建筑工程的合作协议书

建筑工程的合作协议书（通用16篇）

建筑工程的合作协议书 篇1

　　甲方：________________

　　乙方;________________

　　甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关租赁合作事宜，成如下，双方共同遵守：

　　第一条：合作范围

　　第二条：合作期限

　　第三条利润分配和债务承担

　　第四条：甲乙双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1、负责提供活动场地，提供必要的活动协助。

　　2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。

　　3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全，财物保管。

　　4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用，愈期3天无故不支付，则按每天5%的标准向乙方支付滞纳金。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的规章制度，配合甲方管理人员的安排。

　　2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。

　　3、甲方有权根据乙方活动内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。

　　第五条：双方协商的其他条款

　　甲方(盖章)：________________

　　乙方(盖章)：________________

　　法定代表人(签名)：________________

　　________年________月________日

建筑工程的合作协议书 篇2

　　发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。　　

　　第一条 工程概况　　

　　1、项目名称：诚建〃檀香山综合布线系统工程　　

　　2、工程地点：____市____区株董路与东环线交汇处　　

　　3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱F光纤入户两部分（含电话、宽带），通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，（含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等），机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户（住宅每户两个电视信息点）及信号开通。小区一期640户，每户一个多媒体信息箱（规格350X0120），户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负责建设。　　

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。　　

　　第二条 合同工期　　合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，配合土建施工进度进行，不得影响土建施工进度。　　

　　第三条 合同价款及付款方式　　

　　1、合同价款　　

　　(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(:640，000.00元)。每户单价为1000元户，一期640户，以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。

　　二、

　　三、四期根据工程实际数量按实结算，具体根据每期工程实际户数予以确定。　　

　　(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以上约定单价标准执行；施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整，则双方另行协商确定。　　

　　2、付款方式　　

　　(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的　　80％。　　

　　(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的15％。　　

　　(3)预留质保金5％，每期工程安装完毕验收合格________年后付清。　　

　　(4)甲方付款前，乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票。　　

　　第四条 权利和义务　　

　　（一）甲方责任与义务　　

　　1、甲方指定 李 为本项目现场代表。　　

　　2、负责施工过程协调管理和竣工验收。　　

　　3、按合同约定支付工程进度款。　　

　　4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。　　

　　5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。　　

　　6、协调乙方与其它施工单位的工作关系，并提供临时给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。　　

　　7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电源并单独装表，负责每户多媒体信息箱接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。　　

　　（二）乙方责任与义务　　

　　1、制作安装时在现场指定工程 肖 主要负责人，负责本工程的全面质量管理。　　

　　2、现场设立创建文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格按照文明安全施工标准进行施工。　　

　　3、积极做好开工前的准备工作，按甲方要求如期开工。做好材料采购、管理工作，负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证。　　

　　4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工，确保质量，按有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。　　

　　5、施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放线，保质保量的完成各项工程，如出现质量问题，将由乙方施工至甲方要求。　　

　　6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。　　

　　7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清理的，甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承担，且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。　　

　　8、做好设备自检、内部质量管理工作，接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。从进场至竣工验收，乙方必须接受总承包单位的　　质量和进度控制管理，确保工程保质保量完成。　　

　　9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程，保证不转包和分包。如擅自转包，甲方有权终止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。　　

　　10、所有隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场监理，甲方将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进入下一道工序。　　1

　　1、乙方任命的 驻工地负责人，按以下要求行使合同规定的权利，履行合同约定的义务：全面负责现场施工和技术，组织施工管理人员，编制施工组织计划，监制工程质量和进度，指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题，以达到圆满完成工程任务。　　1

