2022采购及安装合同范本

2022采购及安装合同范本（通用3篇）

2022采购及安装合同范本 篇1

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及现行相关法律、法规，并根据本工程的具体情况，经双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概况

　　1。工程名称：锅炉采购安装工程

　　2。工程地点：

　　3。工程描述及内容：

　　1)甲方采购乙方4TCWZG2。8MW常压卧式燃煤锅炉两台（详见后附报价清单），并由乙方负责安装。

　　2)锅炉采购安装包含除尘器、引风机、循环泵、脱硫塔等附属设备及甲方基地锅炉房三台立式锅炉除尘脱硫系统改造，原有一台4t卧式锅炉及附属设备、三台2。5t立式锅炉除尘脱硫系统拆除，并清运至甲方指定位置；

　　3)锅炉与水泵用管道全部采用国标有缝焊接钢管，示范园锅炉（含20xx年春节前安装锅炉）进出水管均接至集分水器上口，除锈后刷防锈漆两遍银粉漆一遍；

　　4)锅炉集分水器安装包含阀门温度计等附件安装；

　　5)室外埋地聚氨酯保温管道安装不包含挖沟回填，包含管道补偿器、固定支墩安装及水压试验等；

　　6)配电柜电缆等电气设备材料必须符合相关国家标准规范要求；

　　7)乙方提供锅炉相关的技术资料及技术服务；

　　8)乙方供应的锅炉及附属设备应是全新的，并且是安全的、经济的、成熟可靠的。

　　9)乙方应向甲方提供满足锅炉监造、安装、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术资料为每套锅炉及附属设备2套，并分别列出上述技术资料的清单。

　　10)如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到买方通知后2天内（对急用者应在1天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

　　11)锅炉制造、安装必须符合国家现行建筑安装规范、图集及相关技术规程标准。

　　12)其它详见图纸及投标报价清单。

　　4。采购安装范围：

　　两套全新4TCWZG2。8MW常压卧式燃煤锅炉（含脱硫塔、除尘器、循环泵、引风机等附属设备）、示范园供热埋地保温管道及基地锅炉房三台立式锅炉全新除尘脱硫系统（脱硫塔、除尘器及引风机等）的采购与安装，原有一台4t卧式锅炉及附属设备、三台2。5t立式锅炉除尘脱硫系统拆除等，若有增减项，需现场及时办理工程签证，并经甲方工程部及审计部门确认。

　　二、工程造价及付款方式

　　1。工程总造价为：￥739000元，大写：柒拾叁万玖仟元整，其中锅炉（含附属设备）每台25万元，两台共计50万元，3台2。5t立式锅炉除尘脱硫系统，每套系统3万元共计9万元，室外埋地聚氨酯保温管道14万9千元，具体价格详见后附招标工程量报价清单。

　　2。略

　　3。本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、临时设施费、水电费等与本合同有关的所有费用。付款方式：锅炉及附属设备进场并开始安装付款30%，工程竣工验收合格付40%，一个采暖季（20xx年供暖开始至20xx年供暖结束）后，工程资料验收合格并经甲方审计部门审计完成后付20%，质量保证保金10％，壹年后无质量问题，给乙方付清。第一次付款，乙方必须提供全额发票。

　　三、工期

　　1。合同总工期：共30天；

　　2。施工日期：自20xx年9月6日至10月6日；

　　3。如遇下列情况，工期应顺延：

　　1)甲方不能按期满足开工条件的；

　　2)甲方提供的技术参数不精确，影响工程进度的；

　　3)甲方未按合同约定时间和数额拨付进度款的；

　　4)不可抗力而影响工程进度的。

　　四、制造安装质量要求

　　1。按《锅炉房设计规范GB50041-20xx》、《热水锅炉安全技术监察规程劳锅字[1997]74号》、《生活锅炉热效率及热工试验方法GB/T10820-20xx》、《锅壳锅炉本体制造技术条件JB/T1619-20xx》等国家现行标准规范、图集、规程及合同与图纸要求进行制造、安装与验收。

　　2。地震、洪水等不可抗拒的外力因素造成的任何质量问题，乙方概不承担任何责任。

　　五、监造与检验

　　1。监造

　　1)乙方应在本合同生效日期起2日内，向甲方提供本合同锅炉设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合相关锅炉制造规范的规定。

　　2)甲方将安排相关人员为监造代表进行设备监造。

　　3)监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准时，有权提出意见并不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下乙方不得擅自处理。

