分期付款买卖合同（机器买卖）

分期付款买卖合同（机器买卖）（通用28篇）

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇1

　　出卖人：(以下简称甲方)　　买受人：(以下简称乙方)　　今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：　　

　　第一条本合同的标的物为，分期付款总额定为人民币元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：　　

　　(1)前款元。　　

　　(2)余款元。　　

　　(3)月息元。　　

　　第二条乙方预付元予甲方，余款自________年____月____日至________年____月____日止。每月日前各支付元。　　

　　第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票张交付甲方。　　上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。　　

　　第四条甲方于本合同订立的同时，将产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。　　

　　第五条乙方若能支付

　　第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。　　

　　第六条乙方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。　　

　　第七条乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的.全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。　　出卖人(甲方)：　　买受人(乙方)：　　责任编辑

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇2

　　关于分期付款买卖合同范本　　分期付款协议　　出卖人：__________________(以下简称甲方)　　买受人：__________________(以下简称乙方)　　今甲方与乙方就淮河广场_____层_________号房首付分期买卖事宜，达成以下协议：　　

　　第一条：分期付款总额为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：　　

　　(1)首次付款共计：_________元整（小写： ），于签订商品房买卖合同时支付。　　

　　(2)二次付款共计：_________元整（小写： ），于________年____月____日前支付。　　

　　(3)尾 款共计：_________元整（小写： ），于办理房产证时支付。　　

　　第二条：逾期付款违约责任：　　乙方如未按照本协议规定时间付款按下列方式处理：　　

　　1.逾期在____日之内，自本协议规定的应付款期限之第____日起至实际金额支付应付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款总额的万分之3的`违约金，商品房买卖合同继续履行。　　

　　2.逾期超过____日后,甲方有权解除商品房买卖合同。甲方解除商品房买卖合同的，之前所交款项不予乙方退还。　　

　　第三条：因协议发生争议由当事人双方协商解决。协商不成的依法向人民法院起诉。　　

　　第四条: 本协议经当事人双方签字盖章即生效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份ゾ哂型等法律效力。　　甲方 乙方　　电话 电话

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇3

　　甲方(出卖人)：乙方(买受人)：

　　身份证号：身份证号：

　　保证人：

　　身份证号：

　　甲方与乙方就产品分期付款买卖事宜，达成以下条款：

　　第一条

　　甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将售予乙方，乙方买受。

　　第二条本合同的交易产品具体情况如下：

　　质量：

　　体积：

　　其它：

　　第三条

　　本合同总金额元，乙方付首期款人民币元予甲方，余款自 年 月 日至 年 月 日分期付清，每月日前各支付元。如果逾期日未付款的，甲方可以请求其一次性付清所有款项或者直接解除合同，并要求乙方承担违约责任。

　　第四条

　　乙方可以就本合同提供担保，于本合同成立时，以前条所载的`金额与日期，开出支票张交付甲方。

　　上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

　　第五条

　　甲方于本合同订立的同时，将产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。

　　第六条

　　乙方若未能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息支付甲方作为延迟履行赔偿金。

　　第七条

　　乙方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

　　第八条

　　乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　第九条争议解决

　　如果甲乙双方就本买卖合同的效力及其履行产生争议的，双方可以协商解决问题;如果不愿协商或者无法达成一致意见的，可以采取以下一种方式解决争议：

　　提交人民法院法院裁判

　　提交仲裁委员会仲裁

　　附则

　　1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

　　2、本协议经各方签署后生效。

　　签署时间： 年 月 日

　　甲方(盖章)：

　　联系人：

　　联系方式：

　　地址：

　　乙方(盖章)：

　　联系人：

　　联系方式：

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇4

　　出卖人：_________(以下简称甲方)

　　买受人：_________(以下简称乙方)

　　保证人：_________(以下简称丙方)

　　今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条 本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　(1)前款_________元。

　　(2)余款_________元。

　　(3)月息_________元。

　　第二条 乙方预付_________元予甲方，余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各支付_________元。

　　第三条 乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。

　　上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

　　第四条 甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。

　　第五条 乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条 乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第七条 乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的_________，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第九条 其他约定事项：_________。

　　出卖人(甲方)(盖章)：_________ 买受人(乙方)(盖章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________

　　保证人(丙方)(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇5

　　出卖方： (以下简称“甲方”)

　　买受方： (以下简称“乙方”)

　　担保方： (以下简称“丙方”)

　　1、乙方携带本人以及配偶、丙方身份证及户口本复印件(复印件须由甲方与原件核对)或企业法人营业执照、夫妻关系证明、《身份证明》、《声明》、以及甲方认为需要的其他材料。

　　2、甲方审查上述材料的真实性并经核实后，甲乙丙三方同时签订本合同。

　　3、乙方付清首期车款、上牌税费、分期付款期间的保险费用等应付税费。

　　4、甲方代办车辆上牌手续、车辆营运手续、车辆保险手续等后，乙方填写验车单，方可提车。

　　一、担保

　　为确保乙方履行本合同规定之义务，双方约定采取以下担保方式(在选定方式后方框内打对号)：

　　1、保证：乙方特请丙方为其提供连带保证。保证范围为乙方尚欠购车款、应付利息、应付税费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的有关法律费用(含律师代理费)。保证期间自本合同签订之日起至乙方最后一笔应付款到期后四年。□

