总包与分包单位安全管理协议书

总包与分包单位安全管理协议书（精选32篇）

总包与分包单位安全管理协议书 篇1

　　总包方 ：

　　分包方 ：

　　为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：

　　一、工程名称、地址及工程分包内容：

　　工程名称： 南京紫金(江宁)科技孵化器(二期)工程

　　工程地址： 双龙大道以西，秣周路以南接口处。

　　工程分包内容： 2栋20层面积：33905、2平方，有达成

　　公司承包。3栋20层：64276、8平方;有振达公司承包。 二、 总包方、分包方责任

　　1、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。对于无证和失效证件的特种作业人员不得进入施工现场。

　　分包单位在施工单位区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理，总包方安全员发出的隐患整改通知单、技术部门下达的安全措施交底，分包方必须严格执行。

　　3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章后报送总包单位。

　　4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重、不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。

　　5、分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、电器设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标，检测合格方可进场使用。

　　6、分包单位需要使用脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总分单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时封闭好。

　　7、分包单位需要使用电力，向总包方申请，总包方核准用电功率，并在指定的开关箱接入。分包方必须严格遵守施工用电安全规定，严禁私拉、乱接超负荷用电。施工用电本着有偿使用原则，谁用电，谁付费。分包人应注重施工现场安全用电，因作业需要，需临时接入总包人已有安全用电系统的产品，如漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆等，应为合格产品且符合额定使用要求，在接入前，应通过总包人的安全确认。临时布线应尽量采取架空绝缘固定设置方式，不得采用花绞线、塑胶芯线、护套线等不符合临时用电要求的线缆;配电箱做到“一箱一闸一保险”，具有可靠保护措施;插座应采用安全合格产品，不得直接用裸线插入插座插孔连接。临时用电使用完毕后，应及时拆除临时接线。手持照明灯应采用36V低压电源，特殊作业区域更应采用12V低压安全电源。

　　8、总包方为了便于现场安全管理，按施工工程面积大小，分包方必须向总包方交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工中出现隐患或违章以不及时整改被处罚，罚金从抵押金或分包管理费中扣除。

　　9、总包人是工程施工的总执行和组织人，其除了完成自己承担的施工任务外，还应负责组织和管理分包人的施工，并为分包人提供和创造必要的施工条件。总包人向分包人承诺，根据总包人与发包人“工程施工合同”要求，向分包人提供施工现场已有设施，并确保安全、有效、合格。总包人向分包人承诺，总包人可根据分包人请求，在现有基础上加固、补充已有设施。其所产生的费用，总包人酌情向分包人收取。

　　三、 分包方施工人员职责

　　1、施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的任何安全防护、机械防护和临电防护设施。

　　2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

　　3、施工用电不得乱拉乱接，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重给予处罚并责令分包单位予以辞退。

　　4、文明施工做到活完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

　　5、保管好分包方施工人员自己的材料及工具，以防丢失。

　　6、分包方施工人员进出大门必须遵守总包方项目部的规章制度，凭员工胸卡进出，进出货物必须要接受门卫保安的检查。

　　7、分包方如需使用总包方的材料或工具，必须提出申请，总包方有关负责人批准后方可使用，未经批准使用的将给予处罚。

　　8、施工过程中分包方使用塔吊及物料提升机等机械设备，必须服从总包方的安排。

　　9、分包方员工施工作业必须服从总包方安全管理，否则视情节轻重给予处罚或责令分包方予以辞退。

　　10、分包人必须认真遵守国家、省、市相关管理部门颁发的有关消防、治安管理规定及条例，并严格按总包人消防保卫制度以及总包人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，接受总包人的安全检查。对总包人所签发的隐患整改通知，分包人应在总包人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包人的要求，总包人有权按规定对分包人进行经济处罚。分包人须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。分包人由于施工需要，须在总包人承包范围内动用明火的，须向总包人办理动火申请，并对拟动火作业区域的安全隐患进行清除及采取安全防护措施，确保安全动火，在得到总包人书面批准同意后，方可在规定的时间内进行动火作业。现场的防火安全措施主要包括配备适量的灭火器材、安全看护、清除动火现场的易燃物品及严格执行安全防火操作规程等，凡由于分包人自身管理、防范措施不力或分包人员工责任造成的治安案件、火灾等事故，其经济、法律责任及事故的善后处理均由分包人独自承担，因此给总包人造成经济损失的由分包人负责赔偿。总包人还可对其进行相应经济处罚。

　　四、 事故处理

　　1、分包方必须严格十七冶项目部安全管理制度，防止发生安全事故。由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故，由分包方参照国家现行规定和项目部奖惩条例规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包方的一切损失负责赔偿，并接受处罚。

　　2、由于其他施工单位造成分包方人员、材料损伤的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。

　　五、本协议一式三份，总包方、分包方、监理单位各执一份。

　　六、此协议自签定即日起到竣工验收止。

　　七、补充条款 ：

　　总包方签章： 分包方签章：

　　代表签字： 代表签字：

　　签订日期： 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇2

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备安全，根据建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-59、国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条 工程项目：