　　2。工厂检验与现场开箱检验

　　1)由乙方供应的锅炉及附属设备（包括外购），在制造过程中都须进行严格的检验和试验，所有检验、试验必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，并经监造代表确认，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分交给甲方存档。

　　此外，乙方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

　　2)货物到达交货地点，乙方在接到甲方通知后应及时到现场，与甲方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。当货物运到现场后，甲方应尽快开箱检验，检验货物的数量，规格、质量情况。

　　3)在进行的任何检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准、规范时，应当由乙方负责，双方应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换或索赔的依据；如果乙方委托甲方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由乙方承担。

　　六、安装、调试、试运和验收

　　1。锅炉及附属设备安装由乙方根据技术资料、检验标准、图纸、相关锅炉安装规范图集及说明书进行安装、调试、运行和维修。

　　2。安装完毕后的验收按照现行国家标准规范图集技术规程的要求进行。

　　3。锅炉及附属设备进场后，必须经甲方现场管理专员或监理机构对设备和材料品牌、外观质量、样式、规格型号、质量保证资料进行验收，验收合格，方可使用，严禁使用不合格产品。

　　4。对于施工中发现的质量问题，乙方须按甲方现场管理专员及现场监理的要求进行返工或更换，不得将不合格品（包括设备和材料质量及施工质量）使用于本工程中。

　　5。乙方完成本合同全部工作内容后，须按国家及行业相关规范和标准的规定，进行自检，自检合格并达到验收标准后，应及时向甲方书面提出工程验收要求，由甲方按照20xx年6月23日下发《工程竣工验收程序通知》组织验收，提出验收结论并办理验收手续及工程交接手续。验收依据为合同、图纸中的技术质量要求及相关国家标准规范。

　　6。工程验收合格后，乙方须于尽快向甲方办理工程移交手续和竣工资料。届时，乙方若未按时移交给甲方的，视为未按期完工，乙方将承担本合同约定的逾期完工的全部违约责任。

　　7。工程资料经甲方验收合格后，乙方必须及时提供工程决算资料，由甲方按照20xx年7月23日下发《工程决算程序通知》进入工程决算程序，经审计部门审计合格，进入合同约定付款程序。

　　七、双方的责任

　　1、甲方的责任：

　　1)甲方指定现场担任锅炉监造及安装工程的甲方现场管理专员，负责现场施工的协调管理，对工程进度、工程质量和合同履行问题进行监督检查，联系电话为：。

　　2)按规定提供施工场地，并负责向乙方进行现场情况的交底。

　　3)负责与监理机构对本工程进行全过程监督管理，包括工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计图纸问题的处理、中间过程验收、设计变更的签证及其它必须的签证。

