外墙贴面砖合同

外墙贴面砖合同（精选5篇）

外墙贴面砖合同 篇1

　　甲方：(姚金标、张荣超)

　　乙方：(马如全)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与业主签订的施工合同及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚信的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：建湖县太阳城1#、5#商住楼

　　二、分包工程范围：外墙贴面砖(45*145小墙砖、600*600大墙砖)

　　三、分包工程期限：20xx 年4月20日开工，20xx年5 月15 日竣工。因乙方工期延误，甲方有权增加工人进场施工，所发生的一切费用在乙方的工程款中扣除，同时每延误一天处500元/天的罚款。

　　第二条 合同价格与结算

　　1、本工程合同价格按实际贴面的工作量结算，门窗框边按实际展开面积计算，面砖45*145、600*600按一次性定价分别为29元、33.50元每平方米计算。

　　2、付款方式，每栋楼贴面结束后预付生活费15000元，工程结束撤场后付总工作量的60%，主体交付验收后付总工作量的95%。余下5%作为保修金一年内付清。

　　第三条 工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条 安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，

　　由乙方负责。

　　第五条 生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自行解决，甲方提供地下车库几间供乙方使用，但乙方必须确保生活卫生与用电安全，否则甲方有权收回乙方的地下车库使用权。

　　第六条 现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　第七条 违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　第八条 附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成、解决不了的，可以向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　甲方签字:

　　乙方签字

　　年月日：

外墙贴面砖合同 篇2

　　甲方： 乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规。本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方的权利、义务和责任，现就六安阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺和B、

　　C、D段商铺外墙贴面砖事宜，达成以下协议条款，共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：六安阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺和B、C、D段商铺;

　　2、工程地点：六安市人民路与淠望路交叉口西南侧;

　　3、工程承包内容：六安阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺和B、C、D段商铺的外墙贴面砖。

　　二、承包方式

　　1、包工不包料，甲方提供垂直运输机械，搅拌机、施工用电，其它工具自带;

　　2、甲方提供材料，乙方需按照甲方的配合比要求进行施工，不得浪费材料。

　　三、承包单价

　　阳光威尼斯31#、32#、38#、39#楼及地库商铺和B、C、D段商铺外墙贴面砖按实际面积平方米 元计算。如超出1%损耗，将从乙方工程款中扣除所损耗的经济费用，凡是属于贴面砖范围内的所有施工工序全部在内，包括草酸清洗(含草酸材料)。

　　四、双方责任

　　A、乙方责任

　　1、乙方在施工过程中要安排一名技术人员在现场协助甲方施工员现场跟踪检查质

　　量。(技术人员必须懂施工规范和技术要求，做到随时处理发生的各种质量问题);乙方必须确保每栋楼十五人在十五天内完成;

　　2、乙方在施工过程中技术人员应提前3天书面上报材料计划，交甲方施工员审核后，交项目经理批准，再由材料员采购按期进场;

　　3、乙方所施工的工程质量要符合相关建筑质量验收标准及规范要求，要和外墙保温做好交接手续。在贴砖前如发现保温空鼓要向项目部施工人员反映，处理好空鼓然后在贴;如前期保温空鼓，贴面砖班组没有反映直接将面砖贴上，所造成的质量问题将由贴面砖班组负全部责任。

　　4、每个分部分项工程都要满足甲方施工员，按照规范标准要求进行施工;

　　5、因乙方施工人员造成质量缺陷和质量事故，乙方应及时返工维修，其人工费自理，还必须赔偿甲方的全部损失，包括建筑材料质检部门或建设单位罚款等;

　　6、乙方应保证合理用料，做到工完料清、场地干净、外架的清理等，必须当班处理完毕;

　　7、收工后必须将工具、用具按规定地点摆放整齐;

　　8、乙方要对进场施工人员进行施工安全文明教育，进入现场要带好安全帽，不得裸露身体，不准随地大小便，不准乱攀爬外脚手架和井架及其它违反操作规程行为;

　　9、严禁酒后作业，有智障和精神病残疾等人员一律不得上岗;

　　10、乙方须向甲方交20xx元作为定金，待施工人员进场开始干活后退还。

　　B、甲方责任

　　1、甲方提供相关图纸一套，施工管理人员跟班服务和监督，对乙方技术人员进行技术交底;

