养殖厂工程施工合同模板

养殖厂工程施工合同模板（精选31篇）

养殖厂工程施工合同模板 篇1

　　发包人（甲方）：xx县猪业专业合作社

　　承包人（乙方）：

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：养猪场建筑。工程地点：乐至县劳动镇七门村。工程内容：1、修建沼气池300立方米；2、改扩建猪舍300平方米；3、修建猪粪堆粪场30平方米。

　　二、工程承包范围 承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

　　三、合同工期：开工日期：20xx年xx月xx日，竣工日期：20xx年xx月xx日。合同工期总天数：105天

　　四、工程建设标准：乙方必须按照甲方提供的《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行建设。

　　五、工程价款：工程总价款为25万元。在甲方按照《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行验收后付款。

　　六、违约责任

　　1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付误工费1000元。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

养殖厂工程施工合同模板 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，为了明确双方在工程中的权利，义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿平等的原则下，经甲，乙双方协商同意签定合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3.工程总量约(以实际方量为准)。

　　第二条：工程施工内容

　　1、工程材质：

　　2、装料地点：

　　3、卸料地点：内转距梦想城两公里。

　　3、运输方式：运料自卸，进场车辆测量后，以测量数据为准。

　　第三条：工程价款决算与拨付方式

　　一：单价

　　合同单价内转/立方/公里，每超出一公里每公里加，不含倒土费)以上价格均为税后单价，乙方不负责税费和开具发票。

　　二、运费结算方式：

　　1、结算方式：当天所运的运费以及误工费在第天点前结清现金支付。

　　2、本合同双方约定付款方式甲方必须每天支付运输款给乙方。如延期一天以上按应付款项予以补偿乙方。

　　第四条：双方责任：

　　一、甲方责任

　　1、甲方负责办理乙方人员的车辆进场的必备手续及乙方施工时一切证件，确保乙方设备进场后能正常运输，所需油料由甲方提供。

　　2、乙方车辆进场后因甲方管理等原因造成天以上仍不能正常开工的，乙方有权解除合同，甲方应立即支付乙方所有损失费用不得拖欠。

　　3、如果甲方变更运输路线导致运输里程超过原定公里数或倒土场变更，需提前个工作日通知乙方，其价格在原有基础超出公里数按每公里元予以计算。

　　4、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰，凡由甲方安排装运的所有土石方车辆，如导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣，罚款造成扣车停运和扣分，应由甲方负全部责任。承担责一切损失费用，施工范围内一切纠纷由甲方负责处理。如需洗车，洗车费由甲方承担支付或甲方安排专业人员予以清洗车辆。

　　5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

　　6、甲方在乙方的车辆入场前一日必须把施工现场清理完毕，包括运输道路。装车现场，保证道路行驶畅通。

　　7、如因甲方原因造成乙方在正常运输条件下无法施工一天以上按每天伍佰元每辆车补偿乙方，其人员工资元/人/天(包括管理人员)。超出五天甲方赔偿乙方误工损失

　　8、甲方负责乙方人员的食宿安排，乙方食宿费用，甲方从乙方工程款项中扣除。

　　9、甲方要保证乙方车辆正常装运，并划分装车区域给乙方自行调配，保证乙方车辆正常装卸。

　　二：乙方责任

　　1，工程运输过程中所造成的一切交通事故，甲方不子承担任何责任。由乙方肇事车主自行负责。

　　2、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和法律责任)由己方或责任人员自行负责，与甲方无关。甲方不承担任何责任。

　　3、乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，乙方不得停工，旷工，车辆不得无故退场，无故刁难。确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方有权终止台同，且乙方必须赔偿甲方总工程款的作为罚款(因不可抗拒的自然因素以及车辆正常维修除外)。

　　4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每天向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。

　　5、乙方在合同期内确保一切安全，加强驾驶员的工作管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶、无证驾驶等现象发生，如有，与甲方无关。

　　6、乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负责任何责任。

　　第五条：合同纠纷

　　1、甲乙双方均不得采用虚假记录，虚假计量或其它方法在运输数量上弄虚作假，否则除虚假部分的运输数量不得作为运费计算外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍作为罚款。

　　2，因履行本合同发生一切争议，由当事人双方协商解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院提起诉讼。

