个人检测委托通用协议书

个人检测委托通用协议书（精选17篇）

个人检测委托通用协议书 篇1

　　一、款项支付

　　在本委托书签订后，受托方在两个工作日内将以电话、传真或电邮形式发放《建筑消防设施工程质量检测缴费通知单》给委托方。如委托方采用转账方式缴纳检测费用，将银行回执单等缴费凭证以电话、传真或电邮形式告知受托方。

　　二、委托检测方式

　　受托方确认收到检测费后，到现场进行检测并于检测后二个工作日后向委托方出具检测报告。对于验收前检测，初次检测不合格的，委托方可在三个月内进行整改并申请复检，受托方按照相关规定另行收取复检费用;委托方在三个月内未申请复检的，再次报检时，受托方按照初次检测收取检测费用。年度检测费用按照相关规定收取。

　　备注：复检申请方式可采用电话、传真、电邮等方式进行，受托方确认收到复检费用后到现场检测。

　　三、委托方义务

　　1、填写《建筑消防设施工程质量检测委托书》;

　　2、提供一套完整的消防工程竣工资料及竣工图纸(包含有总平面图); 3、按《建筑消防设施工程质量检测缴费通知单》约定支付检测费用;4、协助受托方熟悉现场情况，并提供现场工作场地;

　　5、积极协调受托方与施工单位、监理单位及设备生产厂商的关系，确保到场相关技术人员能够解决设施检测过程中遇到的安装、使用等问题，配合受托方做好现场检测工作;

　　6、参与检测现场首次及末次会议，配合现场检测工作，并在受托方检测原始记录上签字确认; 

　　7、应保证所有消防系统调试完毕，所有消防设施应在检测前24小时通电，以保证检测数据的准确性。应准备好所有安装有消防设施房间的钥匙;手动报警按钮和消火栓按钮的复位钥匙;两部消防专用手提电话;两部扶梯及必备的.工具;设有管网气体灭火系统的，应准备好试验瓶组;

　　8、保证所提供资料和实物的真实性，并对委托书中填写的内容负责，按时支付所需检测费用; 

　　9、在标准要求的正常检测范围内出现消防设施损坏的，由委托方承担相应损失; 

　　10、委托方应及时妥善处理在检测过程中可能发生的其他事项。 

　　四、受托方义务

　　1、受托方确认委托方支付所有检测费用后三个工作日内到现场检测;

　　2、成立检测项目组，制定检测计划，明确项目负责人、检测人员，确保人员、检测设备及时到位;

　　3、检测结束后，受托方应在二个工作日内向委托方出具检测报告;

　　4、受托方在现场检测过程中应遵守委托方相关现场管理规定，做到安全、文明检测。 

　　5、保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的技术资料保密。

　　五、违约

　　如发生以下情况视为违约，违约方应承担相应的违约责任。 

　　1、委托方违约责任：

　　(1)未按时向受托方支付《建筑消防设施工程质量检测缴费通知单》约定价款，导致检测时间延误的，由委托方自行负责;

　　(2)提供虚假的《建筑消防设施工程质量检测委托书》、竣工资料及施工图等其他技术资料，影响到检测公正性、产生不良后果的，由委托方自行负责;

　　(3)不能提供或不具备现场检测条件，导致检测时间延误的，由委托方自行负责;

　　(4)以各种不正当理由不对受托方的检测记录签字确认，导致的检测时间延误等不良后果的，由委托方自行负责。

　　2、受托方违约责任：

　　(1)未按委托书约定时间进行检测，受托方应承担违约责任;

　　(2)检测结束后，受托方未按本委托书的约定或延迟向委托方提交检测报告，受托方应承担违约责任;

　　(3)受托方的检测报告与委托方签字确认的检测记录不相符合的，受托方应承担违约责任。 

　　六、其它

　　1、受托方仅对检测当时的消防设施状态负责，保证检测结果与当时现场情况的一致性。在检测完毕后，因擅自改动、关停或维护保养不良等原因造成消防设施与被检时状态不一致的，受托方不承担相应责任。

　　2、本委托书一式二份，委托方、受托方各一份。

个人检测委托通用协议书 篇2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方通过友好协商，就有关乙方对甲方的_________产品的质量检验事宜达成如下协议：

　　一、检验情况

　　1.抽样/送样方式，选择如下第_________种：

　　(1)抽样;(2)送样。

　　2.检验类别：

　　(1)委托检验;(2)委托型式检验;(3)摸底试验;(4)合格证检验;(5)进网检验;(6)生产许可证检验;(7)动模试验。

　　二、检验项目及方法

　　按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。

　　三、检验时间及地点

　　检测时间由双方另定，检验地点在乙方所在地。

　　四、检验费用

　　检测费用共计：_________(大写：_________)。甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。若因工作需要，乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。

　　五、其它事项

　　1.在检验过程中，若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延，乙方可考虑酌情另外收费。

　　2.检验过程中，甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。

　　3.在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

　　4.附件“检验委托书”作为本合同的参考文件(附件略)。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　5.本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________　　　　　　　代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