　　2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的可抵押财产为乙方债务提供抵押，当乙方未按本合同的'约定及时支付购车款和各种税费时，甲方有权以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押范围乙方欠购车款、应付利息、应付税费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的有关法律费用(含律师代理费)。抵押需办理登记的，所发生的费用由乙方承担，并随上牌税费一次性向甲方缴清。

　　二、争议的解决

　　甲、乙双方在执行本合同时发生争议时，应本着平等、友好、诚信的原则协商解决，协商不成，双方约定由济源市人民法院裁定。

　　三、其它

　　1、本合同未尽事宜，双方可订立补充合同，补充合同与本合同有同等的法律效力。

　　2、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

　　3、本合同自各方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　丙方（盖章）：_______________

　　丙方代表签名：_______________

　　地址：_______________________

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　日期：______年______月_____日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇6

　　出卖人：__________________(以下简称甲方)

　　买受人：__________________(以下简称乙方)

　　今甲方与乙方就淮河广场_____层_________号房首付分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条：分期付款总额为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　(1)首次付款共计：_________元整(小写： )，于签订商品房买卖合同时支付。

　　(2)二次付款共计：_________元整(小写： )，于20xx年12月31日前支付。

　　(3)尾 款共计：_________元整(小写： )，于办理房产证时支付。

　　第二条：逾期付款违约责任：

　　乙方如未按照本协议规定时间付款按下列方式处理：

　　1.逾期在7日之内，自本协议规定的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款总额的万分之3的违约金，商品房买卖合同继续履行。

　　2.逾期超过7日后,甲方有权解除商品房买卖合同。甲方解除商品房买卖合同的，之前所交款项不予乙方退还。

　　第三条：因协议发生争议由当事人双方协商解决。协商不成的依法向人民法院起诉。

　　第四条: 本协议经当事人双方签字盖章即生效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份?具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　电话电话

　　签订时间签订时间

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇7

　　分期付款买卖合同

　　出卖人：（以下简称甲方）

　　买受人：（以下简称乙方）

　　今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条?本合同的标的物为?，分期付款总额定为人民币元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　1.前款元；

　　2.余款元；

　　3.月息元。

　　第二条?乙方预付元予甲方，余款自?年月日至年月?日止付清，每?月日前各支付元。

　　第四条?甲方于本合同订立的同时，将产品交付乙方，并同意乙方对该产品的使用。

　　第五条?乙方若未能支付第二条所列分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条?乙方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第七条?乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　出卖人（甲方）：

　　买受人（乙方）：

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇8

　　销字第______号

　　合同签订地：_______

　　出卖方(甲方)：_____________________地址：_____________________

　　买受方(乙方)：______________________地址：_____________________

　　担保方(丙方)：______________________地址：_____________________

　　反担保方(丁X)：_____________________地址：_____________________

　　甲、乙、丙、丁四方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，经充分协商，就乙方以分期付款方式购买甲方汽车有关事宜达成如下协议：

　　第一条乙方以分期付款方式向甲方购车共_______辆，车辆明细见本合同附件一。

　　车价款合计_______元，车辆购置附加税、上牌照费用、车船使用税、印花税等由乙方另行交纳，相关费用见本合同附件二。

　　第二条乙方在签订合同时，向甲方首付车价款_______元，其余车款_______元，丙方为乙方担保，乙方分_______个月付清，月还款以本合同附件三为准。付款期限自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，每_____月_____日前结算。

　　第三条甲方所售汽车符合有关部门批准的厂家标准。

　　第四条本合同签订并交纳首付款后，乙方不得单方解除合同，否则办理车辆手续的一切费用及损失由乙方负担，并承担本合同第九条所规定的违约责任。乙方提车时，应认真验收车辆，对车型、规格、外表、技术参数等无异议后，填写验车单。提车后要认真阅读服务手册、产品说明书和用户须知，做到正常使用和保养。乙方应按服务手册规定进行定保登记和保养，如出现故障，乙方应及时到厂家指定的服务站维修、鉴定和处理。由于乙方不按规定保养维修或超限运输等违法经营等事项导致车辆出现质量问题，甲方不承担任何责任。

　　第五条乙方提车后，自主经营，且承担汽车毁损或灭失及经营中所出现的一切风险。为防止车辆因意外事故造成乙方不能还款，乙方同意在还款期限内按甲方指定的保险公司和指定的险种、保额进行投保。负担车辆运营中应缴纳的运管费、保险费等各项费用。乙方在按期还款的前提下有权独立运输，独立享受盈利和亏损。乙方在运营中未经书面授权不得以甲方或行驶证登记单位的名义签订任何合同或雇用工作人员和开展任何经济活动。乙方在运营中的一切民事责任由乙方自负。否则，因乙方经营中的风险给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　第六条在车款付清前，经各方同意车辆登记户名为_________。乙方在如期还款的前提下，有对车辆的使用权、收益权。乙方不得将车辆出租、抵押、转让或对外投资等，否则其行为无效且承担一切责任和损失。

　　第七条合同期满，乙方交清全部款项，甲方协助乙方办理车辆过户手绩。费用由乙方负担。

　　第八条乙方必须按合同约定按时付款。乙方出现下列情形之一的甲方或履行担保义务的丙方有权采取相应措施以维护自身合法权益：

　　1.非经甲方书面同意出现迟延还款;

　　2.隐匿、转移、出售、出租车辆或不能提供车辆真实情况或位置;

