终止劳务合同协议

终止劳务合同协议（通用3篇）

终止劳务合同协议 篇1

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工作内容：_________________

　　工程名称：_________________

　　工程范围：_________________

　　第二条作业人员：_________________

　　第三条合同工期

　　第四条合同价款

　　1、合同价款为：_________________元(人民币)，大写：_________________元。

　　2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划“√“)：_________________

　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：_________________

　　(1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　(2)以______年施工预算或__________施工概算定额为依据。

　　(3)定额工以外发生的零星用工单价________________元/工日。(以实际发生，书面签证资料为准)

　　第五条合同价款的结算和支付

　　1、结算、决算资料：_________________

　　(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　安全施工：_________________发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　第七条工程质量、验收与保修

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付相应的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

　　第八条合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_____________人民法院起诉。

　　第九条合同的生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

　　第十条本合同正本一式______份，具有同等法律效力，双方各执______份，备案留存一份，副本__________份。

　　发包人：_________________

　　___________年__________月__________日

　　承包人：_________________

终止劳务合同协议 篇2

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　现上文述及的甲乙双方，经协商一致后订立本《终止劳动合同协议书》（简称“本协议书”），本协议书的条款如下：

　　1、双方同意，自劳动合同届满日______年____月____日起，甲方终止与乙方签订的劳动合同，双方之间基于劳动关系的权利和义务随之终止。

　　2、乙方的最后工作日为______年____月____日。乙方应不迟于最后工作日将属于甲方的文件、物品以及其他各种财产返还甲方并办妥甲方公司规定的正式离职手续。

　　3、甲方同意支付乙方经济补偿金相当于乙方_____个月的月工资收入，合计人民币_______整（￥_____元）。

　　4、除第三条规定的款项外，甲方无需再支付乙方任何经济补偿金、经济赔偿金及法律规定的其他款项，同时自______年____月____日起甲方也无需继续为乙方缴纳任何_____费用。

　　6、本协议书经双方签字（甲方盖章，乙方签字）确认后生效。本协议书一式___份，双方各执_____份。

　　7、本协议生效后，甲乙双方的劳动关系至_____年____月____日终止，甲乙双方基于劳动关系产生的一切权利义务已经结清，互无纠葛。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人：

　　______年____月____日

　　乙方（签字）：

　　______年____月____日

终止劳务合同协议 篇3

　　：

　　xx年xx月xx日与甲方签订的年限期的劳动条约，现因劳动条约期满（大概由于缘故起因），停止（打扫）劳动条约。

　　根据有关规定，切合（大概不切合）发给经济补偿，发给相称于本人月变动劳动条约书一式三份，甲乙两边、赋闲职工机构各一份。

　　xx年xx月xx日

终止劳务合同协议相关文章：