建设工程设勘察计协议

建设工程设勘察计协议（精选33篇）

建设工程设勘察计协议 篇1

　　工 程 名 称：__________

　　工 程 地 点：__________

　　合 同 编 号：__________

　　设计证书等级：__________

　　证 书 编 号：__________

　　发 包 人：__________

　　承 包 人：__________

　　签 订 日 期：__________

　　发包人： __________(甲方)

　　承包人：__________ (乙方)

　　发包人委托承包人承担 的勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条 本合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》;

　　1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章;

　　1.3 建设工程批准文件。

　　第二条 设计依据

　　2.1 发包人给设计人的委托书;

　　2.2 发包人提交的基础资料(已有的技术资料等);

　　2.3 设计人采用的主要技术标准是：现行水利水电工程勘察设计使用的国家标准、行业标准以及相关法律法规。

　　第三条 合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1 合同书;

　　3.2 发包人要求及委托书。

　　第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容

　　项目名称：

　　工程规模：。

　　项目的设计阶段：

　　设计范围及内容：。

　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

　　5.1工程现有的技术资料及图纸、项目概况。

　　5.2 对该项目的某些特定技术要求。

　　5.3发包人不能按时提供上述资料的，设计人可以顺延提交成果时间。

　　第六条 设计人向发包人交付的成果、设计文件的份数及时间：

　　6.1提交成果资料份数及时间

　　承包人提交设计成果文件数量 陆套;

　　发包人下达项目勘测和设计任务之日起，提交勘测设计成果的服务期为20个日历天。

　　6.2提交设计成果文件地点

　　忻城县水利局

　　第七条 费用

　　双方商定，设计费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格〔20__〕10号)取费，在招标中，我公司的中标费率为%，最终工程的勘测设计费等于工程批复的勘测设计费金额×中标费率(%)。

　　后附中标通知书。

　　第八条 支付方式

　　8.1承包人完成设计任务并提交设计成果后，支付工程勘察设计费合同金额的80%给承包人;

　　8.2工程进场施工后，支付工程勘察设计费合同金额的15%给承包人;

　　8.3工程完工后，支付工程勘察设计费合同金额的5%给承包人。

　　8.4委托方通过银行转账方式支付上述费用，服务方负责开具合法发票。

　　第九条 双方责任

　　9.1 发包人责任

　　9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件规定超过规定期限5天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2 发包人应在接到设计人提交的设计报告后一个月内及时安排审查(超百万的工程及时向市局申请评审)。

　　9.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工程量向设计人支付返工费。

　　9.1.4 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之三的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.2 设计人责任

　　9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2 初步设计初始阶段，对特性分析后，要向发包人就工程概况、可能的效益情况进行全面的汇报。

　　9.2.3 设计合理使用年限满足行业规范要求。

　　9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取设计补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之一。设计文件提交的时间以乙方提交设计文件的日期为准，由于上级审查文件及按上级要求修改调整文件的时间不计在提交文件时间之内。

　　9.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的技术内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。

　　9.2.7 设计人不能将本工程的设计工作转包给第三方。

　　第十条 保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条 仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁时，由来宾市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条 合同生效及其他

　　12.1 本合同双方签字盖章即生效，合同有效期为自合同签订之日至20__年12月31日，在合同有效期截止之日有已开展勘测设计工作但又未完成勘测设计的项目，针对该类项目合同期限可顺延半年(180天日历天)。

　　12.2 本工程项目中，设计人不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建设材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.5 本合同双方签字盖章即生效，本合同一式陆份，发包人持肆份，设计人持贰份。

　　12.6 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　此后无正文

　　行政管理单位：__________设计人：__________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：__________

　　发包人：__________或委托代理人：__________

　　法定代表人：__________

　　住所：__________住所：__________

　　邮政编码: __________邮政编码: __________

　　电话:__________ 电话:__________

　　传真: __________ 传真:__________

　　开户银行:__________开户银行:__________

　　户名：__________户 名：__________

　　帐号:__________ 帐 号：__________

建设工程设勘察计协议 篇2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经营者姓名：

　　身份证号码：

　　经 营 场 所：

　　兹有 的车棚非机动车辆充电电路安装工程由乙方经营部施工，为确保工程安全、质量及工程进度，认真执行业主合同，甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、承包内容：

