地下车库工程劳务分包合同

更新时间： 2022-11-11

地下车库工程劳务分包合同（精选14篇）

地下车库工程劳务分包合同篇1

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务分包事项协商,达成一致，订立本合同：

　　一、工程概况及承包内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容：地下车库提供钢管扣件材料，整体外脚手架的搭设与拆除，竹笆隔层铺设，安全网全封闭，平网铺设，安全通道，楼梯防护，搅拌机棚、卷扬机棚、上料台的搭设、电梯井口防护、连墙体的预埋与拆除及有关预埋件的预埋等及安全规范要求的防护。

　　二、承包方式及单价

　　劳务承包按建筑面积计量，建筑面积_____平方米，正负零以上内外架___元/平方，地下室内外架___元/平方，协议总价款金额暂定人民币____元整，上述价格不含税金。乙方承包时所缴纳的____元保证金于外架封顶时返还，甲方应承担此工程的招标费，方案费，专家论证费等相关费用。

　　三、工程质量及要求

　　根据《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》，《建筑施工安全检查标准》及《建筑施工高处作业技术规范》要求搭设，本工作达到合格等级。

　　四、工期要求

　　地下室内架_个月,正负零以上内架,外架_个月，具体施工按计划进行。

　　五、付款方式

　　合同签订后，工程施工按每悬挑层工程进度工程量支付劳务费的，主体封顶按进度支付工程量劳务费的，工程竣工验收后支付全部劳务费的内付清。

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　1、负责施工技术管理和指导、保障工程的材料供应,向乙方作书面安全技术交底。

　　2、按合同向乙方支付劳务费。

　　3、向乙方提供工人用房。

　　4、对所承担的分部分项的工程的工期、安全生产、文明施工进行监督检查验收。

　　5、对乙方施工人员的身体状况情况进行巡查,凡是发现不利于高空作业人员勒令退场。

　　乙方责任：

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有资格证书的熟练工人进行施工，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　2、严禁童工、残疾、传染病、高血压、心脏病、癫痫病等不利高空作业施工的人员和犯入进入施工现场及施工。

　　3、严格按照安全技术交底、施工验收规范、有关技术要求和施工组织设计的内容施工，做到文明施工。

　　4、接受甲方的管理监督和检查、与现场其他单位的协调配合，照顾全局。

　　5、服从甲方转发的业主及管理单位的指令。

　　七、安全施工与检查

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行内安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　八、现场文明施工

　　乙方要做到文明施工生产，材料按指定地点进行分类、型号堆放整齐，现场要做到工走场清。

　　九、违约及违约责任

　　1、因甲方的原因造成工程停工达7天以上的,甲方按每人每天元向乙方支付生活费。

　　2、甲方不按约定核实乙方工作量的或不按约定支付劳务报酬的，应按同期银行贷款利率向乙方支付利息，并付拖欠金额每日千分之的违约金。

　　3、如因甲方原因造成的工期延长，甲方应按每月元/平方支付延期费。

　　4、乙方不履行或不按约定履行合同的其他业务时，甲方有权向乙方索赔因其违约给甲方造成的经济损失。

　　十、争议

　　1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿调解或和解、或调解不成的，双方约定采用向工程所在地人民法院起诉的方式解决争议。

　　2、发生争议后,除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

　　调解要求停止合同工作，且为双方接受。

　　仲裁机构要求停止合同工作。

　　法院要求停止合同工作。

　　十一、合同解除

　　1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

　　2、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地，甲方应按合同约定支付已完工作的劳务费，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　十二、合同终止

　　双方履行完合同全部义务后，乙方向甲方交本合同约定分项工程项目，并经验收合格后，甲方向乙方支付完合同约定的价款,本合同即告终止。

　　十三、合同份数及合同生效

　　本合同一式二份，甲乙方各执一份，本合同双方签字或盖章后生效。

　　甲方:

　　乙方:

　　合同订立日期：

地下车库工程劳务分包合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程地址：

　　工程开、峻工日期：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，，本着平等互利的原则，经甲、乙双方协商一致，将峪耳崖金矿住宅楼外墙保温工程承包给乙方，通过充分协商达成如下条款：

　　一、主要工作范围、内容

　　1、工作范围为峪耳崖金矿住宅楼所有外墙保温工程。包括：水刷石外墙面清洗、瓷砖墙面粉刷建筑胶、首层瓷砖墙面清理、粘贴聚苯乙烯泡沫板、标准网格布(金属网)安装、抗裂砂浆等全部工序(参考05J1外墙26)。

　　2、外架的搭拆由甲方负责，乙方自行铺设跳板。

　　3、所有材料的水平、垂直运输、上下车、自拆除包装按项目部施工员规定回收，堆码。

　　二、分包方式：清包工

　　三、分包单价：

　　承包单价为 12 元/㎡(大写人民币： )(以扣除洞口外墙展开面积计算)。

　　四、价款的结算

　　1、如工程质量未合格的，只按基价的 %结算;如工程质量达到合格，按基价的100%结算。

　　3、必须按项目要求总工期按时完成工程施工。

　　五、价款的支付

　　合同签订后，甲方在工程开工时付10%的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在一个月内支付95%的工程款，剩余的5%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后30日内一次性付清。

　　第六条工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　六、施工工序及质量要求

　　施工程序概述：冲洗外墙面、粉刷专用粘合剂、粘贴防火聚苯板，(南面、东、西立面为500mm聚苯板、北立面面为700mm聚苯板、阳台及窗台立面、侧面为200mm聚苯板)，粘贴网格布，抗裂砂浆。详细施工流程如下：

　　(1)基层墙体的处理：

　　基层处理分2部分：

　　一部分为外墙水刷石处理：采用高压清水冲洗，清楚表面灰尘泥沙，用检验锤全面进行敲打检验，对空鼓部分进行铲除补抹水泥砂浆墙面。

　　一部分为外墙瓷砖处理：采用高压清水冲洗，用钢刷进行泥沙清理、空鼓瓷砖铲除补抹水泥砂浆

　　(2)墙面弹线、挂线：

　　施工前首先确认基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝、防震缝墙体体型突变的具体部位，并做出标记。此外还应弹出首层散水标高线和伸缩缝具体位臵。

　　(3)粘贴发泡聚苯板：

　　①配制粘结专用砂浆：瓷砖墙面增加粉刷建筑胶一道。将粘结专用胶粘剂：保温干混料=1：4.0～4.4重量配合比用搅拌机充分搅拌均匀，静臵3分钟后即可使用。严禁加水使用。每次配好的胶粘砂浆应在60分钟内用完，超过此时间的胶粘砂浆不得继续使用。

　　②用铁抹子首先沿发泡聚苯板周边(注意：非侧面)涂抹配制好的胶粘砂浆，宽度50mm左右，厚度10mm左右，侧面留50*50mm宽排气口，而后在板的中间部位均匀布臵6个粘接点，每点直径100mm，浆厚10mm，中心距离200mm。使用非标准板时长宽每200mm设一个粘接点。必须保证发泡板与基层粘接面积不小于40%。

　　③发泡聚苯板抹完胶粘砂浆后应立即平贴在基层墙体上轻轻滑动就位，并随时用靠尺检查平整度和垂直度。粘贴发泡聚苯板时板与板之间要相互挤紧，每贴完一块板后及时清理挤出的胶粘砂浆。

　　④配臵抹面聚合物保温砂浆：将抹面专用胶粘剂：保温干混料=1：4.0～4.4重量配合比用搅拌机充分搅拌均匀，静臵3分钟后即可使用。每次配好的胶粘砂浆应在60分钟内用完。严禁加水使用。在发泡聚苯板表面抹底层聚合物砂浆1—2mm，木抹子搓平。将大面网格布沿水平方向或垂直

