复合地基处理施工合同
复合地基处理施工合同(精选3篇)
复合地基处理施工合同 篇1工程合同范文
发包人:
承包人:
发包人委托承包人承担工作保障用房工程桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,
经发包人、承包人协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3岩土工程任务:桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务
1.4承包范围:桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。
1.5预计的岩土工程工作量:桩、碎石桩合计3700米,褥垫层120?
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
基础图已提交
地勘资料已提交
第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
竣工报告
施工完毕
第四条工期
本地基处理工程自年月日开工至年月日完工,工期为天不含检测。
第五条收费标准及付费方式:
5.1本岩土工程单价桩、碎石桩元每米,褥垫层元每立方,预计总价元(大写:);
5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%,待工程检测合格后,支付工程总款80%,提交成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第六条发包人、承包人责任。
6.1发包人责任
6.1.1发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
6.1.2在工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
6.1.3发包人应及时为承包人提供并解决施工现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
6.2承包人责任
6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
6.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(通道)、文物等。
6.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。
6.2.6承包人应对施工段相应的安全责任事故负责。
第七条违约责任
7.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成停、窝工或来回进出场地,工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
7.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的`50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
7.3发包人应按时按双方约定时间支付工程款,在约定时间未支付工程款每推迟一天应承担以应付工程费千分之一计算的滞纳金。
7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
7.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,由承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第八条报告、成果、文件检查验收
8.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
8.2工程完工,发包人应在3天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
8.4工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工时期。
8.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起15天内,承包人应将岩土治理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。
第九条本合同未尽事宜,经发包人与承包协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十条其它约定事项:
第十一条争议解决办法
本合同发生争议时发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向当地人民法院起诉
第十二条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式份,发包人份、承包人份。
发包人名称:(盖章)承包人名称:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号
复合地基处理施工合同 篇2发包人:(甲方)
承包人: (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就___公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:__公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。
2、工程地点:__公司园内。
二、工程承包范围:
___公司通信楼屋顶防水处理(钢结构彩钢板 屋顶)、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。
三、合同工期:总日历天数20天。
四、质量标准:合格(无渗漏)
五、合同价款:
金额(大写): 整(小写: 人民币)。
六、付款方式:
施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50%工程款;屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%保修金外,全部付清。
七、保修期限:
本屋面防水工程保修期为二年,两年后甲方全部退还乙方2%保修金。
八、施工安全:
1、乙方必须遵守各项安全施工规范,严格执行安全操作规程,做到安全、文明施工。
2、防止事故发生,甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。
九、违约责任:
1、因乙方原因造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方承担。
2、施工期间由甲方原因造成停、窝工、材料的损失由双方七日内认定后,由甲方承担并顺延工期。
十、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,双方法定代表人签字盖章后生效。
十一、未尽事宜双方协商解决,如本协议发生争议以协商解决,解决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
复合地基处理施工合同 篇3甲方:_________________
乙方:_________________
经甲、乙双方共同协商,甲方同意将自家房建工程承包给乙方施工,为确保工程保质保量完成,甲、乙双方在平等互利的原则下共同达成如下协议:_________________
一、工程名称:_________________
二、工程地点:_________________
三、工程内容及承包范围及要求:_________________
1.甲方将房屋一栋的全部施工工程承包给乙方施工,承包范围是指整栋房子的主体、内墙毛坏粉刷,外墙水泥清光,施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止。包括结构建造、木工施工、楼梯的建造。主体从地樑开始至斜屋面封顶(砼浇捣、墙体的砌筑、所有樑、板砼浇捣、散水坡、钢筋扎丝、钢筋的制作、安装,内外墙脚手架搭拆,化粪池、室内外垃圾清理、安全网挂设、龙门吊搭拆、还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录,浇水养护、筛砂、半块砖利用,并每日做好落地灰的清理)。乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备(振动器、搅拌机等)、安装、修理与安全帽等。木工:_________________模板、模板制作安装、钉子、铁丝、
抓钉等,由乙方负责。
2.房屋层高五层半,其中包括一层负一楼。
3.各层施工做法:_________________严格按照施工图纸施工。各层窗台砌好小砖及砌好一至五层隔墙。
四、承包方式及单价:_________________
1.承包方式:_________________单包工,承包单价:_________________按乙方所做的实际面积每平方米*/平方米计算。
2.占地面积________________平方米,总面积约________________平方米。
五、工程质量要求:_________________
1.严格按照施工图纸施工。
2.乙方必须按国家现行建筑规范照图施工,图上未标明的,甲、乙双方共同协商调整。
3.整栋建筑上的所有线条,平面必须做到横平坚直(误差不能超过1厘米),毛糙泥齐平,不能有线条,所有混凝土不能出现露筋,漏水现象,必须用振动棒捣实,如出现返工现象,乙方自带工料做到合格为止。
六、乙方必须保证安全文明施工,施工时必须戴好安全帽,并抓好施工用电、用水安全;高空作业必须系好安全带,杜绝一切安全事故,若出现一切安全事故和其它纠分,责任由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。
七、工期:_________________从开工之日算起,4个半月(即135天)。
八、付款方式:_________________
付款方式:_________________每层板浇筑完工后,付工程进度款为80%(注:_________________每层建筑面积的工程款)。工程余款待工程完工后,总验收合格后付清20%尾款。
九、乙方必须组织有经验的施工队伍进场施工,按照约定的工期保质保量,按时完工。如出现拖廷工期,不能保证工程进度或多加工钱。如违反本条,乙方必须赔偿甲方相应的经济损失,甲方有权不支付工程尾款,另行承包给其他施工队,确保工程顺利完工。
十、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字之日起生效。具有相同的法律效力。其他未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。
附:_________________施工图纸以及施工图中对各项标准,参数及施工要求等是本协议书的组成部分。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
身份证号:_________________身份证号:_________________
日期:_________________日期:_________________
复合地基处理施工合同相关文章:
复合地基处理施工合同
上一篇:委托地面建筑施工代理合同
下一篇:防水施工劳务合同