　　2、甲方对乙方进场工人进行安全文明教育;

　　3、提供水电住宿、食堂就餐(不提供夫妻住房)，严禁在住宿内烧菜做饭，一经发现没收用具并罚款200元;

　　4、甲方及时向乙方提供施工过程中的各项材料，确保乙方正常施工进度。

　　五、付款方式

　　1、本工程项目部不提供预付款、生活费垫资一个月，生活费发放以项目部考勤为准，结合工程量完成情况每人每月壹仟元整标准发放;

　　2、外架落完后付工程款的30%，甲方竣工验收合格付95%，余款作为保证金一年后付清。

　　六、违约责任

　　1、若乙方在施工中达不到甲方的安全、质量、进度要求，限期整改，整改后仍达不到要求，甲方有权责令退场，工程款按已完工工程量80%结算;

　　2、因贴瓷砖出现空鼓、裂纹、渗漏水等质量通病视情节每处罚款200-20xx元，还应必须修复好，确保验收一次性通过;

　　3、因偷工减料施工，出现的重大质量事故或质量事故，所产生的一切责任乙方自负;所造成的工期延误，产生的经济费用将从工程款中扣除;

　　4、不能按照甲方约定的工期内完成约定的施工任务，每滞后一天罚款20xx元，在工程款中扣除，(因天气和其它原因不能正常施工，工期顺延);

　　5、乙方若借故中途退场，工程量按已完成工程量80%结算;

　　6、出现施工质量、安全事故一切由乙方负责。

　　七、其它

　　1、工程款付清后，本合同终止;

　　2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司一份。(另签订一份安全文明生产施工合同与本合同同时生效)。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　日 期： 日 期：

外墙贴面砖合同 篇3

　　发包单位: (以下简称甲方)

　　承包施工队: (以下简称乙方)

　　位于 工程由甲方总承包，经甲、乙双方协商，由乙方承担该工程的外墙面贴外墙砖装饰工程，为明确双方在施工过程中的责任及义务，双方在平等、自愿、公平、诚实的原则下订立下列条款，必须共同遵守。

　　1、工程项目概况：工程名称：

　　2、承包方式及内容：本工程以包工不包料方式承包，包验收通过、包安全生产及包文明施工。乙方包班组宿舍水电费。承包内容按建施图纸及会审记录所包括的内容及要求，承包所有室外墙面的外墙砖装饰工程。

　　3、工承包造价及支付：

　　3.1、本工程承包金额按实造面积乘以单价计得金额为本工程承包结算金额， 单价按每平方 计，单价已包含全部门窗飘板面及线条面抹水泥砂浆及挂网，不另行计价。

　　3.2、上述单价及造价已包含乙方在工程施工过程中，雇请工人的人工费、管理费、工人安全培训教育费、劳保福利费用、工伤保险费及工伤事故处理等一切费用，出现事故甲方不负任何经济和其它责任。

　　3.3、本工程有效计价总面积由甲方项目部人员计算，经双方确认后为准。拨付工程款时，应扣除本合同规定的应扣款项及甲方施工管理处罚条款后计付。

　　3.4、工程款支付方法：按乙方实际完成的工程量，并经验收符合要求后，支付工程量的70%支付工程款，其余待工程竣工验收后二个月内一次性付清给乙方。

　　4、合同工期：开工时间：开工时间20xx年12月10日。竣工验收交工时间20xx年4月1日。在工程施工中，乙方对工程质量、安全、工期没有保证时，甲方有权责成乙方退场，但所完成的工程量只能按70%结算付款，并且由乙方自行承担遣散工人的责任。

　　5、材料使用及质量标准：

　　5.1、乙方工作必须提前把施工层的外墙面淋好水，使用的材料按施工管理员指定地方堆放，每层工程完成后要把场地清理干净，乘余的材料必须运上楼上使用，垃圾严禁在楼面排栅乱倒，必须使用吊笼运到楼下按施工管理员指定地方堆放。若不按要求做，甲方按总面积每平方米扣除拾元。

