作文档>范文大全>合同范本>施工合同

水电站施工合同

更新时间:

水电站施工合同(通用13篇)

水电站施工合同 篇1

  发包人:

  承包人:

  依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:xx市xx级水电站技改工程

  工程地点:xx市xx镇 村

  工程内容:水电站厂房技术改造土建工程

  二、工程承包范围

  厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

  三、合同工期

  开工日期:二Oxx年十二月三日

  第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工,二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

  合同工期总日历天数为159天。

  四、质量标准:合格,争创优良

  五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

  六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

  七、本合同《专用条款》

  1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

  2、执行省、市建筑法规的相关规定。

  八、发包人工作

  1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

  2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

  3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

  4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

  九、承包人工作

  1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

  2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

  3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

  十、材料

  所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

  十一、质量和验收

  1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

  十二、安全施工

  承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

  十三、合同价款及支付

  1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

  2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

  3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

  十四、工程预付款

  合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

  十五、进度工程款支付

  每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

  十六、完工结算

  完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

  十七、质量保修金

  完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

  十八、违约、索赔、争议

  按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

  十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

  二十、未尽事宜,双方另行协商。

  二十一、本合同一式4份,双方各执2份。

  发包人:承包人:

  住所:

  代表:

  电话:

  签订日期:

水电站施工合同 篇2

  (甲方): (以下简称甲方) (乙方): (以下简称乙方)

  根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。

  一、工程概况

  1、工程名称:上营变电站引水工程。

  2、工程地点:上营村。

  3、工程主要内容:1500米DN40给水管道安装。

  4、承包方式:包工包料。

  二、工程期限

  工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

  三、工程承包价及其它

  总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。

  四、合同双方责任

  (一)甲方责任

  1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

  2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。

  (二)乙方责任

  1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

  2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

  3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

  五、工程质量要求

  1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。

  2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。

  3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。

  六、付款方式

  工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:禄丰万泉供水有限责任*司

  开户行:禄丰*行营业室

  账户:

  七、工期延误

  若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

  八、工程保修期

  工程保修期为工程验收后一年。

  九、安全施工要求

  施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。

  十、不可抗拒的自然灾害认定标准

  不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。

  十一、违约责任

  本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

  若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

  双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。

  十二、合同份数

  本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,

  十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

  甲方: 乙方:

  法人代表: 法人代表:

  委托代表: 委托代表:

  年 月 日

水电站施工合同 篇3

  发包方:(以下简称甲方)

  法定代表人:

  承包方:(以下简称乙方)

  法定代表人:

  根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程主要内容:

  4、承包方式:包工包料。

  二、工程期限

  工程期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。

  三、工程承包价及其它

  总承包价______元,工程竣工验收合格后付清工程款项。

  四、合同双方责任

  (一)甲方责任

  1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

  2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。

  (二)乙方责任

  1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

  2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

  3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

  五、工程质量要求

  1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。

  2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。

  3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。

  六、付款方式

  工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。

  七、工期延误

  若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

  八、工程保修期

  工程保修期为工程验收后一年。

  九、安全施工要求

  施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。

  十、不可抗拒的自然灾害认定标准

  不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。

  十一、违约责任

  1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

  2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

  3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。

  十二、争议

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  十三、合同份数

  本合同一式_____份,甲方____份、乙双方____份。

  十四、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

  甲方:

  法人代表:

  _____年____月____日

  乙方:

  法人代表:

  _____年____月____日

水电站施工合同 篇4

  甲方(发包单位):

  乙方(承包单位):

  甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

  一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

  二、承包方式:

  1、包工包料;

  2、包工不包料。

  三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。

  四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

  五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。

  六、付款办法:

  1、总工程价款(金额大写元整;

  2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

  3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

  七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

  八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

  九、补充协议:

  甲方: (公章) 法人代表:

  乙方: (公章)法人代表:

  年 月日

水电站施工合同 篇5

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:xx市xx级水电站技改工程

  工程地点:xx市xx镇 村

  工程内容:水电站厂房技术改造土建工程

  二、工程承包范围

  厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

  三、合同工期

  开工日期:20xx年十二月三日

  第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工,20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

  合同工期总日历天数为159天。

  四、质量标准:合格,争创优良

  五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

  六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

  七、本合同《专用条款》

  1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

  2、执行省、市建筑法规的相关规定。

  八、发包人工作

  1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

  2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

  3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

  4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

  九、承包人工作

  1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

  2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

  3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

  十、材料

  所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

  十一、质量和验收

  1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

  十二、安全施工

  承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

  十三、合同价款及支付

  1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

  2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

  3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

  十四、工程预付款

  合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

  十五、进度工程款支付

  每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

  十六、完工结算

  完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

  十七、质量保修金

  完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

  十八、违约、索赔、争议

  按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

  十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

  二十、未尽事宜,双方另行协商。

  二十一、本合同一式4份,双方各执2份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电站施工合同 篇6

  甲方(发包人): 

  乙方(承包人): 

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  一、工程名称:青年水电站防腐、制安工程施工项目

  二、工程承包工作内容:

  1.水电站整体设施防腐

  2.水池防腐

  3.梯子制作、安装

  4.脚手架搭设所需材料由乙方购置

  5.所有操作人员的劳保用品,如安全帽、安全带的购置由乙方负责

  三、技术要求:

  1.本项目的防腐工程采用中华牌磁漆(底漆、面漆),去氧化层及打磨,抛光后,平面找平,喷底漆一遍,喷面漆两遍。

  2.平台及走梯按甲方要求及相关标准制作安装。

  3.技术方案按甲方要求施工。

  四、工程地点:恒阳公司青年水电站

  第二条 工程承包范围

  承包范围:包工包料(人工、主材、机械及脚手架搭拆的费用均在乙方承包范围内)。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。

  第三条 合同工期

  6个月。

  第四条 质量标准

  1.乙方搭设的脚手架必须符合国家相关标准,开展的各项施工工序均符合当地政府主管部门的要求,符合甲方创建文明施工的要求。

  2.平台及走梯的制作及安装标准符合国家、行业的规范、标准验收要求。

  3.乙方的施工人员必须熟悉各项工作内容的安全操作规程,必须持有效上岗证,严格按规范、标准的要求进行工作,严格执行有关悬空作业的规定,确保安全施工,具体施工方案由乙方自行制定。

  第五条 施工安全:乙方应自觉遵守工程建设安全生产有关规定,严格

  按安全标准组织施工,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。

  第六条 合同价款及付款方式

  1.合同包干价:¥455000.00元(大写:人民币肆拾伍万伍仟元整)

  2.甲方追加除包干以外的工作量按实际所发生的量进行结算

  3.支付方式:

  本施工合同采用总价包干方式,待青年水电站防腐、制安项目全部完工,经甲方一次性验收合格,扣除5%质保金后,其余剩下部份于10个工作日内一次性付清乙方工程承包款,正式发票按甲方财务部门的要求开具。

  第七条 质量保证期及保证金

  本工程质量保质期为 壹 年,预留质保金为合同总价款的5% (即¥22750.00元),质保期满后甲方在14天内将质保金无息退还给乙方。

  第八条 现场管理和安全生产

  1.乙方在开工前,必须拟定安全技术措施报甲方审核批准后严格执行,并与甲方安全生产部签订安全协议,甲方负责对乙方施工人员进行安全交底。

  2.乙方必须认真贯彻有关安全施工的各项管理规章制度,严格遵守安全操作规程,在乙方现场负责人统一领导下组织施工,计划进度、材料供应要密切配合,保证施工顺利进行。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  3.用于材料搬运过程中使用的工机具等由乙方负责,费用包含在合同总价款中,乙方保证使用需要。其他安装中的手持操作工具,由乙方负责。整个制作、安装过程乙方需有专人到现场全程监督、指导、指挥。

