样板房装修工程施工合同
样板房装修工程施工合同(精选3篇)
样板房装修工程施工合同 篇1合同编号:
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
第一条本合同依据下列文件签定
1、《中华人民共和国民法典》及。
2、国家及武汉市有关工程施工管理法规和规章制度。
第二条本工程施工内容及标准:
1、本工程的施工内容:按甲方提供的装修及水电图纸采取包工不包料进行施工。(含所有装修工程的制安、水电安装、设备照明安装、设备电器及线路、通风、卫生清洁、垃圾清运等。除橱柜及注明的衣柜、鞋柜由专业公司制作、安装外。)
2、本工程的质量需达到优良标准,乙方保修月。保修期从竣工验收合格之日起算。
3、保修期内若工程出现问题,乙方须在接到甲方通知后小时内维修或更换完毕。
4、乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。
第三条工程费用及支付方法
1、本工程造价:本工程按包工不包料(甲方供料)形式承包,按甲方提供装修图进行施工,工程总包价为_______元人民币整(¥____元),已含税金。
2、工程款支付方式:按乙方编制的甲方审定的施工进度计划,乙方进场开始后,当乙方完成总计划的__%的工程量后,甲方支付工程总款的__%;当乙方完工经甲方验收合格后,甲方一次性支付完工程余款。
第四条 施工工期
1、签定合同天内,乙方向甲方提交本工程的施工进度表,于____年___月___日开工,竣工日期为____年___月___日。
2、乙方必须按规定期限完成所有的承包工程,如果乙方在执行合同时,遇到不可抗力,可延长工期,其它原因均不视为可延长工期的理由。
第五条施工组织与设计变更
1、乙方在施工中必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,按设计要求组织施工。
2、乙方在正式进场施工前,应向甲方提供完整的施工组织设计及施工进度计划,并附所有现场施工管理人员的组织网络机构图。
3、乙方必须严格按照甲方审定后的图纸施工,不得随意更改,否则甲方不办理签证手续及乙方必须赔偿由此造成的甲方所有损失。
4、乙方严格执行装修部分隐蔽工程的验收制度,隐蔽工程验收完毕并做好记录,方能进行下道工序的施工,凡隐蔽工程验收由乙方书面通知甲方,共同进行验收并办理验收手续。
5、工程完工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
6、双方须以书面形式确认工程量的增减、签证、技术问题等,并以甲方监理签认为准。
第六条双方责任
1、甲方责任:
(1)为乙方提供必要的施工场地及电源、水源,乙方自行支付水电费。(2)做好隐蔽工程验收签证及协调监督乙方工程进度。
2、乙方责任:
(1)乙方应按质、按量地完成本合同工程项目。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
(2)施工期间,严格遵守甲方及总包单位有关规章制度,与甲方及总包施工管理部门签定安全、消防协议书。
(3)负责工地的安全、防火、保卫工作,建立完整的现场管理规章制度,一切人员安全 、施工安全事故均由乙方承担经济赔偿及法律责任。
(4)负责施工现场的一切成品及工程设施的保护和及时清理垃圾,做到文明施工。
(5)负责保护现场甲方提供的材料,如有损坏、被盗、浪费,乙方按材料价的双倍偿还给甲方。
(6)协调乙方承包范围以外的各专业工种之间的技术问题。
(7) 应提前天向甲方提交材料计划,如因不能按时向甲方提交材料计划,导致材料进场拖后,工期不予顺延。
(8)如不能按时完工,每逾期一天向甲方支付¥___元违约金。
第七条、合同争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
1、提交武汉仲裁委员会仲裁;
2、依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条、其他约定
1、保密条款:双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任,若违反本条约定,则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。
2、甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包,则分包的范围_____。且乙方须与分包的第三人承担连带责任。
第九条、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。其它本合同未约定事宜,双方可签定补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方履行完合同规定的义务后,本合同即终止。
第十条、合同份数及附件
1、本合同一式份,双方各执份,具同等法律效力。
2、合同附件:
3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
签约时间:_____年___月___日
样板房装修工程施工合同 篇2甲方(业主):
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:泰州祥云京都花园样板房
施工地点:泰州祥云京都花园2#楼五层C1和C2房
施工内容:原户型墙体、水电等改造、样板房装修设计图纸内所含土建、水电、装修等工作内容。
二、 承包方式:包工包料
三、合同工期
1.1 开工前,清除影响施工的障碍物,提供出施工作业面及场地。
1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3 向乙方提供施工需用的水、电源,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作。
2.乙方工作
2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2 乙方必须指派一名有资质的项目经理或现场负责人。本工程指派________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3 未经甲方同意,乙方不得随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的各项规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
