2024建设工程合同

2024建设工程合同（通用27篇）

2024建设工程合同 篇1

　　抵押人：

　　（以下简称“甲方”）　　地址：

　　邮编：　　法定代表人：

　　营业执照号码　　联系方式：　　抵押权人：

　　（以下简称“乙方”）　　地址：

　　邮编：　　法定代表人：

　　营业执照号码　　联系方式：　　债务人：

　　（以下简称“丙方”）　　地址：

　　邮编：　　法定代表人：

　　营业执照号码　　联系方式：　　

　　1。________年____月日，本合同乙方与丙方签订的编号为

　　的《

　　合同》（以下简称“主合同”，详见附件

　　1）。　　

　　2。 甲方自愿以其在建工程作为抵押物，担保丙方按期履行付款义务。　　经平等协商，各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同，以资共同信守。　　

　　一、主债权　　

　　1。本合同所担保的主债权为：依据主合同约定 _________ 。　　

　　二、抵押物　　

　　1.坐落位置：_________区_________街路_________号（详见附件2《抵押物清单》）。　　

　　2.用途：_________，建筑结构：_________。　　

　　3.建筑面积：

　　，占地面积：

　　。　　

　　4.已完成部分：层数_________

　　建筑面积_________平方米。　　

　　5。 竣工时间：　　

　　6.土地使用权取得方式：

　　出让划拨

　　使用年限：________年____月____日起至 ________年____月____日止。　　

　　7.证件（详见附件3—

　　7）：　　

　　（1）国有土地使用证号：　　（

　　2）建设用地规划许可证号：　　（

　　3）建设工程规划许可证号：　　（

　　4）建设工程开工许可证号：　　（

　　5）开工许可证号：　　（

　　6）预售销售许可证号：　　

　　8。其他：

　　【配套、装修等】　　

　　三、抵押物价值及抵押率　　

　　1。本合同项下抵押物共作价人民币（大写）

　　元整，抵押率为百分之

　　—，实际抵押额为人民币（大写）

　　元整。　　

　　四、担保范围　　

　　1。抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的费用（仲裁、诉讼费用、差旅费、律师费等等）。　　

　　五、抵押登记　　

　　1。各方应于本合同签订后 5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请及相关资料：　　

　　2。乙方应于抵押权消灭后5个工作日内，向登记机关送达撤销抵押登记的通知，协助甲方办理撤销登记手续。　　

　　3。各方应当协力提供登记所需文件、资料等。　　

　　（1）甲方：　　

　　（2）乙方：　　

　　（3）丙方：　　

　　4。因抵押登记和撤销登记所发生的费用，由各方依据国家及登记机关的规定承担；无相关规定的，由各方承担各自的费用。　　

　　六、抵押物的使用与处分　　

　　1。抵押物由甲方占有、使用，全部收益归甲方所有。　　

　　2。未经乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。　　

　　3。抵押物灭失的，丙方应当另行提供担保或提前清偿债务，乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。　　

　　七、行使抵押权的条件　　

　　1。出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押物：　　

　　（1）主合同约定的付款期限届满，丙方未依约支付合同价款的；　　

　　（2）丙方被宣告解散、破产的。　　

　　2。处分抵押物所得价款，不足以偿还主债务的，乙方有权另行追索；价款偿还主债务后还有剩余的，乙方应退还甲方。　　

　　3。乙方行使抵押权后，甲方有权向丙方追偿。　　

　　八、抵押权的消灭　　出现下列情形之一时，抵押权消灭：　　

　　（1）主债权消灭；　　

　　（2）抵押权实现；　　

　　（3）法律规定的其他情形。　　

　　九、违约责任　　

　　1。由于甲方保管不善，造成抵押物毁损的，乙方有权要求恢复原状，或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。　　

　　2。未经抵押人同意，乙方与丙方变更延长主合同付款期限的，可自行解除本合同，。　　

　　十、争议解决方式　　因履行本合同产生的纠纷，经各方协商仍无法解决的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。　　十