　　二、承包方式：

　　三、工程工期：

　　20xx年 月 日前完工。

　　四、承包价格：

　　见附表。

　　五、甲方工作

　　1、甲方负责施工现场的施工组织、安全培训、施工进度，巡视督导、验收等方面;

　　2、甲方负责工程测量，预结算，现场管理，业主及外部关系的协调等工作;

　　3、 甲方参与工程质量和施工进度的监督。

　　六、乙方工作

　　1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度;

　　2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方违约，造成的损失由乙方负责;

　　3、 乙方不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，如出现质量问题必须按甲方要求的质量标准和期限整改。乙方负责施工现场安全。

　　4、严格按照甲方的要求管理工期，如因工期管理管理不善造成损失由乙方负责，所增加费用由乙方负担。

　　5、文明施工，管理好工程材料，如材料管理不善造成丢失由乙方负责，施工过程中出现工伤事故由乙方负责;

　　6、保护好已完工程成品，以及其它工种的劳动成果。如有损坏照价赔偿。

　　7、 保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场;

　　8、乙方自行办理所带施工人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责。

　　七、工程质量：

　　乙方施工的工程质量若不符合优良标准规定，甲方有权责令乙方返工，并赔偿甲方的材料损失。且乙方承诺该工程中产品保修 年。在此期间若该工程出现质量问题，乙方需要无条件维修。若乙方不积极配合、屡次整改达不到要求或不执行影响正常使用，甲方有权追究乙方的民事责任，造成的后果由乙方独立承担，乙方不得有任何异议。

　　八、工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。如无书面协议结算时不予认可。

　　九、工程款支付方式

　　1、工程款拨付方式：

　　2、拨款程序：

　　3、甲方按合同约定付款给乙方(建设单位有特殊要求的除外)，工程竣工验收不合格不予结算。

　　十、安全施工及现场文明

　　乙方在施工中必须严格遵守建筑工程安全技术规范，自觉遵守工

　　地的各项安全管理制度，服从项目管理。施工过程做到工完料净、场地整洁有序，如有违约，乙方需就施工中引发的安全事故承担全部责任。

　　十一、其他约定

　　以上合同经双方友好协商订立，如有不尽事宜经双方妥善研究后再补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，双方应共同遵守。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订起生效，工程竣工结算款付清后自然失效。

　　甲方负责人(签字)：

　　乙方负责人(签字)

　　甲方公章：

　　乙方公章：

　　年 月 日：

建设工程设勘察计协议 篇3

　　甲方：(建筑单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：(承建单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　(1)厂房A—5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积15160.6㎡;

　　(2)厂房B—5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积8851.82㎡;

　　(3)旧宿舍在原有楼层上加二层;

　　暂定厂房A、B，宿舍加层建筑层水平投影面积约25000㎡，合总价2100万，(每平方米以850元计价，如与报建合同不符以本合同为准)工程完成建筑层水平面积大于25000㎡的面积按每平方米850元计价。

　　工程名称：东莞市佳达包装材料有限公司建设工程

　　工程项目：厂房A、B、宿舍加层(不包括原有宿舍装修)

　　工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园

　　开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。

　　第二条付款方式

　　1、厂房A、B、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工程完工支付工程款1600万到乙方账户，余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付(即按每月付款138800元不等给乙方，每月15日前至少支付138800元)。

　　乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村商业银行凤岗支行，账户：

　　2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用200万元(开工三天前)、工程其他材料费用100万元。开工后完工前按照进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元(分两期，其中窗框工程50万元，窗肉工程50万)、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完，按进度比例付款乙方(即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房B每层梁板混凝土浇捣完付48万元)

　　第三条建筑材料标准：

　　1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚。

　　2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石，楼面分格原色水泥金刚砂。

　　3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500-500陶瓷地砖。

　　4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。

　　5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。

　　6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600-600的地板砖割成5块，120MM长条砖粘贴。

　　7、厂房A、B卫生间墙面用250-400每块约1.5元的瓷片粘贴2.2M高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。