　　5.2、所有工程必须符合规范要求。如因质量原因及不按图纸要求或不按施工员指令做而需要返工的，按实返工数每平方扣罚50元。

　　5.3、若因乙方没有完全履行本合同承担的责任、义务或疏于安全生产管理，在甲方督促、提出整改后，所承包的工程质量、验收资料质量仍然不符合要求或发生安全事故等，至使本项目未能评定为合格工程，则甲方按本合同的承包工程额的70%付给乙方。同时乙方承担因此引起的一切被索赔后果，若乙方应收的未收工程款不足够赔偿时，侧应另行支付足够赔偿款给甲方。

　　6、安全生产、文明施工管理

　　6.1、乙方必须提供相应安全培训上岗证及其它相关证件，在开工前对进场作业人员进行技术交底。为确保实现本工程的安全生产、文明施工，乙方进场时必须严格执行安全施工的有关规定。乙方在整个项目施工过程中，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格贯彻执行国家和上级有关部门的安全技术规程、标准、劳动保护法令等规定。建立和建全各级安全生产责任制，责任落实到人，做好有关安全生产记录资料，提交给甲方资料人员。

　　6.2、乙方进场人员必须接受三级安全教育，由乙方负责人执行负责安全、文明施工工作。执行班前安全活动制度，每天开工前由班组长进行宣讲、安全注意事项、安全防护措施等，坚决制止“三违”行为。

　　6.3、乙方进场作业人员必须持有效上岗证，接受三级安全教育。严禁酒后作业及携带小孩进入施工现场。

　　6.4、乙方进入工地作业的人员必须配戴甲方提供的胸卡，没有配戴胸卡的人员，门卫有权禁止其进入工地。配戴合格的安全帽，并系好下颚带，烧焊、潮湿环境用电作业必须配戴相应的劳保用品，高处作业必须搭好安全操作平台，并系好安全带，严禁穿拖鞋、高跟鞋、易滑硬底鞋哉打赤膊作业。违者按本单位相关管理条例处罚。

　　6.5、乙方要按甲方指定的地点堆放材料、机具。严禁乱丢垃圾、废料，严禁随地大小便。保证工场清洁卫生，做到料完场清。若乙方没有按甲方的要求执行，甲方认为有必要派人清理，按实际发生的费用由乙方承担。

　　6.6、严格执行甲方的防火制度，严禁工地生火、乱丢烟头，要烧焊时，必须向现场施工管理人员提出申请。违反上述规定，甲方有权对乙方进行相应的处罚。进场作业人员必须按指定的安全通道通行，严禁攀爬排栅、井架、塔吊，严禁井架乘人。工地内及宿舍禁止赌博、打架斗殴，偷盗违法行为，违者按甲方管理条款处罚。打架双方不分对错各罚款1000元，造成伤害事故，由打架双方自行负责承担，情节严重报公安机关处理。

　　6.7、乙方人员要严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》及甲方的有关用电、施工机具的使用规定，严禁非电工人员乱拉乱接电线;严禁非机修人员私自拆卸、修理施工机具。

　　6.8、乙方在生产过程中发生工伤事故，一切责任全部由乙方承担与甲方无关，甲方不付任何法律及经济责任。

　　7、双方一般权利和义务：

　　7.1、甲方的权利和义务：甲方负责安排施工进度计划，并向乙方提供合理的施工作业空间。甲方提供建筑物标高、定位轴线，并向乙方提供枝术支持。执行上例管理条款及执罚计扣权利。在工程施工过程中，乙方没有按甲方要求施工，经甲方多次通告未做出整改的，不能配合整体实现质量目标、工期及安全、文明施工目标的，甲方有权终止合同，并追究乙方赔偿甲方由此产生的全部经济损失。

　　7.2、乙方的权利各义务：按合同工期、质量目标完成承包范围内的全部工程及相关配套工程。按安全、文明施工目标组织施工，无偿配合甲方在有关部门检查前对自己的施工范围内的场地进行清理。及时向甲方递交工程资料、安全、文明施工资料。承担属自己方责任造成(包括下属人员行为造成)甲方或他方损失的经济赔偿及间接损失赔偿。承担属自己方(含下属人员)造成他方人员受伤害或财物损失的经济赔偿。乙方在工程施工前，必须做好工人安全培训教育及购买工伤保险，出现工伤事故甲方不负任何经济和其它责任。

