土方工程施工合同范本

土方工程施工合同范本（通用15篇）

土方工程施工合同范本 篇1

　　发包方：_________________________(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、承包方式及价款：______元/m3一次性包死(含一切费用)

　　三、工期：本合同全部工程于____年____月___日开工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工过程中,除遇下列情况外，工期不予顺延。

　　1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;

　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;

　　3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

　　四、工程质量和保修

　　1. 工程质量要求:按有关规定和本合同的约定,经甲方、业主、监理工程师和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准;

　　2.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准,甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工,并接受甲方、监理和业主代表的监督、检查;

　　3.乙方应根据甲方要求,随时提供有关技术资料,如材料,设备出厂合格证,试验报告等影印件或原件(由乙方提供的材料);

　　4.甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担;

　　5.工程竣工,经验收达到本合同约定的合格标准,乙方按国家关于工程保修的有关规定承担保修责任并承担此项费用。

　　五、双方责任

　　甲方责任

　　1. 按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

　　2. 协助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系;

　　3.负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;

　　4.向乙方提供与本合同相关的图纸、资料;

　　5.在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;

　　6.协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

　　7.核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

　　9.负责组织相关的试验检测工作,乙方需组织适宜人员配合甲方进行试验工作;

　　10.负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。

　　乙方责任

　　1.服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;

　　2.服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责;

　　3.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;

　　4.负责根据本合同关于施工内容的有关资料(如图纸,甲方指令等)编制组织,施工方案,并报甲方审批;

　　5.制定妥善的工程质量和安全保证措施;

　　6.对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

　　六、结算以及付款方式：

　　1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

　　2、本合同自签定生效之日起，甲方应在_______日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应根据工程进度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之________的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

　　3、乙方必须提供经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。

　　七、乙方必须服从甲方工地代表及监理工程师的监督管理，甲方必须给予乙方施工必要的协助与支持。

　　八、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。

　　九、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。

　　十、违约处理：如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息。

　　十一、争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。

　　十二、未尽事宜,双方协商一致可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力.

　　十三、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的的附件，为该合同的组成部分，应共同遵守。

　　十四、本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份,双方各持___份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方工程施工合同范本 篇2

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：根据甲方的要求，乙方将土运到甲方指定的场地(即富力湾内)倒卸。平整土方，清理场地所需要的挖土机、推土机等机械由甲方负责。但不负责本合同土石方工程量约为3.5万立方米，约20xx马担车。

　　(四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为： 每马担车230人民币(每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方)，全部工程造价暂定为人民币伍拾万元整。

　　第二条 工程期限

　　根据双方协商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条 工程质量

　　乙方运给甲方的土方量为原山体黄土，能满足回填压实要求，按甲方指定的地方倒卸，乙方保证每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方。

　　第四条 工程价款结算及工程款拨付

　　(一) 乙方所运的土方按车计量，计量由甲方委派的工作人员签名才有效，本合同全部工程造价按实际完成的工程量结算。

　　(二) 工程款拨付：按每月施工工程量甲方支付给乙方80%支付工程进度款。

　　第五条 双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、 保证入富力湾现场路段能给乙方车辆行驶，所行驶路段的混疑土路面损坏情况由甲方负责。

　　2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、计量签名及验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、 由于甲方原因造成乙方运输车辆误工或停工，相应顺延工期。

　　4、 工程变更：甲方应于三天前通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。

　　5、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在进行验收。

　　6、 (补充)

　　(二)乙方责任

　　1、 根据甲方的要求，乙方将土方运到甲方指定的场地倒卸。保证计量不能弄虚作假，否则甲方有权处罚乙。

　　2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生人生安全事故应由于乙方全部负担。

　　4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交 )

　　2、依法向人民法院起诉( )

　　第七条 附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同一式两份甲、乙双方各执一份。

　　第八条 附加条款

　　如果在规定工期内(工期为两个月，雨天除外。)没有如期完成土方工程，造成工程延误，由此造成的损失由乙方负责。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方工程施工合同范本 篇3

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：珠海长隆国际海洋度假区一期

　　工程地点：珠海市横琴岛

　　工程内容：土方开挖回填运输

　　二、承包方式及价款：

　　PC200挖机 元/台班，共计两台(包括进退场费用);