　　第二条 施工地址：

　　第三条 甲方安全责任

　　1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

　　2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　4、甲方指派徐进 任书东 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

　　5、甲方负责安排生产工作，对工作安排的同时布置好安全工作。

　　6、甲方有权对参与施工的人员班组进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

　　7、乙方在施工中发生的临时有电、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

　　8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

　　9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　(1)人身伤亡事故;

　　(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

　　(3)施工现场违规使用明火发生火灾事故;

　　(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

　　(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

　　第四条 乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的施工班组单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行有关生产规程和甲方关于工作制度及其他安全生产规定、制度。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、施工期间，乙方应设有专职安全管理人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为安全工作联系人。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

　　6、乙方用于本工程项目的施工机械、施工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用施工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育培训，经培训合格后方可上岗。并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

　　9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

　　12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　13、乙方施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报;如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

　　乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

　　第六条 施工安全保证金

　　甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

　　(1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金;

　　(2)发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金;

　　(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

　　第七条 违约责任

　　1、由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　4、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

　　6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

　　7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

　　8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

　　9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

　　第八条 甲乙双方约定的其他事项：

　　第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

　　第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　第十一条 本协议有效期限：自本工程施工开工至本工程结束止。

　　第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　第十三条 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十四条 本协议签订地点 ：

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人：　　　　　 法定代表人：

　　委托代理人：　　　　　 委托代理人：

　　联系电话：　　　　　　 联系电话：

　　签订时间： 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇3

　　甲方： 水泥有限责任公司

　　乙方：

　　为了进一步明确双方在铲车使用过程中各自的安全责任，保护从业人员的安全和身体健康，防止事故的发生，确保生产施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，经双方友好协商，签订本协议。

　　第一条 甲、乙双方共同责任

　　一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规范、标准。

　　二、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在生产施工时首先落实安全措施，防止事故发生。

　　三、服从安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮生产施工，防止生产施工扰民。

　　四、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，配合、查清事故原因。

　　第二条 甲方的具体责任

　　一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度和安全技术措施，对乙方安全生产施工实施监督管理。

　　二、甲方应对乙方作业人员进行安全技术交底。

　　三、对乙方生产施工的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，对乙方的违章行为，有权进行经济处罚。

　　四、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的作业人员采取经济处罚或限期退场的权利，所造成的一切经济损失，由乙方承担。

　　第三条 乙方的具体责任

　　乙方在甲方统一指挥监督下，对生产施工中的安全工作直接负责，具体履行以下责任：

　　一、乙方必须服从甲方对生产施工现场的安生生产管理，听从甲方的指挥、严格执行甲方制定的相关各项安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。乙方若不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

　　二、应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工、作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　三、乙方必须进行特种作业人员入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理操作证，为特种设备办理检测证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件、设备检测证复印件上交甲方。非特种作业人员不得从事特种作业。

　　四、乙方应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、备案。有人员调整时，应及时履行安全教育职责，未经安全教育的，不得进入生产施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

　　五、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于特种作业、高处作业等人员从事其作业。

　　六、乙方必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、正确使用。

　　七、乙方有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。 乙方不得违章指挥或强令从业人员冒险作业，也不能强迫从业人员连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好从业人员的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。生产施工中如因乙方从业人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生生产安全事故，其损失由乙方承担。

　　八、乙方必须为从业人员办理工伤保险，对从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

　　九、在生产施工中发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，及时向甲方及其他有关部门报告。

　　第四条 此协议作为分包合同附件，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方负责人： 单位： 水泥有限责任公司　　(章)

　　乙方负责人： 单位： (章)

　　协议订立时间：

总包与分包单位安全管理协议书 篇4

　　甲方： (盖章)

　　乙方： 身份证号： 签名：

　　乙方以珠海品成建设有限公司承接的珠海市金湾区佳铖电子厂厂房(三期)监理业务。因项目管理工作需要，甲乙双方经过友好协商，签订本协议。

　　1、乙方承接本项目监理业务后，应按国家、省市主管部门规定履行监理职责并配备相应监理人员;

　　2、乙方因为监理质量事故造成经济和甲方信誉损失，甲方有权向乙方追偿;

　　3、若乙方未能对项目实施有效监理，项目在质量和安全检查中有不合格的和名次排在后面被提出批评和处罚的，甲方将分别处以该项目经理费1%的罚款，甲方将视具体情况给予通告批评或直接安排人员负责监理，所发生费用由乙方负责。

　　4、若乙方所承担的监理项目发生安全事故，公司被行政处罚的，罚金由乙方全额承担。

　　5、若乙方所承包的监理项目出现不良行为如因非甲方原因被建设行政主管部门停牌，应积极协调业主、施工单位解锁，停牌超过五个工作日后应向甲方缴纳管理违约金5000元，并从第6个工作日开始，每天增加1000元，直至复工为止

　　6、乙方监理的项目如因被建设行政主管部门处罚，甲方企业被扣分、乙方应向甲方缴纳管理违约金1000元/分。总监扣分乙方应向甲方缴纳管理违约金500元/分。专监及监理员扣分不记管理违约金。

　　甲方：珠海品成建设有限公司(盖章) 乙方(签名)：

　　法人代表(委托人):