　　2、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方。　　1

　　3、为甲方的管理人员和维护人员进行技术和操作培训；配合甲方做好工程验收工作并做好竣工资料的交接和技术交底工作。　　1

　　4、乙方代表变动应提前7天通知甲方，后任继续承担前任相应的责任（合同文本约定的义务和其职权内的承诺）。　　1

　　5、乙方在合同签订后____日内出具设设计施工方案，施工详图经甲方批准后实施，施工过程中应按施工图和施工方案进行安装施工，如有改动事先以书面形式将更改内容通知甲方。　　1

　　6、施工前提供施工图纸二套给甲方，负责竣工资料的整理，竣工资料交甲方二套（有关部门的备案资料由乙方负责）。　　1

　　7、对本工程实行“________年保修，终身维修”，凡在甲方使用过程中出现的问题，乙方应在接到通知后48小时内到达现场予以解决。　　1

　　8、乙方不承担总包配套管理费用。　　

　　第五条 工程质量及验收　　

　　1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。　　

　　2、隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或者达到协议条款约定的中间验收部分，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。　　

　　3、工程竣工后，乙方通过自检、自查，经过试运行正常后，认为具备条件时，向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告、内部资料等）一式两份，甲方在收到竣工验收报告和资料后，10天内组织有关部门进行验收。验收合格后，甲方应向乙方提供工程验收书，乙方应将有关的技术资料、图纸等交付甲方。　　

　　4、工程验收合格前，所有设备、器材均由乙方负责保管。　　

　　5、验收标准：按____市住房和城乡建设局下达的文件其内容执行。　　

　　第六条 施工安全及文明措施　　

　　1、树立“质量第

　　一、安全

　　第一”的思想，严格执行国家安全生产的各项规定，坚持执行安全生产的十项技术措施，以树立安全生产的观念。明确安全为了生产，生产必须安全的思想，坚持做到遵守规章制度，反违章指挥，反违章操作。施工过程中违章作业造成的安全事故一切责任及费用由乙方承担。　　

　　2、施工现场所制造的垃圾及时清理，保持施工现场整洁，材料设备及机具放臵整齐。　　

　　3、经常检查安全设施是否齐全，发现安全隐患及时提出整改。　　

　　第七条 违约责任　　

　　1、由于乙方原因影响配套工程竣工，每延误一天应向甲方支付人民币500元的逾期违约金，若逾期达3天以上（含____日），甲方有权解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。　　

　　2、除不可抗拒因素外，若甲乙双方中任何一方无法定理由解除合同的，应向另一方支付工程总价款20%的违约金。　　

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸资料施工（甲方另作改动的除外），乙方施工质量达不到设计要求，经甲方、监理单位确认后，乙方需施工至设计要求。　　

　　4、本分项工程验收必须达到质检站核准的合格标准，否则甲方有权不予验收、结算，并不支付任何工程款。　　

　　第八条 争议及纠纷的解决　　

　　1、合同在履行期间，双方产生争议时，双方采取协商解决。　　

　　2、协商不成，可提请 ____市____区 人民法院诉讼裁决。　　

　　第九条 附则　　

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。　　

　　2、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份，具相同法律效力。　　甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）　　甲方代表（代表） 乙方代表（代表）　　电 话：电 话

建筑工程的合作协议书 篇3

　　甲方：刘　　乙方：周　　经甲乙双方协商相互同意，甲方自愿将____省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。　　

　　一、 工程名称：500思通线新建工程Ⅱ—4铁塔组立工程　　

　　二、 甲方承诺：　　

　　1。 基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金（此款将来由佟付清）外其它账务已经全部结清。　　

　　2。 基础施工中的所有工人工资款已经全部结清。　　

　　3。 甲方和佟之间的利润分配已经结清，合作关系已经解除。　　

　　三、 乙方承诺：　　甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方，今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。　　

　　四、 铁塔组立工程款结算方式全权由周领取进帐，从双方签定本协议起，既生成法律效应。　　

　　五、 此协议共一页一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字画押后立刻生效，立即具备法律效应。未尽事宜，经甲乙双方协商后的.补充条款与此协议一样生效。　　甲方签字： 乙方签字：____日 期：____日 期

