你公司一直未能按时支付工程进度款，并在20--年8月将“成金发展”支付给工程项目的进度款挪着他用，造成工程停工20余天，逼迫我向劳务公司赔偿了约40万元停工损失的情况下，该工程方得以复工，后来，你公司又逼迫我签定了所谓的“借款协议”，将“成金发展”召开专题会议确定退还的、由我实际缴纳的200万元人民币保证金，以月息2分的高利-将该保证金“借”给我(实际给付170万元)，造成“怡静湖”二期1#、2#、7#楼工程施工一直处于艰难维持状态，并在20--年春节前酿成劳务人员围攻殴打我项目部工作人员的恶劣事故。

　　20--年春节至今，由于你公司未按合同约定支付该工程进度款上千万元，该工程项目一直没有重启施工，造成我对钢材供应商、商混供应商、水电材料供应商、劳务公司的付款严重违约。目前，该工程仍无复工迹象，给我造成了严重的经济损失和信用损失，我与你公司法人代表约谈协商的要求也被你公司借口拒绝。

　　鉴于你公司严重的违约行为和在退还保证金一事上的欺诈胁迫行为，我经过深思熟虑后决定终止与你公司签定的“内部承包合同”，希你公司立即赔偿因去年8月停工造成的损失40万元，向我结算支付该工程已完工程的全部工程款。

　　此致!

　　发函人：

　　20--年8月17日

工程类施工合同通用格式 篇3

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方X公司向乙方采购( )一事，经双方友好协商达成如下合同条款：

　　第一条 产品设备型号、数量及价格：

　　1.1合同总价格：本合同设备及相关技术服务总价格为人民币大写佰元整以上总价格已包含设备到达甲方指定交货地点的运输费、现场安装费、技术培训费、保修期内维修和技术服务费等。

　　第二条 付款方式：

　　2.1货款支付：本合同签订后，甲方需给乙方支付设备款总额的50%为定金，乙方在本合同约定的时间内将设备送到甲方指定收货地点并安装调试成功，甲方于3个工作日内付清剩余货款的50%

　　第三条 设备交货：

　　3.1交货日期：合同签订后，乙方开始备货，应在( )年( )月( )日前送至甲方指定收货地点。

　　3.2交货地点：。

　　3.3如因甲方对本项目工程设计进行变更需对设备规格型号进行调整，则甲方应在发货前的3个工作日向乙方提出设备变更书面请求，乙方接到请求后应对设备进行相应调整，价格多退少补事后结算。

　　第四条 包装运输:

　　4.1包 装：设备包装为原生产厂家的包装，凡由于乙方对货物包装不善致使货物遭到损坏或丢失时均由乙方承担全部责任。

　　4.2运输方式：由乙方承担运输发货，到达甲方指定地点的全部运输费用由乙方承担。

　　第五条 设备初验：

　　5.1设备到达甲方指定的安装场所后，由甲乙双方指定代表对本合同设备进行验收(设备的规格型号、附件、原产地证明、产品质量合格证书、外包装等)，验收合格后由双方出具《设备到货确认单》。

　　5.2乙方保证甲方所购监控设备产品系优质合格、全新的商品，设备和材料的选型均符合国家《设备产品技术规范》的要求。且与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致，无任何质量问题。如果在开箱检验中发现货物有损坏、缺陷或与合同规定不符，甲方有权要求乙方进行更换、补充或退货，乙方应立即办理。

　　第六条 设备产品质量标准：

　　本合同交付的设备产品必须同时满足以下标准：

　　6.1中国政府及相关部门的相应产业标准;

　　6.2通过国家或行业相关的产品测试;

　　6.3生产厂家对本合同设备产品技术性能描述。

　　第七条 安装、调试和技术培训：

　　7.1设备安装：本合同设备产品的安装工作由乙方承担。在安装工作开始前，甲方应对乙方参与本项目安装的工作人员详细介绍设备产品的安装要求，在安装期间应经常进行沟通指导。

　　7.2系统调试：本合同设备的调试工作由乙方承担，在安装完成后进行设备调试时，由乙方全权负责设备调试工作。如果乙方提供的设备产品存在技术缺陷或由于乙方技术人员的安装错误和提供的技术资料、图纸和说明书等错误造成设备损坏，乙方应无条件承担相关责任赔偿并及时补充设备。

　　7.3技术培训：甲方代表和设备管理人员的技术培训由乙方承担，由乙方现场培训，具体内容和方式由双方指定人员商定，以甲方代表和设备管理人员能熟练操作并能处理简单的技术故障为培训目标。

　　第八条 售后服务：

　　8.1售后服务期限：从乙方发货之日起整机免费保修壹年。在保修期内乙方免费上门维修及更换。

　　8.2售后服务响应时间：服务响应时间为48小时。如乙方不能在48小时内解决出现的问题与设备系统故障，一个星期内必须提供备用替换，如果乙方维修不及时，甲方有权自行处理，所涉及的维修费用由乙方双倍承担。