　　三、工程负责人

　　甲方派____潘凌___同志为驻现场负责人，乙方派_____________同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜。

　　四、工伤事故：

　　乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度。

　　五、工期：

　　本合同全部工程于20xx年3月开工至20xx年7月竣工，共5个月。在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延。

　　1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;

　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;

　　3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

　　六、工程质量

　　乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求，在指定位置、指定标高保质保量完成;

　　七、双方责任

　　甲方责任

　　1、 按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

　　2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;

　　3、在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;

　　4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

　　5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

　　乙方责任

　　1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;

　　2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责;

　　3、按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的 全部工作内容并交付使用;

　　4、制定妥善的工程质量和安全保证措施;

　　5、对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

　　6、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。

　　7、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。

　　八、结算以及付款方式：

　　1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

　　2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%;

　　九、其他

　　本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份,双方各持___份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方工程施工合同范本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程地点：

　　二、承包范围

　　上述工程的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。

　　三、合同工期：

　　开工日期 年 月 日;原则上竣工日期： 年 月 日。

　　1、合同工期总日历天数

　　四、工程量的确认与变更

　　(一)工程量确认：土方工程根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。

　　(二)工程量变更：施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款：

　　1、工程设计图纸变更;

　　2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工;

　　3、甲方撤销了对该工程项目的投资;

　　4、行政机关责令停止该工程的施工;

　　5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。

　　五、竣工验收标准

　　工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁，以满足土建施工进场标准的要求。

　　六、合同价款

　　土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币

　　七、付款方式和发票

　　1、土方工程根据乙方完成的工程量， 并经甲方确认， 完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。

　　八、甲方的权利和义务

　　1、提供工程施工图;

　　2、为乙方提供必要的施工条件;

　　3、对施工图或工程量进行变更;

　　4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

　　5、检查验收乙方完成的工程;

　　6、工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　九、乙方的权利和义务

　　1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;

　　2、负责全部安全责任。

　　3、随时接受甲方的监督和检查，以达到甲方土建施工的要求，并提供土方工程组织设计，做到与土建配合施工，分层开挖。

　　4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒;

　　5、按期完成承包的工程;

　　6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方承担;施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。

　　7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿;

　　8、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人;

　　9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。)

　　十、因以下原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：

　　1、设计变更和工程量增加;

　　2、一切不可抗拒的自然因素;

　　3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。

　　十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。

　　十二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：

　　1、本合同书;

　　2、工程变更签证单;

　　3、工程量清单;

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人

　　甲方负责人： 联系电话： 乙方负责人：联系电话：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。

　　十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　甲方代表：

　　年月日：

土方工程施工合同范本 篇5

　　发包方(甲方)：__________________________

　　承包方(乙方)：__________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致;达成下列条例签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：怀德广场

　　2、工程地址：深圳市宝安区福永街道

　　3、工程内容：基坑挖远

　　4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米;工程内容包括(挖土、运土)

　　第二条 施工期限

　　开工日期：暂定_______年____月____日前，完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。(由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。

　　第三条 承包方式

　　1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。

　　第四条 工程造价

　　2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量

　　结算，每立方米__________元计算。(本工程所有单价不包税金，税金甲方负责)，如果甲方要求填土施工时，每立方米_________元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担，路面及交警扣车费用由甲方承担。

　　第五条 甲方责任范围

　　1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。

　　2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。

　　3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。

　　4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。

　　5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。

　　6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工;

　　7、负责竣工审核结算。

　　8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。

　　第六条 乙方责任范围

　　1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。

　　2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　3、乙方所需的一切施工工具自理。

　　4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。

　　5、进场时应及时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

　　6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。

　　7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。

　　8、装运平、路上掉泥自行处理。

　　第七条 工程质量要求验收及付款方式

　　1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款________万元;

　　2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。

　　3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。

　　4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交《竣工报表》，经甲方确认(甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认，过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。预付工程款按乙方上报给甲方的三个工作日内支付给乙方。

　　2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。

　　第八条 违约责任：

　　1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。

　　2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。

　　第九条 其他事项

　　1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。

　　2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门，以配合处理。

　　3、甲方委托__________为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。

　　4、乙方委派_________为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜。

　　5、各方驻工地代表，必须提前三个工作日通知对方。

　　6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺利进行施工。

　　7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

　　8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。

　　发包方(公章)：法定代表人：

　　承包方(公章)： 法定代表人：

　　年月日：

土方工程施工合同范本 篇6

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程地点：

　　(三) 工程范围： 本合同土方工程量约为 立方米。

　　(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为 ， 全部工程造价为人民币 万元，大写 。

　　第二条 工程期限

　　根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条 工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条 工程价款结算