　　8、厂房A、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻子。

　　9、厂房A、B、宿舍加层所有天栅底梁柱面不可抹灰，只用刮腻子。

　　10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面粘贴每平方米16元的纸皮砖。

　　11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材料制安。

　　12、厂房卫生间门用铝材料制安。

　　13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、层面防水按二布三油铺贴。

　　第四条其他事项

　　1、甲方责任

　　(1)、天然基础检测费由甲方支付。

　　(2)、10万元以上的城建押金由甲方支付。

　　(3)、城建基础设施费，建筑监督部门放线费由甲方支付。

　　(4)、静压桩检测费由甲方支付。

　　2、乙方责任

　　(1)、10万元以下城建押金由乙方支付。

　　(2)、工程公司管理费、建筑工程税金，工人社保，费用，工地工程用水用电费由乙方支付。

　　(3)、静压桩工程费由乙方支付。

　　(4)、乙方包括厂房A、B化粪池建造，楼层内排污、排水安装，但是不包厂区内排污、排水管道及设施，不包防雷设施工程，不包水电安装工程。

　　(5)、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕，由乙方负责补修及费用，但甲方不可扣减工程款。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工，甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失。(按照每名工人150元一天、材料涨价所造成的损失计算)

　　2、甲方未按照约定在工程完成日起后36个月内每月平分支付500万元余款，若有拖欠则按照应付款的千分之五每天加收滞纳金。

　　3、甲乙双方违反本协议的规定履行自己的义务，视为违约，守约方有权要求违约方赔偿损失并解除合同或者要求继续履行合同。

　　第六条争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，有权依法向人民法院起诉。

　　第七条未尽事宜

　　工程建设过程中，发生的不可预算的其他事项，由甲乙双方协商另签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同经双方认可，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起发生法律效力。

　　甲方：(签章)乙方：(签章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

建设工程设勘察计协议 篇4

　　甲方：郴州XX公司　　乙方：　　甲、乙双方经协商就小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。　　

　　第一条 工程名称及地点　　

　　1、工程名称：配电工程　　

　　2、地点：　　

　　第二条 承包方式　　乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。　　

　　第三条 乙方的施工范围和主要工程量　　

　　1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。　　

　　2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。　　

　　3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;　　

　　4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。　　

　　第四条 工程价款结算及付款方式　　

　　1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。　　

　　2、付款方式　　

　　2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满________年时一次性支付。　　

　　2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。　　

　　第五条 双方的权利义务　　

　　1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。　　

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。　　

　　3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。　　

　　4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。　　

　　第六条 工程期限验收方式　　

　　1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在________年____月____日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。　　

　　2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。　　

　　第七条 乙方质量承诺　　

　　1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电认证等)，并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。　　

　　2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。　　

　　3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为________年(除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。　　

　　第八条 违约责任　　

　　1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元天承担违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。　　

　　2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款 10 %的违约责任。　　

　　3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。　　

　　第九条 其他事项　　

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。　　

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。　　

　　3、施工图纸由乙方根据祥现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格　　甲方(签章)： 乙方签字：________年____月____日

建设工程设勘察计协议 篇5

　　工程项目名称：_________________

　　委托方：_________________

　　服务方：_________________

　　工程建设项目管理合同

　　建设单位：_________________

　　项目管理单位：_________________

　　根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。

　　第一条词语定义

　　1.1业主：_________________在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.2项目管理单位：_________________在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.3项目经理：_________________企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。

　　1.4设计单位：_________________指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.5监理单位：_________________指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.6代理单位：_________________指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。

　　1.7承包单位：_________________在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。

　　1.8造价咨询单位：_________________指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。

　　1.9工程：_________________指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.10项目管理酬金：_________________指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。

　　1.11工程前期：_________________指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。

　　1.12施工准备期：_________________自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。

　　1.13施工实施期：_________________自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。

　　1.14竣工验收期：_________________承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。

　　1.15造价咨询：_________________指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。

　　1.16施工监理：_________________指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。

　　1.17管理期限：_________________协议书中约定的服务期限。

　　1.18开工日期：_________________指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.19竣工日期：_________________指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.20图纸：_________________指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括文字配套说明和有关资料)。

　　1.21合同关系：_________________指发包方和承包方通过合同(协议)来约定各自的权利和义务的平等关系。

　　1.22管理关系：_________________指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。

　　1.23施工场地：_________________指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.24书面形式：_________________指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等或以有形地表现所载内容的形式。

　　1.25工程项目总投资：_________________指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资(包括设备)、二次精装修费、工程预备费等。