建筑工程的合作协议书 篇4

　　合同编号： 签定地点:浙江杭州　　甲方：杭州XX公司　　乙方：　　依照《民法典》、《中华人民共和国药品管理法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭州XX公司暖通洁净空调自控工程，经协商一致，订立本合同书。　　

　　一、项目概况　　项目名称：杭州XX公司暖通空调自控工程　　项目地点：____市余杭经济技术____区　　项目内容：暖通空调自控工程（综合车间

　　1、综合车间

　　2、前处理车间三个单体　　现场与中央控制室控制，质检楼独立单独控制）　　合同附件：　　

　　1、XX公司的销售代理授权委托书　　

　　2、乙方为甲方提供的控制点位表　　

　　3、设备清单　　

　　4、控制系统图　　

　　5、平面布线图　　

　　二、项目实施概况　　

　　1、完成洁净空调自动化控制平台设计。　　

　　2、自控范围:详见合同附件，自控点数约为1431个。　　

　　3、建立车间空调控制系统；设计中央控制室；购置仪表，构建自动化控制系统。　　

　　4、承包方式：暖通自动化部分包工包料（包含上位机系统、现场控制设备DDC、自控仪表；自控信号线、桥架的供货与安装；不包含强电的供货与安装；）、包含程序软件设计（自控软件编程服务）、包含安装调试运行（自控设备的调试运行）、包含员工培训：系统培训（

　　1、XXDDC控制系统培训(4人)；

　　2、在项目调试过程中甲方相关人员跟随调试、学习、现场培训）。　　

　　三、安装、调试周期及验收　　

　　1、 乙方负责整套空调自控工程及设备的安装调试，甲方予以配合。　　

　　2、安装调试期间甲方应提供符合技术要求的动力电源及水源。　　

　　3、排除其它因素对自控工期的影响，现场具备自控安装条件时乙方收到通知后45天完成中央控制室，自动化桥架、气管信号线、仪表的安装；其它工程安装到位具备调试条件后，30天完成自动化的调试。　　

　　4、调试完成后一周内，乙方应向甲方提供详细的技术资料。　　

　　5、调试完成后甲方根据国家及行业标准组织相关人员验收，并签写验收报告。　　

　　四、合同价款　　

　　1、甲、乙双方根据乙方提供的方案预算, 经审核后商定该工程合同价款为人民币大写（小写： 元）。　　

　　2、上述合同价包括设备费，安装费，调试费等所有费用。　　

　　3、因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程量增减,乙方以签证单形式经甲方确认后,合同价款可以调整，安装费用不变。　　

　　4、 乙方应当在发生上述第“3”条款情况下 5 天内，将调整金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为合同价款，在工程调试验收并办理交接证明后7天内与工程款同期支付。　　

　　5、最终设备量根据实际结算，但减幅不能超过原数量或金额的15%。　　

　　五、项目款支付　　

　　1、合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币: 元（大写）： 。　　

　　2、主要设备、材料发货前7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，共计人民币:

　　元（大写）：。　　

　　3、主要设备、材料到场后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币:

　　元（大写）：。　　

　　4、安装调试完毕后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币:

　　元（大写）： 。同时乙方向甲方提供全额增值税发票。　　

　　5、G验收完成后（非乙方原因造成的G验收未通过，则视为验收完成）7个工作日内甲方向乙方支付合同总额的5%，共计人民币 元（大写）： 。　　

　　6、剩余5%为质保金，质保期结束后两周内付清。共计人民币: 元（大写）： 。　　

　　六、质量标准　　

　　1、乙方应按现行的国家或行业技术标准和招标文件的`规定提供工程、货物和服务，因乙方提供的工程、货物和服务达不到甲方事先约定需求或国家行业标准的乙方负责完善或调换直至满足要求标准为止。　　