　　4)甲方负责施工现场的“三通一平”（只提供水源、电源）。

　　5)如有工程变动，甲方应按相关标准，及时办理现场签证（或补充协议）。

　　2、乙方的责任：

　　1)乙方在施工现场成立项目管理部，项目经理由担任，联系电话为：。

　　2)乙方自行解决施工设施搭建及食宿问题，并承担全部费用。

　　3)接受甲方的统一管理，遵守现场项目部安全和文明施工方面的规章、管理制度及处罚条例，接受并服从甲方的检查和整改意见。

　　4)服从甲方的统一指挥和协调，接受甲方项目部和监理机构对质量、进度、安全等方面的全过程监督管理。

　　5)本工程全部设备、材料到达现场后，负责相关设备、材料的搬运、堆码、保管以及工程交付甲方前的成品保护工作。

　　6)负责工程施工过程中现场的清理工作，做到施工现场文明施工。负责对甲方已建设施的保护，如在工程过程中对已建设施损坏照价赔偿。

　　乙方要严格按国家法律法规组织施工，施工过程中发生的一切安全事故及对甲方、第三人人身、财产造成的损失，一律由乙方承担全部经济及法律责任。

　　8)负责质保期内的免费维护和保养工作。

　　9)严格按照合同、施工图纸、说明文件和技术标准进行加工、施工，确保工程质量和工期，并接受现场监理工程师、甲方现场管理专员的监督检查。

　　10)已完工的工程，在竣工验收前由乙方负责保管看护，并清理干净施工场地及竣工现场。

　　11)施工所用水电均由乙方自己安装，甲方只提供水源、电源，乙方临时水电必须符合甲方的相关规定，并安装水表电表，及时向甲方缴纳水电费。

　　12)乙方在施工期间，管好自己的人、财、物等。按照国家劳动保险制度为施工人员缴纳保险。

　　13)施工期间，乙方施工人员必须完全服从甲方现场管理专员的管理，对其提出的质量问题必须及时进行整改，并不得有侮辱、谩骂、歧视等恶劣行为。

　　14)施工现场处罚制度：对于甲方现场管理专员提出的质量问题不及时进行整改的，每次每项罚款100元；施工人员对甲方现场管理专员有侮辱、谩骂、歧视等恶劣行为的，每次罚款500元；甲方现场管理专员对施工单位质量问题不及时责令整改，第一次发现每次每项对现场管理专员罚款50元，对施工单位加倍处罚100元以上，第二次发现再加倍，第三次发现，立即开除现场管理专员，并停发其本月工资，施工单位停止施工，情节严重清除出场，并停止支付施工单位任何工程款项，自动终止合同。

　　八、违约责任

　　1。甲方责任：

　　1)工程开工后，因由甲方原因造成的工期延误，工期顺延。

　　2)工程验收合格后，甲方应及时办理工程款支付。

　　2。乙方责任：

　　1)工程质量不符合合同约定及国家相关工程质量规范标准的，负责无偿修理或返工，并赔偿相应的损失。

　　2)因产品及工程施工措施不到位造成的质量事故，完全由乙方负责。

　　3)合同执行中应认真履行双方约定的条款保证施工工期（因甲方原因及设计变更应顺延工期除外）。

　　4)偷用水电者，每发现一次将处以500元罚款，并缴纳实际所用水电费用。

　　5)按合同工期准时交工，每拖延一天罚款3000元，如中途放弃施工，则甲方不支付乙方任何工程款，并赔偿甲方的损失。

　　6)本合同履行过程中，若乙方无故不履行合同义务，或中途为达到要挟甲方提前支付进度款等目的，故意拖延工期或终止施工，乙方除需承担由此行为给甲方造成的一切经济损失外，还须无条件解除合同并退出施工现场，同时无条件放弃合同解除时所有工程款的追溯权；届时，甲方有权自行委托本合同外的其它单位继续施工，乙方不得以任何理由阻碍施工。

　　7)若乙方存在制作粗糙、使用劣质材料、小于合同约定规格的材料或废旧材料等问题时，甲方有权向乙方提出退货或索赔要求，乙方在接到甲方相关要求后十天内退货并向甲方返还该部分货物的货款，乙方须同时向甲方支付20xx元/次的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失，该违约金为定额违约金，双方不得在以后的诉讼中提出增加和减少的要求。

　　质保期内，若乙方无故不按合同约定进行维护保养，甲方以合同总额为计算依据，每天按0。1％的标准支付违约金。同时，甲方可自行委托本合同外的第三方进行维保，所需费用从乙方质保金中双倍扣除，不足部分由甲方向乙方追加，违约和赔偿责任将由乙方承担。

　　9)若乙方办公地址或电话发生变更，须及时书面通知甲方，否则，造成维修通知无法送达乙方的，将按乙方无故不履行维保职责进行惩处，乙方须承担本条所约定的违约责任，同时，甲方有权委托合同外的第三方进行维修，相关费用将从乙方质保金中双倍扣除，不足部分由甲方向乙方追加。

　　10)若乙方不服从甲方文明施工及安全管理或安全措施不符合要求，甲方可对乙方处100元～500元/次的违约金。

　　九、质保责任

　　1。质保期壹年内，乙方须保证24小时服务，接到甲方通知后3小时内到场维修，乙方在进行维修时造成业主或第三方人身或财产损失的，由乙方承担全部经济及法律责任。

　　2。乙方必须确保在一个采暖季内，新锅炉及附属设备与原有三台立式锅炉除尘脱硫系统的正常运行，且除尘脱硫效果良好，否则，将根据情节扣除乙方相应质保金。

　　十、争议处理

　　合同履行中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向疏勒县人民法院提出诉讼。

　　十一、其它

　　1。本合同附件或补充协议均须加盖有效印章方具法律效力，仅有经办人签字的不具有法律效力。

　　2。甲方项目部或监理机构有权对乙方施工过程进行随机抽查，若随机抽查中有一次发现乙方实际使用的材料达不到本合同约定的材料要求时，甲方即按本合同相关约定对乙方进行处罚，该罚款将直接在乙方的工程总款中扣除。

　　3。施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足、材料不足、资金短缺或管理不善等原因造成工期延误的，甲方有权采取劳动力支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程的完工日期，由此产生的一切费用均由乙方承担，相关费用将在乙方工程款中直接扣除。

