作文档>范文大全>合同范本>转让合同

有关房屋的转让合同范文

更新时间:

有关房屋的转让合同范文(通用15篇)

有关房屋的转让合同范文 篇1

  范本  卖方:__________________  身份证号码:____________  联系电话:______________  买方:__________________  身份证号码:____________  联系电话:______________  依据国家有关法律、法规和本市有关规定,双方在自愿、平等和协商一致的.基础上,就房屋买卖一事达成协议,订立本合同。  

  第一条 交易房产情况。  卖方所拥有的房地产座落于____市__________区_______路_______小区_____房(以下简称该物业),建筑面积为______平方米(具体面积以政府有关主管部门的确认为准),房地产证号码为________,其他情况_________________。买方对该房地产情况已充分了解。房地产内附着设施见附表。  

  第二条 成交价格。  该物业之转让成交价为人民币港币_______元(_______)。  

  第三条 付款方式。  

  1、买方在签署本合约时向卖方支付人民币_______元(_______)作为购房定金,卖方在收取定金后向买方出具收据。  

  2、人民币_______元作为

  第二部分楼款,付款方式如下(买方只可选择一种):  

  (1)一次性付款( )  

  ①上述

  第二部分楼款民币____________元(_______)须在签署《____市房地产买卖合同(现售)》时或之前全部付清,且该合同须于________年____月____日或之前签署。  

  ②买卖双方同意,上述

  第二部分楼款由买方先交予做资金监管。  

  ③国土局正式受理由买卖双方签署的《____市房地产买卖合同(现售)》,且过户转让手续全部办理完毕并领取新房产证后,监管将

  第二部分楼款付清给卖方。  

  (2)按揭付款( )  

  ①买方须于交纳定金后_______天内首期款人民币_______元(_______)(注;具体的首期款金额以按揭承诺书为准)在指定做资金监管帐;并前往、律师楼等地签署有关按揭的文件;依时交纳由按揭而产生的律师、保险、公证、评估、登记费等,买方不得借故推托,否则视为违约。  

  ②在承诺贷款并出具承诺书后的三天内,买方须和落实计清首期房款(补交或多退),即上述

  第二部分楼款总额减去承诺贷款之金额,同时买卖双方签署《____市房地产买卖合同(现售)》并且办理过户手续。  

  ③过户转让手续全部办理完并且买方领取到新房产证后,将监管的房款付清给卖方。  

  第四条 缴纳相关税费  按政府有关规定,买卖双方需付税费:

  ①营业税;

  ②增值税;

  ③印花税;

  ④城建维护税;

  ⑤产权登记税;

  ⑥契税;

  ⑦所得税;

  ⑧公证费;

  ⑨查证费;

  ⑩其它:______________。  其中买方支付上述_______项费用,卖方支付上述 _______项费用。  

  第五条 交楼时间  买卖双方同意交楼时间为______________

有关房屋的转让合同范文 篇2

  甲方(出卖人): 乙方(买受人):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  乙方购买甲方坐落在

  房屋一套,建筑面积为 平方米。

  第二条 上述房产的交易价格:每平米 (¥ )元人民币,共计 (¥ )元人民币。

  第三条 付款方式:乙方于 年 日向甲方一次性支付购房款 (¥ )元整,并于 年 月 日将其余全部余款 (¥ )元一次付清。

  第四条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,房屋交付后,由乙方承担与该房屋使用相关的全部费用。

  第五条 甲方应协助乙方在办理权属过户登记手续,房屋过户所产生的全部费用均由乙方承担。

  第六条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

  第七条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

  甲方:______________  乙方:______________

  地址:______________  地址:______________

  联系电话____________  联系电话:__________

  ______年____月____日 ______年____月____日

有关房屋的转让合同范文 篇3

  甲方(转让方): 身份证号:

  乙方(受让方): 身份证号:

  甲方自愿将其申请获批的南宁市 路 号经济适用住房一套(含附属物,按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方,为明确双方的权利和义务,经双方平等协商,双方就具体转让事宜达成以下协议条款,供双方遵守、执行:

  一、所转让房屋的基本情况。

  甲方获批的经济适用房为南宁市 小区 栋 单元 号房,房屋户型为三室两厅一卫,该房屋建筑面积约为为 ㎡(最终以房产证为准),房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。

  二、转让价款。

  1.甲方所购房屋单价为 元/㎡,总价为 元整,甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款 元由乙方承担。

  2.为证明双方诚意,乙方向甲方支付该购房指标转让费 元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。

  3.该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担,甲方在接到付款要求时,及时通知乙方,乙方接到甲方通知后,及时将款项支付甲方,由甲方及时支付。

  4. 因甲方为名义购房人,乙方为房屋实际所有人,甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的《购房合同》、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件,应在取得当日将上述原件交付乙方。

  三、房产交付。

  甲方接到开发商交付通知后,应通知乙方一起验房,并按开发商与甲方签订的《购房合同》标准验收,如验收不合格的,甲方应责令开发商整改,直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后,应将该房交付乙方,由乙方占有和使用,同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。

  四、办理过户手续约定。

  甲方应按《购房合同》的约定办理房产证,并承诺自取得房屋所有权证之日起5年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的,甲方在接到乙方通知后10日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。

  五、特别约定

  1、甲方保证在办理产权证时,产权证上只能是甲方名字,不能将其他人列为共有人,并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。

  2、未经乙方同意,甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等,保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。

  3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的,乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方,甲方应予办理。

  4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的,甲方须与开发商协调解决或自行解决。

  5、房产过户给乙方后三年内,乙方再向外转让该房产的,同等条件下,甲方有优先购买权。

  6、甲方取得房产证后,应乙方要求,甲方同意办理公证委托,委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续,公正费用由乙方承担。

  六、违约责任。

  1.本协议签订后,如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的,甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等,下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金 万元。

  2. 如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,乙方有权解除本协议,甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金 万元。

  3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人,造成乙方不能获得房屋产权,或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的,视为甲方违约,按本条第二款赔偿乙方。

  4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。

  5、本协议签订后,未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的《购房合同》和《借款合同》等做任何条款修改,否则视为甲方违约,如因此而影响乙方权益的,乙方有权终止本协议,甲方按本条第二款赔偿乙方。

  6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,甲方有权解除本协议,没收乙方所交款项。

  7、双方应诚信履行本协议,任何一方违反本协议约定,经指出不能及时纠正,导致另一方权益受到侵害的,应向守约方支付违约金20万元。

  七、其他约定。

  1、本协议双方签字之日起生效。

  2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  二oo 年 月 日 二oo 年 月 日

有关房屋的转让合同范文 篇4

  甲方(卖方):

  乙方(买方):

  甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,并经土地所有权人 同意,达成以下合同条款:

  一、甲方自愿将坐落在 房屋院落(包括:正房 间、厢房 间)出卖给乙方,并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为:

  东邻: 西邻:

  南邻: 北邻:

  登记长度为: 米、宽度为 米,面积共 平米。

  二、该院落相关的附属物同时全部转让,附属物包括:

  三、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 ;即人民币小写 元。乙方在合同生效时一次性付清。

  四、甲方应在 前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

  五、本合同生效后,一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元违约金。

  六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用,甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。

  七、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务,如因政府原因确实无法办理产权转移手续,甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁,该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。

  八、 其它:

  1. 本协议未尽事宜须经双方协商解决,并签订相应的补充协议。

  2. 本协议经甲乙双方签字、盖章,村委会签字盖章后生效。

  3. 本协议电脑打印一式三份,各方各执一份。

  甲方(卖方): (印) 身份证号:

  住址: 电话:

  年 月 日

  乙方(买方): (印)身份证号:

  住址: 电话:

  年 月 日

  村委会意见:

  村委会盖章: 年 月 日

有关房屋的转让合同范文 篇5

  出让方(以下简称甲方):

  买受方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方向甲方购买房地产签订此二手房转让合同,以兹共同信守执行。

  第一条

  甲方拟将位于 市 区 第 栋 单元 号的房地产(房屋平面图见附件一)转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解,愿意购买该房地产。

