作文档>范文大全>合同范本>施工合同

供电局管网改造施工合同

更新时间:

供电局管网改造施工合同(通用15篇)

供电局管网改造施工合同 篇1

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

  二、工程价款的支付方式

  5、工程价款的支付方式:

  5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(20xx)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  六、争议及其它

  20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

  21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

  甲方(签字):_________________ 乙方(签字):_________________

  ________年________月________日 ________年________月________日

供电局管网改造施工合同 篇2

  甲方:_________________乙方:_________________

  地址:_________________地址:_________________

  联系人:_________________联系人:_________________

  联系电话:_________________

  第二条:_________________作业范围及内容外墙粉刷合同

  第三条:_________________乙方以承包工的方式承包,作业机械及配套工具等由乙方负责。

  第四条:_________________承包费用及结算方式:_________________

  第五条:_________________施工工期:_________________乙方的开工日期由甲方通知,自年月日至年月日止,时间为天。

  第六条:_________________合同以外业务的特别费用:_________________甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用,应事前甲乙双方协商决定。

  第七条:_________________甲方的责任和义务:_________________

  第八条:_________________乙方的责任和义务

  第九条:_________________违约责任及合同的变更甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业,有权进行处罚。第一次口头警告,如不见效,发警告通知书,如仍不见效,可向乙方发出罚款通知书,每张罚款按作业承包总价的0.5--1%扣除。

  第十条:_________________对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时,甲乙双方在诚挚的基础上协

  甲方:_________________乙方:_________________

  签章:_________________签章:_________________

  代表人:_________________代表人:_________________

供电局管网改造施工合同 篇3

  甲方: 身份证号码:

  乙方: 身份证号码:

  本着公平、公正、公开的原则,经甲方双方商定,由乙方给甲方承建危房改造工程,此工程双方达成协议:

  一、工程面积及地点:工程地点: ,户主(甲方): 。工程面积: 米X 米,共 平方米,

  二、工程内容:新建,外墙37公分, 当地黑沙砌成,南北两面抹水泥沙灰,里面抹水泥沙灰,室内砌筑烟筒1个(不包括:棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等),前面塑钢窗1个,铁制单扇门一个(四周无散水波),上下圈梁(20×24),4根钢筋直径10,房顶为红色彩钢复合板,房顶结构为 ,苯板厚度为7.5公分,上板厚度为0.35,底板厚度为0.18。铁20制4×6檩条8根(刷灰色底漆),5×5角钢架1个(刷灰色底漆)。

  三、承包方式及造价:承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。

  工程造价:共 元(¥: 元)。(由于运距较长,增加 元,加大、加宽的具体标准为30平方米20xx0元的平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)

  付款方式:验收合格后,乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆,剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付 元(¥: )。

  四、责任与义务

  五、甲方责任与义务:甲方为乙方提供宿舍,为乙方水、电、路三通,为乙方提供地面平整,负责拉黑沙子和白沙子,工程款按期按时发放,因工程款不到位而误工期甲方负全部责任,甲方有权监督乙方工程质量。

  乙方责任与义务:首先乙方保证工程质量合格,不偷工减料,乙方接受甲方监督,如出现质量问题及时告知乙方,按图、按质、按期施工,保障工程顺利进行。

  六、金牛卡交给嘎查负责人。

  七、工程质量及期限:乙方 年 月 日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求,有关上级部门验收合格为准。

  八、此协议书一式两份,甲乙双方各一份,签字日期起生效

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供电局管网改造施工合同 篇4

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,经甲方与乙方共同友好协商,甲方将学校男寝院内男厕所工程承包给乙方施工,及男寝房顶维修,为明确双方在施工过程中的权利、义务,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同:

  一、建设项目:_________________学生厕所(含水冲及化池);男寝房顶

  二、建筑地点:_________________西北角(现男寝院内);

  三、承包方式:_________________甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方,乙方不得另行转包给他人。

  四、工程造价:_________________38000元。

  五、工程建筑要求:_________________

  1、乙方在施工过程中必须严格按要求施工,未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准,建筑质量必须达到合格以上。

  2、工期:_________________本工程工期为

  六、甲方权利与义务

  1、甲方做好施工前准备工作,不影响乙方施工。

  2、甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。

  3、甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的,甲方有权责成乙方进行更换,对不满意的地方进行返工。

  七、乙方责任

  1、乙方必须贯彻实施好安全施工条例,提高安全责任感,排除不安全患,注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责,与甲方不负任何责任。

  2、乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙,严禁机动车辆上学时间运送材料,确保学生人生安全。