　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　(二) 工程价款结算与拨付办法：

　　第五条 双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、 甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

　　2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

　　3、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。

　　(二) 乙方责任

　　1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交仲裁委员会( )

　　2、依法向当地人民法院起诉( )

　　第七条 附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　第八条 附加条款

　　发包方：(章) 承包方：(章) 地址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话：

　　签约时间： 电 话： 年 月 日

土方工程施工合同范本 篇7

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在沅江市三眼塘土桥子的养殖场进入第二期工程建设，依照《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国建筑法》的有关规定，甲乙双方遵循公平、公正、自愿、诚实、守信的原则，经协商，订立本合同如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、承包形式：

　　三、价款：

　　按双方协商土方挖运、填方(运距1KM内)，按每立方米壹拾壹元捌角(11.8元)结算。

　　四、付款方式：

　　乙方进场后路基土方结算方式以壹万立方米为结算单位，按壹万立方米总价款的85%付款。其它工程量每半个月按实结算，每次按实际完成进度款的85%计算，工程价款甲、乙双方现场协商解决，工程竣工验收合格后，甲方付乙方工程款总价的95%，余款本年度底全部付清。

　　五、进场时间：以甲方通知为准48小时内进场。

　　六、甲方责任：

　　甲方负责协调好与工程驻地及各方的地方关系，如因此造成乙方工程受阻造成的损失由甲方负责。甲方如单方面无正当理由终止合同或不履行合同则处以工程总价的1%倍赔偿。油价以乙方进场施工为准，壹个月后如有变更，以国家牌价，甲方予以增减。

　　七、乙方责任：

　　乙方应在甲方通知的规定时间内按时进场，服从项目部的管理及对机械设备、运输、人员的调配，严格按照施工规范、设计文体进行施工。遵守法规、施工安全规范，乙方因违反规章制度、法律法规而造成的人员、设备安全责任事故，由乙方负责。

　　八、工程履约金：乙方进场施工路基土方，贰天内向甲方支付工程履约金伍万元。乙方完成伍万立方米土方，甲方返还履约金贰万元。路基土方工程量完成，工程竣工验收后履约金余款甲方一次性返还给乙方。

　　九、解决争议的方法：

　　如甲乙双方发生争议，经协商不能达成一致的，由相关职能部门裁决。

　　十、未尽事宜，双方协商解决，另行协商，与本合同互补，与合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式二份，甲乙双方签字生效。

　　发包人签字： 承包人签字：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　年 月 日 年 月 日

土方工程施工合同范本 篇8

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程地点：

　　(三) 工程范围： 本合同土方工程量约为 立方米。

　　(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为 ， 全部工程造价为人民币 万元，大写 。

　　第二条 工程期限

　　根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条 工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条 工程价款结算

　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　(二) 工程价款结算与拨付办法：

　　第五条 双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、 甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

　　2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

　　3、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。

　　(二) 乙方责任

　　1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条 合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交仲裁委员会( )

　　2、依法向当地人民法院起诉( )

　　第七条 附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方工程施工合同范本 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承揽 土方工程施工后，因他项工程未能完工，一时难已组织人力完成，经发包方同意，转包给乙方施工。为此，双方根据合同法的规定，就有关事项经协商一致，特订以下合同：

　　一、甲方在承揽该工程时已付给发包方， 元( )的工程保证金由乙方支付。给付的办法在本合同甲乙双方签字生效后五日内由乙方汇给甲方指定的账户或现金兑现。

　　二、乙方必须按照发包方的要求保持保量地完成土方工程的施工任务。

　　三、土方工程施工过程中应注意安全。若发生意外事故，由乙方负责，甲方不承担经济责任和法律责任。

　　四、土方工程施工后的工程款结算由甲方负责。甲方在乙方每阶段土方工程完工后及时将领取的工程款如数交付给乙方。乙方按照二个点给付甲方转让费。

　　五、本合同自甲、乙双方签字后生效。

　　六、本合同一式二分，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

土方工程施工合同范本 篇10

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据发、承包双方签订的《残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同》(合同编号 CGF-1999-0201，以下简称“原合同”)的约定，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原合同做出如下补充说明：

