开发商售房合同范本

开发商售房合同范本（通用20篇）

开发商售房合同范本 篇1

　　甲方：（出卖人）_________________

　　法定代表人：__________________

　　地址：________________________

　　邮编：________________________

　　电话：________________________

　　传真：________________________

　　乙方：（买受人）________________

　　地址：________________________

　　邮编：________________________

　　电话：________________________

　　身份证号码：__________________

　　为了保护商品房交易双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议：

　　一、房屋基本情况

　　乙方预定甲方开发建设的位于______市______区______县______路______号楼盘：______号楼______单元______号房屋，建筑面积______平方米，其中套内建筑面积______平方米，公用建筑分摊面积为______平方米。房屋单价______元（人民币）/平方米，总房款为（小写）______元（人民币），（大写）____________元（人民币）。户型为____________。

　　二、认购期间

　　甲方承诺为乙方所预定房屋保留______天（自______年_____月_____日至_____年_____月_____日）。

　　三、定金

　　本协议签订时，乙方向甲方支付定金人民币（小写）__________元（人民币），（大写）__________元（人民币）。乙方须在上述房号保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签订《商品房买卖（预售）合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖（预售）合同》时，由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。

　　四、付款方式

　　乙方同意选择下列种付款方式，在与甲方签订《商品房买卖（预售）合同》后向甲方支付购房价款。

　　1、一次性付款

　　2、分期付款：于签约当日付_____%，剩余房款在_____日内分次付清；

　　3、个人住房抵押贷款：于签约当日付清房屋总价_____%的首付款。

　　五、证明文件

　　甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料，甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。

　　1、企业法人营业执照证号：____________________

　　2、政府立项证明证号：_________________________

　　3、房地产开发企业资质证书证号：_______________

　　4、国有土地使用权证书证号：____________________

　　5、建设工程规划许可证（包括附图）证号：_______________

　　6、建设用地规划许可证证号：_________________________

　　7、施工许可证证号：______________________________

　　8、房屋销售许可证证号：______________________________

　　六、甲方承诺

　　1、具备商品房销售（预售）条件，如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效，甲方应承担缔约过失责任，除退还乙方定金外，还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。

　　2、在本协议签订后，须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止，且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖（预售）合同》；并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖（预售）合同》时，甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定，甲方需向乙方双倍返还定金，同时本协议自动失效。

　　七、乙方承诺

　　在本协议签订后，在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖（预售）合同》，并承诺在与甲方签订《商品房买卖（预售）合同》时，乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务，视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权，甲方有权终止本协议的履行，并将该房屋另行出售，同时乙方已交付的定金不予返还。

　　八、其他

　　甲方出现以下情形之一，乙方有权解除协议，甲方应向乙方全额返还定金。

　　1、甲方依本协议第五条向乙方提供的'证明文件不完整、不真实或有瑕疵，导致双方不能签订《商品房买卖（预售）合同》的；

　　2、甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖（预售）合同》的；

　　3、甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。

　　九、不可抗力

　　1、如果本协议在执行过程中受到诸如：地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响，或无法按照原协议条款执行，受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方，并且在此以后_____天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。

　　2、因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时，甲、乙双方可以解除本协议并免责。

　　十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。

　　十一、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，均具有同等法律效力。

　　甲方：_____________________；乙方：______________________

　　法定代表人：____________________________________________

　　日期：_____年_____月_____日；日期：_____年_____月_____日

开发商售房合同范本 篇2

　　甲方：李*国等三十七户

　　乙方：李想建设公司

　　为了修好宅区路并切实保证质量，经甲乙双方协商，特制定如下工程要求：

　　一、新修之路分两段：南北路长约115米，宽4米；东西路长110米，宽3米；总面积约800平方米（工程结束后据实结算）。

　　二、标的：/m2

　　三、工程质量：

　　①路基全部三七灰土处理，不低于20厘米，垫方处碾实轧平，如遇路基出现套处，要挖后灰填。

　　②水泥路面厚度不低于15厘米；沙、石比例按3：1（沙要大青沙，石要，水泥要500号）；机械搅拌、震压。不得降低质量标准。

　　③路面初成，应做好保养。

　　④修路同时在路面东应同时修挖好排水沟。

　　四、付款办法：

　　施工开始，甲方付款50%，余款待工程峻工，验收合格后全部付清。

　　五、其它：

　　①施工进行中，一切涉外事宜均由乙方负责解决，因协调不力造成的所有损失均由乙方承担。

　　②施工安全由乙方负责。

　　③施工中不得损坏排供水系统，如有损坏，乙方负责修复。

　　双方签字：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日

开发商售房合同范本 篇3

　　出卖方(简称甲方)：________________

　　买受方(简称乙方)：________________

　　甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》，以资甲、乙双方共同遵守：

　　一、乙方认购甲方开发的位于________________________住宅小区的下列物业

　　1.商品住宅：______号楼______座______号，建筑面积______平方米。

　　2.商铺：______号楼______号，建筑面积______平方米。

　　3.车位(库)______号，建筑面积______平方米。

　　1.商品住宅：人民币每平方米______元，合计人民币：____________元。优惠价为____________，实际成交价格为人民币：____________元。(买受人如选择公积金按揭贷款方式，商品住宅的优惠价为____________元，成交价格为____________元)