　　2、 DDC控制器、模块等主要部件采用XX品牌。　　

　　3、乙方应提供强电配合部分详细书面要求。　　

　　4、乙方配合甲方进行G验证，并提供全套验证材料（包括等）　　

　　5、乙方所供产品，软件硬件都应具备二次扩展能力，现场DDC预留不低于15%的扩展点位。　　

　　6、乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的，并保证所使用的产品具有完整的知识产权。　　

　　7、乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期 （保修期自正式验收通过之日起两年）内承担质量保修责任。　　

　　8、在保修期内因乙方施工或乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方保修；非乙方施工或非乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方负责处理，但由此发生的费用由甲方承担。　　

　　9、由于甲方使用不当造成设备短缺、故障或损坏，乙方应积极协助甲方及时补齐或修复。　　

　　10、工程具备竣工验收条件后，由甲乙双方共同按照约定标准进行竣工验收。　　1

　　1、验收过程中，乙方应做好竣工验收报告记录并提供给甲方，在验收合格后甲方在竣工报告上签字确认。　　1

　　2、双方对工程、货物或服务质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴　　定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。　　1

　　3、因工程质量违约，乙方负责返工修改直至符合合同要求为止，增加费用由乙方负责。返工所需时间不以工程延期处理。　　1

　　4、如果发现设备材料有假货、贴牌、水货、窜货等行为，将终止合同并退还所有货款。并支付合同总价的30﹪作为违约金。　　

　　七、质保期　　

　　1、质保期为工程、调试验收合格后30个月。质保期内乙方对非人为因素造成的设备损坏进行维修或调换。　　

　　2、当自控系统发生故障时，乙方应在接到通知后4小时赶到现场处理。　　

　　六、交货时间及方法　　

　　1、交货时间：乙方接到甲方书面通知后自控系统设备____日内到货。　　

　　2、若甲方为按付款条件付款，则交货期相应顺延。　　

　　3、乙方负责送货到甲方指定现场，甲方负责卸货，运费由乙方承担。　　

　　八、知识产权　　

　　1、乙方应保证，甲方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方的侵犯及专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担责任。　　

　　2、乙方为执行合同所提供的技术资料、软件等的使用权归甲方所有。但甲方不得对外泄露乙方的一切技术资料。　　

　　九、违约责任　　

　　1、除不可抗力外，如甲方中途发生变更技术方案，导致采购货物数量或型号需要变更时，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。　　2. 乙方应按合同规定的工期内完工，如逾期完工，每延误一天，须按合同未履行部分总额的5‰支付违约金于甲方。超过10天的每增一天，按合同未履行部分总额的1%支付违约金。超过20天的每增一天，按合同未履行部分总额的5﹪支付违约金。并且乙方应退还所有货款。　　3. 甲方应按合同规定的付款方式支付工程款，如逾期支付，除乙方同意顺延外，每延误一天，须按未付货款总额的5‰支付违约金于乙方，超过10天的每增一天，按合同未履行部分总额的1%支付违约金。超过20天的每增一天，按合同未履行部分总额的5﹪支付违约金。　　

　　4、乙方技术人员不得在程序中设置任何导致甲方无法正常使用的故障后门程序（如：“定时”故障等），否则不论工程是否在保修期内乙方必须无条件为甲方修复，保证不再次发生类似状况并赔偿甲方因停产所造成的一切经济损失。　　

　　十、争议　　双方在履行合同过程中，产生争议时：　　

　　1、在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。　　

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地人民法院诉讼解决。　　十

　　一、现场指定代表　　

　　1、甲方指定作为本工程的工地代表，负责对工程进度、质量进行监督、检查和验收，办理中间工程验收的签证手续，解决应由甲方解决的问题以及应由甲方处理的其他事宜。　　

　　2、乙方指定作为驻工地代表，负责该工程项目的施工管理、设备及工艺调试、监测验收并承担工地一切安全及财产保管责任。　　十

　　二、不可抗力　　

　　1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长。　　

　　2、受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件出示另一方。　　十

　　三、其他　　

　　1、货物为附件中符合要求的全新产品；　　

　　2、外购部件是具有品牌的高质量产品；

建筑工程的合作协议书 篇5

　　甲方：　　乙方： 住址：　　身份证号码：　　甲方承建的 成都富物流商业中心 工程，经协商甲方同意将该工程的 砖砌体 工程劳务分包给乙方施工，并就有关事宜达成如下协议：　　