　　(4)、施工执行国家《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)相关规定

　　6、成品保护

　　(1)外墙作业，铝合金、涂料、地坪不能污染。

　　(2)所有的门窗洞口，必须保证设计尺寸、大小一致。

　　(3)凡是阴阳角应做成90度直角。

　　(4)工程质量必须达到合格以上。

　　七、工期要求

　　工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按￥500元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。

　　八、安全要求

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚;安全

　　3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　4、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品由乙方自行购买，所购产品必须具有“三证”(即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品，如乙方违者按每人/次￥50元罚款。

　　5、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

　　6、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

　　7、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

　　8、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方

　　9、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。非责任事故壹万元以下的由乙方自负，超过壹万元以上的，视双方责任甲乙双方协商处理

　　10、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后可变动。

　　九、文明施工现场及标准化工地要求

　　1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。

　　2、凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按￥500元/次处罚乙方。

　　3、施工现场必须达到工完场地清。

　　4、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。

　　十、甲乙双方职责

　　1、因施工场地有限，甲方不为乙方提供食宿条件。

　　2、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工，同时提供塔机及夜间照明设施。

　　3、乙方及时提供机具及其它材料、工具，确保工程顺利施工。

　　4、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要，乙方必须服从甲方项目部安排、调整，否则按拖延工期处罚。

　　5、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。

　　6、如因乙方不听从甲方安排，甲方有权随时勒令乙方退场，并不予结算所有工程量。

　　7、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。

　　8、乙方必须为现场所有施工人员购买意外伤害保险并报甲方备案。

　　十一、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同，由此所造成的经济损失全部由乙方负责。

　　十二、合同份数：本合同一式二份，甲方乙方双方各持壹份。

　　十三、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。

　　甲方单位：(章) 乙方单位：(章) 甲方签字：乙方签字：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：签订日期：

地下车库工程劳务分包合同篇3

　　承包人：______________

　　代理人：______________

　　联系地址：______________

　　劳务分包人：______________

　　代理人：______________

　　联系地址：______________

　　根据《_____》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、总包工程概况

　　1、总包工程名称：

　　2、总包工程地点：

　　3、总包工程立项及批准文号：

　　二、劳务分包作业范围

　　(一)分包合同范围：_________________________________________________;

　　(二)劳务分包作业范围及内容：

　　1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。

　　2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

　　三、劳务分包作业期限

　　1、计划开始日期：______年___月___日;

　　2、计划完工日期：______年___月___日;

　　3、作业总日历天数为：______天。

　　作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。

　　四、劳务作业质量标准

　　劳务作业质量应符合_______标准，并符合承包合同有关质量的约定。

　　五、劳务分包合同价格

　　签约合同价为：_______元(人民币)，大写：_____________________________元。

　　六、劳务分包人资质

　　1、资质证书编号：_________________________________;

　　2、资质专业及等级：_______________________________。

　　七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

　　1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_____________，工程建造师(项目经理)证书号_____________。身份证号码：__________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

　　2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________，职务：_____________，岗位证书号：_____________?，身份证号码：_________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

　　3、发包人现场劳动力管理员_____________，上岗证号_____________，职责为_____________;承包人现场劳动力管理员__________________________，上岗证号_____________，职责为_____________。

　　4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________，身份证号码：__________________________，职务：_____________，联系电话：_____________，工程所在地住址：_________________________，家庭住址：_________________________。

　　八、承包方义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　3、统筹安排、协调解决非乙方_____使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　九、劳务分包方义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

　　6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会_____，并支付费用;

　　7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令;

　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　十、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害_____，支付_____费用;乙方因为现场施工作业人员办理工伤_____，并支付_____费用;施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。

　　3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　十一、劳务报酬

　　1、本工程采用固定劳务报酬，共计￥______________元，大写人民币_________________________元整。

　　2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

　　3、本合同劳务报酬(依据现有施工图确定，结算时按实进行调整)。

　　4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。

　　十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、中标通知书(如果有);