　　4。本合同未尽事宜，双方协商后可签订补充协议，其与本合同具有同等法律效力。

　　5。本合同生效后，任何一方提出修改和补充条文，均需双方同意并签字、盖章后方可生效。

　　6。本合同所有附件，均属本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

　　7。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　8。本合同双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

2022采购及安装合同范本 篇2

　　买方：_________（以下简称甲方）

　　卖方：_________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、设备的名称、规格型号、质量及数量_________________________________________

　　二、合同价格

　　设备总价为人民币（大写）：_________

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。

　　三、合同生效

　　本合同经双方签字后生效。

　　四、付款方式

　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100％货款。

　　五、交货、包装与验收

　　1.交货地点：按甲方指定的地点。

　　2.交货时间：合同生效后_________日内。

　　3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

　　4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

　　6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

　　8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　六、产品质量保证与售后服务

　　1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

　　2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　3.设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

　　4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

　　七、责任与义务

　　在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　1.乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0。3％金额计￥_________元计算。

　　2.甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0。3％金额计算，支付款办理期为10个工作日。

　　3.双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

　　九、合同的解除和变更

　　1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

　　2.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

　　十、合同纠纷的解决

　　1.甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

　　2.本合同履约地为_________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向_________仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

　　3.如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

　　十一、免责条款

　　本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

　　十二、其它约定事项

　　本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

　　本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________________

　　委托代表人（签字）：_____________

　　___________年________月________日

　　乙方（盖章）：___________________

　　委托代表人（签字）：_____________

　　___________年________月________日

2022采购及安装合同范本 篇3

　　项目编号：

　　合同编号：

　　采购人：

　　目 录

　　一、采购合同书

　　二、设备安装合同书

　　三、合同附件

　　一、采购合同书

　　合同编号：

　　项目名称：

　　项目编号：

　　甲方(买方)：

　　乙方(卖方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》，双方按照公平、诚实和信用的原则，确定以下合同条款，共同遵守：

　　1. 采购内容

　　1.1 货物名称：

　　1.2 数量(单位)：

　　1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

　　1.4 技术参数：

　　2. 合同金额

　　2.1 本合同金额为(大写)人民币元整(￥元);不含税金额为(大写)人民币元整(￥)，税金为(大写)人民币(￥元)，税率为%。(详见合同附件中投标报价表)

　　2.2本合同金额在电梯通过广西壮族自治区特种设备监督检验院验收并交付使用前无任何费用增加。投标报价为甲方指定地点的现场交货价，包括：

　　(1)货物的价格;

　　(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;

　　(3)运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用;

　　(4)必要的保险费用和各项税费;

　　(5)包括安装的开工报装和竣工报检手续、验收、井道施工及由配电箱接入点接入电梯控制箱之间的桥架、电缆等相关费用;

　　(6)质保期内电梯年检费用及每月的检查、保养费用。

　　(7)与总包单位的施工配合费用(具体数额为结算安装费用的5%，结算后由乙方直接支付给总包单位，甲方再支付结算余款。)

　　(8)安装过程中的如下工作及费用由总包单位负责(如产生该费用，则已包含在施工配合费中)： 总承包单位与乙方现场配合、交叉施工及配合验收等所增加的管理费用，负责井道、机房杂物和积水清理;提供符合要求的库房和工具室;施工现场的临时道路费用摊销;施工用水驳接点;工程施工用电驳接点;以及脚手架、垂直运输机械(只含塔吊或施工电梯)及临时设施的使用费等。

　　2.3该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

　　3. 交货要求

　　3.1 交货期：

　　3.2 交货地点：

　　3.3 交货方式：

　　3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

　　4、甲乙方双方代表及工作职责

　　4.1甲方工地代表： ， 联系电话： ;

　　乙方工地代表： ， 联系电话： 。

　　4.2甲方职责：

　　(1)协助乙方协调施工过程有关的各项事宜。

　　(2)向乙方提供办理施工证所需的有关文件、资料。

　　(3)提供施工用水水源、用电电源，但费用乙方自理。

　　(4)组织有关单位进行电梯图纸会审。

　　4.3乙方职责：

　　(1)合同签定5个工作日内，每台电梯提供捌套详细的施工图给甲方。甲方对电梯施工图盖章或签字确认后返回三份给乙方。

　　(2)乙方必须按甲方要求的期限提供合格的电梯设备。

　　(3)严格按确定的设计图纸及《电梯安装施工规范》、《电气设备安装施工规范》施工，图纸不详尽时，按相关规范及操作规程施工。确保工程质量。

　　(4)按工程需要负责提供夜间和非夜间施工使用的照明、围栏。负责施工范围内的安全保卫工作。在施工期间应严格按照《电梯安装规范》、《建筑施工安全技术规程》、《电气设备安装施工规范》和其他相关法规，做好现场的防火、防盗和人身安全工作。承担由于乙方自身原因所造成的安全等事故的责任及经济损失。