　　一、工程概况：　　框架 结构，层数： 四层，总高度： 40 米，建筑面积约 90000 平方米。　　

　　二、工程地址：　　____县文物流大道　　

　　三、承包形式：　　

　　1、本工程中的 砌体，二次构造砼 劳务工程，以分项包干的形式承包给乙方。　　

　　2、低值易耗品： 斗车、铲子、灰盒、灰桶、振动棒、电线、胶水管、广线，加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。　　

　　四、承包工作内容及劳务承包单价：　　

　　1、工作内容：　　

　　（1）、施工图以内所有砖砌体，包括主体构造，零星砌体等所有内容；　　

　　（2）、根据主控线放（弹）砌体线；　　

　　（3）、现场所有二次构造砼浇筑（包括止水带、压顶、构造柱、圈梁，零星等；　　

　　（4）、现场的砌体所需砂浆，二次构造砼的自拌，搅拌机由甲方提供，乙方负责机操人员安排，人员必须持证上岗且到项目部登记记录，经检查合格后方可上岗，乙方负责机器日常保养，大件损坏由甲方负责修理，其余小件均由乙方负责。如乙方无专业机操人员，甲方将另行安排，其机操人员工资由乙方负责；　　

　　（5）、本班组所需脚手架均由班组自己负责搭拆，并将拆除的脚手架材料堆放到项目部指定地点，所搭架体必须满足安全需要，严禁搭设单排脚手架；　　以上工作内容均需按照设计图纸及现行规范，同时按项目部的具体要求进行施工。　　

　　2、承包方式：采取承包范围内的工程施工劳务、施工机具费，承包范围内工作劳务费，抢工费及辅料费、民工的社会保险费，暂住证费用，交通费、防暑降温费、烤火费及相关管理费用，按双方约定固定单价包干承包方式。　　

　　3、承包单价：　　

　　4、材料损耗：由甲方管理人员确定（必须达到甲方要求，如超过甲方要求甲方按超出部分价值从月包费中扣除）。　　

　　5、计量方式：计算规则有双方约定的按约定执行，无约定的按现行计算定额及图纸执行。　　

　　6、付款方式： 每月____日计量，次月____日按计量的75%80%支付乙方，余款在主体验收后三个月内付清。　　

　　五、工期要求　　

　　1、按项目工期进度要求进行；　　

　　2、乙方根据整体工期要求及工程进度情况，配合项目部进行工期调整；　　

　　3、甲方确定的工期月计划、周计划作为本协议附件，乙方必须遵照执行；　　

　　4、乙方必须按甲方的工期计划，组织与本工程相应的管理人员及技术操作工人，确保工期，不得延误。若因乙方原因影响其它工种及班组的施工，使整个工期计划不能按时完成，造成工期拖延，按500元天进行处罚，此款项将在工程结算款中扣除。　　

　　5、因乙方原因工期延误造成现场塔吊、龙门架拆除延误，由乙方向甲方赔偿造成的设备租赁费。　　

　　6、如乙方劳动力不足，达不到工期要求，甲方口头或书面通知了还未增加人员，甲方有权另请人员协助施工，其产生的费用在乙方总款中扣除。　　

　　六、质量要求：　　

　　1、乙方在施工过程中除按照国家现行规范、规程、标准进行施工外，同时还要严格按照业主、甲方项目部的质量目标和要求施工；　　

　　2、以“精品工程”、“创杯工程”、“用户满意工程”为质量目标；　　

　　3、乙方必须配备与本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作，配合甲方质检人员收集整理相关的技术质量档案。　　