　　1.26项目建设周期：_________________指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。

　　1.27竣工验收：_________________指承包人按合同完成的项目全部任务，经验收合格，由发包人组织验收的活动。

　　1.28竣工结算：_________________指承包方全部完成了协议书中约定的内容，交工之后，向发包方进行的最终工程价款结算的活动。

　　1.29竣工决算：_________________指建设项目竣工后，由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。

　　1.30竣工备案：_________________建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。

　　1.31联动试车：_________________指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。

　　1.32违约责任：_________________指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.33索赔：_________________指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿的要求。

　　1.34不可抗力：_________________指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.35小时或天：_________________本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　1.36审计：_________________由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。

　　1.37项目管理月报：_________________由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。

　　1.39指定分包：_________________指由发包方指定单位分包部分工程内容。

　　1.40竣工资料：_________________指在协议中约定或按国家有关规定，承包方应当提供的有关工程的资料(包括书面、电子、影像资料)。

　　1.41重大变更：_________________指业主或由于客观原因改变工程的主要使用功能、建设地点、增减建设规模15%以上，分期或合并建设或提前或推迟3个月以上实施的行为。

　　1.42业主代表：_________________业主派出的授予处理工程项目建设相关事务的全权代表。

　　第二条组成本合同的文件

　　1、本项目管理合同;

　　2、附件：_________________项目管理的工作内容和职责(若分列);

　　3、本合同实施过程中经双方协商一致的补充合同文件。

　　第三条工程概况

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　建筑面积：_________________

　　项目建安总投资(暂)：_________________

　　第四条项目管理服务方式

　　本工程由甲方委托乙方并在甲方领导下实施项目管理，提供全过程建设管理和咨询服务。

　　乙方派出由项目经理、专业技术人员、管理工程师等组成的项目管理班子从对工程前期、施工阶段、竣工验收及交付使用诸阶段，根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和专业咨询服务。

　　第五条项目管理的依据

　　1、项目管理合同文件;

　　2、与本工程建设有关的政府部门的批准文件;

　　3、与本工程有关的其它合同文件;

　　4、经业主批准的项目管理计划书;

　　5、与工程有关的工程建设法规、规范、验收标准。

　　甲方(盖章)                                

　　法定代表人(签章)                                

　　乙方(签章)                                

　　年              月              日  

建设工程设勘察计协议 篇6

　　发包人：

　　承包人：

　　____工程有限责任公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本双方建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：全部土建，水电安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

　　工程立项批准文号：资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：资质范围内的全部图纸内容

　　三、合同工期

　　开工日期：暂定 _年_月_日竣工日期：_ 年_月_ 日合同工期总日历天数天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　金额：暂定捌仟柒佰万元正

　　￥：  元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签、盖章并经备案后生效后生效。

　　发包人：承包人：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

建设工程设勘察计协议 篇7

　　网签版建设工程合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商， 由乙方承担

　　探矿工程， 为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：

　　一、工程项目：

　　单孔孔深＜200（如果超过200应由甲乙双方协议再定）

　　二、钻孔直径：

　　钻孔Φ75，如果遇到特殊情况不得＜Φ60

　　三、单价：

　　（不含税）。

　　四、总工程量

　　五、甲方责任和义务：

　　1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

　　2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调。

　　3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。

　　4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方责任和义务

　　1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

　　2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

　　七、工程验收及付款方式：

　　1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收， 验收合格后，以实际进尺计算工程费。

　　2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的

　　费用元 , 乙方来回往返车费由甲方承担(

　　元

　　)。 全部工程结束后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。

　　3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算）,不得超过一周。

　　八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____况下， 甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。九、其它：

　　本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：________年____月____日________年____月____日

建设工程设勘察计协议 篇8

　　申请借款单位：__________________(以下简称甲方)，由______________单位担保，并经_____________批准，向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：

　　第一条甲方申请借款总额为人民币______________.借款用于____________________________，保证专款专用。

　　第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。

　　第三条借款期限定为_______年_______月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率，月息为_______‰;年息为_______%(如国家利率调整：1.利率不变;2.相应调整)，按_______计收利息。贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。