　　一、补充协议条款

　　1、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料

　　2、工程固定总价：(小写：147万元 大写：壹佰肆拾柒万圆)，

　　3、验收及保修：

　　(1) 乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请;

　　(2) 甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内组织验收，验收不合格的，乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收，视为本工程合格。+

　　(3)本工程质保期一年，接到甲方维修通知24小时内到达现场进行维修;

　　4、施工期限：至开工报告生效后， 50 历天完成，除假期和施工条件不允许，及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。

　　5、工程款 结算与付款：

　　签订本合同生效之日起10个工作日内，甲方支付至本合同总价的30﹪，灯具主材进场后开始安装，甲方支付至本合同总价的50﹪，工程进度达到80﹪(即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕)，经验收合格后，甲方支付至本合同总价的70﹪，全部工程完毕，验收合格后，甲方支付至本合同总价的95﹪，剩余5%款项作为质保金，在保修期满后15日内结清。

　　二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行;

　　本补充协议存在冲突，以本协议为准;

　　四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的委托人签字并加盖公章后生效;

　　五、本协议一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方工程施工合同范本 篇11

　　一、合同双方

　　甲方：(以下简称甲方)

　　二、合同内容

　　1、甲方承担东库二级公路第*标段路基路面桥涵工程建设任务，由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。

　　2、路基土方单价：借土填方运距1公里以内8元/立方米，1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08 元/立方米;挖方2.5元/立方米;远运利用方运距1公里以内5.5元/立方米;1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08 元/立方米。(此土方单价包括挖装运输、碾压、洒水成型)

　　3、乙方施工段落： 段土方量为 立方米。 乙方： (以下简称乙方)

　　三、双方职责

　　甲方：

　　1、甲方可为乙方提供施工便道，乙方对施工便道进行维护以及洒水，保障便道的畅通。

　　2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转，甲方不承担误工停驶费用。

　　3、甲方承担路基土方取土费用，并按取土数量规划取土位置及占地面积等。

　　4、甲方不提供乙方进场人员的生活房及其机械的停放场地。 乙方：

　　1、乙方应服从甲方生产指挥，遵守甲方生产作息时间，按照甲方的施工进度计划进行施工，否则耽误甲方生产，造成的损失和后果由乙方负责。

　　2、乙方的人员、机械等安全生产事故，劳动保护等费用自理。

　　3、乙方应服从甲方生产安排及质量管理，否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。

　　4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。

　　5、乙方如对工程量有异议，可在填筑前对所签订的土方量进行复核。

　　6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取土，保证取土坑规整，随取随修，否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担，结算从乙方完成工作量中扣除;

　　7、乙方必须要文明施工，安全生产，执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的，甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的，乙方完全承担事故责任，

　　四、施工期限：乙方在20xx年10月10日完成承包段的路基土方施工任务。

　　五、结算方式：

　　甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。

　　六、其它事项：

　　1、本合同一式五份，甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份。

　　2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决，并由合同双方代表签字后，具有同本合同相等的法律约束力。

　　3、本合同至甲方路基工程结束后即行废止。

　　甲方：甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　年月日：

土方工程施工合同范本 篇12

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：杭政储出[20_]2号和睦A-19-A地块项目住宅小区工程

　　工程地点：杭州市拱墅区小河路与登云路交界处

　　工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。

　　二、 合同工期

　　1、 按图纸要求尺寸进行开挖，自20__年9月28日开始施工，在20__年12月30日完成，工期为90天。

　　2、 乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。

　　三、 结算方式：

　　1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200cm;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。

　　2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。

　　四、质量与施工要求：

　　1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、在开挖过程中，乙方必须听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的`一切费用由乙方负责。

　　4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。

　　五、安全要求：

　　1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。

　　5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。

　　6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。

　　六、其它：

　　乙方必须文明施工，安全生产，杜绝工伤事故，由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。

　　七、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土方工程施工合同范本 篇13

　　发包方(甲方)：__________________________

　　承包方(乙方)：__________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致;达成下列条例签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：怀德广场

　　2、工程地址：深圳市宝安区福永街道

　　3、工程内容：基坑挖远

　　4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米;工程内容包括(挖土、运土)