　　2、投标函及其附录(如果有);

　　3、专用合同条款及其附件;

　　4、通用合同条款;

　　5、技术标准和要求;

　　6、图纸;

　　7、已标价工作量清单或预算书(如果有);

　　8、其他合同文件。

　　十三、承诺

　　1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

　　3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　十四、争议

　　发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第____种方式解决争议：

　　1、向__________________委员会申请_____;

　　2、向_____________所在地人民法院起诉。

　　十四、附则

　　1、合同订立时间：______年___月___日，订立地点：________________________________。

　　2、本合同自______年___月___日生效。

　　3、本合同一式____份，具有同等法律效力，承包人执____份，劳务分包人执____份。

　　承包人：______________(公章)

　　法定代表人：______________(签字)

　　组织机构代码：______________

　　地址：_____________________

　　联系电话：_____________________

　　开户银行：_____________________

　　账号：_____________________

　　劳务分包人：______________(公章)

　　法定代表人或者委托代理人：_______(签字)

　　组织机构代码：______________

　　地址：____________________________

　　联系电话：_____________________

　　开户银行：_____________________

　　账号：____________________________

地下车库工程劳务分包合同篇4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、结构类型：

　　四、层数：

　　五、建筑面积：按实际面积计算

　　第二条承包方式

　　本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。按建筑面积元/平方米计算。(包括人工费及施工辅材、中小型机械等)。建筑面积按20xx年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。

　　第三条承包范围

　　按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：

　　一、电气工程

　　1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。

　　2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。

　　3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。

　　二、水暖工程

　　1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。

　　2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。

　　3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。

　　4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。

　　5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。

　　6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。

　　三、其它部分

　　临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。现场安装材料棚的搭拆。备注(一级箱、二级箱、主电缆、现场镝灯照明支架及灯管、临时用水主干道及分支管由甲方购买。乙方负责安装用工)。

　　第四条质量标准

　　工程质量必须达到验收规范及图纸的要求。

　　第五条工期要求

　　1、乙方必须按甲方现场施工进度要求组织施工作业，保证阶段施工和整体工期符合要求进度计划安排：

　　结构施工阶段：乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、盒、套管、预埋件同步安装到位，洞口预留到位。

　　装修施工阶段：乙方应将本工程施工顺序与土建方的装修程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。

　　2、如乙方原因造成阶段施工工期延误，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以3000元/天的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　3、如遇工程暂停后复工乙方必须按甲方要求保证其劳动力能满足现场施工需要，否则

　　第六条合同文件组成

　　一、建筑劳务承包合同

　　二、工程图纸

　　三、变更洽商

　　第七条施工管理

　　一、质量要求：

　　乙方应严格按照施工图纸、施工图集组织施工，质量应达到各级部门的施工规范和验收标准。所有水电安装应通过监理、甲方、建设方、质检等部门的验收，如达不到验收规范要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，并且赔偿甲方的材料、工期损失。

　　二、安全要求

　　1、乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法现及建设部、工程所在当地建委颁发的安全规定。

　　2、乙方必须遵守甲方现场安全管理规定，认真做好本专业工程的现场安全防护设施搭建和管理、维修等工作，确保施工作业安全。

　　3、进场后，甲、乙双方签订《安全协议书》，此协议书作为本合同的附件具有同等效力(附件2)

　　4、乙方选用的各类机械操作手必须保证持证上岗，并按作业操作规程和相关规定，做好使用维修记录，保证机械使用安全。

　　5、乙方应按规定为员工办理相应保险业务，其费用由乙方自行解决。

　　6、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿和善后处理。属甲方责任造成的伤亡事故，处按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，但善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属，因安全事故造成的工期损失，应由乙方设法挽回。

　　第八条材料及机具

　　1. 主材由甲方提供，辅材由乙方提供(见附表1)，机具由乙方提供(见附表1)。

　　2. 对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

　　3. 材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

　　第九条双方责任:

　　一、甲方责任

　　1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

　　2、及时提供施工中各种所需主要材料并运抵现场。

　　3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

　　4、监督乙方的文明施工、安全生产。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　二、乙方责任

　　1、按图纸、图集、规范及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

　　2、进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量 %给付，余 %做为违约金和下一班组的补偿金。

　　3、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　4、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　5、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　6、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　7、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及

　　9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　10、本工程施工中，乙方提供附表1的机具及辅材。

　　第十条文明施工要求

　　1、甲乙双方均应认真执行施工所在地文明施工和环保管理的各项规定，积极组织现场文明施工管理活动，做好现场责任区的环保及卫生工作，保证现场责任区文明达到文明工地标准。

　　2、乙方必须认真执行甲方现场文明管理规定，按文明施工要求做好场地清理、清扫等工作，做到现场整洁有序，材料分类堆放整齐，每天活完料净脚下清，并将其施工垃圾清运至指定垃圾场。

　　3、若乙方未能按甲方要求进行现场文明施工作业，甲方项目部向乙方提出整改意见后仍未见成效时，甲方现场项目部将视情节轻重对乙方进行罚款处理累计罚款额不超过元/平米。

　　第十一条付款及结算方式:

　　1、预埋按建筑平米元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑平米元/㎡结算，水暖等管道安装按建筑平米元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑元/㎡结算，工程单价合计元/㎡，工程单价已含乙方工人工资、工人保险、管理费、利润、税金、辅材、机具、食宿。

　　2、其以上承包范围内的用工均包括在平米单价内，结算时不作任何调整。如发生洽商变更的，需有甲方驻工地代表、项目经理、专业工长全部签字的原件方可作为结算依据，有工程量的按20xx年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算人工费及机具辅料费用。没有工程量的在洽商中注明金额。

　　3、每月按实际完成工作量的 %给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的 %，剩余 %工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

　　4、每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。

　　5、乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

　　6、在施工过程中，甲方可根据业主方要求和实际情况，有权适时增减工程量，工程量增加时双方另行洽商;工程量减少时按双方签订本合同时已确定的价格在结算时予以扣除。

　　第十二条违约责任

　　一、有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总体施工进度的;

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。

　　二、发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

　　2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　第十三条本合同未尽事宜、双方协调解决。

　　第十四条此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字(盖章) 生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

地下车库工程劳务分包合同篇5

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协议，达成如下协议

　　一、承包内容：

　　1.分包形式：包清工

　　2.分包项目：单价

　　(1)木工：综合单价为24元/㎡(按接触面积结算)。

　　以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。

　　3.分包内容：

　　(1)木工工作内容：

　　整个建筑物木工的所有工作内容;

　　①模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。钢板止水带的制作、安装。

　　4.工机具：包括修理

　　乙方所用工具及机械(除井架外)均由乙方自理，包括维修、保养、管理。

　　5.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。

　　二、工程质量：

　　本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。

　　甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单精心操作，施工中乙方需服从甲方现场指挥。因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。

　　三、付款方法：

　　1.工程款按先做后付原则。

　　2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。

　　四、奖罚措施：

　　1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。甲方有权清退乙方。

　　2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。

　　3、.乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。

　　五、安全、文明生产：

　　1.乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施，执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定，切实作到安全生产。施工期间发生的各类事故由责任方负责。

　　2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，服从项目部创文明标化工地的安排。杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。做好工完场清。材料按甲方要求定位放整齐。如有发现乙方未将材料及时回收，发现一次，罚1000元。

　　3、若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴安全帽等，每发生一次按每人每次扣罚50元。

　　六、其他：

　　1.乙方负责人70%时间必须在施工现场。乙方必须配备各工种的翻样人员。

　　2.乙方施工期间所招用的人员必须三证齐全，并及时办理好各种证件，费用由乙方负担，因证件不全，所造成的一切后果均由乙方负责，不得非法招用未成年工，发现一次罚款500元。