　　年 月 日 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇5

　　总包单位： (以下简称甲方)

　　分包单位： (以下简称乙方)

　　为了确保 工程施工现场临时用电安全，防止各类触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20__ )，《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)的有关规定，经双方协商一致签订本协议，共同遵守。

　　一、甲方责任

　　1、贯彻落实国家、地方、行业的施工现场临时用电有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理。

　　2、负责提供施工电源，并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的二级配电箱，并对乙方的使用情况进行监督、检查。

　　3、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

　　4、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档

　　案;未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　5、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督，发现乙方在临时用电中存在隐患，必须由乙方予以整改，并监督落实情况。

　　二、乙方责任

　　1、严格执行国家、省市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程及所属地管理部门的有关规定，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。发生触电事故时，要立即向甲方及乙方上级报告。

　　2、进场前对本单位施工人员进行安全用电教育;爱护施工现场的一切配电设施及线路，非专业电工人员严禁乱动电气设备，专业电工必须持证上岗，并在甲方备案。

　　3、乙方向甲方提供书面的临时用电申请，在甲方指定的配电箱接用;设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

　　4、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，严禁违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

　　5、保证二级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用符合国家、地方，行业及甲方相关文件规定的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品;加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行，保证临时用电符合安全用电标准。

　　5、乙方自备的配电箱、流动式开关箱、各种电线、灯具和电器设备必须符合规范要求，装拆、接用由乙方现场专业电工负责，禁止使用插板和塑胶线。自备的电焊机必须装设二次侧触电保护器后方可投入使用。由于违反规定在自管施工区域内和管辖的设备设施上发生的各类用电事故，责

　　任由乙方自负。

　　6、在使用甲方提供临时一电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见;有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源;对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

　　7、现场发生触电事故，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责，并承担甲方连带损失的赔偿责任。

　　8、乙方施工现场内禁止使用一切非生产用的各种电热器具，如经发现当场没收并根据规定处理。

　　9、乙方用电费用按实际发生数量交付甲方或执行经济合同及其它约定。

　　三、争议

　　当甲、乙发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按工程所在地政府有关部门认定的结果执行。

　　四、双方有关未尽事宜补充条款

　　五、本协议书一式两份，甲、乙各保存一份，双方签字盖章后生效。

　　六、本协议与经济合同等效力，自签字之日生效至工程完工终止。

　　总包单位：(盖章) 分包单位：(盖章)

　　负责人签字： 负责人签字：

　　年 月 日 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇6

　　甲方：乙方：

　　为保证学生乘车安全，甲乙双方订立如下协议：

　　一、甲方足额发放乙方工资，年终绩效考核甲方将乙方作合格等次对待，如因工作失误，造成一定的影响，则年终绩效工资考核甲方将乙方作基本合格或不合格对待。

　　二、乙方因工作失误引发事故者，则按纪按法处理。

　　三、乙方每天按时到岗，如遇特殊情况需请假，必须提前一天向分管安全工作的副校长请假，经同意后方可不跟车，甲方安排他人替换。

　　四、学生上车时要帮助维持好秩序，清点本车次学生人数，如有漏载或超载，应拒绝驾驶员发车，等学生全部上车后，最后一个上车，到达站点后，要第一个下车，保护学生安全下车。

　　五、车辆行驶途中，督促学生不许离开座位，不允许打闹，不允许将头、手伸出窗外。

　　六、监督驾驶人员按操作规程行车。

　　七、此协议每学年签订，一式两份。

　　甲方(公章)：乙方(签字)：

　　年月日年月日

总包与分包单位安全管理协议书 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　为了切实保障学生的人身安全，预防和处理学生人生伤害事故，根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法》的有关条款，甲乙双方协商一致，达成如下协议：

　　1、甲乙双方都有责任教育学生重视安全，防止安全事故发生。

　　2、甲方应制定有关安全方面的规章制度，并组织学生学习，使学生做到有章可循。甲方应利用广播等宣传工具，通过集会、班会和安全课等多种形式，教育培训学生安全常识，提高学生的安全防范意识，杜绝安全事故的发生。

　　3、甲乙双方都应教育学生养成良好的生活习惯。不准学生吸烟、酗酒。学生在校学习期间吸烟、酗酒，甲方应及时制止，学生在校外期间因吸烟、酗酒而发生伤残事故，甲方概不承担责任。

　　4、甲方应承担学生在校期间的安全教育和管理，发现学生有不安全因素应及时教育。在校期间发生安全事故，甲方应立即采取有效措施，予以处理，并及时通知乙方。

　　5、学生放学后、节假日、寒暑假等不在学校学习期间而发生的一切安全事故，甲方一律不承担任何责任。

　　6、学生不得擅自离校，有事必须请假并经甲方批准方可离校，甲方应将学生离校情况及时通知乙方。学生请假或擅自离校后发生的一切安全事故，甲方概不负责。

　　7、学生在返校、离校途中不得骑车，必须在规定的时间内返校和离校。如果学生在规定的时间内未到校，甲方应及时通知乙方，学生在返校、离校途中发生安全事故，甲方概不负责。