七、工期
1.工期延误
1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 /天的违约金。
八、工程价款支付
开工日前二天,甲方支付总价款的10%;工程工作量过半,甲方再支付总价款的40%;验收合格三日内,甲方支付至总价款的95%。余款5%待工程保修期满1年后结清。
九、材料供应
1、甲方供应材料
乙方应提前提供甲方供应的材料、设备清单,并提出相应要求,以便与整体工程装饰和谐。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。如满足乙方提出的要求,但与工程不配套或不和谐等,则由乙方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。
2、乙方采购的材料
乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表,且应注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,并应经甲方代表签字认可。如乙方采购的材料、设备与报价时的材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。
十、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见时,乙方应配合进行施工,且不得以种种籍口推托。工程竣工结算时按实调整。
十一、质量与验收
1.工程质量
1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更、国家施工规范及有关施工工艺、操作方法为依据,以《建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修
2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单七日内组织验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2 双方约定隐蔽工程和中间验收部位:按国家有关规定。
2.3 双方约定的保修项目内容期限为:按国家有关规定。
十二、安全、防火及文明施工
1、乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2、乙方进场后,必须遵守甲方项目部的各项规章制度,服从甲方项目部的管理。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程等,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
4、乙方必须组织好安全施工,特别是安全用电等。如乙方发生安全事故,则由乙方承担一切安全责任,与甲方无关。
5、乙方应注重文明施工,每天应工完场清。如乙方不能满足文明施工要求,甲方每通知一次,竣工结算时扣除20xx元/次。
十三、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的 10% 向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。
十四、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中如发生争议,首选协商解决。协商不成时,由泰州市海陵区仲裁委员会仲裁解决。
十五、本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
十六、组成本合同的文件包括:
1、本合同条款;
2、施工设计图纸及做法说明;(附后)
3、甲方的报价说明;(附后)
4、乙方的报价单及材料清单;(附后)
5、其它协商记录文件或补充规定等。
十七、其它
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定签字盖章后生效。
2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。
业主:(签章) 承包方: (公章)
委托代理人: 法定代表人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
样板房装修工程施工合同 篇3发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方共同协商同意,达成装修如下协议:
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点: 第二条:承包范围 样板房装饰装修施工图内的所有装饰装修工程所有清工(包括卫生间防水施工、材料上下搬运)。不包括橱柜、楼梯栏杆、木地板安装、楼梯踏步大理石安装(但包含所有项的收口)、墙面壁纸裱糊(但包含基层处理)。
第三条:工程承包方式
工程承包方式:包工、包安装、包机械工具及机械工具、施工工具消耗性(工具配套)材料、包工期、包安全、包调试、包验收、包现场临时用电安全及维护等。
第四条:合同工期
乙方在合同签订后进场施工,工期为 50 日历天,以开工报告为准,乙方所有工期节点须以乙方提交的施工进度表为准,施工进度表须满足甲方要求及合同工期。竣工日期是指乙方完成全部工程、交甲方通过业主检测合格之日。
第五条:工程造价、付款方式及价款调整
1元/平方米(建筑面积),最终总价以双方确认的结算总价为准。
2、工程造价确定方式:
2.1、按双方确认的样板房装饰设计施工图及设计要求,合同签订后单价不予调整,工程量按实计算。如甲方有设计变更,工程量按变更后的实际施工图、设计变更单及甲方确认加盖公章的有效签证单等计算,未经甲方确认并加盖公章的任何单据不作为结算依据。乙方已对施工现场充分了解,并认可施工现场已满足施工要求。并在报价中已充分考虑了现场风险,并承诺愿意承担不可预计风险。
3、付款方式:进场施工15万元做为乙方的生活费(从工程款中扣除)第40个工作日付 3 万元做为乙方的生活费(从工程款中扣除))。工程竣工后,甲方、乙方联合验收付款至工程款的 80% 经消防及甲方、业主联合验收合格及完整的工程竣工结算资料(含工程量计算底稿)后 天内完成竣工结算的审计工作,甲乙双方无异议签字后 个工作日内,付清95%工程款, 余款 作为保修金,保修期为2年,保修金期满一年一次性付清保修金,保修金不计利息(如有保修扣、赔、罚款,支付时一并扣除)。