　　4、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一个工作日内必须整改完备，如乙方超出规定的时效，即不返工又不整改，甲方将视其情节给予乙方100500元的处罚，并承担由此返工造成的全部工时及材料费。　　

　　5、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的《质量管理实施细则》并以细则作为合同的附件。　　

　　6、如乙方不服从甲方的管理，违章指挥，违章作业造成的重大工程质量事故，除负责本次事故所造成的一切经济损失外，还要给予100X5000元罚款，情节严重的要追究当事人及责任人的相关责任，构成犯罪的将追究其刑事责任。　　

　　7、由于乙方造成的一切返工和维修费用（包括人工费、材料费、违约金及返工费等一切费用）均由乙方承担，方单结算时在乙方工程款中扣除；　　

　　8、本工程质量等级为“优良”工程。　　

　　七、安全生产要求及安全责任：　　

　　1、安全学习及交底：乙方在甲方工程期间必须学习安全生产相关的法律、法规及项目部制定的各项安全管理规章制度。做到上岗前的安全培训学习及安全教育和安全交底工作，严禁使用未成年人，操作工人不得使用50周岁以上的人。　　

　　2、安全检查：严格执行项目部制定的各项安全检查制度，真正做到自检、互检、交叉检查。做到小检有记录，大检有报告。在检查中发现安全隐患应及时处理、及时整改消除事故隐患。随时接受和配合项目部、业主单位及上级主管部门的各项安全检查工作。　　

　　3、专职安全员的配备及职责：乙方必须配备以本工程相应的1名专职安全员负责本工程的安全教育、安全交底、安全检查工作，并协助甲方安全管理人员作好安全技术档案的收集、整理及归档工作，对本班组的安全生产负责。　　

　　4、严禁违章指挥，违章作业：正确使用和佩戴个人防护用品，严禁酒后上班，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全绳、安全带及其它个人防护用品由乙方自负。　　

　　5、安全防范：乙方要认真搞好安全防范措施管理，必须严格遵守执行项目部、业主单位、地方各级政府制定的各项安全规章制度及相关的法律、法规。　　甲方：　　乙方：　　时间

建筑工程的合作协议书 篇6

　　工程名称：　　合同编号：　　发包人：　　设计人：　　签订日期：　　发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 工程设计，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。　　

　　第一条 本合同依据下列文件签订：　　

　　1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　

　　1.3建设工程批准文件。　　

　　第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。　　

　　第三条 发包人应向设计人提交的有关资料：　　

　　第四条 本合同的设计期限为 天，自________年____月____日起计算，设计人应向发包人　　交付的设计资料及提交日期如下：　　

　　第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。　　说明：　　

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。　　

　　2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。　　3、本合同的设计费包含人防部分设计费。　　4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后____日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同

　　第五条约定支付相应的设计费。如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担，。　　5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时，发包人已支付的设计费超过 %的，设计人应将超过的部分返还发包人。　　6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的____日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。　　7、 在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。

　　第六条 双方责任

　　6.1发包人责任：　　

　　6.

　　1.1发包人按本合同

　　第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同

　　第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，双方重新确定提交设计文件的时间。　　

　　6.

　　1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的条件。　　

　　6.2设计人责任：　　

　　6.

　　2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料，并对其负责。　　

　　6.

　　2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。　　

　　6.

　　2.3设计合理使用年限为________年(按国家有关规定)。　　

　　6.

　　2.4设计人按本合同

　　第二条和

　　第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。

　　6.

　　2.5因设计人的原因需要进行设计修改的，设计人应无条件修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。　　

　　6.

　　2.6设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参加分部分项验收、参加竣工验收并签署意见。　　

　　6.