　　8、甲方应掌握学生健康资料，乙方应以书面形式如实告知甲方，学生有特异体质或特定疾病，甲方应根据学生实际情况，采取必要措施。若乙方未告知或乙方告知病情后，甲方又采取了必要措施，仍发生安全事故，甲方不承担责任。

　　9、学生在校期间突发疾病，甲方应立即采取相应措施并及时通知乙方。如甲方已采取措施但仍发生不良后果，甲方概不承担责任。

　　10、学生在校期间自杀、自残事件;在体育活动中发生意外事故，甲方已采取防范措施和救助措施后，仍发生不良后果，甲方概不承担责任。

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名： 姓名 家长签名

　　年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇8

　　项目业主(简称甲方)：

　　施工单位(简称乙方)：

　　工程名称：

　　为了加强对施工期间进出校园的施工车辆进行有序安全管理，维护学校正常教学秩序，保证师生生命安全，杜绝发生安全事故，确保双方权益。双方本着平等、协商的原则，就施工期间进出校园的施工车辆管理达成如下协议：

　　一、乙方应履行的安全职责

　　1、进出校园的施工车辆，必须主动在门卫室登记，必须遵守学校的规章制度和学校的合理建议，服从门卫同志的管理。

　　2、施工车辆(挖掘机、材料运送车等)进出校园时，必须缓行，时速不得超过5km，禁止鸣笛，做到车辆主动让行人。

　　3、学生行课期间(包括课间休息)施工方进出的车辆在进出校门的时候，施工方必须事先派出1-2名工作人员随车引导车辆前行，制止师生围观追逐车辆。随车引导人员及时做好开关校门的工作。

　　4、中午休息期间(每天12点-14点40分)、下午放学后(每天下午6点后)及节假日、周末双休日期间，施工方要及时自行做好在施工车辆进出校门后的开锁校门的工作，不得把学生和闲杂人员放进校园，也不得让学生和闲杂人员围观追逐车辆。

　　二、 甲方应履行的安全职责

　　1、给乙方施工车辆的进出提供方便，协助乙方教育师生在施工车辆进出校园的时候注意安全，不准围观追逐，远离施工车辆。

　　2、对进出校园的乙方施工车辆进行监督，发现安全隐患及时责令乙方整改。

　　三、 安全责任的追究

　　违反协议规定，在校内因工程车辆造成师生安全事故或其它财产损失，按事故原因承担相应责任。

　　四、 协议的终结

　　施工工程结束后自行终结协议。

　　五、 本协议一式五份，甲方执三份、乙方执两份。未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　负责人签字： 负责人签字：

　　年 月 日 年 月 日

　　联系电话： 联系电话：

总包与分包单位安全管理协议书 篇9

　　一、总包与分包单位安全管理协议

　　总包单位(甲方)：

　　分包单位(乙方)：

　　为贯彻落实“安全第一、综合治理”的方针，根据国家有关法律、法规、标准及省市相关规定，明确双方安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑施工分项合同的同时，签订本协议。

　　(一)承包工程项目

　　1.工程项目名称：

　　2.工程地址：

　　3.承包范围：

　　4.承包方式：

　　(二)合同执行时间

　　自 年 月 日起开工至 年 月 日完工。

　　(三)协议内容

　　1.协议承包范围

　　凡乙方承建的工程项目中职工人身安全和生活设施，生产设施，机电设备及施工安全等。

　　2.目标管理承包内容

　　(1)坚持实现“五无”即全年无死亡事故，无重大伤害事故，无重大设备事故，无重大生产性火灾事故，无中毒倒塌等事故的发生;

　　(2)执行建筑工程安全标准和技术规范，现场自检合格率100%，优良率60%以上，并积极创建安全标准化样板工地。

　　3.双方责任

　　(1)甲乙双方不系坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻国家和省市颁布的各项安全法规、标准、条例、规定。

　　(2)甲乙双方都应有负责安全生产的领导和安全管理人员，应有安全操作规程，特种作业人员考核制度，定期安全坚持和安全教育制度。

　　(3)施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，接受有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开施工管理人员安全生产教育会议。

　　(4)根据工程项目内容，特点，甲乙双方应进行分部分项安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

　　(5)施工期间乙方派 同志负责本分项工程的有关安全、防火工作;甲方指派

　　同志负责联系、检查、监督乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查处理工程有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

　　(6)乙方在施工期间不系严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，自觉接受甲方的督促、检查和指导，严格按施工组织设计和有关要求进行施工。甲方有协助乙方搞好安全生产及督促检查的义务，对于查处的安全隐患，乙方必须限期整改;如甲方违反安全生产规定、制度等，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。

　　(7)在生产操作过程中的个人防护用品由各方自理，甲乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

　　(8)乙方在施工现场作业中平均15人必须设立一名义务安全监督员，佩带明显标志，督促检查施工安全情况，使安全工作不留死角。

　　(9)乙方应按甲方的要求编制专项施工方案，执行施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求进行施工。

　　(10)乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各项规定，接受甲方的检查指导和督促，对查出的隐患，乙方必须限期整改。