　　2.商铺：人民币每平方米____________元，合计人民币：____________元。优惠价为____________，实际成交价格为人民币：______元。

　　3.车位：人民币每间(位)______元，合计人民币：______元。

　　以上______项合计人民币：______元(大写)______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。

　　三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币______万元整(其中住宅定金______万元，商铺定金______万元，车位定金______万元)甲方另开《收款收据》。

　　四、乙方选择的付款方式

　　1.一次性付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时，一次性付清购房款(已付的定金抵作价款)

　　2.分期付款：

　　(1)首期付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的______%，计人民币______元。(已付的定金抵作首期付款)

　　(2)第二期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内，交付总房价款______%，计人民币______元。

　　(3)第三期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内，交付总房价款______%，计人民币______元。

　　(4)第四期付款：乙方必须在《商品房买卖合同》约定的交房时间之前_____天付清余款，即人民币：____________元，乙方付清余款后，方可办理房屋交接手续，甲方通知延期交房的，交款时间顺延。

　　3.银行按揭(商品房个人按揭贷款)

　　(1)乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。

　　(2)乙方须在签订《商品房买卖合同》时，交付不低于总房价款的______%作为首期付款(已付的定金抵作首期付款)，计人民币______元，余额计人民币______元，由乙方向银行办理个人银行住房贷款。(买受人的按揭申请由银行审批确定，如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷，买受人须增加首付款或更换付款方式。)

　　(3)按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。

　　五、乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的《商品房买卖合同》、《商品买卖合同补充协议》、《前期物业服务合同》及《业主临时公约》，完全清楚合同内容并予以接受。

　　六、乙方应在签订本协议书之次日起______日内主动到____________售楼部与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》。甲方可以另行指定签约地点。

　　(1)个人购房的，须持本人身份证及本协议书;

　　(2)委托他人代购房产的，代理人须另持购房人签署的授权委托书和本人身份证;

　　(3)单位购房的，须持单位证明、法定代表人证书及本协议书，经办人不是该单位法定代表人的，须持该单位授权委托书及经办人的身份证。

　　八、非因甲方原因，乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》并交纳相应的购房款的，视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权，甲方有权将乙方原认购的物业转售他人，乙方无权收回所交定金。

　　十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后，签约定金即转为履约定金。

　　十一、本协议书所有手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。

　　十二、本协议书自双方签字(盖章)后生效。

　　十三、本协议书一式______份，甲方______份，乙方______份。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　法定代表人：_______________法定代表人：__________________

　　身份证号码：________________身份证号码：_________________

　　联系电话：_______________联系电话：________________

　　日期：________年____月____日日期：________年____月____日

开发商售房合同范本 篇4

　　出卖人：____________________________________________________________

　　注册地址：__________________________________________________________

　　营业执照注册号：____________________________________________________

　　企业资质证书号：____________________________________________________

　　法定代表人：______________________联系电话：_______________________

　　编码：_________________________________________________________

　　委托代理机构：______________________________________________________

　　注册地址：__________________________________________________________

　　资质证书号：________________________________________________________

　　营业执照注册号：____________________________________________________

　　法定代理人：________________联系电话：_____________________________

　　编码：__________________________________________________________

　　买受人：____________________________________________________________

　　姓名：___________________国籍(身份证)(护照)___________________________

　　地址：______________________________________________________________

　　编码：____________________联系电话：____________________________

　　委托代理人姓名：____________________国籍：__________________________

　　地址：______________________________________________________________

　　编码：____________________电话：________________________________

　　根据《_____》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条、项目建设依据

　　出卖人以出让方式取得位于__________________________________编号为______________地块的土地使用权。

　　土地使用权出让合同号为__________________________。

　　【建设用地批准书】【土地使用权证书】号为__________________，土地出让面积为______________平方米。地块规划用途为______________，土地使用权年限自____年____月____日____至年____月____日____止。

　　第二条、商品房销售依据

　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为______市国土房管局，商品房预售许可证号为______________。

　　第三条、买受人所购商品房的基本情况

　　买受人所购的商品房为【现房】【预售商品房】(以下简称该商品房，其房屋平面图经________规划部门批准，见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)该商品房为本合同第一条规定的项目中的：第________【幢】【座】________【单元】【层】[自然层____]____号房。

　　该商品房的用途为________，属________结构，层高为________米，建筑层数：地上____层，地下________层。

　　该商品房阳台属【封闭式】的________个，【非封闭式】的______个。

　　该商品房【合同约定】建筑面积共________平方米，其中，套内建筑面积________平方米，公共部分与公用房屋分摊建筑面积________平方米。

　　买受人在签订本买卖合同时，应与出卖人或其委托的物业管理公司签订《物业管理服务协议》。

　　第四条、计价方式与价款

　　出卖人与买受人约定按下述第______种方式计算该商品房价款：1、该商品房屋属预售，按【套】【整层】出售，按套内建筑面积计算，该商品房单价为(币)每方米______________元，总金额为(币)____亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　公共部位与公用房屋分摊建筑面积的建设费用计入套内建筑面积销售单价内，不再另行计价。

　　2、该商品房屋属预售，按整幢出售，按建筑面积计算，该商品房单价(币)每平方米______元，总金额(币)____亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　3、该商品房屋属现房，按【套】【整层】【整幢】出售，总金额为(币)____亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