　　3.乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令，发现打架、偷窃、赌博从严处理，每发生一次罚款1000元。

　　4.乙方承诺合同条款中的所有条件，如有违约一切后果由乙方自负，甲方有权终止合同，余款将被甲方罚没作为甲方损失。

　　5.合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。双方盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

地下车库工程劳务分包合同篇6

　　承包人：

　　代理人：

　　联系地址：

　　劳务分包人：

　　代理人：

　　联系地址：

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、总包工程概况

　　1、总包工程名称：

　　2、总包工程地点：

　　3、总包工程立项及批准文号：

　　二、劳务分包作业范围

　　(一)分包合同范围：______;

　　(二)劳务分包作业范围及内容：

　　2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

　　三、劳务分包作业期限

　　1、计划开始日期：______年___月___日;

　　2、计划完工日期：______年___月___日;

　　3、作业总日历天数为：____天。

　　四、劳务作业质量标准

　　劳务作业质量应符合______标准，并符合承包合同有关质量的约定。

　　五、劳务分包合同价格

　　签约合同价为：______元(人民币)，大写：______元。

　　六、劳务分包人资质

　　1、资质证书编号：______;

　　2、资质专业及等级：_______。

　　七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

　　1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为______，职务：______，工程建造师(项目经理)证书号______。身份证号码：______。委托权限：______。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

　　2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为______，职务：______，岗位证书号：______，身份证号码：______。委托权限：______。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

　　3、发包人现场劳动力管理员______，上岗证号______，职责为______;承包人现场劳动力管理员______，上岗证号______，职责为______。

　　4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为______，身份证号码：______，职务：______，联系电话：______，工程所在地住址：______，家庭住址：______。

　　八、承包方义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　九、劳务分包方义务

　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

　　6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用;

　　7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令;

　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　十、安全施工

　　2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用;乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用;施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。

　　十一、劳务报酬

　　1、本工程采用固定劳务报酬，共计￥______元，大写人民币______元整。

　　2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

　　3、本合同劳务报酬(依据现有施工图确定，结算时按实进行调整)。

　　十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、中标通知书(如果有);

　　2、投标函及其附录(如果有);

　　3、专用合同条款及其附件;

　　4、通用合同条款;

　　5、技术标准和要求;

　　6、图纸;

　　7、已标价工作量清单或预算书(如果有);

　　8、其他合同文件。

　　上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

　　十三、承诺

　　1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　十四、争议

　　1、向______仲裁委员会申请仲裁;

　　2、向______所在地人民法院起诉。

　　十五、附则

　　1、合同订立时间：______年___月___日，订立地点：______。

　　2、本合同自______年___月___日生效。

　　3、本合同一式____份，具有同等法律效力，承包人执____份，劳务分包人执____份。

　　承包人：(公章)

　　法定代表人或者委托代理人：(签字)

　　组织机构代码：

　　地址：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　劳务分包人：(公章)

　　法定代表人或者委托代理人：(签字)

　　组织机构代码：

　　地址：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账号：

地下车库工程劳务分包合同篇7

　　工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：________________________

　　劳务分包人：________________________________________________________________

　　依照《中华人民12345

　　11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；

　　11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

　　11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　12、安全施工与检查

　　12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　13、安全防护

　　13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

　　13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

　　13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

　　14、事故处理

　　14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　15、保险

　　15.1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。支付保险费用。

　　15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：________________________________ 。

　　15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：________________________________________________________________________ 。

　　15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　16、材料、设备供应

　　16.1 劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：

　　________________________________________ 采购材料费用为：（单价）________

　　16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 %的管理费向工程承包人报销。

　　17、劳务报酬

　　17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

　　（1）固定劳务报酬（含管理费）；

　　（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；

　　（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。

　　17.2 本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

地下车库工程劳务分包合同篇8

　　甲方：