　　(5)负责对已竣工尚未交付甲方之前工程的成品保护工作;因乙方保护措施不当而发生的短缺、毁损，乙方自费予以修复补损。保证施工现场环境卫生符合有关规定;做好施工现场的交通组织管理工作，保证道路交通畅通。

　　(6)乙方报送特种设备验收资料到技术监督局前，须经甲方验收小组对工程进行初验，对验收小组提出的问题乙方进行整改，再经验收小组确认并签字认可后，方可报送验收资料。

　　(7)负责编制施工资料;竣工验收后10天内根据甲方要求编制竣工资料。并负责办理技术监督局验收和注册的相关手续及安全使用许可证。

　　(8)竣工验收前，负责将保修管理协议书交给甲方。

　　(9)电梯设备竣工验收合格，将竣工图纸、竣工资料、随机文件、检验证书等各叁套相关资料和办理好技术监督局验收和注册的相关手续及安全使用许可证后10个工作日内移交甲方，所有资料必须装订成册。

　　(10)负责对使用单位的管理人员进行电梯设备使用、维护工作的培训。

　　(11)遵守地方政府和有关部门对环保、市政、安全文明施工等管理规定，对违反政府相关法规被处罚的，所有费用由乙方自付。

　　5. 履约保证金

　　5.1 乙方交纳(大写)人民币 (￥ 元)作为本合同的履约保证金，履约保证金为合同价款的3%(包含安装部分)。

　　5.2履约保证金作为乙方未能按期履行合同义务而应向甲方支付的违约金及赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　5.3履约保证金在货物取得自治区特种设备监督检验院验收合格后，乙方持履约保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

　　6. 质量保证及售后服务

　　6.1 质量保证期 年(自区特种设备监督检验院验收合格之日起计)。

　　6.2 质量保证金为(大写)人民币 元整(￥ 元)。质保金为结算款的3%(包含安装部分)。如发生工程追加时，乙方留存的履约保证金数额不足货物结算价3%的部分，甲方可从最近应付的一笔合同款中扣出补足;如乙方留存的履约保证金数额多于货物结算价3%的部分则仍留作质保金。

　　6.3履约保证金在货物取得自治区特种设备监督检验院验收合格后，乙方持履约保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

　　6.4如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在2小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。乙方如未能按时到达现场及修理，每迟延1小时向甲方支付50元的违约金(从质保金中扣除，不足半小时的按半小时计)，同时甲方有权自行派人修理，发生费用无须经乙方同意而由乙方承担并从质保金内按实扣除，甲方在扣除质保金后两个工作日内应提供有正当理由的书面资料予乙方，因乙方未能按时到达现场及修理而给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿(赔偿金可从质保金中扣除，无须经乙方同意，甲方在扣除质保金后两个工作日内应提供有正当理由的书面资料予乙方)。

　　6.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

　　(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用;

　　(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价;

　　(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用(运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等)。

　　6.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

　　6.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

　　6.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。乙方应对所供货物的核心部件及易损件具有存货，以便及时修复设备。

　　6.9 其他售后服务要求：

　　(1)按投标文件商务条款偏离表及澄清函(商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准)内容执行。

　　(2)本合同未作约定的，按本合同所附的《售后服务承诺书》之约定执行。

　　7. 合同款支付

　　7.1 付款方式：

　　(1)签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

　　(2)在乙方全部产品安装到位、经自治区特种设备监督检验院验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%;

　　(3)在结算完成后七日内，甲方向乙方支付合同总价款17%;

　　(4)余下的3%款项作为质量保证金，待质保期满后七日内，甲方向乙方一次性付清。

　　(5)乙方应在甲方每一笔付款前7日开具对应金额的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付该笔电梯设备款，因此造成的责任由乙方负责。

　　7.2 支付合同款时，乙方需向甲方提供支付申请、验收证明等完整且合格的支付申请材料。

　　7.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

　　8. 产权

　　8.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

　　8.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第12.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