　　8、附则：本合同在履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成的依法向法院起诉。方已清楚甲方的各项规章制度和各项违章处罚标准，并同意将各项规章制度和标准列入合同的补充文件之一。

　　甲 方： 乙 方：

　　签 名： 签 名：

　　日 期：

外墙贴面砖合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将常州市福利院危房改扩建工程中内外墙涂料(除一至三层、九层内墙)工程分包给乙方完成。为明确双方的责任、权利和义务，保证工程的进度、质量、安全和效益，双方签订协议如下：

　　承包范围：内、外墙涂料。

　　一、 承包方式：双包

　　二、 承包价格：按实际面积承包。

　　内墙：顶板粉刷： 11 元/平方米，顶板不粉刷： 12 元/平方米，(墙、顶板按合计面积乘以单价计算)。外墙弹(中)性涂料： 26 元/平方米，涂料品牌：光辉。此承包价格中已包含所有职工的养老保险金和劳动福利等费用，以上费用甲方不再扣管理费和税金。

　　三、乙方自带工具、雨具、脚手架、小型机具及其它工具等。

　　四、双方的责任和权利：

　　1. 甲方的责任和权利：

　　1) 有提供住宿宿舍的责任，有给予施工技术质量等方面指导监督、协调工种相互配合的责任，有对施工人员进行质量、安全、文明施工和治安管理等方面教育责任。

　　2) 有权对乙方的施工进度、质量、用料、安全、文明施工等提出要求，并进行督促、检查、限期整改和处罚，有权对乙方的施工人员进行管理。如果乙方严重违反本协议约定，甲方有权按乙方违约终止协议。

　　2. 乙方的责任和权利：

　　乙方有服从甲方、业主、监理管理的责任，有保证工期、质量、安全、节约材料、文明施工的责任，有做好各工种相互配合协调的责任，有对本工种施工人员进行治安管理的责任，有为职工办理养老保险和给予劳保福利待遇的责任，有关心职工生活、付清职工工资和生活费的责任。若在施工进度、质量、用料、安全、文明施工等方面严重违反本协议约定，有承担违约的责任。有权在项目部的统一领导下自行安排人员组织施工，有权对本工种的施工质量、安全和文明施工等进行指挥，有权对施工中相互配合提供合理化建议和要求。

　　五、 工程进度及人员要求：

　　1.工程进度:严格执行甲方编制的进度计划(总进度、月进度、周进度)。

　　2. 人员保证：乙方必须根据现场进度需要，加班、加点抢施工进度，管理负责人确保每天都在施工现场指挥施工，每周工程例会必须参加。要求在施工过程中按照工程施工进度、工作量积极调配施工人员，工程施工中上岗操作人员必须满足进度要求(有特殊要求时具体人员数量在例会上明确)。

　　( 1 )每周工程班组例会乙方管理负责人必须参加,如果迟到处罚200元,不参加处罚500元。

　　(2)管理负责人不在施工现场必须向甲方管理负责经理请假，经同意后方可离开工地，否则每天处罚500元。

　　(3)按甲方进度计划组织人员，以确保工程进度。以项目部节点计划为依据，工程每延期一天(8小时计)罚款20xx元，如乙方无明显改进将延误工期补回，将自动退场(保证不影响后期队伍按计划进场)，已完工作量待工程竣后按合同价80%结算。

　　六、 工程质量：常州市优质工程

　　乙方施工质量必须合格，出现质量问题(达不到质量标准经甲方、监理、上级主管部门要求返工的，基坑支护后出现塌方的、降水后基坑出现地下水的)乙方应立即整改到位，并承担由此而造成的经济损失外，还按甲方制定下发的《工程质量管理规则》中规定的相关事项处罚。

　　七、 工程安全生产与文明施工：确保工程安全无事故、创市文明工地乙方必须服从甲方项目经理、施工员等管理人员的管理和指挥。乙方对本工种的施工作业安全负有全部责任，一旦出现安全事故由乙方全部承担经济责任。乙方人员违反安全制度按甲方制定下发的《文明施工管理奖罚条例》执行：