　　一、合同的生效　　本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效。　　（此页无正文）　　此页系合同签署页　　甲方：（印章）　　代表人：　　乙方：（印章）　　代表人：　　丙方：（印章）　　代表人：　　签订时间： ________年____月____日　　签订地点

2024建设工程合同 篇2

　　合伙人： （以下简称甲方）性别年龄身份证号码 合伙人：身份证号码甲乙双方经平等协商，就合伙承包一致意见，共各方信守。　　

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。　　

　　二、合伙经营项目和范围。合伙项目以公司中标合同确认的道路建设项目内容和范围为准。　　

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。　　

　　四、出资方式及比例：　　甲乙双方现金出资，前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元，该款中标退还后归甲方；以后施工时甲乙双方各出资50%，在双方商定出资____日内到账，否则按日千分之三承担违约责任。　　甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担。　　

　　五、盈余分配及债务承担：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按比例分配。　　

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。　　

　　六、退伙：合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意；　　

　　七、项目日常管理　　

　　1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。　　甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；　　

　　2、每月____日、____日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。　　

　　3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。　　

　　八、合伙期满。合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。　　

　　九、违约责任。

　　1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。

　　2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。　　

　　十、其他。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。 合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

2024建设工程合同 篇3

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　工程名称：

　　本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经双方协商，本着友好合作原则，达成如下分包合同：

　　一、承包范围：

　　二、承包方式：

　　三、质量标准：

　　四、工期：

　　本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，工期为 天。

　　五、收费标准及支付方式：

　　1、经双方协议，本工程总量为 米，收费标准为 ， 共计： (大写： )

　　2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。

　　3、付款方式：

　　六、变更及工程费用调整：

　　1、本工程进行中，发包人对本工程与技术要求提出变更时，发包人应在变更前 天内发出书面通知。承包人接到变更后 天内予以确认。

　　2、变更后及承包增加施工费用，发包方按市场价予以调整。

　　七、发包责任：

　　1、发包方在开工 2 日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。

　　2、开工前，发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续，及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题，并承担相应费用。

　　八、承包方责任：

　　1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容

　　2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工，确保施工质量。

　　3、施工中如发现问题应及时汇报，并提出相应的处理方案，经发包方确认后进行施工。

　　4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作，并如实及时提交发包方，如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题，承包方应负责补救并承担相应责任，情况严重时，发包方有权向承包方追偿相应损失。

　　5、遵守国家及北京市有关施工管理规定，服从现场指挥与领导。

　　九、违约责任：

　　甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任。

　　十、材料与设备

　　1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责，并经双方验收合格后方可使用。

　　2、若造成窝工、误工所造成的损失，责任是甲方的由甲方负责，是乙方的由乙方负责。

　　十一、报告、成果、质量检查与验收

　　1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。

　　2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。

　　3、隐蔽工程检查由承包人自检后，通知发包方进行检查与验收，经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格，承包人负责在规定的时间内必须进行修补。

　　十二、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十三、其它约定事项：

　　十四、合同终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2024建设工程合同 篇4

　　第一部分 协议书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。达成协议如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模及结构特征：

　　工程承包范围：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数 天。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：

　　四、合同价款

　　币种：

　　合同总价(大写)： 元

　　(小写)：￥： 元

　　综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书(招标工程)

　　□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)

　　五、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、 本合同协议书

　　2、 中标通知书

　　3、 投标书及其附件

　　4、 经确认的工程报价单

　　5、 本合同专用条款和补充条款

　　6、 本合同通用条款

　　7、 标准、规范及有关技术文件

　　8、 图纸

　　9、 工程量清单

　　10、 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件

　　11、 发包人或工程师有关通知及工程会议纪要

　　12、 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

　　六、词语定义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

　　七、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。

　　八、发包人的承诺

　　发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

　　九、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日。

　　合同订立地点：

　　发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效，并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

　　发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　鉴证意见：

　　鉴证机关(章)