　　9. 技术资料

　　9.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

　　9.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

　　9.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

　　10. 货物包装、发运及运输

　　10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。满足短期露天存放的要求。

　　10.2 使用说明书、质量检验证明书、产品合格证、产品调试报告、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

　　10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

　　10.4货物在完成安装验收合格并交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

　　10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并完成安装且验收合格办理移交手续后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

　　11. 调试和验收

　　11.1乙方将货物运达约定的交货地点后五个工作日内，由甲方、甲方聘请的工程监理、乙方对乙方提交的货物依据甲方招标文件的要求、乙方投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书及品牌、型号规格、技术参数及质量符合要求的货物，甲方给予签收;对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，乙方应根据甲方的要求立即更换，乙方不得拒绝和延误，乙方更换的部分如超过合同约定交货期限到达的，乙方应对该更换部分的货物承担逾期交货的违约责任。

　　11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单(一式三份)，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

　　11.3乙方有义务和责任在甲方委派施工队伍安装货物时，派相关的技术员及工程师到现场技术指导协调安装队伍的安装工作。在甲方委派的施工队伍进行安装期间，乙方技术员及工程师有义务本着对所提供的设备充分负责的责任心进行现场的技术指导。如发现甲方委派的安装队伍进行安装时发生不符合乙方所提供货物的生产厂家安装要求时应及时制止及通知甲方，由甲方要求安装队伍按规范进行整改。

　　11.4在甲方完成货物的安装时，乙方在甲方及工程监理的参加下负责免费对货物调试至符合技术要求和能够正常使用的合格状态后由甲方及工程监理对货物进行验收，并由乙方免费对甲方的使用操作人员进行培训，使甲方的使用操作人员掌握对货物进行日常使用与操作及排除简单故障的基本要领。乙方完成前述义务后，由甲方及工程监理对货物进行验收，在货物最终验收合格后，乙方应向甲方提交验收结果的书面报告。

　　11.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格则相关费用由甲方承担;检测不合格则相关费用由乙方承担。

　　12. 违约责任

　　12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物部分价款百分之五(5%)的违约金。

　　12.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

　　12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货货物部分价款每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，除此之外，应退还甲方已支付的预付款及电梯款，乙方还应赔偿甲方因此而造成的损失。

　　12.4 乙方所交的货物不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，应退还甲方已支付的预付款及电梯款。

　　12.5如乙方没有按合同约定履行售后服务要求，甲方有权采取补救措施，产生的费用无须经乙方同意并从质保金内扣除，但甲方须在扣除质保金后两个工作日内提供有正当理由的书面资料予乙方。如造成甲方损失超过质保金留存余额的，甲方有权向乙方追偿损失。

　　12.6发票违约责任：如果因为乙方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的,乙方应承担赔偿责任,包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

　　13、另行约定事项

　　安全责任：乙方在进场前对安装现场进行详细勘察，对存在安全隐患的，应书面要求甲方整改，在甲方做好相应整改措施消除安全隐患后，乙方方能进场施工。如乙方无书面整改通知进场施工安装，视为乙方违约，乙方应承担违约责任。乙方进场前报施工安装进场人员花名册至甲方备案，甲方做好人员核实工作。自合同签订之日起至电梯通过验收并移交甲方之日止，乙方对进场人员及其施工、安装设备的安全施工负全责，如有违反安全施工的，乙方承担违反安全施工的法律责任及经济责任。

　　14. 不可抗力事件处理

　　14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

　　14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

　　14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

　　15. 争议的解决

　　15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市青秀区。

　　16. 合同生效及其它

　　16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

　　16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，方可作为主合同不可分割的一部分。

　　16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

　　(1)中标通知书;

　　(2)履约保证金交纳证明;

　　(3)招标文件：货物需求一览表(含澄清和修改的部分);

　　(4)乙方的投标报价表;

　　(5)投标产品技术资料表、商务条款偏离表;

　　(6)乙方在投标时提供的澄清函;(无)

　　(7)其他与本合同相关的资料;(无)

　　(8)乙方出具的售后服务承诺书。

　　16.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

　　16.5 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

　　(以下无正文为签字页)

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：或委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真： 传真：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户银行：

　　开户名称：

　　银行账号：

　　合同签订地点：广西南宁市

　　合同签订日期：年 月 日合同签订日期：年 月 日

　　二、设备安装合同书

　　项目名称：

　　项目编号：

　　甲方(采购人)：

　　乙方(中标单位)：

　　甲、乙双方根据年月日的采购结果，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据国务院《特种设备安全监察条例》(20__年第373号令)关于电梯安装、维修应由制造企业进行的规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于 的 ，现双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下安装合同条款，双方遵照执行。