　　第六条：附则

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，本合同工程完工后自行失效。

　　2、本合同未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。

　　3、本合同一式两份，甲方双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

养殖厂工程施工合同模板 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方相互协商同意，由甲方中标的“20xx年单村供水村庄”工程，由乙方组织实施施工。为明确双方职责，保障双方权益并顺利完成工程项目，现达成如下协议，以便双方共同遵照执行。

　　一、 工程实施资料

　　1、打井供水村庄及井口位置：由甲方根据业主意见及测水要求安排。

　　2、打井数量：由甲方根据其工程进度、质量情景统一安排。

　　3、打井深度：由甲方根据其打井的位置、出水量等诸多因素决定。

　　二、工程实施过程中有关要求

　　1、成井口径要求：上部井经250㎜，并按要求加设贴合规定的钢制护筒，下部井经219㎜。

　　2、成井深度：成井后由业主会同甲乙双方现场实测确认深度。

　　三、成井价格

　　按现场实测深度为准，无论地质情景如何变化均以等价150。0元延深米计量（包括井上部位护筒费用）。

　　四、付款方法

　　经甲乙双方确认深度、质量后，付总款额的50%，余额待业主正式验收确认后一个月付全工程总额。

　　五、 安全职责要求

　　1、乙方必须严格执行现行行业施工操作规程，认真执行国家有关规范标准。

　　2、认真执行《安全生产法》，杜绝盲目蛮干，严防一切大小事故发生（包括设备运输、安装、拆卸及生产施工过程中）。如发生意外事故均由乙方自行负责，与甲方无关。

　　六、未尽事宜，双方协商解决。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各一份，双方签字盖章后生效。待工程结算完毕后该协议自动失效。

　　甲方：

　　代表人：

　　年 月 日

　　乙方：

　　代表人：

　　年 月 日

养殖厂工程施工合同模板 篇4

　　发包人：晋江市公路建设开发有限公司(以下简称“甲方”)

　　承包人：中铁大桥局股份有限公司 (以下简称“乙方”)

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20xx年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：

　　1、 工程概况

　　工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。 工程地点：晋江市金井镇

　　2、 建设内容

　　给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。

　　3、 施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)

　　4、 工程质量

　　工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T0202-20xx)、《工业金属管道工程施工及验收规范》

　　(GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范》

　　(GB50236)。并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。

　　5、工程价款

　　本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(￥10432607)[包含给水工程安全文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(￥128256)]

　　6、进度付款额度和付款方式支付

　　工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

　　7、合同生效

　　7.1 本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

　　7.2 本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

　　7.3 合同地点：泉州市晋江市

　　8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　发包人： (盖单位公章) 承包人： (盖单位公章)

　　法定代表人 法定代表人

　　或其委托代理人 (签字)

　　日 期： 年 月 日 或其委托代理人：

　　(签字) 日 期： 年 月 日

养殖厂工程施工合同模板 篇5

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　兹委托东莞市__电力设备有限公司进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一.工程依据和技术指标

　　1、发电机组型号：

　　冷却方式：

　　台数：

　　2、技术指标

　　根据和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65。

　　评价点位置：

　　所属区域：

　　噪声标准：白天65晚上65

　　注:

　　1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

　　2.根据20__-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处。

　　二、噪音治理要求：

　　1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

　　具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：

　　付款方式：合同签定时交付定金;

　　主材料进场后付;

　　工程完工后天内付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方

　　承接方

　　年月日

养殖厂工程施工合同模板 篇6

　　施工单位(甲方)：______________________ 承 建 方(乙方)：___________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________ 工程地点：___________________________________ 建筑面积：______________________________________ 工程结构：______________________________________ 工程内容：______________________________________

　　二.工程质量：按国家验收规范达到合格标准.

　　工程造价 包工包料一次包死。

　　三.施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用.

　　四.双方责任

　　甲方责任：

　　1.对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

　　2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

　　3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

　　4、按上级有关规定填报有关报表。

　　5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条

　　2.3款规定提供施工用资金。

　　五.乙方责任：

　　1、项目施工过程严格执行ISO9002质量标准.