  该房地产自用土地使用权面积为 平方米,土地使用权类型为 ,房屋建筑面积为 平方米,其中套内的建筑面积为 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积为 平方米(以上面积均以《房地产权证》登记的面积为准)。该房地产甲方于 年 月 日申请产权登记,领取了《房地产权证》,证书号码为 ,房地产权共有(用)证号码为 。

  第二条

  甲、乙双方议定该房地产交易总金额为人民币 元整大写 。乙方应于合同签订 后天内支付甲方定金人民币 元整大写 。

  乙方于 年 月 日前支付第一期房款人民币 元整大写 。

  剩余房款人民币 元整,在办理好转让手续并核发新的《房地产权证》时付清。已付定金将在最后付款时冲抵。

  第三条

  本合同签订之日起三十日内,甲、乙双方应携带有关资料到房屋管理部门办理过户手续。乙方支付所有购房款时,甲方应同时将办理过户后的《房地产权证》交付给乙方。

  第四条

  双方同意于 年 月 日由甲方将该房地产交付给乙方使用。

  第五条

  甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。

  第六条

  甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时,作甲方中途悔约处理,本合同即告解除,甲方应在悔约之日起三日内将所收定金及购房款退还给乙方,另赔偿乙方人民币 元整的违约金。

  乙方决定中途不买及逾期30天仍未付清应缴购房款时,作乙方悔约处理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付购房款甲方在七日内退回乙方。

  第七条

  办理上述房地产过户所需缴纳的税费,由甲、乙双方按规定各自负责。

  第八条

  本合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,按下述第 种方式解决:

  1、提交 仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院起诉。

  第九条

  甲方在收到乙方全额房款的当日向乙方交付合同第一条所列房产及其附属设施的钥匙、水电煤气费缴付专业存折或其他凭证,有线电视用户证,物业费缴付,宽带使用凭证等所有与本合同第一条所列房产相关的附属设施设备和相关服务的权利凭证。以上按原已有的办理,如原无则无需交付。

  第十条

  甲方保证在本合同约定的房产交付日前所有水、电、煤气、物业、电话、宽带等所涉及的费用已结清,不存在欠费。

  第十一条

  甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用,每逾期一日按照购房总价的2‰支付违约金,逾期达一个月以上的即视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,并向乙方支付房价10%的违约金。

  乙方未按合同规定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金额的2‰支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同并向甲方支付购房款10%的违约金。

  第十二条

  甲方同意将该房产装修保持不变,防盗门窗、家具、部分电器(卧室内空调,冰箱,洗衣机,热水器等、楼顶杂物间及菜园留给乙方。

  第十三条

  本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议(附件二),补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十四条

  本合同一式三份,甲、乙方双方各存一份,当地房地产管理部门存一份。自双方签字确认后生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  年____月____日  年____月____日

有关房屋的转让合同范文 篇6

  甲方(出让方)_________乙方(接受方)_________

  甲、乙双方经友好协商,自愿订立如下协议,以便双方共同执行:

  一、甲方作为原购房者,购买_________房地产开发有限公司建设的______小区______栋803号房,住宅总建设面积105平方米。

  二、甲方将购买本协议第一条约定的房屋的权利及义务一并转让给乙方。乙方一次性交给甲方转让费人民币50000元(伍万元)

  三、甲方转让房屋产权给予乙方之后,(甲方房屋产权过户于乙方名下之前),房屋的政策性一切补贴款,归属甲方。

  四、甲方协助乙方办理相关购房交款手续和房地产权证书手续,及过户手续。房地产权证书和产权过户全部费用由乙方承担。

  五、甲方转让房屋产权给予乙方之后,乙方必须一次性向建房开发公司交付所有购房款,不得以甲方名义进行货款购房。

  六、自双方签订本协议,乙方按协议支付给甲方房屋转让款之后,乙方便获得该房屋的全部产权。甲方未经乙方许可,不得将房屋转让、转租、抵押、合作入股,也不能因诉讼或纠纷而被司法机关查封和执行。