　　3.私自毁损、拆除或其他因乙方原因导致GPS无法正常工作或工作失效的;

　　4.出现交通事故等纠纷或违法经营造成车辆被扣押或被留置;

　　5.乙方更改联系方式或通讯地址未在三日内告知甲方;

　　6.乙方经济条件恶化出现履约风险，不能在甲方指定的期限内提供新担保;

　　7.拖欠运管费等行政事业收费给甲方或丙方造成损失的;

　　8.乙方隐瞒与他人共同购买车辆或冒名顶替购车;

　　9.未经甲方同意乙方以该车辆对外投资;

　　10.其他影响乙方还款或给甲方或丙方造成经济损失的情形。

　　如乙方出现上述情形之一的，视为乙方丧失履约诚信和履约能力，甲方有权要求乙方提前将车款全部付清或要求丙、丁X提前履行担保义务。届时，甲方或履行担保义务的丙方有权收回乙方车辆，车辆收回后_____日内乙方应将所欠甲方车款或丙方为乙方代偿的款项全部付清，否则甲方或履行担保义务的丙方有权委托有资质的评估机构以车辆按变现价评估，并按评估价销售，车辆销售款用于偿还乙方所欠全部车款或丙方代偿的全部款项及甲、丙方向乙方催款、寻找车辆、收车所发生的一切经济损失，包括但不限于车辆使用费、交通费、差旅费、律师代理费、误工费、财产保全费、执行费等;乙方所付款项，按下列顺序清偿债务：(1)守约方为实现权利而支付的费用;(2)已拖欠的违约利息;(3)利息;(4)损失赔偿金;(5)欠款本金，并终止合同。

　　第九条如乙方违约，乙方向甲方支付欠款总额(已到期和未到期欠款额之和)30%的违约金或向履行担保义务的丙方支付实际履行担保额30%的违约金。

　　第十条如因该车质量问题和违反本合同条款发生纠纷，应友好协商，所达成的补充协议与本合同具有同等效力。协商不成时，各方均同意在_________提起诉讼：A.甲方所在地人民法院;B.乙方所在地人民法院;C.丙方所在地人民法院;D.丁X所在地人民法院。

　　第十一条乙方已详细阅读了上述条款，阅后对上述条款内容及填写数额没有异议。

　　第十二条丙、丁X已详细阅读上述条款，愿为乙方提供连带责任担保。丁X同意为乙方履行合同义务向丙方提供反担保，丙方履行担保义务后，有权向乙、丁X追偿。

　　第十三条本合同履行地：甲方所在地。本合同正本一式五份，甲方二份，乙方、丙方、丁X各一份。本合同自各方签字盖章并经丙方合同审核人签字后生效。

　　第十四条本合同附件：

　　附件一分期付款购车车辆明细表(略)

　　附件二分期付款购车费用明细表(略)

　　附件三分期还款明细表(略)

　　甲方：__________

　　法定代表人或授权代理人：__________

　　授权代理人：_______________

　　_______年_____月_____日

　　乙方：_______________

　　_______年_____月_____日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇9

　　出卖人：(以下简称甲方)

　　买受人：(以下简称乙方)

　　保证人：(以下简称丙方)

　　上列甲乙(含保证人)双方就车辆的买卖事宜，订立合同如下：

　　第一条甲方根据本合同的各项条款，将车辆售予乙方，乙方买受。

　　第二条买卖价款与付款条件规定如下：

　　1.总金额人民币

　　2.付款方式：首付，余款在年内分期付清。

　　(1)于本合同成立时，即付预付款

　　(2)余款，在交货试机完成后，分期平均摊

　　(3)为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出汇款付与甲方。

　　(4)分期付款的支付日期，以每月日之前截止。

　　第三条交货的时间与方法规定如下：

　　1.交货时间为___年___月___日前。

　　2.交货地点约定于乙方的指定地点，应调试妥当，并先行试车。

　　3.试车完成后，甲方应将车辆交付乙方，乙方则须依第二条第2款第(4)项的约定将分期付款的款项支付甲方。

　　第四条车辆的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条所列全部货款时，再将所有权移转予乙方。

　　第五条车辆交货后，若因不可抗力的因素，而致车辆毁损、遗失时，一切责任由乙方承担。

　　第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对依本合同发生的一切应负债务(除货款债务外，还包括毁损、赔偿债务)负完全支付的责任。

　　第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务无需通知催告，即自动消失，分期付款的所有余款皆必须一次付清。

　　1.乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款的;

　　2.乙方或丙方有滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的;

　　3.车辆被依法扣押或先予执行等情形的;

　　4.车辆因乙方的故意或重大过失，以致毁损、灭失的;

　　5.乙方从未支付第二条所列分期付款的;

　　6.其他违反本合同的事项。

　　第八条乙方应根据正确用法使用车辆，并由优秀的管理人员负责保管。

　　第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用车辆的权利，且该机器必须归还甲方。

　　第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的车辆作适度的评估，并将货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，连同已收取的'货款，抵消债务，如有余额则退还乙方。