　　第二条 施工期限

　　开工日期：暂定_______年____月____日前，完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。(由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。

　　第三条 承包方式

　　1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。

　　第四条 工程造价

　　2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量

　　第五条 甲方责任范围

　　1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。

　　2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。

　　3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。

　　4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。

　　5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。

　　6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工;

　　7、负责竣工审核结算。

　　8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。

　　第六条 乙方责任范围

　　1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。

　　2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　3、乙方所需的一切施工工具自理。

　　4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。

　　5、进场时应及时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

　　6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。

　　7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。

　　8、装运平、路上掉泥自行处理。

　　第七条 工程质量要求验收及付款方式

　　1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款________万元;

　　2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。

　　3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。

　　4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交《竣工报表》，经甲方确认(甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认，过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。

　　2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。

　　第八条 违约责任：

　　1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。

　　2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。

　　第九条 其他事项

　　1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。

　　2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门，以配合处理。

　　3、甲方委托__________为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。

　　4、乙方委派_________为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜。

　　5、各方驻工地代表，必须提前三个工作日通知对方。

　　6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺利进行施工。

　　7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

　　8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。

　　发包方(公章)：

　　承包方(公章)：

　　年月日 ：

土方工程施工合同范本 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程地点：霸州市开发区茗汤北区

　　二、承包范围

　　上述工程的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。

　　三、合同工期：

　　开工日期 年 月 日;原则上竣工日期： 年 月 日。

　　1、合同工期总日历天数

　　四、工程量的确认与变更

　　(一)工程量确认：土方工程根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。

　　(二)工程量变更：施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款：

　　1、工程设计图纸变更;

　　2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工;

　　3、甲方撤销了对该工程项目的投资;

　　4、行政机关责令停止该工程的施工;

　　5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。

　　五、竣工验收标准

　　工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁，以满足土建施工进场标准的要求。

　　六、合同价款

　　土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币

　　七、付款方式和发票

　　1、土方工程根据乙方完成的工程量， 并经甲方确认， 完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。

　　八、甲方的权利和义务

　　1、提供工程施工图;

　　2、为乙方提供必要的施工条件;

　　3、对施工图或工程量进行变更;

　　4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

　　5、检查验收乙方完成的工程;

　　6、工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　九、乙方的权利和义务

　　1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;

　　2、负责全部安全责任。

　　3、随时接受甲方的监督和检查，以达到甲方土建施工的要求，并提供土方工程组织设计，做到与土建配合施工，分层开挖。

　　4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒;

　　5、按期完成承包的工程;

　　6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方承担;施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。

　　7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿;

　　8、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人;

　　9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。)

　　十、因以下原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：

　　1、设计变更和工程量增加;

　　2、一切不可抗拒的自然因素;

　　3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。

　　十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。

　　十二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：

　　1、本合同书;

　　2、工程变更签证单;

　　3、工程量清单;

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人

　　甲方负责人： 联系电话： 乙方负责人：联系电话：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。

　　十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方工程施工合同范本 篇15

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：宝鸡项目

　　2、工程地点：宝鸡市

　　3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。

　　二、工程承包范围

　　龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)

　　三、承包方式

　　包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。

　　四、合同价款

　　1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)

　　2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。

　　五、付款方式

　　所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则，甲方不予付款。

　　六、合同工期

　　施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。

　　七、工程质量及验收标准

　　要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。

　　八、双方有关义务及违约责任

　　1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。

　　2、甲方在施工中负责排水。

　　3、甲方按照合同约定及时足额付款。

　　4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。

　　5、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。

　　7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按200元支付给甲方违约金。

　　8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。

　　9、乙方负责办理所有施工相关手续，承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。

　　10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。

　　九、工程结算(按实结算)

　　1、施工图、设计变更。

　　2、甲乙双方现场测量资料。

　　3、经甲方规定的程序审核的工程量。

　　4、甲方实际签收数量。

　　十、安全施工

　　施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。

　　十一、违约责任

　　施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付的`任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。

　　十二、争议解决

　　本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。

　　十三、其它

　　1、工程结算完后本合同自动失效。

　　2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

　　3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。

　　5、本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约地点：龙居建项目部

　　签约日期：

土方工程施工合同范本相关文章：