　　经 办 人：

　　年 月 日

2024建设工程合同 篇5

　　联合体各成员(以下简称我方)在《智能温室建设和施工》项目招标中，如果我方有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目建设和施工过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程售后服务做出如下承诺：　　

　　1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行;　　

　　2、投标产品有专业售后服务机构，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺;　　

　　3、工程竣工后，我方将负责________年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨;　　

　　4、我方保证在工程竣工，经相关部门认证合格后2个工作日内，对招标方提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范;消灭事故隐患，提高工作效率;　　

　　5、电话咨询：在质量保质期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议;　　

　　6、现场响应：　　

　　6.1我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作;　　

　　6.2无法在24小时内解决的，将在24小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除;　　

　　6.3发生紧急抢修事故的，我方在接到通知后，确保做到立即到达事故现场;　　

　　6.4对于涉及安全的质量问题，按照《建筑工程质量管理条例》的规定，做到立即报告，及时采取防范措施。　　

　　7、质保期外服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务;　　

　　8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。　　以上是我方对该工程的售后服务承诺，若我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在售后服务中给招标方造成巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚;承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。　　承诺单位：公司　　授权代表：________年____月____日

2024建设工程合同 篇6

　　建设工程合同（一）

　　发包方（甲方）：________________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　承包方（乙方）：________________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、工程编号：________________

　　四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）

　　五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。（各单项工程详见工程项目一览表）

　　第二条工程期限

　　一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

　　全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）

　　二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

　　三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

　　1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

　　2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

　　3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条物资供应

　　一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理：

　　1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

　　2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

　　3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

　　4.其他方式：

　　二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。

　　三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。

　　四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

　　五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

　　六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

　　第四条工程款结算

　　一、全部工程造价的结算方式。按下列第项规定办理：

　　1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

　　2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。

　　3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

　　4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

　　5.招标的工程，按中标的价款结算。

　　二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）。

　　第五条施工与设计变更

　　一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

　　二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

　　1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

　　2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

　　3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

　　4.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

　　三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

　　四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依据。

　　第六条竣工验收、结算与保修

　　一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

　　三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

　　四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：

　　1.增减变更文件和其他洽商记录；

　　2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

　　七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。

　　八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理）

　　九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第七条违约责任和仲裁

　　一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。

　　二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

　　三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。

　　四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

　　二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。

　　三、招标工程，按《××市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

　　四、双方商定的其他事项：

　　第九条合同附件

　　一、工程项目一览表。

　　二、全部施工图纸。（合同正本有此附件）

　　三、施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件）

　　四、甲方负责供应的材料、设备一览表。

　　五、有关协议：

　　六、有关补充合同：

　　第十条合同份数及有效期

　　一、本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。

　　二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　建设单位（发包方）：____________________

　　工程负责人：____________________________

　　____年____月____日

　　建工单位（承包方）：____________________

　　工程负责人：____________________________

　　____年____月____日

　　建设工程合同（二）

　　委任单位：____________

　　施工单位：____________

　　就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：___________________________

　　二、工程地点：________________________

　　三、工程项目内容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造价为人民币：____________________________________

　　六、付款方式

　　1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）

　　七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工

　　1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量

　　1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4.装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位（盖章）：________

　　代表人：__________________

　　乙方单位（盖章）：________

　　代表人：__________________

　　日期：____________________

　　签订合同地点：____________

　　承包工程合同

　　土方工程合同

　　保温工程合同协议书

2024建设工程合同 篇7

　　甲方(发包方)：______________________________

　　乙方(承包方)：______________________________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿 、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________________________

　　2、工程地点：______________________________

　　3、资金来源：______________________________

　　4、工程建设内容：__________________________

　　二、工程承包方式及范围

　　1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。

　　2、承包范围：

　　(1)乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。

　　(2)砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑;

　　(3)门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门;

　　(4)梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明;

　　(5)外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙(有砌筑部分)采用水泥砂浆粉刷。

　　(6)屋面部分：隔热层及防水层;

