市政工程合同补充协议书模板

市政工程合同补充协议书模板（精选5篇）

市政工程合同补充协议书模板 篇1

　　甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商，达成共识，订立本协议，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　项目名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 工程面积：

　　二、工程承包范围及承包方式

　　承包范围：施工图纸范围内的全部项目工程。

　　承包方式：包工、包料、保质量、工期、安全生产、文明施工。

　　三、合同工期

　　双方约定：本工程开工日期为 20xx 年 月 日，竣工日期为20xx年 月 日，有效工期为 600 天。

　　四、质量标准 工程质量标准：合格。

　　五、结算方式、付款方式

　　1、结算方式

　　(1)本工程与其全部变更签证结算时定额套用20xx宁夏回族自治区建设工程造价计价依据：《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《建设工程费用定额》，其他费用按国家及自治区有关文件规定执行。材料价差按施工期间宁夏造价管理站颁发的《宁夏建材》信息文件分期进行划价调整，材差文件中未列材料(或暂定价部分)价格按发包人和承包人认可的实际价格调整。

　　(2)工程取费标准：该项目工程类别按定额站核定为准，企业类别按本施工企业类别计取。

　　(3)项目工程90%用现金结算工程款，房屋抵顶不超过工程造价的10%。

　　(4)甲方应在工程竣工之日起60个工作日内完成工程结算，否则视为认可乙方所做的单方结算，相关各方审定签字之日气1个月之内支付到工程结算款的95%，留5%做为工程保修金，保修期满一次性付清。

　　(5)甲方切除项目：土方、护坡、降水、电梯、消防、通风、空调及制冷机组。

　　2、付款方式

　　(1)本工程款的支付形式：现金及房屋抵顶付款共计95%(工程保修费5%，工程保修期满一次性付清)。

　　(2)承包人签订施工协议后，发包人开始土方开挖三日内，承包人向发包人交纳工程质量保证金300万元。质量保证金到甲方指定账户后，甲方向乙方以书面形式告知进场搭建临时设施及施工前的准备工作。若不按约定时间交纳质量保证金，视为违约，本协议自行解除。

　　(3)工程付款结点：第一结点地下钢筋混凝土结构施工到±0.000后支付至已完成工程形象进度的70%;第十层、第十八层钢筋砼结构施工完毕支付至已完工程形象进度结算价款的70%;装饰装修工程按月进度的70%支付工程款;多层主体封顶，按月进度款的70%支付。工程达到竣工验收合格后，在办理竣工验收备案各类手续之前，甲方将工程款支付到已完工程量的90%。

　　(4)付款形式：主体封顶后按月进度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申请书交监理和甲方代表审批后，发包人于次月8日前支付工程形象进度款的70%，拨付工程款时，承包人需提供农民工工资发放表。

　　(5)20xx年度能达到三个月施工期的，地下室必须到±0.000，发包人因工期时间不足，致使乙方20xx年度不足三个月施工期限的，甲方应付给乙方70%形象进度款，若付款不到位时，甲方按年息10%向乙方支付违约金。

　　(6)乙方停工放人时，涉及农民工工资问题，甲乙双方协商解决。

　　(7)工程竣工结算完，甲方不能按合同要求按时按比例支付工程款时，甲方应承担由此给乙方造成的一切经济、法律诉讼等损失，并按年息10%支付违约金。

　　六、其他约定

　　1、工程质量必须达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。经建设方、监理方、甲方认可;因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担全部责任及经济损失。

　　2、在施工过程中，乙方所发生的一切债权债务由乙方自行承担。乙方应将甲方支付工程款优先发放农民工工资，不得拖欠。

　　3、乙方不能将本工程转包、倒卖。一经发现，乙方无条件退出，协议终止，所造成的损失及法律责任均由乙方承担。

　　4、乙方在施工期间，出现安全、质量事故等全部自己解决。造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　5、文明施工，现场维护由乙方负责。

　　七、约定条款

　　1、乙方进入施工现场完成相应的工作量后，用于本项目的钢材、商品混凝土由甲方提供担保。

　　2、协议中的抵房达到预售条件时，根据乙方需求(住宅房或商业房)，甲、乙双方签订抵房协议书，按挂牌价每平米降低100元抵顶工程款。

　　3、施工许可证办理后进行工程备案，订立工程合同，建设工程合同的各项条款均以本协议为准，办理工程备案发生的费用各自承担相应的费用。

　　4、协议第五条第二款第二节中交纳的质量保证金，按照协议第三条约定的进场时间未能进场施工，予以返还。乙方等待甲方项目启动另行进场。若甲方另行发包给其他施工单位，应视为合同欺诈。