　　第十一条甲方需保证车辆的性能完全与说明书(如附文)相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。

　　1.甲方依据《中华人民共和国质量监督法》和国家质量技术监督局的要求、企业向外公布的法定售后服务条款负责车辆的改装部分售后服务。

　　2.底盘售后服务依据国家相关法律和底盘供应服务商的相关条款进行售后服务。

　　3.若车辆底盘出现故障，乙方有权要求甲方协助其要求底盘供应商提供优质的售后服务，但乙方不得以此为借口，拖延还款期限与款额。

　　第十二条车辆交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负所有瑕疵的保证责任。

　　第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为日息四分。

　　第十四条对于车辆，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。

　　第十五条甲乙双方于___年___月___日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款所列金钱债务及车辆给付义务并载明一旦违约应经受强制执行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人(甲方)：

　　法定代表：

　　买受人(乙方)：

　　保证人：(以下简称丙方)

　　法定代表：

　　签定日期：___年___月___日

　　盖章：盖章：

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇10

　　出卖人：__________________（以下简称甲方）

　　买受人：__________________（以下简称乙方）

　　今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　（1）前款_________元。

　　（2）余款_________元。

　　（3）月息_________元。

　　第二条乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

　　第三条甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。

　　第四条乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。

　　第五条乙方须以正当的.方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第六条乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　（一）提交____________________委员会_____；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项：____________________________________

　　出卖人（甲方）：_______________

　　___________年_______月_______日

　　买受人（乙方）：_______________

　　___________年_______月_______日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇11

　　原告：_____________住址：_____________电话：_________________

　　被告：_________________住所地：_____________法定代表人：_____________联系人：_____________电话：_____________

　　诉讼请求：

　　1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

　　2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;

　　3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

　　事实与理由：

　　综上所述，被告作为房屋买卖合同的'出售方，在原告交付购房款履行了付款义务后，被告方交付房屋即购房合同成立，被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定，被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。

　　________________________法院

　　申请人：________________________

　　________年________月________日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇12

　　出卖人：______________（以下简称甲方）

　　买受人：______________（以下简称乙方）

　　保证人：______________（以下简称丙方）

　　上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：

　　第一条 甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。

　　第二条 买卖价款与付款条件规定如下：

　　（1）总金额人民币___________元整。

　　（2）付款方式：___________________________

　　①于本合同成立时，即付预付款_______________ 元。

　　②余款 ____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。

　　⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月二十日之前截止。

　　第三条 交货的时间与方法规定如下：

　　（1）交货时间_________月__________日前。

　　（2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。

　　（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第（2）项第④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。

　　第四条 机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。

　　第五条 机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任归由乙方负担。

　　第六条 丙方与乙方须连带对甲方保证，对本合同必须负担的一切债务（除货款债务外，包括毁损、赔偿债务）并负完全支付的责任。

　　第七条 乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务毋需通知催告，即自动消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。

　　（1）乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款时。

　　（2）乙方或丙方因滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。

　　（3）就机器发生被依法扣押或先予执行等情形的。

　　（4）机器因乙的故意或重大过失，以致毁损、灭失的。

　　（5）乙方从未支付第二条的分期付款时。

　　（6）其他违反本合同的事项。

　　第八条 乙方应根据正确用法使用机器，并由优秀的管理人员负责保管。

　　第九条 乙方发生第七条情形的，即失去使用机器的权利，且该机器必须归还甲方。

　　第十条 若发生第九条的情形，甲方可对撤回的机器作适度的评估，并据货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，联同已收取的货款，抵销债务，如有余额则退还乙方。

　　第十一条 甲方需保证机器的性能完全与说明书（如附文）相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。

　　第十二条 机器交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负保证所有瑕疵的责任。即使交付后三个月内，亦只容许交换机器，因机器故障而发生的损害，甲方不负其责。

　　第十三条 有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为日息四分。

　　第十四条 对于机器，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为_____金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。

　　第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

　　（一）提交_____________ _____委员会_____；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十六条 其他约定事项：____________________________________

　　第十七条 甲乙双方于__________年_______月_________日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款金钱债务及机器给付义务并载明应径受强制执行。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人（甲方）：____________

　　买受人（乙方）：____________

　　保证人（丙方）：____________

　　__________年______月______日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇13

　　出卖人： (以下简称甲方)

　　买受人： (以下简称乙方)

　　保证人： (以下简称丙方)

　　上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：

　　第一条　甲方根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。

　　第二条　买卖价款与付款条件规定如下：

　　1.总金额人民币　　元整。

　　2.付款方式：

　　(1)于本合同成立时，即付预付款　　　 元。

　　(2)余款　　　元，在交货试机完成后，分二十期平均摊付。

　　(3)分期付款的支付日期，以定金付日该月的翌月开始，每月二十日之前截止。

　　(4)为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期定于机器交付之时。

　　第三条　交货的时间与方法规定如下：

　　1.交货时间为　 月　 日前。

　　2.交货地点约定于乙方的'　　　 工厂，应安装妥当，并先行试机。

　　3.试机完成后，甲方应将机器交付乙方，乙方则须依第二条第2款第(4)项的约定，将二十张分期付款的支票支付甲方。

　　第四条　机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条所列全部货款时，再将所有权移转予乙方。

　　第五条　机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任由乙方负担。

　　第六条　丙方与乙方须连带对甲方保证，对依本合同发生的一切应负债务(除货款债务外，还包括毁损、赔偿债务)负完全支付的责任。

　　第七条　乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务无需通知催告，即自动消失，分期付款的所有余款皆必须一次付清。

　　1.乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款的;

　　2.乙方或丙方有滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的;

　　3.机器被依法扣押或先予执行等情形的;