　　(7)水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户(到配电箱、水表箱)。

　　(8)基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。

　　(9)外墙架：由乙方来定。

　　(10)浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。

　　三、合同期限

　　本工程合同工期总日历天数_____天，即开工日期为___________年_________月________日，竣工日期为___________年_________月________日。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：承建分部分项工程质量合格

　　五、合同价款

　　本房屋由乙方承建：(__________元/㎡)。

　　六、工程质量和技术要求

　　l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。

　　2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控制措施的情况。

　　3、工程建设使用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。

　　4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并及时做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行隐蔽未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐蔽，甲方有权要求复验，由此产生的所有费用由乙方自行承担。

　　5、本工程施工前，甲方必须保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。

　　七、安全施工

　　在施工期间，乙方应遵守安全生产的有关规定;严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须办理好有关的'保险业务，参与工程建设的施工人员必须投保人身意外伤害险。因乙方采取安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　八、工程变更

　　工程原设计需要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位提供变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增加，浪费或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。

　　九、工程竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告提供完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时，需在十五天之内组织验收。

　　十、工程价款的支付与结算

　　1、本工程合同签订后，甲方付给乙方进场费十万元，浇筑到三层楼板，甲方及时付给乙方三层总造价的_____%，计__________元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方及时付给乙方三层总造价的_____%，计__________元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方及时付给乙方工程进度款__________元整。

　　2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按《民法典》第二百八十六条执行。甲方住建房每平方米按__________元抵押给乙方换臵。

　　十一、违约责任

　　1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　2、因甲方原因造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方原因造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此承担相应的经济责任。若遇有人力不可抗拒的自然灾害而发生的损失，按国家有关规定处理。

　　十二、合同争议解决办法

　　合同执行过程中出现争议应双方协商解决;协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。

　　十三、附则

　　1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。

　　3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补充款。

　　5、主楼全部完工后，三个月内甲方无能力支付工程款时，甲方必须以楼房三层和五层抵押给乙方。

　　甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________

　　___________年_________月________日___________年_________月________日

2024建设工程合同 篇8

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：　　身份证号： (以下简称乙方)

　　为了提高企业竞争能力，扩大企业的经营规模，根据国家有关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，签订内部承包经营协议如下：

　　一、甲方授权乙方签订的建设工程合同，乙方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运营模式，所有的业务开支和办公费用由乙方承担，并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的全部经济风险、安全和法律责任。

　　二、承包方式及要求

　　1、工程管理费：甲方收取乙方承建项目工程合同价款的 %作为公司管理费，乙方不承担额外费用，甲方出具企业外出经营许可证给乙方，工程所有税收由乙方承担，工程款发票由乙方在工程所在地税务主管部门按税法依法缴纳税费，费用由乙方承担，乙方不能偷税、漏税，一经出现一切经济损失和法律责任概由乙方承担，甲方不承担任何责任，甲方不得挪用项目工程款，工程款到账后必须当天支付乙方，

　　第一次款项到账时，扣除

　　第一次款项的税金及管理费，剩余款项一次性支付给乙方，工程款

　　第二次到账后，把合同价款内的税金发票及工程管理费一次性扣除，剩余款项一次性支付给乙方。

　　2、甲方有权对乙方的经营状况进行监督指导，享受财务监督权、审核权、工程质量和安全检查权，乙方应当自觉接受甲方的监督，并尊重甲方派驻管理人员的权利，定期向甲方报告工作，听取意见和建 议。

　　三、甲方的义务

　　1、甲方在本协议生效之后，甲方协助乙方办理该工程的一切相关事宜。

　　四、工程管理

　　1、乙方承担为承接工程发生的招标费用、报建费用、施工过程的各项成本、工程保修期间所发生的费用、直至该协议终止前所发生的其他费用均由乙方承担。

　　2、项目中标后，乙方必须根据工程的规模、“质量和工期的要求及甲方与业主所签施工合同的要求，尽快组建项目经理部，选派得力的领导班子的施工队伍，提供实施工程所需资金、技术人员、机械和材料物资。