　　1. 进入施工现场不带安全帽，高空作业不系带安全带，按200元/人次处罚;不系安全帽扣，按50元/人次处罚。

　　2. 酒后作业按500元/人次处罚。

　　3. 施工现场不准乱接乱拉电线，按300元/人次处罚。

　　4. 严禁偷窃工地小型工具及材料，若发现一次，按原价的10倍处罚。

　　5. 乙方必须保证施工现场的整洁和道路畅通、保证各种施工设备、标志牌的整洁完好。原材料、成品、半成品、余料和建筑垃圾必须分类堆放在指定地点，做到工完场清。发现问题必须及时整改，如不整改按3000元/次处罚。

　　6. 乙方必须配合甲方做好进场施工人员的登记和办理务工暂住证工作，严禁使用不明身份的人员、童工，否则一经发现立即清退并按500元/人次处罚。

　　8. 乙方必须绝对服从管理人员和业主，监理等单位的管理和指挥。严禁聚众闹事、打架斗殴和罢工闹事，违者按1000~5000元/人.次处罚, 并视情节轻重报送司法机关处理，全部承担由此造成的一切后果。

　　9. 乙方必须服从甲方创江苏省文明工地、常州市文明工地的突击性工作安排。

　　八、 物料管理：

　　乙方应根据施工作业计划和现场材料情况进料。

　　乙方必须每日收集施工现场散落的杂物并分类堆放，现场做到场地整洁。

　　九、 本工程分包给乙方后，严禁再层层转包。一经发现以违约处理，同时扣除已完成的劳务包干费。

　　十、 食堂用餐管理：

　　乙方用餐必须服从工地用餐管理要求。

　　十一、处罚兑现办法：

　　凡由乙方工种人员原因造成的所有过失处罚，项目部开出处罚单，可不经乙方施工负责人签字认可，在支付工程款时全数扣除。

　　十二、付款方式：

　　1、工程完工前按完成工程量清包总价的70%结算。

　　2、竣工验收后付至清包总价的90%(包括前期发放的人工工资)。

　　3、余款竣工验收后付清。

　　4、工程款支付必须经项目部负责人、公司(安全科、质量科、经营科)审核报公司经理审批后方可领取。

　　十三、本协议中未涉及到的有关事宜，一律按甲方规定的《质量管理奖罚条例》及《文明施工管理奖罚条例》执行。

　　十四、本协议一式肆份，双方各执两份，经双方签字后即具有法律效力。任何一方违约，应承担违约责任，违约金为承包总额的10%。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

外墙贴面砖合同 篇5

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程工期： 年 月 日至 年 月 日

　　二、承包范围及方式：

　　1、承包范围：

　　2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。

　　3、工作内容：墙面砖施工包括测量放线,配料，调制砂浆，粘贴墙面砖,砖面清理、配合验收、养护及成品保护包括安全文明施工用工、清理现场、免费配合甲方施工项目的完成。

　　三、合同价款

　　1、合同单价为：按实际铺贴面积 元/㎡。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

　　2、承包范围外的零星用工单价为 元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。

　　四、工程结算与支付

　　1、工程量计算规则 依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工面积以平方米计算。

　　2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。

　　3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

　　4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费 元/人，饭票由财务会计领取。

　　5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)

　　5、工程款支付条件

　　1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。

　　2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。

　　3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。

　　6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

　　五、双方责任

　　(一)甲方

　　1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。

　　2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。

　　3、甲方提供施工现场临时用水用电。

　　4、甲方提供安全帽和安全带。

　　(二)乙方

　　1、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。

　　2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

　　3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

　　4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

　　5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。

　　6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。

　　7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗

　　率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。

　　8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

　　六、工期、质量、成品保护

　　1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。

　　2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。

　　3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

　　七、安全生产

　　1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。

　　2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。

　　3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　八、文明施工及环境保护

　　1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~20xx元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。

　　2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。

　　九、劳动合同的解除

　　经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

　　1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的;

　　2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

　　3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;?

　　4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失;

　　5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失;

　　6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。

　　十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金 元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

　　十一、纠纷的解决

　　1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。

　　2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。

　　3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。

　　4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。

　　5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。

　　6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

　　十二、双方约定其他事项

　　十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。 十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)：

　　现场负责人： 现场负责人：

　　身 份 证 号：

　　银 行 账 号：

　　电 话： 电 话：

　　年 月 日 年 月 日

外墙贴面砖合同相关文章：