　　2、按照施工合同条款,安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

　　3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

　　4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。

　　5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

　　6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

　　7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

　　8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

　　9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

　　10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

　　六.付款方式及付款标准：

　　1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

　　3、本工程基础完工后,甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

　　4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

　　5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。

　　七、其他：

　　1、是施工过程中，除上述条款外，乙方应接受甲方必要的检查和监督，配合做好建设主管部门的质量和安全监察工作。

　　2、乙方在施工过程中，如工程质量、工期都无法按原合同条款执行，甲方有权终止合同并更换项目经理，另行安排其他项目经理施工，其损失由乙方承担。

　　3、如因施工原因，建设单位对甲方的罚款也有乙方全部承担。

　　4、此工程不得进行转包。分包，否则甲方有权收回，其损失由乙方全部负责。

　　5、甲方向建设单位签订的建设工程施工合同条款，乙方应予接受并执行。

　　6、甲方每月支付工程款时，乙方必须交回上次支付工程款的真补票材料发票，乙方必须按甲方要求提供相应的材料发票，否则，甲方不予支付工程款。

　　八.违约责任：

　　1、甲、乙双方发生争议，双方协商解决，无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。

　　2、由于非甲方原因，致使合同不能履行或全面履行，不构成甲方违约。

　　3、本合同未尽事宜协商解决或另行签订协议。

　　4.本合同自双方签字盖章之日生效。

　　5.本合同一式五份,甲乙双方各执两份。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　负责人(签章)： 负责人(签章)：

　　电话： 电话：

　　签订地址：

　　___年___月___日

养殖厂工程施工合同模板 篇7

　　本文今天为大家介绍的是________年工程施工合同模板一览，供各位查看，希望看完后让您有所收获。更多精彩内容更新尽在，敬请关注。甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：地 点： .

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、 付款方式

　　六、总工期要求 个工作日。

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。

　　十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十

　　一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：年____月____日

　　返

养殖厂工程施工合同模板 篇8

　　甲方:___________

　　乙方:___________

　　经过甲乙双方协商同意打(吃水井工业用井灌溉用井)一眼，协商条件如下:

　　1.井深___________根管，管高_________，直径_________.

　　2.价格每根水泥管_____元.打井地点在__________________________

　　3.甲方负责打井队的吃住.香烟.物品看管和所用的电费.压水.跟班.机油.柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜.

　　4.乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小.

　　5.打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐.

　　6.双方各自负责自己人员安全问题.

　　7.如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守.

　　电话:

　　电话:

　　甲方负责人:

　　乙方负责人:

　　________年____月____日

养殖厂工程施工合同模板 篇9

　　发包方：天然气有限公司 （以下简称甲方）

　　承包方：陕西北方管道建设工程有限公司 （以下简称乙方）

　　为保证甲方天然气工程建设正常进行，明确甲乙双方权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方天然气工程达成以下协议：

　　一、 甲方玉祥天然气有限公司将其天然气管道安装工程委托给乙方进行工程施工，施工地点为甲方项目（工程）所在地。

　　二、乙方成立陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部代表乙方专门负责甲方所委托的各类燃气工程施工任务。

　　三、各单项工程施工的具体内容及结算方式等由乙方成立的陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部另行与甲方签订单项工程《安装工程施工合同》，结算按单项工程的约定执行。

　　四、乙方保证其施工资质满足甲方工程建设的需要，并经甲方审核同意且将相关资质文件报甲方备案后方可承包甲方天然气工程；乙方所承包天然气工程不得转包或者违法分包。

　　五、乙方成立的第一项目部必须做到安全、文明施工，禁止违章、违规作业；乙方对其成立的第一项目部在工程施工过程中发生的事故负责。

　　六、合同承包期限到期后，乙方承包甲方的天然气工程未完工的，乙方必须按该单项工程施工合同约定内容负责该单项工程施工直至完工，同时做好工程交工资料和决算的编制、移交等相关工作。

　　七、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同签字盖章后生效，期限暂定贰年。

　　九、本合同在履行过程中，双方发生争议的，协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　合同签订地：陕西 杨凌

　　发包方： 承包方：

　　负责人（签字）： 负责人（签字）：

　　20xx年 4月 1 日 20xx年 4 月 1 日

养殖厂工程施工合同模板 篇10

　　承租方：

　　出租方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方以及承租方的权利和义务，经双方协商，签定此合同。