　　3、乙方为承担管辖范围内的工程负全面责任，严格执行国家施工验收规范、质量管理条例和强制性标准条文，甲方与建设单位签订的建设工程施工合同所规定的，承包人的全部责任和义务和甲方的各项工程质量管理制度，信守合同，维护甲方的信誉，全面负责工程的实施、养护，直至工程圆满通过竣工验收，承担保修期责任完成为止，若因履约不善造成的全部违约责任由乙方承担。

　　4、乙方必须贯彻落实国家、地方、行业的安全生产方针、政策、法规、标准和各项规章制度，对管辖范围内施工项目的安全生产负全面责任，发生一切大小事故概由乙方承担经济损失和法律责任。

　　5、乙方必须服从甲方下达的创安全文明工地计划，并负责实施。

　　6、乙方应定期组织安全质量生产检查，坚持“安全

　　第一，预防为主”的安全方针，严格执行安全奖罚制度。研究解决安全质量生产中存在的问题，对存在的安全质量问题应及时整改，消除安全隐患。

　　7、乙方必须组织并主持各种安全设施、设备的审查和验收，发现问题及时采取纠正措施。

　　8、乙方必须执行甲方的各项安全质量生产管理和环境、职业健康安全管理体系要求，服从公司的安全质量生产管理，接受公司的安全生产监督检查。定期向公司通报安全质量生产情况。如因乙方违约造成甲方经济损失、行政处罚等影响公司的名誉的，由乙方承担一切经济损失和法律责任，赔偿甲方名誉损失费和经济损失。

　　五、经营及相关管理

　　1、乙方不得超过甲方所授权范围进行经营，不得随意将承建工程进行转包。

　　2、对乙方需要甲方配合招投标工程预审文件、投标文件编制的，甲方认真积极配合力争符合相关文件编制要求，由此发生的差旅费及为达到文件编制要求所发生的一切费用由乙方承担，实报实销。经乙方要求甲方管理人员出差者，其经办人员的差旅费用、出差补贴、双休日加班费用(按国家劳动法有关规定)及对拟投标工程所开支的经费由乙方负责承担。

　　六、违约责任及协议解除

　　1、在工程竣工验收合格后，乙方将应项目经营内的各项债权债务处理完毕，如有债务纠纷，由乙方承担全部责任。

　　2、乙方承担违反甲方规章制度所签订合同、文件的经济、无限期法律责任。

　　3、乙方必须守法经营，若经营管理不善或出现安全事故导致通报处罚、停止投标或其他行政处罚导致降低资质的，甲方有权用该工程款支付相应费用，由乙方承担由此产生的经济损失和法律责任。

　　七、未尽事宜在双方协商后补充，有关本项目事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式贰份，各持壹份。

　　八、附件：

　　1、甲方必须提供给乙方项目授权委托书，全权处理项目所有一切事务。

　　2、乙方提供给甲方本人身份证复印件一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

2024建设工程合同 篇9

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方 ：

　　地址：

　　联系人

　　联系电话：

　　甲方经过招选，选定乙方作为_______大厦试验基站建设工程施工单位，并委托乙方负责基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　　第一条工程项目概况：

　　（一）项目名称：

　　（二）施工地址：

　　（三）双方委派的工程代表：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　第二条工程项目的具体内容

　　（一）天线基础的设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件1）。

　　（二）天线桅杆、安装配件的制作（按甲方要求，见附件1）。

　　（三）发射馈线的敷设、紧固、安装、接头防水处理。

　　（四）配合甲方进行天线的调试、调测。

　　（五）天馈系统的接地及防雷处理（按国家标准，见附件2）。

　　（六）其它与基站建设有关的事宜。

　　第三条工程价款与费用结算

　　（一）工程施工总价款：人民币（小写）元（大写：元整）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

　　（二）付款方式：

　　1.整个工程建设完毕（包括机房设备搬运整理、电源引入、桅杆架设、地线、避雷等）经甲方验收合格后一次性付清乙方总合同金额。

　　2. 甲方将合同款项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　收款人：

　　开户行：

　　帐户：

　　3.乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　第四条工程期限

　　（一）工程开工日期为：

　　（二）施工最后期限：

　　（三）完工时间预计：

　　第五条双方的权利和义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1. 甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；