　　1. 安装机型明细及安装金额

　　1.1 电梯名称：

　　1.2 数量(单位)：

　　1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

　　1.4 技术参数：

　　2. 安装金额

　　2.1 本合同金额为(大写)人民币(小写：￥元)。(详见合同附件中投标报价表)

　　2.2本合同金额在电梯通过广西壮族自治区特种设备监督检验院验收并交付使用前无任何费用增加。投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

　　2.2.1运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、质保期内售后服务等费用;

　　2.2.2包括安装的开工报装和竣工报检手续、验收、等相关费用;

　　2.2.3与总包单位的施工配合费用(具体数额为结算安装费用的5%，结算后由乙方直接支付给总包单位，甲方再支付结算余款。);

　　2.2.4安装过程中的如下工作及费用由总包单位负责(如产生该费用，则已包含在施工配合费中)： 总承包单位与乙方现场配合、交叉施工及配合验收等所增加的管理费用，负责井道、机房杂物和积水清理;提供符合要求的库房和工具室;施工现场的临时道路费用摊销;施工用水驳接点;工程施工用电驳接点;以及脚手架、垂直运输机械(只含塔吊或施工电梯)及临时设施的使用费;工程施工期间工人住宿场所等。

　　2.3该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

　　3、付款方式：

　　(1)签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

　　(2)在乙方全部产品安装到位、经自治区特种设备监督检验院验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%;

　　(3)在结算完成后七日内，甲方向乙方支付合同总价款17%;

　　(4)余下的3%款项作为质量保证金，待质保期满后七日内，甲方向乙方一次性付清。

　　(5)乙方应在甲方每一笔付款前7日开具对应金额的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付该笔电梯设备款，因此造成的责任由乙方负责。

　　4. 安装施工期

　　4.1乙方应根据所供货物的要求:及时派员(项目负责人：张大咏，职务：工程部经理)到现场勘察,并及时与设计部门的各专业进行沟通协调。

　　4.2甲方认为土建具备安装条件后，书面通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备，并商定计划开工日期，联系工作应在开工前两个月进行，以便乙方制定安装计划。

　　4.3若因甲方未能履行本合同5.0条款，则开工日期相应顺延。

　　4.4如无特别情况，乙方承诺在甲方满足5.0条款规定的前提下，于正式开工安装后60天内安装完工并达到具备验收条件。甲方接到乙方安装完工的通知后应及时协助乙方向当地区特种设备监督检验院办理检验申报手续。

　　5.安装必备条件

　　5.1 电梯货抵安装现场 (由乙方完成) 。

　　5.2 井道、机房土建完工，土建符合双方设计确认的图纸文件要求，若不符合，

　　甲方应及时整改，整改要求包括：

　　5.2.1 平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项

　　规定。

　　5.2.2机房内粉刷完工，模板、钢筋或其它土建施工器具和建筑垃圾清除干净。

　　底坑无积水或渗漏水。如乙方在施工过程中产生的渗水问题自行处理。

　　5.2.3 建筑物内永久性楼梯和机房通道施工完成并畅通。

　　5.2.4各楼层门孔设置已开启临时安全栅栏。

　　5.3 甲方应确保施工期间的电源供应。

　　5.3.1甲方应就近提供施工电源的供应点，确保施工期间的电源供应。

　　5.3.2 甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及

　　验收规范》和确认图相关要求的动力电源最迟于电梯整体调试前15天内送至机

　　房内靠近门口(或双方协商指定)处，并设置动力配电(板)柜。

　　5.4 甲方在有条件的前提下在三楼以下的井道附近提供电梯部件存储间和工具

　　室，具体面积视安装台数和楼层高度等因素在开工前双方商定。防盗与保管由乙

　　方负责 。

　　5.6 在正式验收时由甲方根据消防的要求配置消防器材。

　　6、甲乙方双方代表及工作职责

　　6.1甲方工地代表： ，联系电话： ;