　　一、甲方租用乙方台，到甲方的工地使用，租用期个月，自______年____月____日至______年____月____日止，进场运输费由甲方负责承担。若租用期满个月，出场运输费由乙方自行承担;若租用期不满个月，则出场运输费由甲方承担。

　　二、甲方租用乙方机械，月租费为元在正常的情况下，乙方机械工作每月保底时间为小时，若因甲方施工组织不当、天气变化、工程设计变更等原因造成乙方当月工作时间不足小时，甲方必须按全月租费付给乙方。若乙方机械当月工作时间超出小时，超出部分，甲方按每小时元付给乙方。

　　三、乙方机械每月维修，保养累计时间为叁天，每超出叁天，甲方将按每天小时，每小时元从乙方租费用中扣除。

　　四、乙方机手进场后必须服从甲方指挥，在施工期间，施工现场范围内地上、地下公共设施及不明物，如有损坏均由甲方负责赔偿。

　　五、乙方机械在施工过程中，如果工程场地出现险情，不能施工的，乙方有权拒绝施工，如甲方强行施工，造成事故和损失由甲方负责。

　　六、在租用期间，乙方机械的燃油及机手食宿由甲方免费提供，维修保养及其它费用由乙方自行承担。

　　七、付款方式

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，合同一经甲、乙双方签字起生效。

　　承租方：签章

　　出租方：签章

　　受法人委托代理人：受法人委托代理人：

　　法人代表：法人代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　住址：住址：

　　电话：电话:

　　______年____月____日______年____月____日

养殖厂工程施工合同模板 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。

　　一：工程慨况

　　该工程位于砖混五层楼房，基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板，其余楼层为预制板，构造柱，圈梁，木瓦屋面等。

　　二：承包方式

　　甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

　　三：工程承包范围

　　按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械(木模，钉子，铁丝，脚平架等)，从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。

　　四：承包价格及付款方式

　　1：价格：140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。

　　2：基础竣工后付款人民币20xx元整;每一层主体盖板完工后付款人民币20xx元整，内外粉刷完工后付款XX0元整，春节前无质量问题余款一次性付清，(如有质量问题返工达标后，另外赔材料)。

　　五：工期及安全责任

　　工期从20xx年6月28日到20xx年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期间1：本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。

　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。

　　施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。

　　以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式二份，自签字日期生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

养殖厂工程施工合同模板 篇12

　　发包单位(甲方)(盖章)

　　授权代理人(签字或盖章)_：___联系电话：

　　承包人(签字或盖章)：___联系电话：

　　乙方：_ 以下简称乙方

　　甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。

　　为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和诚实信用的`原则，使工程能安全、保质、高效、按期的完成，经双方协商订立条款如下：

　　一、工程概况

　　1、结构类型：框架结构

　　2、施工面积约：完工后按实际铺贴的地面面积计算。

　　二、承包工程内容采用：包工包料(人工、主材、辅耗材，防水材料铺贴、一切施工工具，包括所有地面、墙体上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保护等所有与防水相关的工作内容，以及所有直接、间接的费用)，甲方不再承担任何费用。

　　三、合同工期

　　开工日期20____年____月____日完工日期20____年____月____日按甲方工程进度工期，工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有权要求乙方无条件退场。

　　四、合同价款支付

　　1、合同价款：聚乙烯丙纶防水卷材(SBC)400g材料、人工等单价(一切相关费用)每平米38元按实际完工地面的面积计算，单价包括但不限于(墙体、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。

　　2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到规范及合同的要求，未能达到要求的按合同单价60%给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的罚款。

　　3、按实际完工的工程量计算，乙方所有的材料都进场，甲方付8万元人民币，基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95﹪;余款5﹪作为本工程的质量保修金，保修期满1个月内付清。

　　五、质量与检验

　　1、承包工程质量标准：施工工艺、流程等见方案。

　　2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。

　　3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。

　　4、承包工程质量应达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　六、工程验收收与结算

　　1、工程具备验收条件，甲方在三个工作日内验收，并由甲乙双方共同测量工程量。

　　2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效，逾期视为同意并结算工程款。

　　3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。

　　七、质量保修

　　1、乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定，对交付甲方的分项工程在质量保证期内承担质量保修责任，并承担由此产生的一切费用(材料费、人工费)。