　　(11)乙方人员对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志及警示牌不得擅自拆除、更动，如确实需要拆除、更动的必须经项目部负责人同意，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除。任何人员擅自拆除造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

　　(12)乙方须用甲方提供的电气设备，在试用期应先进行检测，并做好检查记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方积极配合整改，整改合格后乙方方可使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电线短路造成的后果均由肇事者单位负责。

　　(13)乙方在施工中应注意地下管线及高压架空线路的保护，执行甲方对地下管线和障碍物的详细交底的要求。如遇特殊情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　(14)乙方在施工期间所使用的各种设备及工具等均由乙方自备，如有特殊原因需甲方提供的机械，乙方确认符合安全要求后并做好移交手续，移交的机械由乙方负责保管及维修保养。并严格执行安全操作规程，在使用过程中由于设备、工具原因或使用不当造成的伤亡事故，由乙方负全部责任。

　　(15)乙方的特种作业人员必须执行国家规定，经考核合格后持证上岗。并按规定定期审查证件。中、小型机械操作人员必须按规定做到“定机定人”并持证上岗;起重吊装作业人员必须严守“十不吊”规定，严禁违章无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作使用电气、机械设备。

　　(16)乙方在施工中如需要甲方提供脚手架、电气设备，必须在使用前甲乙方共同验收合格，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的事故由乙方负责。

　　4.其他未尽事宜：

　　5.本协议所订的各项规定适用于立协单位双方，如与国家和省市的有关法规不符合的，应按国家和省市的有关规定执行。

　　6.本协议经立协双方单位签字盖章有效，作为合同正本的附近，一式二份，甲乙双方各执 一份。

　　7.本协议与工程合同同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

　　甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：

　　项目安全生产第一负责人： 安全生产第一责任人：

　　签订地点：

　　签订时间： 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇10

　　受托人(船舶经营人，以下简称甲方)： 船务有限公司

　　委托人(船舶所有人，以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》和交通部的有关规定，经双方协商，本着平等自愿原则，签订如下合同：

　　一、乙方将自有船舶委托给甲方管理

　　船 名： 曾用名： 主机功率：

　　船舶种类：货轮 建造日期：

　　总长： 型深： 型宽： 总吨： 净吨： 载重吨：

　　二、船舶安全管理期限

　　自 年 月 日至 年 月 日

　　三、甲方责任

　　1、负责取得船舶合法的营运资格;

　　2、负责航海交安全管理责任，按规定建立并指导、检查、督促落实该船的安全规章制度和安全管理措施及执行情况，负责对船员的岗位安全培训;

　　3、负责按国家有关规定配备船员，办理聘用合同，对乙方推荐符合要求的船员优先配备;

　　4、负责海商、海损事故处理;

　　5、负责建立船舶各类管理台账、联系制度，及时向乙方通报情况。

　　四、乙方责任

　　1、如实向甲方提供船舶有关资料和证明，保证船舶来源的合法性;

　　2、配合、协助甲方对船舶的安全管理;

　　3、向甲方推荐船员，并负责对船员管理进行监督;

　　4、按本合同约定的额度和支付方式按时向甲方支付管理费和有关费用，并承担未经甲方同意，拖延或少支付安全管理费的有关费用造成的违约责任;

　　5、负责承担乙方自身原因造成的风险责任和经济损失;

　　6、负责办理船舶保险、船员人身保险、油污染险、船舶承运险，并争取保费优惠;

　　7、其他责任：负责船舶的设备更新及船舶修理。

　　五、双方关于管理费、保险费用和有关费用额度、支付方式的约定

　　委托管理期间，委托人应向受托人支付 万/年的委托经营管理费，在合同签订之日一次付清，次年管理费待一年期满之日一次性支付，若委托人15天内未支付管理费，受托人有权单方面终止合同，并对委托人作违约处理。委托人应将船舶保险费、税费、航政规费及委托人认定应付的有头费用按受托人规定的期限及时交至指定银行账户，由受托人按期支付，并在支付后及时结算。

　　六、双方关于风险责任和责任赔偿的约定

　　该委托经营管理的船舶，在甲方经营管理期间所产生的一切风险责任，由乙方对该船的实际价值及经营管理过程中产生的利润和保险赔偿款等应得的所有合法利益先予承担，对上述利益不足补偿部分的损失由甲方依法承担。

　　七、双方关于经营费用和利润分配的约定

　　该船实行公司内部单船核算，经营费用由乙方支付，营业利润归乙方所有。

　　八、双方关于违约责任和违约金的约定

　　甲、乙双方必须认真履行合同约定条款，若有违约，除赔偿对方相应的损失外，还应处以人民币壹万元的违约金。

　　九、其他约定

　　1、未经委托人同意，不得转让该合同。

　　2、委托期间，委托人有权转让该船舶，但须提前10天以书面形式告知受托人，双方约定合同终止时间，由此造成的经营损失由委托人承担。

　　3、遇有政策变动和本合同未尽事宜，待双方协商可签订补充协议。

　　十、本合同经双方确认签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执二份，并分别报备当地航管部门、船舶国籍登记机关。