  七、若违约,应向乙方支付20xx00元(贰拾万元)的违约金。若乙方违约,甲方不予退还全部装让费。

  八、如政府行为干预,政策上不允许房屋转让,不能当作甲方违约论处。

  九、本协议未经事宜,双方另议补充条款,具有同等法律效力。

  十、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。

  附:购房合同一份,购房预交款收据。

  甲方:_________   乙方:_________

  ___年___月___日   ___年___月___日

有关房屋的转让合同范文 篇7

  转让人:(以下简称甲方)男、身份证号:

  转让人:(以下简称甲方)女、身份证号:

  受让人:(以下简称乙方)男、身份证号:

  甲、乙双方就房屋转让事项经过友好协商,一致同意签订如下协议,以兹共同遵守。

  一、甲方愿将坐落于大同市栋单元号,建筑面积为平方米的楼房一套,出售给乙方。

  二、上列房屋,双方议定转让价款为万元(元)人民币。

  三、双方约定,本协议签订之日,乙方支付定金万元,剩余万元,在日内甲方交房时支付。

  四、甲方交钥匙时,乙方对房屋质量进行验收,验收合格,房屋交付后,因房屋质量产生问题,甲方不承担赔偿责任。

  五、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无它项权利设定或其它纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

  六、房屋交付前,该房屋一切费用,概由甲方负责清理。房屋交付后产生的费用由乙方负担。

  七、甲方应在乙方付款同时,将有关此房的全部合同等权利凭证全部交与乙方保管。双方应该同时为对方出具相应的收据。

  八、甲方将房屋转让后,不论房价下跌上涨均由乙方承担,今后该房产生的一切利益都由乙方享有,概与甲方无关。

  九、在此房能够办理房屋产权转移登记时,甲方应无偿予以全力协助,房屋过户费用、税费全部由乙方承担。如因甲方的故意延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。

  十、本协议签订后,双方应该共同遵守。

  十一、甲乙双方对房屋的性质均有充分的了解,上述约定若有悖于同煤集团的相关规定,所产生的后果各自承担。

  十二、本协议一式两份,双方各执一份为凭。自双方签字之日起生效。

  甲方(签字):日期:

  乙方(签字):日期:

有关房屋的转让合同范文 篇8

  转让方(以下简称甲方):

  受让方(以下简称乙方):

  为积极响应县政府号召,大力发展核桃种植产业,经甲乙双方平等协商,在真实意愿、协商一致的基础上甲方将本户在英地岜饭堂(地名)丢荒的土地无偿转让给乙方事宜达成一致,特签订本协议,双方共同遵守,并作为经营权、收益权归属的凭证,协议内容如下:

  一、甲方将本户位于英地岜饭堂(地名)和拉吊陇移(地名)丢荒的土地永久无偿转让给乙方用于核桃种植,绝不反悔。所转让的地块以生产队划定的界限为准。

  二、乙方自己出资在所转让的地块上进行核桃种植经营管理,核桃进入生产期后所产生的经济效益全部归乙方所有,自负盈亏。

  三、甲方保证乙方对所转让的地块享有合法的占有、使用、收益、处分的权利,并符合法律有关规定。甲方确保上述地块产权清晰,没有经济和民事纠纷。

  四、合同生效后,乙方拥有所转让地块完全使用权、收益权和处分权,今后在转让地块内发生的各类经济和民事纠纷均与甲方无关。

  五、本协议自甲、乙双方签字后即行生效。 甲方(签字)Κ 乙方(签字)Κ 身份证号码: 身份证号码:

  年 月 日

有关房屋的转让合同范文 篇9

  甲方(转让方):

  乙方(受让方):

  甲乙双方在平等自愿、互惠互利及协商一致的基础上达成如下协议,双方共同严格遵守。

  一、 经甲乙双方协商,甲方将其所在单位内部职工认购房屋名额转让给乙方,甲方所转让的房屋位于。

  二、 房屋名额转让费为(大写:)

  三、 甲方保证乙方按照甲方单位内部职工认购价购买甲方单位在建房屋。乙方应当在本本协议签定之日向甲方一次性缴清房屋认购名额转让费*元及甲方已缴纳首期房屋购置款*元,共计人民币*元,(大写:)。甲方收到以上款项是,将首款房屋款收据交给乙方保管。剩余购房款由乙方以甲方名义按时向甲方所在单位缴纳。