　　2、质量保修期为

　　3、质量保修金双方约定为总工程款的5%，质量保修期满后一个月内付清。

　　八、安全施工

　　1、乙方进场的施工人员必须服从甲方管理和指挥，食住自理。

　　2、对自已的施工人员的安全负责，并承担由此发生的一切工伤、医药等其它费用。

　　3、做到活完下脚料清，离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。

　　九、违约和争议

　　本合同在履行过程中发生的违约和争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起公诉。

　　十、其它如有未尽事宜，双方可协商增加补充合同，补充合同并具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自签订之日起生效，原有合同作废，质量保修期满、承包工程余款付清后，本合同即告终止，随之失效。

　　甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：

　　代表人(签字)：_ 乙方代表人(签字)：

　　合同订立时间20____年____月____日

养殖厂工程施工合同模板 篇13

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：(包括工程的名称、地点、材料等内容)采用意大利AA遮阳蓬面料)，原有阳光棚更换耐力板(耐力板采用5厘透明板)。

　　二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全

　　三、工程数量确认： 西瓜布篷：5米的4个、2.55米的3个、长方布篷

　　五、工程质量：严格按甲方要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工日内验收。

　　八、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金。

　　九、保修内容和期限

　　十、双方的`其它义务：

　　甲方义务：

　　1、施工许可证：

　　四、工程日期： 7个工作日 (停电、下雨、小区规定的不能施工日除外)

　　六、工程造价： 合计60000 元。(陆万元)

　　2、施工现场应具备开工条件，并保证、电通、水通等施工进场条件。

　　3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，及时组织对工程验收。

　　乙方的义务：

　　1、必须使用甲方确定的各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责应由甲方负责。

　　十一、 违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

养殖厂工程施工合同模板 篇14

　　甲方：__________________公司

　　乙方：______________________

　　根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、租机范围及内容

　　甲方租用乙方钻机两台，用于_______________________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

　　二、甲方责任

　　1.乙方进场前，做好场地的三通一平

　　2.派___________为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系

　　3.协助解决工人住宿。

　　三、乙方责任

　　1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔

　　2.做好施工原始记录

　　3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理

　　4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理

　　5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。

　　四、质量标准

　　按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

　　五、付款及结算方式

　　1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。

　　2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。

　　3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。

　　4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

　　5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

　　6.未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

养殖厂工程施工合同模板 篇15

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及有关其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本承包合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水泵房、

　　消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统。

　　二、承包范围

　　1、承包方式：包工包料，包检测以及资料。

　　三、安全施工

　　乙方应严格按照安全施工规范施工，施工中由于乙方原因出现的一切安全事故均由乙方承担。

　　四、交工验收

　　甲方负责整个工程的报验手续，乙方配合甲方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告。

　　五、合同金额

　　1、甲乙双方本着诚信、友好合作的方针，共同协商关于

　　消防工程的相关事宜，工程款总额为人民币。

　　2、甲方负责协调乙方与各施工单位的配合工作。

　　六、其他约定

　　1、乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工，服从甲方统一协调管理及监理方的管理。

　　2、乙方应及时配合甲方做好工程竣工资料的整理工作。

　　七、配合、管理费中包括以下配合内容：

　　提供垂直运输、脚手架、提供施工以及调试水电、设备安装后孔洞的修补。

　　八、乙方必须配备具备有资质证书的资料员、负责施工现场资料的收集与整理，且必须保证资料真实、齐全、同步。

　　如甲方抽查资料存在弄虚作假与工程不同步，将对乙方给予经济处罚，乙方对整个项目的资料应设专人归档整理。施工图纸会审纪要、设计变更、技术审定单、现场签证单位应一式四份，同时交予甲方两份，监理方、承包人各留一份。甲方分包的工程，资料部分由分包单位整理后提供给乙方，工程竣工验收后二十日内，乙方负责向甲方移交完整的工程技术资料一套。否则甲方将对乙方进行处罚。

　　九、付款方式

　　1、本工程计价方式采取清单报价，根据甲方向乙方提供的经有关部门审查后的图纸工程量为准，计价标准参照20__版《河南省建筑工程工程量清单综合计价》及当季度南阳市工程造价信息进行结算，工程总价款以实际工程量进行决算。