　　合同约定计价面积与实测计价面积有差异的，以实测计价面积为准。商品房交付后，实测计价面积与合同约定计价面积发生差异，双方同意按以下第____种方式进行处理：

　　第五条、面积确认及面积差异处理

　　1、双方同意按以下原则处理：

　　1)面积误差比绝对值在____%以内(含本数)的，买卖双方不作任何补偿;

　　2)面积误差比绝对值在____%以上(不含本数)至____%以内(含本数)的，买卖双方按实测计价面积及本合同约定的房屋单价据实结算;

　　3)面积误差比绝对值超过____%(不含本数)时，买受人有权退房。

　　买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起____天内将买受人已付款退还给买受人，并按________利率付给利息。

　　买受人不退房的，实测计价面积大于合同约定计价面积时，面积误差比____%以内(含本数)部分的房价款由买受人补足;超出____%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。实测计价面积小于合同约定计价面积时，面积误差比绝对值在____%以内(含本数)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出____%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

　　面积误差比=(实测计价面积-合同约定计价面积)/合同约定计价面积_____________%

　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的应当签署补充协议。

　　2、双方自行约定：

　　1)________________________________________;

　　2)________________________________________;

　　3)________________________________________;

　　4)________________________________________;

　　第六条、付款方式及期限

　　买受人应当按时如期将房价款支付到《商品房预售许可证》指定的售房款银行监控账号上(已竣工项目买受人可将房价款直接支付给出卖人)。

　　监控银行：______________________________________

　　监控账号：______________________________________

　　买受人按下列第______种方式按期付款;

　　1、一次性付款

　　________________________________________________________________________________________________________。

　　2、分期付款;

　　1)____年____月____日前支付全部房价款的______%;计(人民币)__-__亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　2)____年____月____日前支付全部房价款的______%;计(人民币)__-__亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　3)____年____月____日前支付全部房价款的______%;计(人民币)__-__亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　4)____年____月____日前支付全部房价款的______%;计(人民币)__-__亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　5)____年____月____日前支付全部房价款的______%;计(人民币)__-__亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

　　3、其他方式

　　________________________________________________________________________________________________________。

　　第七条、买受人逾期付款的违约责任

　　买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第____种方式处理：

　　1、按逾期时间，分别处理(不作累加)

　　1)、逾期在____日以内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之____的违约金，合同继续履行;

　　2)、逾期超过____日后，出卖人有权提出解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之____(该比率应不小于第1项中的比率)的违约金。

　　2、________________________________________________________________________________________________________。

　　第八条、交付期限

　　出卖人应当在____年____月____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：

　　1、该商品房经验收合格。

　　2、该商品房经综合验收合格。

　　3、该商品房经分期综合验收合格。

　　4、______________________________________________________。

　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起____日内告知买受人的;

　　2、______________________________________________________。

　　3、______________________________________________________。

　　第九条、出卖人逾期交房的违约责任

　　除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第____种方式处理：

　　1、按逾期时间，分别处理(不作累加)：

　　1)逾期不超过____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之____的违约金，合同继续履行;

　　2)逾期超过____日后，买受人有权提出解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一____(该比率应不小于第1项中的比率)的违约金。

　　2、______________________________________________________。

　　第十条、规划、设计变更的约定

　　该商品房预售后，出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的，出卖人应书面征得买受人同意。不同意变更的买受人可要求终止买卖合同。出卖人应在买受人提出终止合同申请的___天内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期，以退期日同期银行固定资产贷款利率计算)。

　　第十一条、交接

　　商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担

　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：

　　____________________________________________________________________________________________________________。

　　第十二条、出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷

　　因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

　　第十三条、出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任

　　出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第____种方式处理：

　　1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

　　2、____________________________

　　3、____________________________

　　第十四条

　　出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件

　　1、____________________________

　　2、____________________________

　　3、____________________________

　　4、____________________________

　　5、____________________________

　　如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：

　　1、____________________________

　　2、____________________________

　　3、____________________________

　　第十五条、关于产权登记的约定

　　出卖人应当在商品房交付使用后____日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在房屋交付使用后____日内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第____项处理。

　　1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起____日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的____%赔偿买受人损失。

　　2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的____%向买受人支付违约金。

　　3、____________________________。

　　第十六条、保修责任

　　买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。

　　买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

　　在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。

　　第十七条

　　双方可以就下列事项约定：

　　1、该商品房所在楼宇的屋面使用权属全体业主共同所有;

　　2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权属全体业主共同所有;

　　3、____________________________;

　　4、____________________________。

　　第十八条

　　买受人的房屋仅作____________________________使用，买受人使用期内不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施。并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