　　第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。

　　第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料，为乙方工作提供方便。

　　第六条签定本合同后，贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按_______付违约金。

　　第七条本合同一式叁份，由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效力。

　　借款单位：(盖章)_________________贷款单位：(盖章)_________________

建设工程设勘察计协议 篇9

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称： 

　　工程地点：

　　工程内容：路基槽下处理80cm 30cm灰土 16cm水稳 7cm油面及

　　水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

　　资金来源：财政资金

　　二、 工程承包范围

　　承包方式：承包人包工包料

　　承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

　　三、 合同工期

　　工程合同工期总日历天数：159天

　　从20xx年4月10日开始施工，至20xx年9月15日竣工完成。

　　四、 质量标准

　　1. 工程质量标准：合格

　　2. 工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量

　　3. 工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。

　　五、 合同价款及付款方式

　　合同总价(大写)：

　　1. 北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、

　　2. 孔西路至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角

　　三标段马营路外购土款：15元/m345117 m3=676755元)

　　付款方式：1.路基工程完工后，经验收合格，付合同总价的30%;油面

　　2.工程款必须打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。

　　六、 机械设备及其他要求

　　1.摊铺设备：摊铺机采用ABG，双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。

　　2.水稳碎石必须采用厂拌。

　　3.灰土拌合必须使用灰土拌和机。

　　4.标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。

　　5.工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的

　　6.单项签证变更造价超过万元(不含5万元，以财政最后审核为准)可以调整，否则不予调整。

　　7.承包人应建立健全安全生产和文明施工制度，发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。

　　8.发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度，监理人员做出的指令，承包人应予执行。

　　七、 发包人完成下列工作：

　　1.20xx年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件。

　　2.20xx年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的接驳。

　　3.20xx年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

　　八、承包人完成工作：

　　20xx年4月15日前完成施工现场办公和生活的房屋设施的建设。

　　九、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承

　　十、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

　　十一、违约责任

　　1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推迟一天扣合同总价额的千分之一。

　　2. 因承包人原因造成工程质量达不到约定标准，由承诺人无条件修复，如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

　　十二、其他

　　1. 本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2. 本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。

　　3. 本合同订立时间：20xx年4月8日

　　4. 发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。

　　5. 本合同订立地点:南大港管理区

　　6. 本合同一式四份，发、承包人各执一份，送财政局、建设局各备案一份。

　　发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章) 地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：

　　传 真：开户银行：账 号：邮政编码：电子邮箱：

　　传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 电子邮箱：

建设工程设勘察计协议 篇10

　　甲方_________（以下简称商），和乙方_________（以下简称分包商），于________年____月____日在_________订立本分包合同。鉴于商已同_________国　　______________大型电气项目管理局（以下简称业主），就在_________国的__________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于商已接受分包商的报价，依据分包商________年____月____日，_______号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下：　　

　　一、下列文件应是本分包协议的一个组成部分　　

　　1.电气、机械及技术操作的合同通用条款（________年第一版）。　　

　　2.合同的特殊条款。　　

　　3._________工程项目的技术规范。　　

　　4.工作范围和技术要求。　　

　　5.土建和安装工程分包合同的报价表。　　

　　二、定义　　

　　1.“商”：系指甲方_____________________________________________。　　

　　2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。　　

　　3.“商的工程师”：系指由商指派的监督分包商工作的人员。　　

　　4.“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。　　

　　三、工作范围　　本工程包括在_________国境内，根据业主的技术规定，建设_________工程项目，如图所示。　　

　　1.提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。　　

　　2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。　　

　　3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。　　

　　4.运送由商提供的材料：商在BB库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从商在BB的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。　　

　　5.分包商应按商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。　　

　　四、符合技术规范要求　　熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。　　

　　五、劳动力　　分包商应：　　

　　1.自始至终提供足够数量的工人，以满足商工程师在工程进度方面的要求。　　

　　2.在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。　　

　　3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。　　

　　4.为其雇员提供住宿及膳食。　　

　　5.向商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。　　

　　6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。　　

　　六、法定责任　　分包商应对下列事项承担责任：　　

　　1.遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。　　

　　2.根据_________国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。　　

　　3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。　　

　　七、与业主谈判　　除商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。　　

　　八、维修保证期　　分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。　　

　　九、意外事故或损失的责任　　在工程移交之前，分包商应保障商不承担各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。　　