　　4.机器因乙方的故意或重大过失，以致毁损、灭失的;

　　5.乙方从未支付第二条所列分期付款的;

　　6.其他违反本合同的事项。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　丙方（盖章）：_______________

　　丙方代表签名：_______________

　　地址：_______________________

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　日期：______年______月_____日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇14

　　卖方__________________（以下简称甲方）

　　买方__________________（以下简称乙方）

　　保证人________________（以下简称丙方）

　　今甲方________________（卖方兼所有人）与乙方________________（买方兼使用者）就产品分期买卖事宜，订立合约如下：

　　第一条、本合约的标的物_________产品分期付款总额定为人民币___________元整。乙方得依照下列规定支付款项予甲方。

　　（1）前款___________元

　　（2）余款___________元

　　（3）月息___________元。

　　第二条、乙方预付___________元予甲方，余款自________年______月______日至__________年______月______日止，每月______日前各支付____________元。

　　第三条、乙方与其保证人得就上述提供担保，于本合约成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票______张交付甲方。

　　上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

　　第四条、甲方于本合约订立的同时，将____________产品交与乙方，以交换乙方的支票，并同意乙方对该产品的使用。

　　第五条、乙方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息______分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条、乙方须以正当的方式使用____________产品，若有违反，甲方可立即解除本合约。

　　第七条、乙方若违反第二条的规定，即失去对____________产品的使用权，并应立即将该产品归还甲方。

　　卖方（甲方）：________________

　　买方（乙方）：________________

　　保证人（丙方）：______________

　　____________年______月______日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇15

　　出卖人：（以下简称甲方）

　　买受人：（以下简称乙方）

　　今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条本合同的标的物为，分期付款总额定为人民币元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　1.前款元；

　　2.余款元；

　　3.月息元。

　　第二条乙方预付元予甲方，余款自年月日至年月日止付清，每月日前各支付元。

　　第四条甲方于本合同订立的同时，将产品交付乙方，并同意乙方对该产品的使用。

　　第五条乙方若未能支付第二条所列分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条乙方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第七条乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　出卖人（甲方）：

　　买受人（乙方）：

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇16

　　出卖人(以下简称甲方)：_________

　　买受人(以下简称乙方)：_________

　　甲方作为荣诚电子科技有限公司为校园代理，为解决部分学生购机一次性付款难的问题，本着自愿、平等原则，特签定本协议：

　　第一条标的物及数量

　　本合同的标的.物为_________品牌____型号手机或电脑，数量台。

　　第二条价款及付款方式项予甲方：

　　乙方于收到上述手机并验货后首付_________元予甲方，余款元自_________年_________月_________日至_________年

　　_________月_________日期间付清，每月_________日前各支付_________元。

　　第三条违约责任条款

　　乙方若未能支付第二条所列分期付款相应到期金额，须自应支付日始以手机价款的1%/每日支付甲方作为延迟履行金。

　　出卖人(甲方)：_______

　　买受人(乙方)：________

　　________年____月____日

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇17

　　出卖人：(以下简称甲方)

　　买受人：(以下简称乙方)

　　今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条 本合同的标的物为 ，分期付款总额定为人民币 元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　1.前款 元;

　　2.余款 元;

　　3.月息 元。

　　第二条 乙方预付 元予甲方，余款自 年 月 日至 年 月 日止付清，每 月 日前各支付 元。

　　第三条 乙方可以就上述条件提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票一张交付甲方。

　　上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

　　第四条 甲方于本合同订立的同时，将 产品交付乙方，并同意乙方对该产品的使用。贸易合同：分期付款买卖合同由精品信息网整理！

　　第五条 乙方若未能支付第二条所列分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条 乙方须以正当的.方式使用 产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第七条 乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇18

　　合同效力问题是合同法中的一个重要问题，它是指已经成立的合同在当事人之间产生一定的法律约束力，即合同的法律效力。随着我国市场经济体制的不断变革，合同作为维系经济运行纽带的作用更为突出。正确认定合同的效力，对于保障社会主义经济秩序具有非常重要的意义，是当前审判实践中急需解决的突出问题。只有从中国改革开放和社会主义市场经济的实际出发，广泛借鉴和吸收国外在合同效力方面的先进经验，对合同效力问题作出全面并且切合中国实际的判断，才可以既保护买受人和出卖人的合法权益，又维护正常的交易秩序。

　　【案例索引】

　　一审案号：西安铁路运输法院（）西铁民初字第30号（XX年10月14日）

　　【案情】

　　XX年10月，原告西安市铁路中心医院（简称西安铁路医院）与被告上海拓能医疗器械有限公司（简称上海拓能公司）签订了《放疗设备租售协议书》。约定由被告上海拓能公司向原告西安铁路医院提供医用电子直线加速器、模拟机、拓能公司逆向适形调强放疗系统及电动多叶光栅一套。原告西安铁路医院收到逆向适形调强放疗系统后向被告上海拓能公司支付140万元定金，其余款项以租金形式支付；租售期限XX年，第1年至第2年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的80%、第3年至第4年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的70%、第5年至第XX年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的50%，被告上海拓能公司年收入租金保底金额为95.6万元；因资质文件而引起的法律及经济问题，责任由被告上海拓能公司承担。 协议签订后，原告西安铁路医院积极准备履行合同的前期工作，并于XX年至XX年间向被告上海拓能公司支付了全部定金140万元。XX年3月，设备安装后，原告西安铁路医院才得知该设备的放疗系统主要医用电子直线加速器未取得医疗器械产品生产注册证书，不得投入使用。XX年12月，医用电子直线加速器的生产厂商向原告西安铁路医院承诺XX年下半年可获得该产品的生产许可证，但截止原告西安铁路医院起诉时，被告上海拓能公司和生产厂商仍未提供该产品的资质文件。