　　十一、本合同履行中发生纠纷，由双方协商解决，协商不成，可向当地主管部门申请仲裁或诉诸人民法院。

　　甲方(法人代表)： 乙方：

　　《水路运输许可证》编号： 身份证号码：

　　签约时间： 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇11

　　用户(信息源和信息发送方责任单位)与安徽八度网络科技有限公司签订业务合同，使用服务方提供的服务时保证遵守以下各项规定：

　　第1条 遵守国家有关法律、行政法规和管理规章，严格执行信息安全管理规定。

　　第2条 根据《互联网信息服务管理办法》规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度;对非经营性互联网信息服务实行备案制度。甲方未取得许可或者未履行备案手续，将不得从事互联网信息服务。甲方需要开展电子公告服务的，须遵守《互联网电子公告服务管理规定》。甲方需要开展电子邮件服务的，须遵守《互联网电子邮件服务管理办法》。

　　第3条 依据《非经营性互联网备案管理办法》规定，如备案信息不真实，将关闭网站并注销备案。用户保证所有备案信息真实有效，当用户的备案信息发生变化时应及时到备案系统中提交更新信息，如因未及时更新而导致备案信息不准确，将对网站进行关闭处理。

　　第4条 用户不得利用乙方服务发布含有下列内容之一的信息：

　　1、反对宪法所规定的基本原则的;

　　2、危害国家安全、泄漏国家秘密、颠覆国家政权、破坏国家统一的;

　　3、损坏国家荣誉和利益的;

　　4、煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的;

　　5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的;

　　6、散布谣言、扰乱社会秩序、破坏社会稳定的;

　　7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;

　　8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的;

　　9、含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

　　第5条 客户发布的信息必须遵守国家有关知识产权的法律、政策规定。

　　第6条 客户在联网测试、试运行期间以及业务正式开通后，应保证其所提供业务内容的安全性与稳定性，不对电信运营商的相关业务平台造成危害。

　　第7条 客户应建立有效的信息安全保密管理制度和技术保障措施，并接受相关业务主管部门的管理、监督和检查。

　　第8条 若违反上述规定，服务方、电信运营商或电信行业主管部门有权采取必要措施，关闭相关信息源接入通道和信息发送通道，情节严重者终止合作业务，追究客户的法律责任，并追索由此产生的相应的经济损失。

　　第9条 在使用安徽八度网络科技有限公司服务过程中，服从监督和管理;若我司违反本承诺书的承诺，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，并接受相应的处罚。

　　第10条 网站开通时请在主页底部的中央位置标明其备案编号，将备案编号按要求链接至工业和信息化部备案管理系统网址，供公众查询核对。

　　网站主办单位(公章)： 接入服务单位：(盖章)：

　　网站负责人签字： 核验人签字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇12

　　甲方：_______现代教育发展中心（_______教育网）

　　乙方：

　　_______教育网是_______省教育厅直接领导的全省公共教育计算机网络，其目的是利用先进实用的计算机技术和网络通信技术，实现校园网间计算机连网、信息资源共享，促进教育与社会双向交互服务，其服务对象主要是我省的教育、科研机构和全社会教育需求。_______教育网的所有接入、使用单位必须签署本项协议，并报教育行政部门备案。

　　第一条?总则?（一）_______教育网接入、使用单位的所有工作人员和用户必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责。

　　（二）_______教育网的所有工作人员和用户必须对所提供的信息负责。不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动，不得制作、查阅复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。

　　（三）在_______教育网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动，这些活动包括（但并不局限于）在网络上发布不真实的信息、散布计算机_____、使用网络进入未经授权使用的计算机、不以真实身份使用网络资源等。

　　（四）_______教育网的单位用户应设立网络安全员，负责相应的网络安全和信息安全工作。

　　（五）_______教育网定期对相应的网络用户进行有关的信息安全和网络安全教育。

　　（六）_______教育网责成各接入、使用单位根据国家有关规定对于上网信息进行审查。凡涉及_____的信息严禁上网。

　　（七）_______教育网的所有用户有义务向网络安全员和有关部门报告违法犯罪行为和有害信息。

　　（八）_______教育网的有关工作人员和用户必须接受并配合国家有关部门依法进行的监督检查。

　　第二条?接入管理

　　（一）接入_______教育网的连网、使用单位和用户必须遵守_______教育网制定的规定和制度，按时缴纳有关费用。

　　（二）_______教育网的接入、使用单位和用户不允许在网页上刊载与己无关的广告资讯。

　　（三）与_______教育网中止连网接入、使用的单位和用户必须把相应的ip地址、专用电子邮箱和互联网址退还。

　　（四）_______教育网的接入单位必须严格执行《_______教育网管理办法》的规定，不允许发展授权范围以外的任何用户。

　　（五）_______教育网的接入、使用单位必须设立管理人员对网络进行严格管理；必须设立网络安全员，负责相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录。网络安全员要指导系统管理员和用户对于各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理。