　　8.3在用户使用中，如果发现乙方所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符，乙方应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场，所有费用(包括但不限于运输费)由乙方承担。当发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新计算。

　　8.4乙方对系统提供终身技术支持和维护，保修期满后，乙方保证对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。

　　8.5即使在保修期内，属于下列情况者均不属于保修范围：

　　1)用户因使用、维修、保管不当而引致的故障和损坏者;

　　2)用户自行拆装，更改或修理机内任何部分而造成的故障及一切人为损坏者;

　　3)因天灾人祸，如雷击、火灾、风灾、水害、或非正常电压等人力不可抗拒之灾害引致故障和损坏者。

　　第九条 违约责任：

　　9.1乙方应在合同签订后按照合同规定时间把设备产品运抵到甲方指定地点。

　　9.2任何一方因不可抗力因素(如：战争、罢工、地震、水灾、火灾、暴风雪)造成甲乙双方不能按本合同条款履行义务时，可以免除甲乙双方的责任，但无法实施合同义务方应承担举证责任，同时本合同能够履行的部分条款应继续履行。

　　9.3本合同签订后双方必须全面履行。如因故需要变更或解除，需经双方协商一致另立协议。本合同未尽事宜，经双方商议后可以签订补偿协议。

　　9.4合同转让：未经双方协商一致，任何一方均不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人;否则合同转让无效，同时还应承担保密责任。

　　第十条 保密责任：

　　10.1本合同项下所涉及的各项技术信息和商业信息都属于保密信息，双方都负有严格的保密义务，应采取相应的保密措施。

　　10.2甲乙双方应对所签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任，双方均不得将对方信息透露给第三方，否则，视为违反保密义务，承担保密责任。

　　10.3保密期限：本条款的效力至本协议约定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。

　　第十一条 合同争议的解决方式：

　　11.1本合同履行中如产生争议时，双方应友好协商解决，如果协商不成时双方同意由合同履行地的仲裁委员会实施仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

　　第十二条 其他事宜：

　　12.1本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效，。

　　12.2本合同其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清为止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程类施工合同通用格式 篇4

　　当事人问我工程款欠条该如何写，现整理一下内容，其他类型的欠款可以参照如下：

　　欠 条

　　兹欠( 某人 )的工程款(写明工程项目、内容、位置等具体完工内容)人民币大写(附带小写)元，此款于 年 月 日前一次性全款支付给(某人)。若逾期付款，欠款人愿意按同期银行贷款利率四倍计算罚息。

　　欠款人签字并按手印： 电话：

　　欠款人身份证号码：

　　欠款人现居住地址：

　　年 月 日

　　欠款人身份证复印件

工程类施工合同通用格式 篇5

　　发包方：_________ (以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程名称__________; 工程地点__________; 工程规模__________; 工程投资__________;

　　第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)

　　第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

　　第四条 委托方的义务

　　1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。

　　2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：

　　3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。

　　4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

　　5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

　　第五条 承包方的义务

　　1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。 详见附表四。

　　2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

　　第六条 违约责任

　　1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：

　　2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

　　3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

　　4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：

　　5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。

　　6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

　　第七条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第八条 经双方协商一致，增加补充下列__项条款(没有增补以“空白”记入)。

　　第九条 附则

　　本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

　　本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程类施工合同通用格式 篇6

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确双方在施工全过程中的利益、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

　　一、承包范围及内容

　　1.工程地址：兰溪墩头开发区

　　2.工程项目：兰威体育用品有限公司三号厂房

　　二、承包方式

　　包工按图纸规定施工。

　　三、工程款计算方法

　　工程造价：约 万元，工程量清单计价表中综合单价为结算综合单价，其余项目综合单价按工程量清单计价表中的综合单价结算，工程量按实计算，单价不变。

　　四、付款方式

　　付款方式：

　　五、工程开工时间及竣工时间

　　工程开工时间：

　　工程竣工时间：

　　六、工程质量及材料要求

　　1、本工程必须按图纸施工达到合格等级，如达不到合格等级的，乙方须返工，直到达到合格为止。

　　2、所提供的机械设备必须满足工程需要，限期内不到位的，予以清退责任人，并没收全部履约保证金。

　　3、业主将推行质量社会群众监督制度，公开主要技术指标，接受社会群众监督。如施工单位被举报三次，且调查属实，业主有权将施工单位清除出场。

　　七、工程监督

　　该工程由 甲方 实施监督，乙方必须按合同文件规定的范围内指导进行施工，并接受社会监督。乙方必须加强安全监理，做到安全施工。

　　1、本合同一式

　　2、本合同自双方签字之日起生效。

　　3、本合同所含条款如对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况，再作协议，经审定后作为本合同的附件，以便共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程类施工合同通用格式相关文章：