　　5、乙方承接的项目工程分项工程分包，条件价位同等时，优先安排使用甲方推荐的分包队伍。

　　6、质量保证金的退付：工程施工至主体封顶退50%，装饰工程完成，竣工验收合格后退50%。

　　八、争议的解决

　　协议履行过程中发生的争议，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　九、协议生效、分数

　　本协议甲乙方双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章，按合同第五条2.2条之约定质量保证金到甲方指定账号后生效。本协议一式捌份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

市政工程合同补充协议书模板 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：

　　一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20xx年 月 日至 月 日，共计 天。

　　二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。

　　三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。

　　四、乙方向丙方借款 万元(大写 万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。

　　五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从 开一条宽 米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。

　　六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。

　　七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　年 月 日

市政工程合同补充协议书模板 篇3

　　本合同书由 与 于 日签署。 设计人按先前签订的合同要求完成了 工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建 ，对本工程影响较大，属于重大设计变更， 需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：

　　一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币 。

　　二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。

　　三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

　　1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;

　　2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;

　　3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;

　　4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。

　　四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

　　五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。

　　六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

市政工程合同补充协议书模板 篇4

　　发包人：(以下简称甲方)

　　设计人：(以下简称乙方)

　　发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同签订依据：

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条 设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：国家、部、省、市的相关设计规范、规定及要求

　　第三条 合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函(文件)

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书及标准规范

　　第四条 工程概况

　　项目名称：工程

　　项目规模：需对本工程详细描述。

　　设计阶段：方案设计、施工图设计;工程投资：X万元。

　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间有关规划、发包人等部门提供的设计要点 1份现状地形图(电子文件) 1份

　　其它有关资料

　　第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间合同签定后14日内，乙方须提交方案图纸。甲方评审方案确定后，21日内提交施工图纸。方案图 直到报建完成 规划报建图 直到报建完成 施工图(审图机构批准后的施工图) 12份所有设计成果文件电子版(包括JPG、PDF、DWG、DOC等文件格式) 1份

　　第七条 费用

　　7.1设计费计算：

　　设计费以国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)为基础，甲乙双方协商以造价咨询单位提供的工程市场参考价为结算收费计算基准。

　　7.1.1工程造价依据：

　　a.当中介预算按施工图纸的设计范围内实计全部工程量时，以预算结果为造价依据;

　　b.由于甲方的实施计划等原因，当中介预算工程量为设计工程量的一部分时，有中介预算的部分以预算结果为造价依据，其余工程量造价按设计概算为造价依据;

　　c.签定合同按设计概算计算设计费，设计费的结算按上述b条款执行。

　　7.1.2设计费的计算：(以520万为例)

　　a.基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×复杂系数×附加调整系数 专业调整系数：1.0(附表二，套用市政工程)

　　复杂程度系数：1.0(表7.3-3，城区给排水管线，复杂程度等级为Ⅱ级，系数1.0;室外市政工程，系数1.0)附加调整系数：1.1~1.4(总则1.0.12，改扩建和技术改造建设项目)

　　b.工程造价为1000万元时取费基价为38.8万元，工程造价为500万元时取费基价为20.9万元。(详《标准》P88)。

　　c.造价为520万元时，内差法计算得设计收费基价为：21.616万元。设计收费基价= [(38.8-20.9)/(1000-500)×(520-500)]+20.9=21.616万元 基本设计收费=

　　d.设计费下浮率：100万以下工程不予下浮;100万-200万工程下浮5%;200万-500万工程下浮10%;500万以上工程下浮15%。具体工程可具体协商。设计费=基本设计收费× = (万元)(大写： 整)。

　　第八条 付款方式：

　　8.1合同签订后30日内，甲方支付设计费的20%，即 万元作订金(结算时抵作设计费);

　　8.2施工图纸提交并经审核确定后30日内，甲方支付设计合同价50%，即 万元。

　　8.3工程完工后30日内，甲方按造价咨询单位提供的工程市场参考价作设计费计算基准，付清设计费余额，即 万元。

　　第九条 双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权要求重新商定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，属发包人责任发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的款项;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，如发包人延期支付设计费，设计人顺延提交设计文件的时间。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不及时审批或本合同项目停缓建，双方可协商酌情补偿。