　　出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　第十九条

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第____种方式解决：

　　1、提交____市_____委员会_____。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第二十条

　　本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

　　第二十一条

　　合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　第二十二条

　　本合同连同附件共____页，一式____份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：

　　出卖人____份，买受人____份，____市房地产交易所____份。

　　第二十三条

　　本合同双方签订后____天内向____市房地产交易所办理登记手续后生效。

　　出卖人(签章)：___________________________买受人(签章)：______________________

　　【法定代表人】：______________________【法定代表人】：_____________________

　　【委托代理人】：______________________【委托代理人】：_____________________

　　登记部门：________________________________登记时间：__________年____月____日

　　租房合同?|?房屋出租合同?|?房屋转租合同

　　购房合同?|?售房合同?|?商品房买卖合同?|?二手房交易合同?|?装修合同?|?建房合同

开发商售房合同范本 篇5

　　转让方(下称甲方)：_______________身份证号码：_______________住址：_______________

　　受让方(下称乙方)：_______________身份证号码：_______________住址：_______________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包法经营权流转管理办法》等有关法律法规和国家有关政策的规定,本着依法、自愿、有偿的原则,经协商一致,就农村土地承包经营权转让经营事宜,订立本开发商转让土地合同。

　　第一条转让标的

　　甲方将其承包经营的位于____________市____________村____________后面土地的承包经营权转让给乙方。

　　地块名称：_______________

　　坐落(四至)：_______________东至：_______________南至：_______________

　　西至：_______________

　　面积：_______________约

　　备注：_______________(地)

　　第二条转让费

　　1、补偿金获得方式，甲方一次性获得转让补偿金。

　　转让方(甲方)：_______________身份证号码：______________

　　受让方(乙方)：_______________身份证号码：________________

　　________年_________月_________日

开发商售房合同范本 篇6

　　申请人：_________________姓名________________性别_________________年龄_____________住所(联系地址)_______________-((法人或者其他组织)名称___________________住所(联系地址)___________________(法定代表人或者主要负责人)姓名________________职务________________

　　委托代理人：_________________姓名___________________住所(联系地址)_____________

　　被申请人：_________________名称_____________住所_____________第三人：_________________姓名(名称)___________________住所________________

　　委托代理人：_________________姓名________________住所(联系地址)________________-

　　(申请人)不服(被申请人)于_____________年________________月_________________日作出的(具体行政行为)，于________________年_________________月________________日向本机关申请行政复议，本机关依法已予受理。

　　申请人请求：________________

　　此致

　　__________人民法院

　　申请人：________________

　　_____________年_____月_____日

开发商售房合同范本 篇7

　　甲方（转让方）：_________________

　　乙方（受让方）：_________________

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方权利和义务，自愿签定本合同。

　　一、转让房地产基本状况

　　二、转让方式：__________________________________________________

　　三、双方意定的成交价为人民币（大写）_____________________元；￥____________元，乙方于_______年_______月_______日前付清给甲方。先付定金_____________元，定金将在最后一次付款时冲抵。

　　转让无地上建筑物国有土地使用权，转让面积_________平方米：每平方米价格____________元，共计____________元。

　　四、双方同意于________年_______月_______日，由甲方将上述房地产交给乙方。

　　五、上述房地产办理转让手续，所交纳的税费，由甲乙双方按有关规定承担。

　　六、违约责任

　　1、甲方中途毁约，应在毁约之日起三日内将定金退还给乙方，另付给乙方相当于定金数额的违约金。

　　2、乙方中途违约，乙方不得向甲方索还定金。

　　3、乙方不能按期向甲方付清购房地产款，或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日由违约一方向对方付给相当于上述房地产价款的千分之_______违约金。

　　七、本合同在履行中若发生争议，任何一方均可向__________仲裁委员会申请调解或仲裁，也可向人民法院起诉。

　　八、本合同须双方签字盖章，并经房地产市场管理部门签定后生效。

　　九、本合同一式五份，甲乙双方各持一份，房地产市场管理部门、房屋产权管理部门、国有土地管理部门各一份。

　　十、双方约定的其他事项：_________________________________________________________

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_________年_________月__________日

开发商售房合同范本 篇8

　　购房者购买营业房并依法取得产权证书后，却又遭遇开发商的债权银行起诉，要求法院撤销购房者与开发商的房屋买卖行为，使购房者的利益面临巨大风险。这种较为少见的房产撤销权纠纷，为购房者如何安全购房敲响了警钟。

　　20__年11月至20__年3月，13户购房者先后与成都新*药公司签订购房合同，购买一些营业房，并依法取得产权证书。将这13户购房者作为第三人告上法庭的是中国农*银行成都锦城*行(下称锦城*行)，而被告正是出售营业房的新*药公司。原告锦城*行以“新*药公司低价转让房屋”的行为损害了银行债权为由，诉请法院撤销新*药公司与13户人签订的房屋买卖合同。1998年，锦城*行向新*药公司发放贷款1000万元。贷款到期后，新*药公司一直未还贷款。

　　成华区法院于今年4月判决认为，新*药公司销售给13户购房者的房屋价格是明显不合理的低价，新*药公司与13户购房者在实施交易行为时具有损害债权的恶意。据此作出判决，13名第三人返还房屋。

开发商售房合同范本 篇9

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方______店/展示厅施工项目(以下统称“本工程”)，达成如下一致协议条款：