个人检测委托通用协议书 篇3

　　一、采购项目名称及标书编号：_________________供水水质检测

　　二、政府采购管理部门备案编号：_________________采代【_______】_______号

　　三、采购项目简要说明：______________________________________供水水质检测，本项目为服务类项目。检测内容为：

　　1、_______市下属_______个县(市)区每个供水厂出厂水和管网水水质常规检测42项指标;

　　2、______________城市区每个公共供水厂(_______水厂、_______水厂、_______水厂)出厂水和管网水常规和非常规检测106项指标，水样共计_______个。合同履行至_______年_______月_______日结束。

　　四、单一来源采购公告发布日期：_________________

　　五、谈判评审日期及地点：_________________市水务局

　　六、谈判小组名单：_________________

　　七、成交人名称及地址

　　八、成交金额：_________________元

　　九、公告媒体：_________________，公告期为1个工作日

　　十、采购单位名称

　　十一、采购单位地址：_________________

　　十二、联系人及电话：_________________

　　________年_______月_____日

个人检测委托通用协议书 篇4

　　甲方(委托 人)：四川__________公司大唐丘北__________马路风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：____________县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《________省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北__________马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：__________县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：__________水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：____________

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　其它：

　　第九条 争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条 附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲 方：______________________(盖章) 乙 方：____________________(盖章)

　　法定代表人：____________________ 法定代表人：__________________________

　　合同订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：___________________

个人检测委托通用协议书 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。

　　一、 检测依据

　　1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20xx);

　　2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20xx);

　　3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管

　　4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20xx]26号);

　　5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20xx]36号);

　　6、设计要求。

　　二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式

　　1、 检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

　　2、 检测费金额为：

　　3、 检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。

　　三、 甲方责任

　　1、 负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

　　2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

　　四、 乙方责任

　　1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告。

　　2、 在甲方送样且满足相应项目的检测条件后

　　3、 乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。

　　五、 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

　　六、 本合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

个人检测委托通用协议书 篇6

　　甲方：

　　乙方：盖州市建设工程质量检测中心

　　甲方的 工程由乙方负责检测，特订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　第二条 检测内容

　　1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。

　　水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。

　　第三条 检测程序

　　一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;

　　二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;

　　三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;

　　四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。

　　第四条 检测时间及双方责任

　　1、甲方：

　　(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。

　　(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。

　　2、乙方：

　　(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。

　　(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。

　　第五条 检测收费标准如下

　　1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);

　　2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);

　　3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。

　　第六条 其他

　　解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。

　　1、 本合同双方签字、盖章后生效。

　　2、 本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲 方： 乙 方：盖州市建设工程质量检测中心

　　联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　地址：盖州市盖州路66号(金都大酒店斜对过) 工作时间：周一~周六(8:00~11:30、13:30~17:30)

个人检测委托通用协议书 篇7

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 委托检测内容及价格

　　2.结算方式：

　　如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价)

　　第二条 委托检测时间

　　1.委托开始时间：__________年_____月_____日(具体以甲方项目实际开工时间为准);

　　2.委托结束时间：__________年_____月_____日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);

　　3.委托期限： 日历天(具体以实际工期为准)。

　　第三条 质量要求

　　1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。

　　2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。

　　3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。

　　第四条 付款方式

　　1.乙方完成本项目整体_______________以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

　　2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

　　3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告, 经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本委托检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的90%;

　　4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后_____个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。

　　5.特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。

　　6.乙方收款账户信息如下：

　　账户名称：_________________________

　　开户银行：_________________________

　　银行账号：_________________________

　　第五条 双方职责

　　(一)甲方责任

　　1.负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需及时通知乙方。

　　2.所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。

　　3.送检样品数量及规格必须符合规范要求。

　　4.现场检测项目必须充分做好自检。

　　5.对乙方负有管理、监督的责任。

　　6.甲方负责检测所需的电源。

　　7.甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。

　　(二)乙方责任

　　1.乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。

　　2.检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。

　　3.检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。

　　4.检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。

　　5.乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

　　6.对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。

　　7.乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。

　　第六条 违约责任

　　1.乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的1%标准向甲方支付违约金;逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。

　　2.若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第1款约定承担违约责任。

　　3.乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严重程度每次应向甲方支付__________元至__________元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。

　　4.本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。

　　5.非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款1%标准支付违约金。

　　第七条 解决纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。

　　第八条 权利保证

　　乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

　　第九条 禁止商业贿赂

　　1.在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。

　　2.若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。

　　第十条 合同生效

　　1.本合同于__________年_____月_____日在_______________签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。

　　2. 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

个人检测委托通用协议书 篇8

　　水质检测委托合同

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方委托乙方对涧峪水库水质进行定期监测。双方经协商达成以下协议：_________________、

　　一、监测内容

　　1、监测项目为：_________________高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮及挥发酚。

　　2、监测时间及频率：_________________每10天一次，每月三次即旬检;

　　每半年水质分析检验一次.