　　第三条?信息管理

　　（一）_______教育网的接入、使用单位必须定期对相应的网络用户进行有关信息安全和网络安全的检查和教育。

　　（二）_______教育网的接入、使用单位和用户必须对于自己的上网信息负责。涉及_____的信息严禁上网。

　　（三）_______教育网的接入、使用单位和用户有义务向_______教育网和有关部门报告网络上的违法犯罪行为和有害信息。

　　（四）_______教育网的接入、使用单位和用户必须遵守知识产权的国家有关法律、法规。

　　（五）_______教育网有权对所有上网资讯决定是否刊载和登录，有权决定是否延长和终止网上所刊资讯。

　　第四条?惩罚条例_______教育网对违反本条例的接入、使用单位和用户进行警告、停止网络连接、使用，直至诉诸法律。

　　甲方：_______现代教育发展中心（_______教育网）

　　盖章：

　　负责人签字：

　　日期：年?月?日

　　联系地址：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：

　　盖章：

　　负责人签字：

　　日期：年?月?日

　　联系地址：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　使用日期：

总包与分包单位安全管理协议书 篇13

　　受托人(船舶经营人，以下简称甲方)：

　　委托人(船舶所有人，以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》和交通部的有关规定，经双方协商，本着平等自愿原则，签订如下合同：

　　一、乙方将自有船舶委托给甲方管理

　　船 名： 曾用名： 主机功率：

　　船舶种类：货轮 建造日期：

　　总长： 型深： 型宽： 总吨： 净吨： 载重吨：

　　二、船舶安全管理期限

　　自 年 月 日至 年 月 日

　　三、甲方责任

　　1、负责取得船舶合法的营运资格;

　　2、负责航海交安全管理责任，按规定建立并指导、检查、督促落实该船的安全规章制度和安全管理措施及执行情况，负责对船员的岗位安全培训;

　　3、负责按国家有关规定配备船员，办理聘用合同，对乙方推荐符合要求的船员优先配备;

　　4、负责海商、海损事故处理;

　　5、负责建立船舶各类管理台账、联系制度，及时向乙方通报情况。

　　四、乙方责任

　　1、如实向甲方提供船舶有关资料和证明，保证船舶来源的合法性;

　　2、配合、协助甲方对船舶的安全管理;

　　3、向甲方推荐船员，并负责对船员管理进行监督;

　　4、按本合同约定的额度和支付方式按时向甲方支付管理费和有关费用，并承担未经甲方同意，拖延或少支付安全管理费的有关费用造成的违约责任;

　　5、负责承担乙方自身原因造成的风险责任和经济损失;

　　6、负责办理船舶保险、船员人身保险、油污染险、船舶承运险，并争取保费优惠;

　　7、其他责任：负责船舶的设备更新及船舶修理。

　　五、双方关于管理费、保险费用和有关费用额度、支付方式的约定

　　委托管理期间，委托人应向受托人支付 万/年的委托经营管理费，在合同签订之日一次付清，次年管理费待一年期满之日一次性支付，若委托人15天内未支付管理费，受托人有权单方面终止合同，并对委托人作违约处理。委托人应将船舶保险费、税费、航政规费及委托人认定应付的有头费用按受托人规定的期限及时交至指定银行账户，由受托人按期支付，并在支付后及时结算。

　　六、双方关于风险责任和责任赔偿的约定

　　该委托经营管理的船舶，在甲方经营管理期间所产生的一切风险责任，由乙方对该船的实际价值及经营管理过程中产生的利润和保险赔偿款等应得的所有合法利益先予承担，对上述利益不足补偿部分的损失由甲方依法承担。

　　七、双方关于经营费用和利润分配的约定

　　该船实行公司内部单船核算，经营费用由乙方支付，营业利润归乙方所有。

　　八、双方关于违约责任和违约金的约定

　　甲、乙双方必须认真履行合同约定条款，若有违约，除赔偿对方相应的损失外，还应处以人民币壹万元的违约金。

　　九、其他约定

　　1、未经委托人同意，不得转让该合同。

　　2、委托期间，委托人有权转让该船舶，但须提前10天以书面形式告知受托人，双方约定合同终止时间，由此造成的经营损失由委托人承担。

　　3、遇有政策变动和本合同未尽事宜，待双方协商可签订补充协议。

　　十、本合同经双方确认签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执二份，并分别报备当地航管部门、船舶国籍登记机关。

　　十一、本合同履行中发生纠纷，由双方协商解决，协商不成，可向当地主管部门申请仲裁或诉诸人民法院。

　　甲方(法人代表)： 乙方：

　　《水路运输许可证》编号： 身份证号码：

　　签约时间： 年 月 日

总包与分包单位安全管理协议书 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　业务内容(名称)：

　　总则：甲乙双方在遵守国家(省、市)的有关安全、消防、环境、治安等法律法规及本公司规定前提下，为保证双方业务顺利开展，签订本协议。本协议适用于在*有限公司管辖区域内进行施工、供应、服务项目的所有外协单位。本协议与业务合同具有同等效力。