　　一、合同工期

　　名称：________________________

　　地址：________________________

　　本工程的工期从本合同签字盖章生效之日起到______年______月______日。

　　二、本工程合同总造价、付款进度及方式

　　2.1本工程合同预算总造价￥______元为人民币______元整，在装修实施过程中，若有工程项目增减，则以实际发生金额最终结算。

　　2.2本合同签订生效______日内，甲方须支付本工程预算总造价的______%即人民币￥______元整(即人民币：______元整)给乙方。

　　2.3在乙方完成展具展台的制作到达施工地点，甲方验收后支付本工程预算总造价的______%即人民币￥______元整(即人民币______整)给乙方。

　　2.4在甲方完成对本项目的工程验收后______日内，向乙方支付至本工程预算总造价的______%即人民币￥______元整(即人民币______整)给乙方。

　　2.5乙方前期按实际收款金额分期向甲方开具收据，待甲方将款项付完时，乙方应向甲方开具全额发票。

　　开户行：________________________

　　帐号：___________________________

　　公司名称：________________________

　　三、甲方责任

　　3.1甲方提供企业形象手册，或企业宣传文字、图片等内容。为了方便制作，资料必须在本合同签字生效之日起一星期内提供，图文如有不明之处，甲方应及时安排相应人员给予乙方加以解答。

　　3.2甲方审核乙方出具的设计施工图样(本合同附件2)，并须签字认可，在设计施工图样确认后，乙方应向甲方提供主材样品以备核查，同时凭甲方签字确认的设计施工图进行施工。

　　3.3甲方须安排专门代表负责本工程，参加碰头会，随时协调有关工作。甲方提供相关资料，乙方办理施工许可等有关事项。

　　3.4甲方如临时要求变更原定设计方案、更改施工内容或增加项目时，须在工程施工前5日向乙方提出书面异议，其具体事务由双方协商解决，涉及的工程量的增减由双方书面商定，否则乙方在现场实施搭建过程时，将有权利对甲方的现场改动要求不予更改。

　　3.5甲方须按合同约定支付相应的工程进度款，如因工程款延期支付造成的后果，责任甲方自负。

　　3.6甲方负责承担展厅现场工程水电管理费及进场施工手续。

　　四、乙方责任

　　4.1乙方负责展示厅的设计和施工，按甲方确认的展位设计效果图，出具详细的设计施工图样(附件2)给甲方审验确认并作为本合同的附件。

　　4.2乙方须指定本工程项目负责人，组织相关碰头会，随时协调有关工作。

　　4.3在施工期间，乙方应严格遵守甲方现场所规定的一切规章制度及所属行业规定的操作规范，特别需要保证安全作业。若因违规操作造成甲方财产损失或乙方人员伤亡等事故，由乙方承担全部责任。

　　4.4乙方应负责施工现场内材料、设备的保管，做好现场防火、清洁工作，清理好施工现场。

　　4.5本工程交付使用后在保修期间乙方应负责维修。

　　4.6乙方设计使用的全部材料符合国家相关环境标准和规范要求，不得使用有毒有害物质超标的材料。

　　五、制作方式

　　5.1乙方负责将设计方案以专卖店组装方式在深圳工厂施工包装。

　　5.2乙方负责将制作好的展具安全保质保量运抵指定地点。

　　5.3乙方负责派专人现场安装验收完工。

　　六、验收

　　6.1甲方按双方确认的设计效果图要求，双方商定的各种材料等要求以及本工程报价单(详见附件1)和施工效果图(详见附件2)、设计变更作为工程验收的依据。

　　6.2装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。

　　6.3由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　6.4由于乙方原因造成的质量事故，其返工费与责任由乙方承担，工期不变。

　　6.5工程全部施工完毕，乙方以书面的形式通知甲方进行竣工验收，甲方自接到竣工验收通知单后______日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，移交相关施工改造图纸。未经验收甲方若使用，视同验收合格。

　　七、违约责任

　　7.1因乙方原因不能按合同约定的施工进度施工，每延期一天按合同价款的万分之______计算违约金。

　　7.2甲方不按合同2.2、2.3条的约定支付工程款，每延期一天按合同总价款的万分之______计算违约金，乙方有权暂停施工。如甲方延期支付首期进度款达______天，乙方有权单方解除合同。

　　八、工程保修

　　8.1保修期为______年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　8.2由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件进行维修。

　　8.3由于甲方使用不当造成损坏或不能正常使用，不属保修范围。

　　8.4凡由甲方自行采购并自己安排施工的安装分项工程其质量保修归甲方负责。

　　九、其它事项

　　9.1根据工程需要，双方可随时召开碰头会。

　　9.2本工程合同双方签字盖章生效之日起，如甲方要求增加或变更较大的工程项目，必须遵守下列原则：

　　9.2.1经双方协商，由甲方书面发出“设计变更通知单”。

　　9.2.2待乙方提交变更的设计施工图纸后，甲方须签字、盖章认可。

　　9.2.3增加或变更较大项目所产生的附加费用由双方商定，具体按补充协议执行。

　　9.3本工程未经双方验收确认，而甲方擅自提前使用样品，由此发生的质量、数量及其它问题，由甲方负责。

　　9.4因本合同中而发生的争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则提交深圳市仲裁委员会仲裁。

　　9.5作为本合同书的附属文件，即工程报价清单、设计施工图样和展厅设计效果图与本合同具有同等法律效力。

　　9.6甲、乙双方任何一方因自身原因造成违约，应承担由此给对方造成的全部损失。

　　9.7本合同未尽事宜，双方友好协商解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　9.8本合同壹式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。