　　2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其知识产权归发包人所有，设计人应保护发包人的知识产权，不得以任何形式向

　　第三人泄露、转让。如发生以上情况，设计人应赔偿发包人的损失。　　

　　6.

　　2.8设计人向发包人保证，发包人使用设计人交付的设计资料不会侵犯

　　第三人的任何权利，如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受

　　第三人的追索的，责任由设计人承担。　　

　　6.

　　2.9设计人需为本工程专门设立项目组，配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及详细资料(资料包括但不限于个人简历、资质情况)交付给发包人，名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途换人，否则，每擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。　　

　　第七条 违约责任：　　

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。　　

　　7.2发包人应按本合同

　　第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。　　

　　7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故的，设计人除负责采取补救措施外，应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金，赔偿金为设计费的 %，如赔偿金不足以弥补发包人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计原因造成

　　第三人的财产及人身损害的，责任由设计人承担。　　

　　7.4如设计人未按本合同

　　第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误一天，应按照设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金，发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费 %的违约金，此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。　　

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条 其他　　

　　8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同

　　第四条规定的份数，设计人另收工本费(0号图 元张;1号图 元张;2号图 元张，方案文本 元本)。如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承担。　　

　　8.3本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时，设计人应无条件配合。　　

　　8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人提供配合工作的，设计人应无条件配合并不计取费用。　　

　　8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担相关设计任务的设计人参加。

　　8.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的服务，双方应另行协商。　　

　　8.7由于发包人原因修改设计，在接到发包人书面通知后，相应阶段的设计出图时间可顺延。　　

　　8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设计变更　　

　　8.9在施工过程中，设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或委托当地设计院进行施工配合，解决甲方工程施工现场出现的设计问题，由此发生的费用由设计人承担。若设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请

　　第三方完成上述工作，由此产生的费用由设计人承担，发包人有权直接从应付款项中扣除，若应付款不足以抵偿上述费用的，则设计人应当将差额支付给发包人。　　

　　8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息负有保密义务，任何一方不得以任何形式向

　　第三方泄露，否则，违约方应赔偿对方因此而遭受的损失。　　

　　8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。　　

　　8.12本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。　　

　　8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包人二份，设计人二份，具有同等法律效力。　　

　　8.14本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　　

　　8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　8.16附件一《设计任务书》是本合同不可分割的组成部分，具有和本合同同等法律效力。　　发包人:(公章) 承包人:(公章)　　住所: 住所: 法定代表人:　　法定代表人: 委托代理人:　　委托代理人:　　电话: 电话: 传真: 传真:　　开户银行: 开户银行:　　帐号: 帐号:　　编码: 编码:　　建设工程勘察设计合同模板二　　工程名称：__________________________________　　工程地点：__________________________________　　合同编号：__________________________________　　由设计人编填)　　设计证书等级：______________________________　　发包人：____________________________________　　设计人：____________________________________　　签订日期：__________________________________　　____市规划与国土资源局监制　　发包人：____________________________________　　设计人：____________________________________　　发包人委托勘察人承担______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。　　

　　第一条本合同依据下列文件签订　　

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。　　

　　1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　

　　1.3《____市____市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。　　

　　1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　

　　1.5建设工程批准文件。　　

　　第二条本合同设计项目的内容　　

　　2.1工程名称：__________________________　　

　　2.2设计指标　　建设用地面积　　建筑总面积　　规定建筑面积　　建筑高度或层数　　建筑覆盖率　　

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：　　序号，资料及文件名称，文件编号，份数，提交日期，有关事宜。　　《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》　　

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：　　序号　　资料及文件名称　　份数　　提交日期　　有关事宜　　

　　第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。　　付费次序　　占总设计费%　　付费额(元)　　付费时间(由交付设计文件所决定)　　

　　第一次付费　　20%定金　　20%定金　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。　　

　　第六条双方责任　　

　　6.1发包人责任：　　

　　6.