　　9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

　　9.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限 年。

　　9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，设计人的初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，设计人不另行收费。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额与实际损失部分设计费的数额相等。

　　9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金(发包人未付定金时除外)。

　　9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行施工前的设计交底，解决施工中的有关设计问题、负责设计变更和参加施工中隐蔽工程验收、竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，发包人由双方商定。

　　第十条 保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人提供、转让或用于本合同项目外的项目。发包人所提供的电子地形图属于专利产品，设计人在完成合同后应及时销毁。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条 仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_佛山市__仲裁委员会仲裁。

　　第十二条 合同生效及其他

　　12.1设计人必须派驻专人到施工现场进行配合与解决有关问题，服务费已包含于设计费中

　　12.1.1设计人派驻施工现场的工作人员应保证最少一周一次到现场，并由于工地需要时应及时到场。

　　12.1.2如因设计服务不到位造成发包人损失的，发包人有权从预留30%合同设计费中酌情扣除部分费用，直至扣完为止。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束并验收备案为止。

　　12.3如本工程由于建设行政主管部门需要提供初步设计资料时，设计人应无条件提供，所需费用包含在设计费中。

　　12.4本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人肆份，设计人贰份。

　　12.8双方履行完合同规定的义务后，由建设行政部门备案后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

市政工程合同补充协议书模板 篇5

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　发包人委托承包人承担道路建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。

　　1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。

　　第二条 承包范围：

　　2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为：工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计(完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计)，包括但不限

　　第三条 发包人应向承包人提交的有关资料及文件：(发包人根据项目要求设定)若未按上表规定时间提交相应成果的，每延误1天发包人有权扣除承包人设计费人民币1万元。

　　第五条 合同价款与支付

　　5.1 设计费用

　　本合同设计收费签约合同价：人民币：(¥ 元)，大写：(本合同最终设计费以国家审计机关依法作出的审计结果为准)。

　　5.2支付方式

　　发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用。

　　5. 3 支付时间

　　发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，设计费支付进度详见下表：

　　第六条 双方责任

　　6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，但发包人不对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外，发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。

　　6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

　　6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人配合。

　　6.1.5承包人在不违反设计规范前提下，根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。

　　6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整，因新增的工作量造成设计费增加的，设计费不再进行调整，承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小，引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。

　　6.2承包人责任：

　　6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计采用的主要技术标准是：根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。

　　6.2.3设计合理使用年限为 50 年。

　　6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。

　　6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题：

　　(1)开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作;

　　(2)在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题;

　　(3)在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计;

　　(4)参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案;

　　(5)参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

　　6.2.7承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

　　6.2.8重大设计需要修改变更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在48小时内到场，一般变更在3个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。

　　6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作，若该承包范围外设计工作量较小，则发包人不再向承包人支付费用;若该承包范围外设计工作量较大，发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿，该补偿金额由发包人与承包人协商确定。

　　6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。

　　6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合，发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。

　　6.5人员保证与变更：

　　(1)承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

　　(2)如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即出具有同等资历的人员替换;若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

　　(3)承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加承包人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

　　第七条 违约责任

　　7.1 发包人违约责任

　　(1)由于发包人变更设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。

　　(2)发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　(3) 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的(但并非承包人原因造成)，应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗时，在(1万元以下范围内)增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　7.2承包人违约责任

　　(1)承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%～10%的违约金。

　　(2)承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价5%～10%的违约金。

　　(3)承包人未能按期提交成果、设计文件的(发包人同意延长期限的除外)，则承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%的违约金，承包人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除本合同。

　　(4)因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约金。

　　(5)承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天(不足15天按15天计)，发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。

　　(6)因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外，承包人还应无偿继续完善设计。

　　(7)因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

　　第八条 其他

　　8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。

　　8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，可依法向合同签订所在地(成都市成华区)法院起诉。

　　8.6本合同一式 捌 份，发包人 叁 份，承包人 伍 份。

　　8.7本合同经双方签章之日正式生效。

　　8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.9本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.10其它约定事项：因设计原因造成结算价高于中标价的，设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

市政工程合同补充协议书模板相关文章：