　　2、本工程不计材料二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、

　　冬雨季施工措施费。总包管理费及配合费由甲方协调，分包方承担，协调不成由甲方承担。合同履行期间，如遇国家、省、市的法律、法规、规范和政策性规定变化，按新的法令、法规和规定执行。

　　3、消防施工安装人工费以69元每人工工日基础上上浮10%，计入决算。

　　4、该合同由乙方全额垫资，3%让利，工程施工完毕后，乙方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告后，甲方支付乙方总工程款的80%，消防验收合格后甲方支付乙方总工程款的17%，剩余的3%作为工程质保金，待质保期满1年后15个工作日内，将质保金无条件退还给乙方。

　　十、1、原材料采购由甲方认质量，认品牌，乙方负责采购。

　　2、乙方采购材料必须符合图纸设计和标准要求，各种证件和质验报告齐全，由甲方和监理工程师验收后方可使用。必要的抽检费用由乙方和材料供应商提供。无论甲方是否抽检，如果因材料质量问题产生的民事责任，均由乙方和材料供应商承担。

　　3、经甲方和监理工程师验收不合格的材料，乙方必须在接到甲方或监理工程师的通知之日起三日内运出工地现场。逾期甲方和监理工程师有权处理，造成的损失和甲方清场费用由乙方承担。

　　十一、工程保修：保修期为1年。

　　十二、在施工中因甲方原因造成停工3日以上发放工人工资并赔付一定的经济损失。

　　十三、乙方委派_同志为工地代表，具体履行本合同。

　　十四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

　　十五、未尽事宜，双方另行协商。补充协议双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　发包方：承包方：

　　代表：代表：

养殖厂工程施工合同模板 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。

　　一、施工内容：

　　村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、质量要求：

　　严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。

　　四、安全施工：

　　乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。

　　五、工程结算方式：

　　根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。

　　六、实际项目及价格：

　　1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡

　　2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元

　　3、混凝土路沿石安砌（100X0300）35元

　　4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。

　　5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620元座

　　6、人工挖土方30元立方米

　　7、农用车300元台班

　　8、勾机1800台班。

　　9、三轮车200元台班。

　　10、零工，60元工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。

　　甲方：（盖章）乙方（盖章）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　________年____月____日

养殖厂工程施工合同模板 篇17

　　发包方：(以下简称“甲方”)_____________________________

　　承包方：(以下简称“乙方”)_____________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1、工程名称：_____________________________

　　2、工程地点：_____________________________

　　3、工程内容：_____________________________

　　4、工程范围：_____________________________

　　5、工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。

　　6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。

　　7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);

　　(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。

　　第二条合同价款及调整

　　1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币__________，装修工程包含的项目详见《工程预(结)算表》。

　　2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整：

　　(1)甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;

　　(2)双方书面确认的其他因素。

　　第三条工期

　　1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

　　开工日期：_____________________________

　　竣工日期：?_____________________________

　　合同工期：______________________日历天。

　　2、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　(1)因发包方原因影响开工。

　　(2)不可抗力。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

　　第四条工程保修

　　1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。

　　2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起，保修期为壹年。保修期内，乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内，乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查，并在三天内维修完毕。

　　第五条施工图纸

　　双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);

　　(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第六条工程款拨付和结算

　　1、甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________，大写人民币_________。

　　2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________，大写人民币_____________。

　　3、乙方指定收款账号信息为：

　　户名：_________________________________________

　　工行账号：_____________________________________

　　开户行：_______________________________________

　　若收款账号发生变更的，乙方应及时通过书面方式通知甲方，否则甲方将款项转账至上述账号，即视为乙方收到相应款项。

　　第七条双方权利及义务

　　1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。

　　2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。

　　3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。

　　4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。

　　5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质保量，按期完成工程任务。

　　6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行施工，做好各项质量检查并留存施工记录。

　　7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

　　8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责清扫施工现场。

　　第八条工程验收

　　乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。

　　第九条违约责任

　　1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。

　　2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延一天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金;迟延超过10天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。

　　3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。

　　第十条合同争议或纠纷处理

　　本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。

　　第十一条附则

　　1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式______份，双方各执______份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

　　4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　(以下无正文)

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年______月______日______年______月______日

养殖厂工程施工合同模板 篇18

　　发包方：_______________(以下简称甲方)

　　承包方：_______________(以下简称乙方)

　　一、甲方责任

　　1、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

　　2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责.