  4.劳动保护用品及施工中属个人使用的操作用具由乙方自行解决。

  5.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失,乙方在施工中应做到工完料尽场地清,保持现场整洁。

  6.在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  7.工程施工中服从甲方安全生产管理要求,对原有设施、建构筑物必须采取保护措施,对施工中的损坏由乙方负责无偿修复或完全赔偿。

  8.乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任,造成的工伤事故,均由乙方负责。

  第九条 质量保修

  1.工程保修期:保修期为1年,自竣工验收合格之日起计算。

  2.质量保修责任

  (1)乙方所承包的工程,在保修期内属乙方责任造成的质量问题,乙方必须在甲方规定期限内负责无偿予以修复。

  (2)因乙方施工质量原因致保修范围内的项目在保修期内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

  3.质量保修金的确定

  本项目工程约定工程质量保修金为合同最终结算总价的5% 。

  4.质量保修金的返还

  质量保修期满一年,经甲方确认使用过程中该工程无任何施工质量问题,甲方于14个工作日内将质量保证金无息返还乙方。

  第十条 乙方向甲方签订的安全协议及其他补充协议与本合同属不可分割的部分,具有同等的法律效力。

  第十一条 未尽事宜,双方协商解决。

  第十二条 合同生效与终止

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电站施工合同 篇7

  发包人:

  承包人:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:xx市xx级水电站技改工程

  工程地点:xx市xx镇 村

  工程内容:水电站厂房技术改造土建工程

  二、工程承包范围

  厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

  三、合同工期

  开工日期:20xx年十二月三日

  第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工,20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

  合同工期总日历天数为159天。

  四、质量标准:合格,争创优良

  五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

  六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

  七、本合同《专用条款》

  1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

  2、执行省、市建筑法规的相关规定。

  八、发包人工作

  1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

  2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

  3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

  4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

  九、承包人工作

  1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

  2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

  3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

  十、材料

  所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

  十一、质量和验收

  1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

  十二、安全施工

  承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

  十三、合同价款及支付

  1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

  2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

  3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

  十四、工程预付款

  合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

  十五、进度工程款支付

  每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

  十六、完工结算

  完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

  十七、质量保修金

  完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

  十八、违约、索赔、争议

  按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

  十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

  二十、未尽事宜,双方另行协商。

  二十一、本合同一式4份,双方各执2份。

  发包人:承包人:

  住所:

  代表:

  电话:

  签订日期:

水电站施工合同 篇8

  (甲方): (以下简称甲方) (乙方): (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。

  一、工程概况

  1、工程名称:上营变电站引水工程。

  2、工程地点:上营村。

  3、工程主要内容:1500米DN40给水管道安装。

  4、承包方式:包工包料。

  二、工程期限

  工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

  三、工程承包价及其它

  总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。

  四、合同双方责任

  (一)甲方责任

  1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

  2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。

  (二)乙方责任

  1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

  2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

  3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

  五、工程质量要求

  1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。

  2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。

  3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。

  六、付款方式

  工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:禄丰万泉供水有限责任公司

  开户行:禄丰农行营业室

  账号:309801040003724

  七、工期延误

  若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

  八、工程保修期

  工程保修期为工程验收后一年。

  九、安全施工要求

  施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生

  十、不可抗拒的自然灾害认定标准

  不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。

  十一、违约责任

  本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

  若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

  双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。

  十二、合同份数

  本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,

  十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

  甲方: 乙方:

  法人代表: 法人代表:

  委托代表: 委托代表:

  年 月 日

水电站施工合同 篇9

  甲方(发包单位):

  乙方(承包单位):

  甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

  一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

  二、承包方式:

  1、包工包料;

  2、包工不包料。

  三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。

  四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

  五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。

  六、付款办法:

  1、总工程价款(金额大写元整;

  2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

  3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

  七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

  八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

  九、补充协议:

  甲方: (公章) 法人代表:

  乙方: (公章)法人代表:

  年 月日

水电站施工合同 篇10

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的

  原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

  一工程概况

  工程名称:工程地点:施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程,结构类型:

  二、乙方进场人数(附名册)

  乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

  三、工期进度要求

  (一)开工日期: 年 月 日

  (二)总(日历)工期:个月

  (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

  四、承包方式与范围(一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

  (二)承包范围:1图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。

  2乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

  3夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。

  (三)计价方式:

  1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。

  、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行

  2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

  3﹑人工调差按总承包合同执行。

  4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。

  5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。

  6、材料送检费用由乙方负责。

  五、工程要求:

  甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。

  (一)质量要求:按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

  1必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

  2乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和

  施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

  3乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

  4对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

  5乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。

  6乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。

  若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。

  乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。

  7对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

  8保修期为一年。

  (二)工期要求

  1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

  2、工期延误

  (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

  (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;

  (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。

  (三)成本控制要求

  1乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。

  2各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

  3乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

  4乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。

  5乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

  (四)安全施工要求

  1甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

  2乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

  3乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

  4乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

  5乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。

  六、付款方式

  进度款支付按照月进度实施

  1、乙方每月 号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的 %的工程款。

  2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的 日内,甲方向乙方支付工程款的97%。

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  年月日

水电站施工合同 篇11

  甲方(发包单位):  乙方(承包单位):

  甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

  一、工程项目名称(工程地点):

  工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

  二、承包方式:

  1、包工包料;

  2、包工不包料。

  三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。

  四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

  五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。

  六、付款办法:

  1、总工程价款(金额大写元整;

  2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

  3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

  七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

  八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

  九、补充协议:

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电站施工合同 篇12

  发包方:(以下简称甲方)

  法定代表人:

  承包方:(以下简称乙方)

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程主要内容:

  4、承包方式:包工包料。

  二、工程期限

  工程期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。

  三、工程承包价及其它

  总承包价______元,工程竣工验收合格后付清工程款项。

  四、合同双方责任

  (一)甲方责任

  1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

  2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。

  (二)乙方责任

  1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

  2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

  3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

  五、工程质量要求

  1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。

  2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。

  3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。

  六、付款方式

  工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。

  七、工期延误

  若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。

  工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。

  甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

  八、工程保修期

  工程保修期为工程验收后一年。

  九、安全施工要求

  施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。

  乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。

  十、不可抗拒的自然灾害认定标准

  不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。

  十一、违约责任

  1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

  2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

  3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。

  十二、争议

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  十三、合同份数

  本合同一式_____份,甲方____份、乙双方____份。

  十四、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

  甲方:

  法人代表:

  _____年____月____日

  乙方:

  法人代表:

  _____年____月____

水电站施工合同 篇13

  小型水电站施工协议书

  发包方:(以下简称甲方)

  法定代表人:

  承包方:(以下简称乙方)

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程主要内容:

  4、承包方式:包工包料。

  二、工程期限

  工程期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。

  三、工程承包价及其它

  总承包价______元,工程竣工验收合格后付清工程款项。

  四、合同双方责任

  (一)甲方责任

  1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

  2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。

  (二)乙方责任

  1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

  2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

  3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

  五、工程质量要求

  1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。

  2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。

  3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。

  六、付款方式

  工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。

  七、工期延误

  若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

  八、工程保修期

  工程保修期为工程验收后一年。

  九、安全施工要求

  施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。

  十、不可抗拒的自然灾害认定标准

  不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。

  十一、违约责任

  1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

  2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

  3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。

  十二、争议

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  十三、合同份数

  本合同一式_____份,甲方____份、乙双方____份。

  十四、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

  甲方:

  法人代表:

  _____年____月____日

  乙方:

  法人代表:

  _____年____月____日


水电站施工合同相关文章:

水电站施工合同

水电站施工合同(通用13篇)水电站施工合同篇1发包人:承包人:依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...