第六条:材料申报、领用、使用、审核管理:
1天申报,
一般材料须提前4天申报,经甲方专业主管审核后,送交甲方材料部,如因乙方未按要求提前申报,造成工期延误、工人窝工由乙方承担责任。乙方根据工程需要,如实申报材料的用量,如乙方申报量超过实际使用量,乙方须全额承担甲方的损失。
2、材料到现场之后,甲方将直接交接给乙方签收使用,如因遗失、毁坏、被盗、返工、浪费、成品保护不力等造成的损失均由乙方承担。、
3、现场所有材料甲方均堆积在地下室顶板上的材料堆积点。由乙方搬运至施工面,(甲方不提供搬运工具,须乙方自带)
第七条:工程质量及验收标准
1、本工程必须符合甲方及政府主管部门的各项要求,符合设计施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范标准、验收规定。
第八条:安全施工
1、乙方在遵守现行国家《建设工程安全文明管理办法》和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方提出的有关施工安全的要求。
2、乙方在施工过程中,现场必须配备灭火器,严格用火及用电管理,确保施工安全。在施工期间如乙方发生施工人员伤亡事故、质量事故、火灾事故,或者乙方施工中给第三人造成人身及财产损失,由乙方承担一切法律和经济责任。
第九条:质量保修
1、本工程质量保修期限为年。保修期从甲方验收合格之日开始计算。
2、在保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,必须保证通讯畅通,与甲方能够随时取得联系。乙方联系手机: 乙方联系人: ,必须随时保证通讯畅通。
3.保修期责任区分。因乙方施工质量等原因造成的维修,所产生的费用由乙方承担;因甲方使用不当、管理不严、人为损坏等原因造成的维修,所产生的费用由甲方承担。
第十条:双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方提供三级电源驳点(到施工楼层),水驳点到施工楼层处,以后的由乙方自行负责接驳。
2、甲方负责协调总包及其他单位施工的相关事宜。
3、乙方在合同签订前向甲方提供承包人、所有进场施工人员身份证明、特殊工种专业操作证书等相关资质证明。
4、乙方负责装饰工程的施工、安装、调试、质保服务及施工范围内所有涉及装饰方面的验收协调,并向甲方提交全套验收资料,甲方提供电子版的资料表格。
5、乙方承诺严格按照甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动,如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予赔偿。
7、乙方承诺严格按照设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,施工过程中发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告,并提出合理化建议。施工过程中发现设计有不合理的主动及时向甲方报告,并提出合理优化建议,甲方按产生的经济效率给予乙方适当奖励。
8、工程具备隐蔽条件或达到验收部位,乙方进行自检并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式(或电话)通知甲方和监理工程师验收,通知包括隐蔽和中间验收的内容,验收时间和地点,乙方准备验收记录。
9、验收合格,甲方或监理工程师在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,乙方在甲方或监理工程师限定的时间内修改合格后重新验收。
10、乙方对其他专业的施工要做好配合协调工作(如提供线位、点位、提供交叉施工作业面、含地灯孔、设备口、检修孔的开设、电气孔的开设、加固等),做好其他专业的成品保护,
11、乙方承诺配合甲方做好工程验收与交接工作.
12、工程竣工检测合格后未移交甲方提供的设备,造成损坏的由乙方负责赔偿。
13、乙方承诺在施工过程中做好其他单位已完工程的成品保护工作,并承担由此造成破坏的损失。
14、施工现场不提供任何住宿和办公用房条件,乙方施工人员须在甲方租的房子里面住宿但不许煮饭做菜,吃饭须乙方自行在外解决!
15、乙方必须接受总包管理,承担被总包管理内容中相应职责并与总包单位办理相应手续。
16、乙方在施工现场须遵守甲方和总包方进出物资管理的规定并自行保管。
17、乙方服从甲方、总包单位的施工作业面总体安排。
18、乙方承诺施工过程废弃物每天及时清除干净。
19、乙方承诺接受业主、政府相关部门检查,如乙方因违规造成业主、政府部门罚款,乙方承担相应的费用。
20、乙方承诺办理人身意外伤害、建筑工伤保险等各种相关保险,并承担由此产生的费用。
第十一条:违约责任、索赔
1、1、合同签订前,乙方承诺保证民工不到劳动局投诉或政府部门上访,如有发生上访甲方有权从工程款中直接支付给民工,造成的所有损失由乙方承担。乙方工程完工后,经甲方验收合格,民工工资全部结清无安全罚款,甲方在7天内将该工程约定的工程款无息一次性全额付给乙方(扣除垫付的民工工资和安全罚款)。
2、工期如未按合同约定时间节点完成,每延误一天,乙方承诺:元/天的违约金。乙方承诺:如未按要求投入确保工期的足额工人人数,甲方有权终止合同(或甲方同时安排工人进场所产生的费用从乙方工程款中扣除),并赔偿甲方延期损失。
3、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过质检站等政府主管部门的检测、验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过验收,如未按要求返工,甲方有权终止合同,并赔偿甲方延期损失。
4、如乙方因工程质量、施工工人人数、节点进度未能达到甲方的要求导致合同终止乙方退场,将视为乙方放弃所有工程款!
第十二条:附则
1、本合同正本四份,双方各执二份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部份,与本合同具有同等的法律效力。
合同订立日期:
合同签订地点:
甲方(公章): 乙方代表:
法定代表人: 身份证号码: 电话: 电话:
日期: 日期:
样板房装修工程施工合同相关文章:
样板房装修工程施工合同
上一篇:水电安装施工承包合同
下一篇:绥芬河市包工包料室内装修施工合同