　　3、检测标准：_________________取样及检测标准按中华人民共和国《地表水环境质量标准》规范要求执行。

　　二、双方责任

　　甲方：_________________

　　1、甲方采样并及时送往乙方。

　　2、必要时可派专业人员对水质监测全过程进行督查。

　　3、按时支付检测费。检测费每年为捌千肆佰元，每年结算一次。

　　乙方：_________________

　　1、所监测项目要按照国家标准进行测试，要求原始资料齐全，不能漏测，操作程序规范，报告结果准确可靠。

　　2、按时提交监测结果报告。

　　3、对监测结果保密。

　　4、对所作的监测报告负法律责任。

　　5、及时协商解决甲方提出的质量异议问题。

　　三、协议期限

　　本协议自20__年1月1日起至20__年12月31日有效。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

　　甲方代表：_________________乙方代表：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

个人检测委托通用协议书 篇9

　　委 托 方：

　　服 务 方：

　　项目名称： 合同编号： (以下简称甲方) 昆山市建设工程质量检测中心 (以下简称乙方)

　　昆山市建设工程质量检测中心

　　根据省建设厅《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》(苏建质20xx-372号)，甲方委托乙方对其开发建设的 工程进行各项检测，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地址： 建设单位项目负责人： 联系电话： 施工单位： 施工单位项目负责人： 联系电话： 监理单位： 项目总监： 联系电话： 建设(监理)单位见证员： 联系电话： 送样员： 联系电话： 质监编号： 报建面积： (平方米)

　　检测费用： 元(按建筑面积估算，工程结束以实际工作量结算)。

　　二、检测项目

　　1.常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢结构用螺栓、铝合金等。

　　2.市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青

　　混合料、水泥土等检测。

　　3. 现场结构检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚

　　固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强度、结构载荷试验、结构安全性评估等。

　　4. 水电设备安装类：门窗现场三性、施工升降机、塔式起重机、接地电阻、线路绝缘、通球、水压等

　　检测。

　　5.室内环境类：室内甲醛、苯、氡浓度、氨、TVOC检测;无机建筑材料放射性检测;内墙涂料检测;

　　人造板及其制品甲醛释放量等检测。

　　6.保温节能材料类：EPS板材、保温浆料、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网、珍珠岩保温板等检测。

　　7.基桩检测：预应力管桩抗弯性能、静载试验、低应变动测桩身完整性、高应变。

　　8.基坑监测：基坑开挖过程中对支护结构体系及周边道路、房屋、管道等进行动态监测。

　　9.幕墙工程：幕墙三性检测(四性)、玻璃检测、型材检测、后置锚固件现场拉拔、铝塑板抗剥离、构胶等。

　　10.小区市政工程：井盖、管道、路缘石、道路砖等。

　　注：本工程实际检测项目根据质量监督部门、设计要求确定。

　　三、检测收费

　　1.常规建筑材料类、市政土工及防水材料类、现场结构检测类、水电设备安装检测类、室内环境类、

　　保温节能材料类等六大类检测项目的收费标准参照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》制定，本工程实际收费按收费标准的 计价，并按实结算。

　　注：检测收费优惠是针对本合同内签订的所有检测项目均在我中心检测而特定，如未按合同签订项目委托

　　检测则不享受优惠。

　　2.基桩检测：静载试验按 元/吨计，低应变动测按 元/根计，高应变按 元/根计，预应力管桩抗弯性能试验：L≥10米，2300元/根计;L行业标准>企业标准。

　　七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;

　　八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。 九、补充说明：

　　甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)： 法定代表人： 法定代表人：王栋 联系电话： 联系电话：0635-4241691 传真： 地址：

　　传真：0635-4241086 地址：茌平县商业街南首

　　建设工程见证人员授权书

　　茌平县建设工程质量监督站：

　　根据《山东省建设工程质量监测管理规定》的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证：

　　以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。

　　建设单位(章)：

　　监理单位(章)：

　　年 月 日

个人检测委托通用协议书 篇17

　　商品质量检测委托合同书范本

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙双方通过友好协商，就有关乙方对甲方的_____________产品的质量检验事宜达成如下协议：_________________

　　一、检验情况

　　1.抽样/送样方式，选择如下第_____________种：_________________

　　(1)抽样;(2)送样。

　　2.检验类别：_________________

　　(1)委托检验;(2)委托型式检验;(3)摸底试验;(4)合格证检验;(5)进网检验;(6)生产许可证检验;(7)动模试验。

　　二、检验项目及方法

　　按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。

　　三、检验时间及地点

　　检测时间由双方另定，检验地点在乙方所在地。

　　四、检验费用

　　检测费用共计：_________________(大写：_________________)甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。若因工作需要，乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。

　　五、其它事项

　　1.在检验过程中，若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延，乙方可考虑酌情另外收费。

　　2.检验过程中，甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。

　　3.在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

　　4.附件“检验委托书”作为本合同的参考文件(附件略)未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　5.本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)_____________乙方(盖章)_____________

　　代表人(签字)_____________代表人(签字)_____________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

　　签订地点：_________________签订地点：_________________

个人检测委托通用协议书相关文章：