  四、 房屋以甲方名义购买,甲方只负责转让房屋名额,收取转让费,需要缴纳的与房子有关的所有费用均由乙方承担。甲方协助乙方办理各种购房手续,乙方在未过户前,对甲方转让房屋事宜保密,如因泄密导致的后果由乙方负责。甲方房产证办理完毕后,可根据乙方要求进行过户。

  五、 如乙方不能甲方单位内部职工认购价购买甲方所转让的房屋,乙方有权解除本合同,甲方应退还所收乙方的全部款项。

  六、 如因乙方原因致使房屋不能顺利转让,由乙方自行承担经济损失。

  七、 甲乙双方无正当理由不得随意解除本协议,否则向对方支付违约金10000元(大写:壹万元整)。

  八、 其他未尽事宜,双方另行协商解决。

  九、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲方:

  身份证号码:

  电话:

  签约时间:

  乙方: 身份证号码: 电话: 签约时间:

有关房屋的转让合同范文 篇10

  转让人(以下称甲方)姓名:

  住址:__________________

  身份证号:__________________

  受让人(以下称乙方)姓名:__________________

  住址:__________________

  身份证号:__________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议:

  第一条 团购房屋基本情况

  1. 甲方于 年 月 日参加单位团购的位于 的房屋,该房屋首付款 元已由甲方缴纳给开发商,剩余房款甲方办理了房屋按揭贷款总计 元,每月应向银行还款 元。甲方已与开发商签订了楼房认购协议书,该楼在 年 月 日完工,该房屋座落于_________市_________区_________,房屋结构为_________,房屋用途为_________,建筑面积为_________平方米。

  第二条 房屋购买权转让价格

  乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费 元,于本协议签订后支付。

  第三条 双方权利及义务

  1、 本协议签订后房屋的所有权归乙方所有,乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首付款 元给付甲方,尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款,甲方不再承担还款责任。

  2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同,甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同,甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订,但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。

  3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房,或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证乙方有权终止本协议的履行,甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。

  4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。

  5、 乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在_________天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起_________天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方,并向乙方支付违约金_________元整。

  6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。

  7、房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。

  第四条 违约责任

  1、乙方未按本合同约定的时间付款,甲方有权解除本协议。

  2.如果甲方违约,甲方应向乙方支付违约金共计_________元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

  第五条 其他约定事项_________。

  第六条 本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力

  第七条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方约定在乙方所在地法院裁决同意采用以下第_________种方式解决。

  第八条 本合同自_________之日起生效。

  第九条 本合同一式_________份,双方各执一份,_________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  签订时间:_________ 签订地点:_________

有关房屋的转让合同范文 篇11

  转让方(以下简称甲方):

  受让方(以下简称乙方):

  经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:

  第一条 转让房屋的基本情况

  转让房屋(以下简称该房屋)位于 市 区 小区 号楼 层 室,建筑面积 平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。

  第二条 转让价格

  双方商定该房屋转让价格为(人民币) 元整,大写 元整(人民币) 。

  第三条 付款方式

  由乙方向甲方预先支付购房定金 万元后,由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日,乙方将剩余房款一次支付甲方。

  第四条 房屋交付

  甲方应于本合同生效之日当天,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

  第五条 房屋过户

  房屋交付乙方后,甲方应当负责办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下, 办理产权证相关费用由甲方承担。

  第六条 甲方的承诺保证

  甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。

  甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。

  第七条 违约责任

  甲方违反本合同约定,未能履行自己约定义务的,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20 %的'违约金。

  第八条 本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。

  第九条 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由--仲裁委员会仲裁。

  第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

  第十一条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

  甲方: 乙方:

  身份证号: 身份证号:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

有关房屋的转让合同范文 篇12

  甲方(转让方):

  乙方(受让方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就房屋转让事宜达成如下协议:

  一、甲方将其位于 房产使用权有偿转让给乙方,转让方式为出兑。

  二、房屋现状:面积 平方米,水电暖设备齐全。

  三、转让时间:双方同意于 年 月 日由甲方将上述商铺正式转让交付给乙方。

  四、转让价格:该房产双方议定总价款为 元(大写 ) 。

  五、付款方式:自合同签订之日起一次性付清。

  六、本协议未详尽事宜,由甲、乙双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具同等效力。

  七、本协议一式两份,效力等同,甲、乙双方各执一份,

  甲方: 乙方:

  年 月 日

有关房屋的转让合同范文 篇13

  甲方:李--,工作单位:

  乙方:高--,工作单位:

  甲乙双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,甲方自愿将位于洛阳市北方企业集团家属区的房屋( 栋 门 号)转让给乙方所有。为此双方达成如下协议:

  一、 该房屋由乙方全额出资以甲方名义购买。该房屋的所有权和永久居住使用权、收益权归乙方所有。

  二、 该房屋的全部出资由乙方按甲方的要求及时足额交纳。如果乙方不能及时足额交纳,甲方有权返还乙方所交纳的出资后将该房屋转让其它人。

  三、本协议经双方签字后生效。本协议生效后乙方有权要求甲方将该房屋过户到乙方名下,甲方有义务配合乙方办理该房屋的过户手续;办理该房屋过户手续所需费用由乙方承担。

  四、因借用甲方名义购买房屋,所以乙方给予甲方一次性经济补偿金万元。乙方支付经济补偿金后,甲方不得以任何理由和借口向乙方主张其它任何权利。自此后该房屋的所有利益和风险均由乙方享有和承担。

  五、本协议经双方签字生效后,任何一方不得反悔。乙方不履行本协议,需向甲方支付本协议所涉全部出资20%的违约金。如果甲方反悔不履行本协议,除支付本协议所涉全部出资20%的违约金外,还应当双倍返还经济补偿金。本协议所涉房屋升值部分的利益归乙方所有。

  六、 本协议项下的所有争议,由双方友好协商解决。

  七、 本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

有关房屋的转让合同范文 篇14

  转让人(以下称甲方)姓名:

  住址:__________________

  身份证号:__________________

  受让人(以下称乙方)姓名:__________________

  住址:__________________

  身份证号:__________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议:

  第一条 团购房屋基本情况

  1. 甲方于 年 月 日参加单位团购的位于 的房屋,该房屋首付款 元已由甲方缴纳给开发商,剩余房款甲方办理了房屋按揭贷款总计 元,每月应向银行还款 元。甲方已与开发商签订了楼房认购协议书,该楼在 年 月 日完工,该房屋座落于_________市_________区_________,房屋结构为_________,房屋用途为_________,建筑面积为_________平方米。

  第二条 房屋购买权转让价格

  乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费 元,于本协议签订后支付。

  第三条 双方权利及义务

  1、 本协议签订后房屋的所有权归乙方所有,乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首付款 元给付甲方,尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款,甲方不再承担还款责任。

  2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同,甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同,甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订,但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。

  3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房,或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证乙方有权终止本协议的履行,甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。

  4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。

  5、 乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在_________天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起_________天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方,并向乙方支付违约金_________元整。

  6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。

  7、房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。

  第四条 违约责任

  1、乙方未按本合同约定的时间付款,甲方有权解除本协议。

  2.如果甲方违约,甲方应向乙方支付违约金共计_________元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

  第五条 其他约定事项_________。

  第六条 本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力

  第七条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方约定在乙方所在地法院裁决同意采用以下第_________种方式解决。

  第八条 本合同自_________之日起生效。

  第九条 本合同一式_________份,双方各执一份,_________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  签订时间:_________ 签订地点:_________

有关房屋的转让合同范文 篇15

  甲方:___________(以下简称甲方)

  乙方:___________(以下简称乙方)

  甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就______市规划管理局在____________集资房的购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:

  一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。

  二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。

  三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。

  四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。

  五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。

  六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  ______年______月______日


有关房屋的转让合同范文相关文章:

有关房屋的转让合同范文

有关房屋的转让合同范文(通用15篇)有关房屋的转让合同范文篇1范本卖方:__________________身份证号码:____________联系电话:___...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...