　　9.9增加项目需另计费用。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：___年___月__日

开发商售房合同范本 篇10

　　甲方：_______________房地产开发有限公司

　　乙方：____________

　　根据乙方购房需住房公积金贷款事，因甲方尚未与公积金管理中心签订合作协议，导致乙方不能申请公积金贷款，现经双方协商，对乙方的购房合同补充如下条款：

　　1、甲方即去办理与市公积金管理中心的购房贷款协议签订事项，因未签订协议而造成乙方不能公积金贷款的责任由甲方承担。

　　2、甲方承诺在10天内完成与公积金管理中心协议的签订，乙方贷款的入帐时间为：公积金管理中心接受乙方贷款的时间向后延迟_______________天。

　　3、如果由于甲方未与公积金管理中心签订协议(一个月时间为限)，造成乙方不能公积金贷款，乙方有权退房，甲方承诺退还乙方的定金及首付款。

　　4、以上补充条款与购房合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________房地产开发有限公司(盖章)

　　乙方：____________(签字)

　　___________年___________月_________日

开发商售房合同范本 篇11

　　甲方：__________________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________(以下简称乙方)

　　根据__________市人民政府年第次和第次市长办公会议精神，为了加强我市小区楼房的物业管理工作，经市政府研究决定成立__________市房产物业管理公司，对我市小区物业实行规范化统一管理。为了给住宅楼房的居民创造整洁、文明、安全、便利的居住环境，经甲、乙双方协商决定，将位于__________路__________街的__________小区的物业管理工作移交乙方进行管理，有关事宜达成如下协议：_________________

　　一、从__________年_____月_____日起甲方正式将建设小区的物业管理工作移交乙方进行全面管理。

　　二、从__________年__________月_____日起乙方按着《物业管理手册》中指定的服务内容进行服务和管理。

　　三、为了加强小区物业管理工作，甲方在市物业办公室指导下，组建小区业主管理委员会，使物业工作依法进行。

　　四、物业管理用房和供水等设施、设备产权不变，但归乙方无偿使用、维修，维修费用由乙方负责。

　　五、甲方应将__________年__________月__________日以前的物业管理工作中所发生的费用(雇用人员工资、电费、维修费等)结清，没有结清的由甲方负责。

　　六、甲方应向乙方提供以下有关物业管理资料：_________________

　　1、住宅小区规划平面图。

　　2、工程竣工总平面图。

　　3、单体建筑、结构、设备竣工图。

　　4、公用配套设施、地下管网工程竣工图。

　　5、工程质量验收合格证。

　　6、有关设施、设备安装竣工图及使用和维修技术资料。

　　七、关于大、中型专项维修资金使用问题：_________________用户专项维修资金按有关规定应由市物业办公室收取，由于该小区的专项维修资金已由甲方收缴，并存入专用账户，待今后发生大、中型维修工程，由乙方提出施工方案及工程预算，甲方进行审核，经业主同意后，由甲方负责出资，资金从维修基金中扣除，因资金不到位影响维修由甲方负责。

开发商售房合同范本 篇12

　　转让方：（甲方）_______________

　　受让方：（乙方）______________

　　双方达成如下协议：第一条国籍：______________身份证号码：______________ 甲方在______________市______________地段（地块编号：______________）拥有房地产；名称： ______________数量：______________，现有偿转让，转让方式为（1）出售（2）交换（3）赠与（4）继承。

　　第二条乙方自愿从甲方受让上述土地使用权及其上物业。土地面积：________________________㎡； 其中：基底分摊面积________________㎡；公用分摊面积______________________㎡；其他（ ）面积______________________㎡；共有使用权土地面积：______________㎡；1 物业部分为：______________。

　　第三条甲乙双方对上述转让数量、面积核对无误，同意上述房地产转让价格为__________ 元，单价__________元/㎡，总金额__________元；并于______年____月____日前全部交完。

　　第四条土地使用年期为_________年，自_______年______月______日起至________年______ 月_____日止。

　　第五条乙方继续履行原土地使用规则的有关规定。 乙方从__________年开始，缴纳土地使用费，在此以前的土地使用费全由甲方负责。房地产转让费由甲方负责缴纳。转让合同由双方签字盖章，经市公证机关公证， 并到政府主管部门办理产权登记手续后，乙方正式取得房地产权。

　　第六条乙方获得房地产权，如再发生出租、抵押、转让（含出售、赠与、继承、交换）时，应按本合同第八条之规定办理产权变更登记手续。第十条

　　第七条如系地产商第一次售房，原房地产预售合同书作为本合同附件。本合同正本一式4份，甲乙双方、房地产权登记机关、公证处各1份。

　　转让方：____________（盖章）

　　受让方：__________（盖章）

　　日期：

开发商售房合同范本 篇13

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲、乙双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让甲方的房地产事宜，经双方协商一致，达成如下转让协议：

　　一、甲方转让的标的：

　　土地使用权：位于地块1亩，合10平方米商住用地。

　　二、转让价款及支付方法

　　1、转让价款：双方确定甲方上述房地产项目按占地面积计算，每平方米1150元(包括报建费在内)，转让面积___亩，计___平方米，共计转让总价款为：壹亿零玖佰叁拾玖万伍千元(109395000元)。如果新增加容积率和报建费，费用由乙方承担;甲方无条件协助办理相关手续。