　　乙方工地代表： ，联系电话： 。

　　6.2甲方职责：

　　(1)在安装过程中，甲方负责协调配合工地及施工方，与工程有关工作。

　　(2)向乙方提供办理施工证所需的有关文件、资料。

　　(3)提供施工用水水源、用电电源，但费用乙方自理。

　　(4)组织有关单位进行电梯图纸会审。

　　6.3乙方职责：

　　(1) 安装前负责派员前往安装现场勘查，确认开工条件和提供咨询服务。

　　(2) 按照国标和乙方产品技术标准以及双方确定的工期完成安装、调试工程。

　　(3)乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

　　(4)乙方自行解决施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

　　(5)遵守甲方现场的有关规章制度。

　　(6)安装期间出席甲方、监理主持的现场施工协调会，配合落实会议工作要求。

　　(7)配合广西壮族自治区特种设备监督检验院对电梯安装工程的质量检验工作。

　　(8)承担当地政府部门对电梯安装工程所征收的各类费用。

　　(9)安装现场根据甲方的需要培训电梯操作人员培训甲方设备管理人员人员不少于 名。以便乙方所提供的设备能够正常、安全运行。

　　(10)在电梯井道土建施工期间派出专业工程师到施工现场监督电梯预埋件的数量、位置及施工。

　　(11)因电梯本身质量原因产生的安全事故责任由乙方承担。乙方有责任对现场的安全、文明施工及配合现场的安全检查及宣传。

　　7. 质量保证及售后服务

　　7.1 质量保证期 ：

　　质量保证期 年(自项目取得自治区特种设备监督检验院验收合格之日起计)。

　　7.2质保期免费提供维护保养 个月，免费保养期间，乙方按正常保养作业程序对甲方电梯进行免费保养。在电梯运行期间每月例行2次维护保养工作。

　　7.3保质期内电梯零部件因设备及安装原因而损坏的由乙方负责免费更换。

　　7.4本合同未作约定的，按本合同所附的《售后服务承诺书》之约定执行。

　　8.0 安装工程验收

　　8.1 安装质量合格定义：

　　8.1.1 符合下列国家标准：

　　8.1.1.1 GB1OO60-93 电梯安装验收规范。

　　8.1.1.2 GB7588 电梯制造与安装安全规范。

　　8.1.2广西壮族自治区特种设备监督检验院的检验合格报告。

　　8.2 乙方在安装完工后进行检验，合格后通知甲方。

　　8.3 甲方接到乙方安装完毕的通知后三天内协助乙方向当地区特种设备监督检

　　验院办妥检验申报手续，凡验收中存在的不合格项目，甲乙双方根据职责自行整

　　改至合格。

　　8.4 甲方若聘请非法定检验机构的人员检验，其结论仅供双方参考，不得作为甲

　　方拒绝乙方竣工移交的理由。

　　9.0 竣工移交

　　9.1 在下列条件全部具备的情况下，双方在竣工移交证明书上签章。

　　9.1.1 双方已结清就本合同项下之电梯所签署的《电梯设备合同》所约定的款项。

　　9.1.2 乙方已收到甲方于本合同中所约定支付的款项。

　　9.1.3 电梯安装工程经当地区特种设备监督检验院检验合格。

　　10.0 违约责任

　　10.1因乙方原因，工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上，乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。

　　10.2发票违约责任：如果因为乙方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的,乙方应承担赔偿责任,包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

　　11、另行约定事项

　　安全责任：乙方在进场前对安装现场进行详细勘察，对存在安全隐患的，应书面要求甲方整改，在甲方做好相应整改措施消除安全隐患后，乙方方能进场施工。如乙方无书面整改通知进场施工安装，视为乙方违约，乙方应承担违约责任。乙方进场前报施工安装进场人员花名册至甲方备案，甲方做好人员核实工作。自合同签订之日起至电梯通过验收并移交甲方之日止，乙方对进场人员及其施工、安装设备的安全施工负全责，如有违反安全施工的，乙方承担违反安全施工的法律责任及经济责任。

　　12不可抗力事件处理

　　13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

　　13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

　　13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

　　13.争议的解决

　　14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

　　14. 合同生效及其它

　　14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

　　14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，方可作为主合同不可分割的一部分。

　　14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

　　(1)中标通知书;

　　(2)履约保证金交纳证明;

　　(3)招标文件：货物需求一览表(含澄清和修改的部分);

　　(4)乙方的投标报价表;

　　(5)投标产品技术资料表、商务条款偏离表;

　　(6)乙方在投标时提供的澄清函;(无)

　　(7)其他与本合同相关的资料;(无)

　　(8)乙方出具的售后服务承诺书。

　　15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

　　15.5 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：或委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真： 传真：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户银行：

　　开户名称：

　　银行账号：

　　合同签订地点：

　　合同签订日期：年 月 日合同签订日期：年 月 日

2022采购及安装合同范本相关文章：