　　2. 甲方负责提供安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

　　3. 施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，

　　具体程序及细节由甲乙双方协商。

　　（二）乙方的权利与义务

　　1. 乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否，应在2日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件，应共同遵循；

　　2. 乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　　（1）施工单位的营业执照及法人证明书；

　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。

　　3. 乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；

　　4.乙方按甲方要求负责基站站点的勘察、基础设计、整体施工等工作；

　　5. 乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；

　　6.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

　　7.施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

　　第六条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；

　　第七条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

　　第八条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

　　第九条工程质量与验收

　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方施工完毕即通知甲方进行验收。

　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　（四）上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，

　　除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延

　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检验合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

　　第十条违约责任

　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的30%。

　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；

　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　　第十一条争议解决方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

　　第十三条本合同自签订之日起生效。

　　第十四条本合同一式陆份，甲乙双方各执三份。

　　甲方（章）：

　　乙方（章）：

　　代表人：（签字）

　　代表人：（签字）

　　年 月 日

　　年 月 日

2024建设工程合同 篇10

　　(甲方)发包人： 

　　(乙方)承包人： 

　　法定代表人： 黄海建 证书等级： 一级 电 话：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

　　1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

　　1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

　　1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

　　2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表： 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。

　　2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

　　2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

　　3.1本合同建造费，估算为 人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

　　4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

　　4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

　　4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

　　5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。

　　6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

　　6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

　　6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

　　7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

　　7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2024建设工程合同 篇11

　　外墙粉刷合同　　发包方（甲方）：__________________________　　承包方（乙方）：__________________________　　根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就甲方房屋外墙粉刷达成如下协议：　　

　　一、 工程概况：　　

　　1、 工程项目：甲方房屋外墙粉刷　　

　　2、 工程地点：构皮滩街上向东路　　

　　二、工程内容及单价　　

　　1、将甲方房屋靠街一面（一楼除外）的瓷砖锑掉后用水泥清光。共计1800.00元　　

　　2、房屋后面水泥清光，单价为15.00元每平方米。　　

　　三、发包方式　　包工不包料。即甲方负责提供粉刷所需的材料如水泥、细沙等。乙方负责组织工人施工和自备施工工具等。　　

　　四、 工程质量要求　　

　　1、靠街一面的瓷砖全部锑掉，包括贴瓷砖时所用的水泥灰浆。　　

　　2、墙体粉刷清光符合建筑行业质量检验评定标准。（即与周围房屋外墙清光质量相当。）　　

　　五、安全文明施工要求　　

　　1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准进行施工。　　

　　2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施。由于自身设备故障、安全措施防护不到位、作业不规范等造成作业人员或其他人员的人身伤害伤亡、甲方设备损坏等，由乙方承担全部责任，与甲方无关。　　

　　六、工期　　由于锑瓷砖一面是街面，一个门面是甲方的副食店，另一个门面是甲方的在出售金沙煤。为尽量减少施工对甲方生意带来的影响，故在开工之日起____日内　　（特殊天气如下雨不能施工除外）必须完成门面的瓷砖锑出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程总造价（1800.00元）的5%进行罚款。房屋后面的墙面清光，时间不计。（附开工时间：________年____月____日）　　

　　七、双方责任：　　甲方：　　

　　1、按时提供所需材料。　　

　　2、为乙方提供电源、水源等。　　

　　3、在施工场所拉好警戒线，提醒过往行人勿靠近施工场所。　　乙方：　　

　　1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。　　

　　2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误和浪费材料等损失，由乙方承担。　　

　　3、保管好自身工具，若丢失自行负责，与甲方无关。　　

2024建设工程合同相关文章：