　　2、支付方式：

　　自本合同签订之日起五个工作日内、并在甲方提供合法委托手续及相关的法律文件后，乙方向甲方支付定金人民币100万元。为确保交易的顺利进行，该款由乙方先交付给___律师事务所转付给甲方。

　　自乙方将定金交给律师事务所转付给甲方之日起45天内，乙方应再将上述土地使用权转让款总额的60%，计为人民币陆仟伍佰陆拾叁万柒仟元支付给甲方。但该款只能划入律师事务所的帐号，并由该所监管，只许甲方使用于办理上述土地使用权过户所需费用，待甲方办理好上述土地使用权转让手续并过户到乙方名下之日及以后，该款项才可由甲方自行支配使用。

　　在甲方全部办妥上述土地使用权转让手续并过户到乙方名下之日计起，乙方应在一年内将受让上述土地使用权的全款(即扣除首期60%之后剩余的40%)如数付清给甲方。

　　三、履行条款

　　自乙方将转让款的60%转到律师所的提存监管帐户之日起，甲方承诺在80天内负责办妥产权权属变更登记手续。并在甲方收取定金时，必须交一套土地证、规划许可证等“五证”的正本给乙方。

　　有关权证转让手续由甲方负责办理，乙方配合，办理权属转让所需的税费和其他费用按国家规定各自承担。甲方应付部分可在定金及乙方首期付款中支付。乙方应付部分，由乙方接到交易中心缴付通知之日起2天内支付，以免延误交易日期。

　　律师法律服务费、提存代理费共计人民币100万元，由甲、乙双方各承担50%，甲方必须配合乙方办妥项目(含用地证件)开发的一切合法手续，确保乙方顺利进行项目开发。在办理过户手续时，乙方可用第三人名称办理，甲方同意协助。

　　四、陈述与保证

　　1、甲方的陈述与保证：

　　甲方保证以上转让的资产项目无争议、无抵押、无查封，保证甲方对其拥有完整的所有权和土地使用权，如发生由此引起所有有关资产产权与第三方的纠纷，由甲方负责处理，并承担由此所产生的乙方损失。

　　关于上述转让事宜，甲方企业股东会、董事会已做出同意的决议。

　　2、乙方的陈述与保证：

　　乙方保证将按合同的约定，诚信履行义务。

　　乙方保证受让资产的资金来源合法。

　　五、保密条款

　　本转让行为过程中协议双方获取关于对方的一切文件、数据和资料等信息，双方都负有保密义务，未经对方许可，不得向第三方透露。

　　六、违约责任

　　本合同生效后，双方均应诚信履约，如有任何一方违约，应当承担相应的违约责任：

　　乙方支付定金后，甲方反悔不转让，则甲方双倍返还定金给乙方。

　　乙方支付定金后，乙方反悔不受让，则无权要求甲方返还定金，定金归甲方所有。

　　七、争议解决

　　若因履行本合同时发生纠纷，双方协商解决，不能协商解决的，双方同意将争议提交珠海仲裁委员会仲裁。

　　八、其他

　　本合同双方签字盖章，甲方收到乙方定金时生效，交易完毕自行失效。

　　本合同未尽事宜及需要变更的事项，另以补充合同形式确定。补充合同与本合同具同等法律效力。

　　本合同正本一式份，双方各执一份，另送相关部门各执一份。各份文本具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

开发商售房合同范本 篇14

　　合同编号：_________________

　　甲方(转让人)：______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　通讯地址：______________

　　邮政编码：_________________

　　电话：______________

　　传真：______________

　　乙方(受让人)：______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　通讯地址：______________

　　邮政编码：_________________

　　电话：______________

　　传真：______________

　　甲方拥有位于_____________市_____________路占地面积为_____________平方米的土地使用权。甲方拟将该土地使用权及与之相关的项目开发权转让给乙方。甲乙双方经友好协商，现根据我国现行土地转让及开发的法律法规，结合本合同所指土地及其开发的实际情况，自愿达成如下合同，供双方共同遵照执行。

　　第一条转让土地基本情况

　　1、土地座落位置：_________________

　　2、土地使用权面积：_________________

　　3、已批准的容积率为：_________________

　　4、已批准的建筑面积：_________________(其中：_________________非住宅_____________平方米，住宅_____________平方米。)

　　5、土地规划用途：_________________

　　6、土地使用期限：_________________

　　7、土地现状：_________________

　　8、国有土地使用证号：_________________

　　9、国有土地使用权出让合同书号：_________________

　　10、地号：_________________

　　第二条其他权利状况

　　1、甲方确认本合同所转让的土地使用权是其合法拥有，不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权瑕疵;

　　2、甲方确认为取得本合同所转让的土地使用权已支付了一切应付款项、费用，不存在债权、债务争议。并承担转让前所产生的债权债务及一切法律经济责任。

　　第三条文件的提供

　　1、甲方应向乙方提供下列文件：_________________工商行政管理部门核发的甲方营业执照(出示原件或提供复印件)。

　　2、乙方应向甲方提供下列文件：_________________工商行政管理部门核发的乙方营业执照(出示原件或提供复印件)

　　第四条转让期限

　　1、本合同所述土地使用权转让期限：_________________自_______________年_____月_____日起至___________年_____月_____日止。