　　原告西安铁路医院认为：被告上海拓能公司在设备安装后不能及时提供该设备的生产注册证书，向原告西安铁路医院承诺的延缓期限内仍无法提供该产品的资质文件，从而导致成套设备至今无法使用，合同无法履行，其行为已构成根本违约。原告西安铁路医院为履行协议投资数百万元，协议签订4年多，从未治疗一例病人，损失巨大。

　　请求法院判令解除原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订的《放疗设备租售协议书》并要求被告上海拓能公司双倍返还定金280万元。 被告上海拓能公司认为：原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订的协议是名为租售，实为合作关系，而不是买卖关系；被告上海拓能公司向原告西安铁路医院配送的加速器、模拟定位机、放疗系统（含电动光栅）都是合法厂商生产的产品。原告西安铁路医院自愿选定gk—2100直线加速器，该加速器是新产品，是原告自愿订立的合作协议，因此，原告西安铁路医院诉称到XX年才知道该产品没有生产许可证与事实不符；原、被告签订协议约定，付款方式为租金，分十年还清。原、被告并未约定gk—2100电子直线加速器获得的许可证时间，应在合同履行期间完成。因此，被告上海拓能公司并无违约。原告西安铁路医院选择gk—2100医用电子直线加速器作临床试验是事实，双方进行合作也是事实，因此，双方订立协议书是否违反法律规定由法院来确定，但缔约过错是双方的，原告西安铁路医院第二项请求违反法律规定，应予以驳回；加速器、定位机、放疗系统是三个独立的系统，没有相互依赖性，除了加速器外，定位机、放疗系统原告西安铁路医院正在使用当中。

　　综上，合同约定了相应义务，但没有规定取得许可证的时间，如约定时间则收取的费用会发生变化。原告西安铁路医院解除协议属违约行为，请求法院判令驳回原告要求双倍返还定金的请求。

　　【审判】

　　西安铁路运输法院审理后认为，原、被告双方签订的《放疗设备租售协议书》是当事人的真实意思表示，合法、有效，应受法律保护。被告上海拓能公司未按照双方约定提供该套设备主要放疗系统gk—2100医用电子直线加速器医疗器械产品生产注册证书，造成该整套设备从安装调试完毕至今未治疗一例病人的事实，由于被告上海拓能公司的违约行为，致使《放疗设备租售协议书》最终目的不能实现，因此对原告西安铁路医院要求解除双方签订的《放疗设备租售协议书》的请求予以支持；对于双倍返还定金的问题。原、被告签订协议后，原告西安铁路医院为了履行合同，建设放疗室、培训人员，积极准备履行协议的前期工作。而被告上海拓能公司未按照双方约定履行协议，给原告西安铁路医院造成了损失，被告上海拓能公司构成根本违约。对于原告西安铁路医院要求被告上海拓能公司双倍返还定金280万元的诉请，根据法律规定，被告上海拓能公司应向原告西安铁路医院双倍返还定金247.2万元以及设备定金16.4万元。

　　原、被告双方签订的协议被依法解除后，原告西安铁路医院应将三台设备，即 gk—2100医用电子直线加速器一台、模拟机一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套返还给被告上海拓能公司。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项、第九十七条、第一百一十五条、第一百三十条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释的第一百二十条、第一百二十一条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第六十四条、第六十五条第一款第（四）项、第六十六条、第六十九条第一款第（四）项的规定，判决解除原告西安市铁路中心医院与被告上海拓能医疗器械有限公司签订的《放疗设备租售协议书》；被告上海拓能医疗器械有限公司向原告西安市铁路中心医院双倍返还定金247.2万元以及设备定金16.4万元，两项合计263.6万元；原告西安市铁路中心医院将该套设备gk—2100医用电子直线加速器一台、模拟机一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套返还给被告上海拓能医疗器械有限公司。

　　【评析】

　　买卖合同纠纷是审判实践中最基本、最典型、最常见的案件类型，也是铁路运输法院受理案件量最大的一类案件。如何正确认定买卖合同的效力，对处理这类案件具有非常重要的意义。 本案中，在原告西安市铁路中心医院与被告上海拓能医疗器械有限公司所签订的《放疗设备租售协议书》的效力认定上存在较大的分歧：一种意见认为，原、被告协议中买卖的标的物没有取得生产注册证书，标的物存在瑕疵，应当认定该合同为无效合同；另一种意见认为，原、被告双方签订的协议是双方当事人的真实意思表示，应受法律保护，虽然被告的违约行为使协议的最终目的不能实现，但并不影响该协议的.效力，该协议为有效合同。笔者支持第二种观点，理由如下：

　　一、原、被告双方签订的协议不属于无效合同。

　　无效合同是指合同虽然已经成立，但由于其不符合法律或行政法规的特定条件或者违反了法律、法规的强制性规定而被确认为无效的合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定：“有下列情形之一的，合同无效：

　　（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；

　　（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；

　　（三）以合法形式掩盖非法目的；

　　（四）损害社会公共利益；

　　（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”