　　一、安全、环境条款：

　　1、劳动安全

　　1.1乙方从事特殊工种作业时，必须持有国家认可的操作证书，乙方须将操作证原件交甲方确认并留复印件备案。

　　特殊作业包括：电气作业、电梯作业、金属焊接/切割、行车操作、冲床作业、液压设备作业、叉车驾驶、制冷作业、登高架设等。

　　1.2建设项目施工单位，在施工前，必须制定安全保障措施，并执行。对大型工程项目和存在重大安全风险的工程，应制定《安全施工方案》并交甲方批准后方能施工(由甲方界定)。在施工过程中，甲方(安全及业务管理部门)有权随时监督检查乙方安全生产保障措施执行情况并予以处理。

　　1.3乙方应对乙方所属员工做好安全知识的宣传、教育，提高员工的安全意识。并对施工人员讲解安全注意事项。

　　1.4施工过程中，乙方员工必须佩带相应的劳动保护用品，做好现场的安全防范措施。如甲方在检查过程中发现乙方作业人员未按照国家规定佩戴劳保用品的，违规操作的，甲方有权要求停止作业，造成人员伤亡事故、财产损失等均由乙方负全责。

　　1.5在施工过程中，乙方必须做好危险危害因素的控制工作，不得造成甲方人员伤亡事故、财产损失等。

　　1.6安全事故处理：

　　a)乙方发生安全事故时，要立即报告甲方工程负责人，并积极采取有效措施，防止事故的进一步扩大;

　　b)甲方工程负责人接到乙方的报告后，立即协助抢救及处理事故;

　　c)乙方要严格按照“四不放过原则”处理事故，并将处理结果以书面的形式通过甲方工程负责人向政府有关部门报告。

　　(“四不放过”是指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过的原则。)

　　1.7乙方应杜绝作业者的“三违”行为，避免工伤事故的发生。如甲方在检查过程中发现乙方人员有“三违”行为的，有权令其停止作业。(“三违”指：违章操作、违反操作规程、违反劳动纪律)

　　1.8施工过程中，乙方使用的辅助设备必须保证其安全性，尤其是特种设备必须是经国家规定的相关审查部门进行审验合格后的。如甲方在检查中发现乙方使用的设备不符合国家规定，有权令其停止使用。

　　1.9需用动力电源、连续用水和排污或接拉照明灯具时，必须经甲方同意。接拉的电线必须符合电气和消防规范，严禁用裸线头代替插头;严禁使用电饭煲、电茶壶、电炒锅等大功率电热器具。

　　1.10不得违反其他劳动安全规定。

　　2、消防安全

　　2.1乙方及其业务人员从事消防安装、维修、销售业务的应具备合法资格，并将资格证明原件交甲方消防主管部门确认并留复印件备案。

　　2.2在消防安装、维修、销售业务中，甲方(安全及业务管理部门)有权随时监督检查乙方执行情况并予以处理。

　　2.3乙方在进行相关业务活动中，不得违章作业。当发现火灾隐患时，乙方应在规定期限内整改完毕。

　　2.4乙方在进行相关业务时应严格遵守安全作业规程，不得引发火灾(火险)事故。当发生火灾(火险)事故时，甲乙双方必须积极采取相应的扑救措施，控制事故的进一步扩大。

　　2.5对于需要临时接电或动火的工程，甲方负责审核、办理《临时动火许可证》、《临时用电接线许可证》;乙方须提供相应资格证明并在施工现场显眼处张贴《临时动火许可证》、《临时用电接线许可证》;甲、乙双方都应配备现场安全员至少一名，负责监控临时用电、动火现场安全;

　　2.6乙方不得私自动用、挪用、堵塞及损坏甲方的消防设施。

　　2.7甲方公司内不准流动吸烟，不准在非吸烟区吸烟。

　　2.8禁止无证临时动火、用电。

　　2.9未经甲方同意，乙方人员不得运载或携带易燃易爆等化学危险品进入甲方;

　　2.10未经甲方同意，乙方人员不得进入油库、化学品仓库等重点防火部位。

　　2.11不得违反其他消防安全规定。

　　3、交通安全

　　3.1进入公司的一切车辆和行人，应遵守公共交通规则，主动接受保安或相关管理人员的交通管理。

　　3.2驾驶机动车辆，必须具备相应的驾驶证/行驶证等证件，运载危险物品的车辆还须有危险物品准运证。

　　3.3乙方车辆出入严格按照公司制度进行登记，登记后才能进入(已取得汽车通告证的除外)，不得超载、超高、超宽、逆行、鸣笛等，车辆应停放在停车场或甲方指定的位置停放。

　　3.4进入甲方公司的机动车必须严格按照限速、限高等标识行驶，无限速标识的车道，车辆时速限制在20公里/小时以下。

　　3.5未经甲方同意，乙方车辆或物品不得占用厂区道路。

　　3.6人员按交通标志及道路线行走，不得移动或损坏甲方的交通标志。

　　3.7未经甲方同意，所有车辆不得进入与业务无关的区域。

　　3.8不得违反其他交通安全规定。

　　4、治安管理

　　4.1未经甲方同意，乙方所有人员不得进入与业务无关的区域。

　　4.2禁止黄、赌、毒、盗、抢、骗、破坏、设施勒索等违法活动。

　　4.3禁止打架斗殴、寻衅滋事、携带

总包与分包单位安全管理协议书相关文章：