　　2、自合同生效之日起上述第一条所述土地使用权归乙方所有，其合法权益受国家法律保护。

　　3、在转让期限内，除本合同另有规定外，甲方不得收回土地使用权。

　　第五条转让价格

　　1、甲乙双方确认本合同的转让价格以甲方已获得批准的可建筑面积为计价面积，转让价每平方米人民币_____________元，计人民币_____________元;

　　2、上述转让价格包含甲方转让该土地的使用权应付的一切款项、费用;

　　3、乙方在受让后获准增加或减少建筑面积，与甲方无关，不作为增加或减少乙方向甲方支付转让款的依据。

　　第六条支付方式

　　1、支付

　　(1)在本合同生效之日起_____________个工作日内，乙方应支付本合同转让价款_____________%给甲方。

　　(2)在甲方将涉及转让地块的使用权资料，包括但不限于土地出让合同书、红线图等原件资料交付后_____________个工作日内，乙方应支付本合同转让价款的_____________%给甲方;

　　(3)在规划国土部门根据甲乙双方共同申请将涉及转让地块的土地使用权办理到乙方或其指定人名下后_____________个工作日内，乙方应支付本合同转让价款的_____________%给甲方。

　　(4)在乙方根据项目开发需要，将原规划的办公、商场功能报批为商住功能后_____________个工作日内，乙方应支付本合同转让价款的_____________%给甲方。

　　(5)在乙方获准开工后_____________天内，乙方应支付本合同余下转让价款给甲方。

　　2、甲方收取本合同转让价款的开户银行为：_________________帐号为：_________________;甲方亦可书面通知乙方有关甲方收款或委托第三人收款的新的银行及帐号：_________________。

　　3、甲方收取乙方款项，应按规定开具发票予乙方或乙方指定的单位或个人。

　　第七条资料的交付及手续的办理

　　1、在本合同生效后_____________个工作日内，甲方应将涉及转让地块的土地使用权资料，包括但不限于土地出让合同书、红线图等原件资料给乙方。

　　2、在本合同生效后_____________天内，甲乙双方备齐有关资料共同向市规划国土部门申请办理本合同所指土地的使用权转让登记手续更名过户手续。

　　第八条税费的负担

　　在本合同土地使用权转让更名过户过程中，涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费，均由甲方承担，如按规定应由甲乙双方分担的，亦由甲方以乙方名义支付，乙方应承担的部分，已由其以转让价款方式体现在支付给甲方的价款中。

　　第九条转让的法律状况

　　1、甲方转让本合同所涉及之土地使用权后，该土地使用权出让合同及登记文件中载明的权利和义务随之转移给乙方;

　　2、在土地使用权的转让登记以前，有关该地块产权瑕疵所引起的风险、责任，由甲方承担;自房地产登记机关核准转让登记之日起，有关该地块的风险和责任由乙方承担。

　　3、甲方为取得该地块的土地使用权所需支付的一切款项、费用(包括但不限于政府回填绿化费)、债务、责任，由其自行承担，不因本合同的生效及转让登记手续的办理而转移。

　　第十条甲方的违约责任

　　1、在本合同生效后，甲方单方面解除本合同，或拖延履行本合同应尽义务超过三十个工作日，视甲方构成根本性违约。甲方应双倍返还乙方定金，退还已收乙方的转让款并按银行同期贷款利率支付利息给乙方。

　　2、因甲方隐瞒事实真相，出现第三人对本合同所指的土地使用权出现权利或其他甲方的原因，致使本合同不能履行，视甲方单方违约，甲方按本条第1款规定向乙方承担责任。

　　3、甲方迟延履行本合同的规定义务未达到根本性违约，应按乙方已付转让款每日万分之二点一向乙方支付违约金。

　　4、因甲方原因，在转让给乙方的土地使用权设定或债务，影响乙方项目的开展，乙方有权将应付甲方的转让价款直接支付给主张权利的债权人，并追究甲方的违约责任。

　　第十一条乙方的违约责任

　　1、在本合同生效后，乙方单方面解除本合同，应按本合同总价款的_____________%赔偿甲方的经济损失;

　　2、乙方迟延支付转让价款给甲方，应按迟延额每日万分之_____________支付违约金给甲方，逾期三十个工作日，甲方有权解除本合同，乙方应按本合同总价款的_____________%赔偿甲方的经济损失。

　　3、出现上述情况造成本合同终止，乙方需将从甲方处取得的有关本项目的资料原件以及后续开发取得的文件资料无偿移交回甲方。

　　第十二条声明及保证

　　甲方：_________________

　　1、甲方有权转让本合同所定地块，并具有与乙方签署本合同的完全能力。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_____________)均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方确认并保证，在乙方实际获得本合同所定地块的土地使用权之前未设置任何抵押、债权或债务，不被任何第三方追索任何权益。

　　5、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：_________________

　　1、乙方有权签署并有能力履行本合同。

　　2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_____________)均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十三条保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_____________年。

　　第十四条通知

　　1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_____________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、各方通讯地址如下：_________________。

　　3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　第十五条合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_____________天内)签订书面变更合同，该合同将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十六条合同的转让

　　除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

　　第十七条争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____________

开发商售房合同范本相关文章：