　　本案中，被告上海拓能医疗器械有限公司的违约行为并不符合《中华人民共和国合同法》第五十二条的任何一种情形，仅给合同相对人原告西安市铁路中心医院造成了经济损失，因此不应轻易认定为无效。并且，本案的原、被告双方达成买卖的合意，买卖标的物为医用电子直线加速器、模拟机、拓能公司逆向适形调强放疗系统及电动多叶光栅一套，双方对该套医用设备的价格、质量等有所约定，买卖合同已经成立。虽然被告明知该套设备中的电子直线加速器缺少相应的生产注册证书，仍与原告签订买卖协议，其过错是明显的，但与原、被告双方签订的买卖合同有效无效没有必然的影响。同时，该买卖合同所涉及的买卖关系仅仅是一般性的经营范围，不属于国家特许经营的范国，不违反法律和行政法规的强制性规定，故不应认定该合同无效。

　　二、原、被告所签订的协议符合有效合同的三个要件。

　　有效合同是指依照法律的规定成立并在当事人之间产生法律约束力的合同。目前，我国现有的法律没有对合同有效的要件做出统一的规定，但是《中华人民共和国民法通则》第五十五条规定：“民事法律行为应当具备下列条件：

　　（一）行为人具有相应的民事行为能力；

　　（二）意思表示真实；

　　（三）不违反法律或者社会公共利益。”

　　这一规定不仅是民事行为能够合法的一般准则，也同样适用于当事人签订合同这种民事行为。所以，合同有效的条件也应当具备上述三个条件，只不过《中华人民共和国民法通则》第五十五条第三项中的“不违反法律”在合同有效的认定中具体表现为“不违反法律、行政法规的强制性规定”。 本案中，原告西安市铁路中心医院和被告上海拓能医疗器械有限公司均是依法成立的具有独立法人营业执照的企业。XX年10月，原告西安铁路医院与被告上海拓能公司双方自愿签订《放疗设备租售协议书》，双方在协议中约定了被告上海拓能公司向原告西安铁路医院提供的型号为gk—2100医用电子直线加速器一台、模拟机一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套；并且被告上海拓能公司须向原告西安铁路医院出具该套放疗设备的中华人民共和国医疗器械注册证、企业法人营业执照、出具代理授权证书、制造商is0900质量体系认证证明书、医疗器械经营企业许可证、安全质量许可证以及具有质量体系合格证书。被告上海拓能公司作为医疗器械的经销商明知gk—2100医用电子直线加速器没有取得生产注册证书，而与原告西安铁路医院签订《放疗设备租售协议书》，其过错是明显的。但是，原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订《放疗设备租售协议书》是原、被告双方的真实意思表示，且双方签订的协议并没有违反法律和行政法规的强制性规定，是合法、有效的，应受法律保护。

　　三、认定为有效合同符合《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的立法目的，符合中国现阶段国情。

　　首先，无效合同过多不利于社会主义经济的发展，也妨碍社会生产力的发展。由于长期以来我国市场经济不发达，对市场经济所要求的交易规则未能引起足够重视，因此在我国已有的合同效力的规定中，许多规则不但没有起到鼓励交易的作用，反而在某种程度上对交易活动起了限制作用，这在审判实践中使很多不应当被消灭的交易被归于无效。这种宽泛的无效合同制度，增加了财产的损失和浪费，因为合同被宣告无效后，双方当事人就要按照恢复原状的原则在当事人之间产生相互返还已经履行的财产或赔偿损失的责任，这种返还不但意味着订约目的不能实现，还会增加不必要的费用和损失。

　　其次，我国现行《合同法》的立法宗旨要求减少无效合同，增加有效合同。据不完全统计，在现行合同法出台前，在审判实践中确认为无效合同的约占合同案件的半数以上，其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。为了纠正这个偏差，在现行《合同法》起草过程中，全国人制工作委员会在下发的关于合同法（征求意见稿）的说明中说：“合同自愿是合同法的基本原则，……不能任意以合同无效来解决纠纷。”无效合同过多，不利于社会主义经济的发展，确认一个有效合同无效，就是消灭了一桩交易，使当事人为订立、履行这个合同的努力变为徒劳，造成资源浪费，使社会交易成本增加，妨碍了社会生产力的发展。因此，我国现行的《合同法》明确了违反法律、行政法规的强制性规定的合同才是无效合同，因为欺诈、胁迫而订立的合同可以是无效合同但也可以是可变更的合同，合同效力可追认的制度，合同内容欠缺的补救制度等。

　　再次，我国合同法律制度的立法精神已由权力扩张型思路向权力限缩型思路演变。我国现行的合同立法中坚持“尽量使合同得以生效”的基本精神，把合同的无效情形限制在较为狭窄的范围内。应当说，这一立法精神顺应了我国经济发展的要求。随着我国社会主义市场经济制度的逐步发展与完善，交易活动日益丰富和多元，极大地刺激了人们对自由尤其是交易（合同）自由的渴求。这种要求体现在法律中即表现为国家对合同之行政干预的减轻和合同当事人自由权利的张扬。我国现行合同法顺应了社会的这一要求，在合同无效制度中表现出较为明显的尊重个人自由意志的倾向：凡是无碍社会基本秩序、仅仅关涉双方利益的合同是否属于无效的问题由当事人自主决定，是否行使撤销权也完全由当事人自由裁度。