　　1.1发包人按本合同

　　第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。　　

　　6.

　　1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同

　　第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。　　

　　6.

　　1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。　　

　　6.

　　1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。　　

　　6.

　　1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。　　

　　6.

　　1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向

　　第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。　　

　　6.2设计人责任：　　

　　6.

　　2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《____市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。　　

　　6.

　　2.2设计人采用的主要技术标准是：__________________　　

　　6.

　　2.3设计合理使用年限为________年。　　

　　6.

　　2.4设计人按本合同

　　第二条和

　　第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。　　

　　6.

　　2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在________年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。　　

　　6.

　　2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向

　　第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。　　

　　第七条违约责任　　

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。　　

　　7.2发包人应按本合同

　　第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按

　　7.条规定支付设计费。　　

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.　　

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同

　　第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。　　

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。　　

　　第八条其他　　

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。　　

　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同

　　第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。　　

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。　　

　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。　　

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。　　

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。　　

　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。　　

　　8.8本合同一式____________份，发包人____________份，设计人____________份。　　

　　8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。　　

　　8.10本合同生效后，按规定到____市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　　

　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　

　　8.12其它约定事项：_______________________________　　发包人名称：______________设计人名称：_______________　　(盖章)(盖章)　　法定代表人：(签字)______法定代表人：(签字)_______　　委托代理人：(签字)______委托代理人：(签字)_______　　住所：____________________住所：_____________________　　编码：________________编码：_________________　　电话：____________________电话：_____________________　　传真：____________________传真：_____________________　　开户银行：________________开户银行：_________________　　银行帐号：________________银行帐号：_________________　　建设行政主管部门备案：____鉴证意见：_________________　　备案号：__________________经办人：___________________　　备案日期：________年____月____日鉴证日期：________年____月____日　　建设工程勘察设计合同模板三　　委托方(甲方)：____________________________________　　地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　承包方(乙方)：____________________________________　　地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。　　

　　第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。　　

　　第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。　　

　　第三条 甲方责任　　

　　1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。　　委托初步设计应提出以下资料：

　　①经过批准的设计任务书;

　　②选址报告;

　　③规划要求;

　　④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

　　⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;

　　⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。　　

　　2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。　　

　　3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。　　

　　4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。　　

　　5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给

　　第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。　　

　　6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。　　

　　第四条 乙方责任　　

　　1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。　　

　　2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。　　

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。　　

　　4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。　　

　　5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。　　

　　6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。　　

　　第五条 勘察设计费用　　乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。　　

　　第六条 违约责任　　

　　1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。　　

　　2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。　　

　　3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。　　

　　4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。　　

　　5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。　　

　　6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。　　

　　7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。　　

　　8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。　　

　　9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.　　

　　第七条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。　　

　　1.申请________仲裁委员会仲裁。　　

　　2.向人民法院起诉。　　

　　第八条 合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。　　

　　第九条 本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。　　

　　第十条 本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。　　甲方：____________________________　　甲方代表：________________________　　________年____月____日　　乙方：____________________________　　乙方代表：________________________　　________年____月____日

建筑工程的合作协议书 篇7

　　发包人：　　承包人：　　经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。　　

　　一、 工程项目　　

　　1.1 工程名称：道路工程　　

　　1.2 工程地点：位于____市____区，莘以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块　　

　　1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）　　

　　1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。　　

　　1.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干）　　大 写 元　　

　　1.8 质量标准：合格。　　

　　1.9 工 期：　　工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。　　二.技术标准及图纸　　

　　2.1 图纸　　

　　2.1发包人提供：　　

　　2.2 技术标准：　　

　　2.

　　2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范；　　

　　2.

　　2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。　　三.双方权利和义务　　

　　3.1 发包人的权利和义务　　

　　3.

　　1.1 发包人委派的业主代表：　　姓名： 职务：　　

　　3.

建筑工程的合作协议书相关文章：