  3、乙方必须有人24小时看守工地,注意用电安全,严禁学生进入工地。

  4、乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。

  5、若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题,乙方必须无条件返工,其返工费用由乙方负责。

  八、未尽事宜甲乙双方协商解决。

  本协议一式两份,双方签字生效,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章):_______

  乙方(签字):_______

  年月日

供电局管网改造施工合同 篇5

  发包方:_________________

  承包方:_________________

  本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期竣工,双方达成墙面粉刷施工合同,望共同信守。

  一、工程项目名称:_________________县食品药品监督管理局办公楼外墙涂刷工程。

  二、工程施工工期:_________________自_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日,工期为11天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

  三、承包方式:_________________由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米元,一次性包断。

  四、工程质量:_________________严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20__)标准验收。

  五、工程拨款方式:_________________

  该工程项目开工刷完验收合格后,甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%,其余工程款竣工后一年内付清。

  六、施工方法和维护:_________________

  1.墙面用白色抗碱封闭漆一遍,用高级外墙乳胶面漆封两遍,刷三遍为合格标准;

  2.墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;

  3.保修期为年,在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象,由乙方负责维修或重新刷漆,直至甲方满意为止。

  七、安全文明竣工要求:_________________

  1.乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

  2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;

  3.乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施,造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的,由乙方承担全部责任,并赔偿经济损失,与甲方无关;

  4.乙方在施工竣工后,负责施工现场的垃圾清除,保持施工场地的清洁卫生。

  八、违约责任:_________________

  甲方:_________________

  1.提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求;

  2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

  乙方:_________________

  1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关;

  2.如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担;

  3.如乙方人为的工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。

  九、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方负责人签字盖章之日起生效。

  甲方:_________________代表人:_________________

  乙方:_________________代表人:_________________

  _____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

供电局管网改造施工合同 篇6

  甲方:______________身份证号:___________________________________

  乙方:______________身份证号:___________________________________

  一、工程名称:_____________________。

  二、工程内容及工程量:_______________。

  三、工程总造价:大写(¥__________________元)

  四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。

  五、约定施工工期:______年___月___日______年___月___日

  六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)

  七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。

  八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。

  九、质保期(一年)此工程质保期______年:______年___月___日均由乙方负责。

  十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。

  十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

  甲方(公章)_____________乙方(公章)______________

  _________年____月____日_________年____月____日

供电局管网改造施工合同 篇7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

  二、工程价款的支付方式

  5、工程价款的支付方式:

  5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  六、争议及其它

  20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

  21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

  22、未尽事宜,双方另行协商。

  23、附则:

  甲方(签章): 乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

  年 月 日 年 月 日

供电局管网改造施工合同 篇8

  发包方:(甲方)

  承包方:(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包范围:

  5、承包方式:

  6、承包单价:

  二、工程合同造价(含应纳税费):

  三、工程工期施工工期为天,自年 月 日至年月 日。实际工期以甲方通知进 场的次日起计。

  四、工程质量标准和保修期。工程质量标准:工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。工程保修:保修期自验收合同格之日起起为期年/月,保修期内若需要维修(除甲方 原因造成,乙方负责及时维修,费用由甲方支付),乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕,否则甲方不予退还保修押金。

  五、材料设备供应

  1、工程所需材料:由负责采购至施工现场施工。

  2、工程材料要求:

  3、工程材料和设备差价处理:

  4、设计变更与工程材料:

  六、工程款支付和结算

  1、工程款支付形式:甲方将工程款按以下方式划入乙方帐户: 收款银行: 收款单位:银行帐号:

  2、结算方式:

  七、双方责任

  1、甲方责任: 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

  2、乙方责任:

  (1) 收图后,在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场;

  (2) 按施工规范做好施工质量、安全管理,指定安全防火责任人;凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并报告甲方及有关部门;

  (3) 做好施工原始记录,按甲方要求报施工计划和完工报表;

  (4) 委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题;

  (5) 施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担;

  (6) 施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时,应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理;

  (7) 工程竣工天内完成场地清理,保质保量、按时交付甲方。

  八、工程验收

  1、 凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内到现场验收,经检验合格并符合设计要求,双方签字后方可进行下一道工序施工,未经验收合格,乙方不得擅自进行隐蔽,否则一切责任及返工费用由乙方负责。

  2、 验收依据:

  3、 验收方法:

  4、 施工图修改:

  九、违约责任

  1、 甲方未按照合同规定履行,出现以下情形的工期顺延,实际工期以甲方确认为准。

  (1) 不按期交出施工场地、接通水、电源;

  (2) 因图纸或设计变更未及时送达乙方;

  (3) 逾期组织验收;

  (4) 其他甲方原因造成的。

  2、 乙方违约责任

  (1) 乙方提供的用料与约定不符的,乙方必须无条件更换为与约定相符的用料,且工期不顺延。

  (2) 乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付合同总造价 赔偿金。%的

  (3) 保证施工质量符合有关施工规范的要求,如因乙方责任造成甲方经济损失,按 甲方经济损失的 %赔偿并无偿返工。

  十、其它约定条款:

  1、 乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知乙方。

  2、 在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责。

  3、 甲方提供施工及生活用水源、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方支付。

  十一、争议解决办法:

  本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第 式解决:

  1、向仲裁委员会申请仲裁;

  2、 向甲方所在地人民法院起诉。

  十二、合同期限及生效

  本合同经双方盖章签字生效,至工程竣工验收付完款后止。本合同正本份,双方各执份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供电局管网改造施工合同 篇9

  甲方: ___________

  乙方: ___________

  一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

  二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

  三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

  四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

  五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

  六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

  七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

供电局管网改造施工合同 篇10

  户 主(甲方): 身份证号:

  承建方(乙方): 资质证书(或专业证书)号:

  乙方法定代表人: 身份证号:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 ㎡。

  二、工程概况: 结构 , 层数:

  工程形式:包工包料。

  三、承建方式:甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

  四、甲方职责

  1.甲方根据家庭人数,从《海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积,按每13㎡增加选择相应的住宅方案,增加的费用甲方自理。

  2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。

  3.甲方必须维护设计文件,不得擅自修改,未经同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

  4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决,过后乙方不再处理,增加费用部分由甲方自行负担。

  5.在施工之中,由甲方造成的问题由甲方负担,由乙方造成的问题由乙方负担,乙方有权拒绝甲方无理的施工方法,如有坚持造成的后果,由甲方负责。

  五、乙方职责

  1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工,确保质量,服从甲方监督,施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明,有权令其返工。

  2.乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等,费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

  3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题,应由设计部门负责出具设计变更的意见书,不得善自变动。

  六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责:负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户,并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。

  七、县(市)建设工程质量安全监督站职责:负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。

  八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责:负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  九、建房工期

  建房工期为 天,该工程由签订合同生效后10日之内动工。

  十、承建工程价格及拨款方式

  由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%,封顶拔付50%,竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款),工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计: (大写) 元(小写)。

  十一、施工安全要求及质量问题责任

  安全施工:甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

  工程质量:应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收,甲方又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  十二、工期延误

  乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延:

  (一)自然灾害等不可抗力。

  (二)设计变更和工程量增加。

  (三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行。

  (四)乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。

  (五)甲方同意给予顺延的其它情况。

  十三、付款方式

  本工程竣工验收后,20个工作日内,由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。

  本合同自各方签字后生效,生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份,甲乙双方各持壹份,并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。

  十四、合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供电局管网改造施工合同 篇11

  发包人(甲方):

  住址:

  承包人(乙方):

  住址:

  按照《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规,甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工,为明确双方在施工过程中的责任,结合本工程具体情况,订立如下协议。

  一、工程概括

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:

  4、工程内容:图纸作为参考,以实际为准。

  二、合同价款与付款方式

  1、合同总造价:

  2、本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%,即____________万元。

  3、该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%,即____________万元。

  4、乙方完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款______%,即____________万元。

  5、本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,保修期满后支付)。

  三、施工日期

  1、本工程预计______年______月______日开工, ______年______月______日完工,完工后五日内组织验收,总工期______天。

  2、工期顺延

  (1)如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。

  (2)因甲方支付工程款不到位,无法施工,协商后仍不能解决的。

  (3)因连续______小时停电,导致无法正常施工的

  若乙方无正当理由不开工,延误工期的,由乙方承担因懈怠造成的损失。

  四、设备及材料供应方式

  1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致,均由______方负责供应。

  2、______方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由______方负责。

  五、工程质量及验收交工

  1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

  2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题,乙方负责。

  3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。

  4、工程竣工交验后,保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期______年。

  六、双方职责

  (一)甲方职责

  1、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

  2、根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

  3、如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

  4、合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸____套。

  (二)乙方职责

  1、施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。

  2、严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。

  3、已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。

  4、在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。

  5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥。安全作业,文明施工。

  6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责,甲方不负任何责任。

  七、争议解决

  双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。

  八、附则

  1、本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  负责人

  联系方式:

  ______年______月______日

  乙方:

  负责人

  联系方式:

  ______年______月______日

供电局管网改造施工合同 篇12

  简称甲方

  简称乙方

  一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

  二、 甲方为了巩固“普九”成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

  三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

  四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

  五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

  六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

  七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供电局管网改造施工合同 篇13

  按照《中华人民共和国建设道路施工合同管理方法》的原则,结合本工程的施工实际情况,经双方协商后签订本合同。

  一、甲方的职责与责任和付款方式:

  (1)机械进场后要向乙方付款:

  (2)在施工过程中付款:

  (3)施工完成后一次付清:

  (4)甲方负责技术上的问题:定点、放线、标高和一切的技术上的问题,如出现技术的问题由甲方负责。

  二、乙方:

  (1)清废料;

  (2)起方砖、铺路岩石、清表皮;

  (3)上二灰要达到甲方的要求,厚度、压实度要达标;

  (4)保证机械按时进场;

  (5)摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;

  (6)摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;

  (7)乙方负责一切的机械、燃油、人工。

  (8)以上所有的工程费用共计165元/平米。

  三、本协议双方签字之日起生效,至该项目完成后、帐目清终止。

  四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  五、本工程不含各种税票。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供电局管网改造施工合同 篇14

  一、甲方聘用乙方从事食堂厨师工作,合同期限为一年,自签订之日起生效;每月25日发放上一个月工资,工资每月人民币2400元。

  二、甲方为乙方提供相关岗位的劳动工具及工作场所,包食宿。

  三、乙方应服从甲方管理安排,严格遵守国家的法律、法规及甲方制定的各项规章制度;严格遵守岗位的操作流程及规程,保证安全工作。

  四、乙方责任:_________________

  1、乙方承诺其身体健康,能够胜任食堂厨师工作,每半年常规体检一次。

  2、乙方保证食品的清洁、卫生、新鲜、无腐烂。如果属乙方责任导致场内员工食物中毒,责任由乙方全部承担。

  3、聘用期间如乙方患病或非因公负伤的,医疗费用由乙方自行承担,医疗期间甲方不支付乙方工资。

  4、如乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度,或严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的,甲方可以随时解除本协议。

  5、负责协助食堂的采购工作;保证每月不少于一次对冰柜、冰箱的清理,应确保冰冻食品的卫生和合理使用,杜绝食品长时间积压不用现象的发生。

  6、掌握菜的份量,调配菜色的品种,保证及时供饭、供菜;洗菜时,蔬菜要去掉老叶、黄叶;瓜果要去皮洗净,不能留有沙、虫子其它杂质。

  7、刀和砧板等工具用完后应洗净放回原位置,常用工具要定期沸水蒸煮消毒。

  8、负责打扫厨房卫生,保持食堂餐具、调味台、地面清洁卫生,尽量做到餐厅内无苍蝇,蚊,蟑螂等,餐厅不能留有卫生死角和灰色地带。

  9、尽量经常变换饭菜的花色品种,菜肴用料、配料要恰当,做到味道适口,一菜多做;工作时应注意个人卫生,接触食品前要洗手,操作时,严格掌握卫生要求。

  10、保证养殖场职工能够准时开饭和场领导临时交办的工作。

  六、甲方和乙方如因特殊原因解除劳动合同,应提前30日以书面或口头方式通知对方。

  七、如有不尽事宜,由双方协商解决。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

  甲方:_________________河北强园森养殖有限公司(盖章)

  乙方:_________________

  年月日

供电局管网改造施工合同 篇15

  包发单位(简称甲方)

  承包单位(简称乙方)

  为了保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定,经甲、乙双方协商,签定本协议。

  一、协议范围

  本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。

  二、双方安全职责

  (一)、甲方职责:

  1、 施工管理中,严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,监促乙方在施工中提高安全施工管理水平,保障设备、职工在劳动工程中的安全。

  2、 严格审查乙方施工人员素质(含负责人、技术员、工人)及特种作业人员取证(安全合格证、操作证)情况。

  3、 严格审查乙方有满足工程需要,保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。

  4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。

  5、 开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。

  6、 有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为,制止违章作业,必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。

  7、 监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。

  (二)、乙方职责:

  1、 在施工中要严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实各种安全工作规程、规定,保障设备、职工在施工过程中的安全。

  2、 向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械,工器具及安全防护设施用具的配备资料。

  3、 向甲方提供真实的施工人员的技术素质(包括负责人、技术人员和工人)及特种作业人员取证资料(安全合格证、操作证)。

  4、 严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

  5、 工程开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。

  6、 在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定,并经考试合格后方可进行工作。

  7、 加强对临时工的现场管理工作,对所使用的民工进行安全知识教育,临时工不得从事高空和电气作业。

  8、 定期或不定期组织施工现场安全检查,及时纠正违章行为,制止违章作业,必要时应停工处置不安全因素。

  9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导,对甲方提出的安全意见必须及时整改。

  10、 严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。

  三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款,导致发生的事故,按其责任划分各自承担安全责任。

  四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定,甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%;发生重伤事故扣除保证金的50%。

  甲方:法定代表人(委托人):

  乙方:施工负责人:

  年 月 日


供电局管网改造施工合同相关文章:

供电局管网改造施工合同

供电局管网改造施工合同(通用15篇)供电局管网改造施工合同篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...