　　3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。

　　4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系

　　二、乙方责任

　　1、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。

　　2、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。

　　3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。

　　三、工程款的支付

　　1、此工程为包工包料，打桩单价C-300215;75A桩，单价为____________元/米，如需配送8米以下(含8米)短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。

　　2、如需送桩，只计取送桩费____________元/米计算。

　　3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。

　　4、进场付10万元，打完20米付清80%，桩打完全部付清。

　　5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。

　　6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资____________元/天。

　　四、解决合同纠纷的方式

　　甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

　　五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　六、本合同甲、乙双方签字生效。

　　甲方：_______________

　　电话：_______________

　　乙方：_______________

　　电话：_______________

　　________年____月____日

养殖厂工程施工合同模板 篇19

　　甲方：_______________________　　乙方：_______________________　　根据《中华人民共和国民法典》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。　　

　　第一条 工程名称　　______________基地房屋建设。　　

　　第二条 工程地点　　_________省_____________县。　　

　　第三条 工程量　　按实际工程结束后计算。　　

　　第四条 承包双方　　施工方包工包料，单价：______元每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整，单价综合包括了完成本工程量人工、材料（运费、周转、加工），小型机具，安全文明施工等各项费用。　　

　　第五条 付款方法　　待工程竣工验收合格后，甲方在六个月内分期（竣工后首付20%，后续在六个月之内）付清工程款；如竣工验收不合格，达不到甲方验收标准，不予以结算，并不对乙方支付任何费用。　　

　　第六条 质量标准及保修：　　按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏，不在质保范围内。保修期________年。　　

　　第七条 在保修期内，活动房出现质量问题，直甲方通知乙方起____日内到达现场并修缮完毕。　　如乙方未按照甲方通知时间内修理，影响甲方使用及安全的，甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮，期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担，并在乙方交纳的质保金中扣留。　　

　　第八条 主要内容：　　屋面、墙面板制作安装，连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。　　

　　第九条 具体要求：　　

　　第十条 甲方责任：　　负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方承担。　　

　　第十一条 乙方责任：　　确保工程质量和施工安全，严格按照《彩钢房》相关施工规范施工，并承担一切施工中的安全责任。　　

　　第十二条 本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决：　　_______________________________________________________________________________。　　

　　第十三条 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，待双方签字盖章后生效。　　甲方：_______________ 乙方：__________________　　________年____月____日 ________年____月____日　　

养殖厂工程施工合同模板 篇20

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

　　甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

　　一、验收时间

　　1.验收时间：_________________合同签订起_____________日内，即_____________年_____________月_____________日之前;

　　2.验收内容：_________________按甲方要求连通各个网络及电话节点。

　　二、结算方式及期限

　　1.合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_____________%作为预付款;

　　2.所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_____________%;

　　3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。

　　三、双方责任和义务

　　甲方：_________________

　　1.按照合同约定，按时支付相应费用;

　　2.严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展;

　　3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

　　乙方：_________________

　　1.按照合同(及附件)约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排;

　　2.严格按照合同(及附件)约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。

　　四、违约责任

　　1.甲方若不能按时付款视为违约。拖延十天以上，甲方每日支付给乙方合同总额的1‰作为滞纳金，且工程进度按拖延时间向后顺延;拖延一个月以上，甲方每日支付给乙方合同总额的5‰作为滞纳金;

　　2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上，每天处以本合同总额5‰的违约金。

　　五、布线设备名称、型号、数量、金额_____________。

　　六、合同总额_____________。

　　七、合同的变更与解除：_________________

养殖厂工程施工合同模板 篇21

　　工程名称：

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、施工范围：

　　乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

　　二、施工方案：

　　一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

　　三、施工材料要求及材料供应

　　1、主要材料要求：

　　a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。

　　b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，

　　c、地暖复合膜 3㎜

　　d、pe--a管， “ 道诚”牌，de20×1.9㎜

　　盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)

　　e、分水器为全铜，巨帆牌。

　　f、钢丝网：∮2×200mm×200mm,

　　2、辅助材料采用市面上通用材料。

　　四、施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、

养殖厂工程施工合同模板相关文章：