分期付款买卖合同（机器买卖） 篇19

　　出卖方(甲方)：_____________业务电话：_____________

　　买受方(乙方)：_____________

　　1、_____________ ，户籍地：_____________ ，现在居住地：____________ ，

　　身份证号码：_____________ ，联系电话： _____________。

　　2、 _____________，户籍地：_____________ ，现在居住地：_____________，

　　身份证号码：_____________ ，联系电话：_____________ 。

　　乙方采取分期付款的形式向甲方购车，为此，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律、法规，订立本合同。

　　第一条 汽车品牌、型号、颜色、数量

　　乙方按自己的意愿选购 ____产 __________牌， 车型_____，发动机号为 _______，底盘号 __________，功率 kw_____，车架号 _____，外观为____ 颜色的汽车壹辆。

　　第二条 汽车价格和付款方式

　　1、汽车价格：

　　汽车总价款为人民币(大写) _________元/辆(小写￥：__________元)，以上价格仅为 提货的裸购车款，并不含汽车因上牌、上路、营运等其他费用。

　　2、付款方式：应乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式购买汽车，具体如下：

　　①首期付款：乙方于本合同签订之日，向甲方足额支付汽车总价的 ___%的首付款，即人民币(大写) ____ 拾____万___仠 佰元整(小写￥：_____________元)。

　　②后续付款：乙方除首付款外的尚余购车款人民币(大写) 拾___万___仟___佰___元整(小写￥：_____元)，分 个月支付，自 ___年 ___月 ___日起每月支付金额 元直至乙方将尚余购车款付清为止，每月 __日前交至甲方。

　　3、由于乙方尚未支付的购车款，占用甲方资金按照有偿的原则，乙方应向甲方支付资金占用费，资金占用费按每月 %的比例结算。即按乙方未付购车款总额乘以占用天数计付给甲方。

　　4、甲方收取乙方交付的款项，采取先结资金占用费再还购车款的结算方式，乙方提前交付购车款的，甲方应予以准许，资金占用费结算至乙方付清购车款的当月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的购车款和资金占用费。

　　第三条 乙方在下列程序完成后提车

　　1、乙方携带本人、配偶的居民身份证及结婚证复印件(复印件须由甲方与原件核对)，以及甲方认为需要的其他材料。

　　2、甲方审查上述材料的真实性并经核实后，甲乙双方方签订合同，乙方签署有关法律文书。

　　3、乙方付清首期车款、上牌税费、分期付款期间的保险费用等应付税费。

　　4、汽车所有的移动，包括提车途中、定制车箱、装修等工作均应由乙方负责，在此期间的风险责任(含交通事故)，由乙方承担。

　　第四条 汽车的质量、验收和交付方式

　　1、甲方向乙方出售的汽车，以生产厂家符合国家的全新整车技术质量标准，包括厂家产品出厂前对汽车的部分技术数据和结构变动未作声明的其他技术指标为准。乙方在收车单签字时未提出质量异议的，即视为乙方对汽车质量验收合格和交付。

　　2、乙方如购买已上牌使用的汽车，其质量和其他技术指标以实物为准。

　　3、汽车交付乙方后，不得再对该车的车况、配置、部分改装、规费标准收取等提出异议，也不得以此为由拒绝履行本合同或者相关合同的义务，汽车的灭失、毀损或等风险责任由乙方承担。

　　4、汽车的售后服务，按生产厂家的规定执行，甲方不承担售后服务的任何费用。

　　第五条 担 保

　　为确保乙方履行本合同规定之义务，双方约定采取如下( )种担保形式：

　　1、保证。乙方特请 为其提供连带责任保证。保证范围为：乙方尚欠购车款、应付资金占用费或利息、应付税收、保险费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的诉讼费、财产保全费、律师代理费、执行费、评估、拍卖等甲方为实现债权的全部费用。保证期间为：自本合同签订之日起至乙方最后一笔应付款到期后的四年。

　　2、抵押：乙方提供本人或 所有的_____________财产为乙方全部债务提供抵押，当乙方未按本合同的约定及时支付购车款和资金占用费或利息以及各种税收、保险费用时，甲方有权以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押范围为：乙方尚欠购车款、应付资金占用费或利息、应付税收、保险费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的诉讼费、财产保全费、律师代理费、执行费、评估、拍卖等甲方为实现债权的全部费用。抵押需办理登记的，所发生的费用由乙方承担，并随上牌税费一次性向甲方缴清。抵押担保期限为：自本合同签订之日起至乙方最后一笔应付款到期后的四年。

　　3、乙方如要求甲方为其购车提供担保时，甲方有权要求乙方提供反担保，并另行签订书面反担保合同。

　　4、担保人在本合同签字或盖章的，即视担保或保证合同成立并生效。

　　第六条 汽车所有权归属和所有权的转移

　　1、分期付款期间，乙方未全部付清购车款和其他税费前，甲方保留汽车的所有权，本合同项下的汽车所有权必须登记在甲方名下，乙方享使用、经营和收益的权利。若乙方与他人有诉讼之争，也与该财产无关。

　　2、乙方在未付清全部购车款之前，有义务向他方声明所使用的汽车的所有权属于甲方的情况。乙方在使用和经营汽车时必须以自己的名义与他方建立动输合同关系，因使用汽车或者经

分期付款买卖合同（机器买卖）相关文章：