　　十、保险　　

　　1.工程保险：商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内　　

　　2.第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由商承担，而分包商不付任何费用。　　

　　3.工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。　　

　　4.对以商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。　　不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。所有扣减款额应记在分包商的帐上。　　对属于分包商自己的，或租借商的或租给商的全部机动车辆运输设备和工具，如未计入商的保险单，分包商应自费保险。　　十

　　一、运输　　分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。十

　　二、工具及设备　　该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。　　分包商应遵守_________国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出_________国。　　十

　　三、商材料的交付　　商应负责交付材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在BB商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果商未能按上述要求把材料交付给分包商，商应准许分包商一个相应的延长期　　十

　　四、材料的有效利用　　分包商应注意该分包工程所需要材料，如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等，在_________国市场可能会出现供应短缺的情况时，分包商应自费安排从其他国家获得这些材料，从而保证该分包工程不间断地进行。　　十

　　五、分包工程量　　在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数，变化范围在177;_________％之内，则单价不作任何变化。　　如果变化值超过177;_________％，应按合同一般条款中第_________条规定处理。十

　　六、分包商的宿舍区　　商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信，为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。　　十

　　七、商的监督　　商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程，分包商的人员应对其承担义务。　　十

　　八、许可证和执照　　商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获取由业主写给_________国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。　　十

　　九、竣工及惩罚　　根据双方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。　　（各分项工程的竣工日期略）　　如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向商支付拖延分项工程的分包合同价的_________％，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_________％。　　二

　　十、分包商的过错　　如果商认为分包商未能认真或迅速地进行施工，或没有准确地按合同施工，或忽视商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示，或违反合同规定，商可以向分包商发出书面通知，要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内，未能执行通知的要求，在此情况下，商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害商其他正常权利的情况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有关的），并对设备正常磨损不承担任何责任，亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外，对按分包合同规定应属分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，商有权保留并要求不付，或根据已完工程的具体情况而定　　按前所述，完成这项工程或实施其中的一部分，费用如超过应属分包商的余款，那么分包商应承担这部分超过的款项　　二十

　　一、进度报告　　分包商应按商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。　　二十

　　二、厂商证明书和试验报告　　分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。　　二十

　　三、支付条款　　商应按如下规定向分包商付款　　

　　1.预付款，其金额为分包合同价总额的_________％，自分包商提交由_________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商；保函有效期为_________个月。　　

　　2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_________％。　　

　　3.分段工程占分包合同价的_________％；凭暂时验收证书。　　

　　4.分段工程占分包价的_________％；凭最终验收证书。　　按合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起五周内，才能付给分包商　　应付给分包商的款额按下列百分比支付：_________国的当地货币：_________％；美元：_________％；　　用当地货币支付的部分在_________国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给分包商在_________银行_________帐号，汇费应由商负担。　　预付款将用美元支付，预付款中超过_________％的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。　　二十

　　四、验收工程　　所有工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的决定，总的原则应该是商工程师对工程质量所作的决定是最终的，但一旦发生争议，则业主代表的决定应为主导意见。　　二十

　　五、税捐　　分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任，包括但不限于所得税税款。二十

　　六、履约保函　　在分包合同签订后15天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份_________银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的_________％，有效期为_________个月，自本分包合同签订之日起。　　二十

　　七、第_________号法律（_________国对承包工程的特定法律）　　商受_________国_________号法律保护，并享有第______条，______条款所规定的免税权，这些免税权也适用于分包商。　　二十

　　八、争议的解决　　_________________________________________________________________。二十

　　九、文件和图纸　　在收到最终付款之时，或在此之前，分包商应向商退还所有商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的；同时分包商亦不能泄露或使用由商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外

建设工程设勘察计协议 篇11

　　订立合同双方：

　　________ 省 ________ 县 ________ (单位)，以下简称委托方;

　　________ 省 ________ 设计院，以下简称承包方。

　　经双方协商，由委托方委托承包方承担 ____ 工程的可行性研究，特订立本合同。

　　第一条　委托方在合同签订之日起 ____ 天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

　　1.提供数据、资料的内容如下：(略)。

　　2.在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。

　　第二条　承包方应在 ____ 年 ____ 月 ____ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任，可行性报告内容应包括：

　　1.经营评价指标：

　　(1)投资内部收益率：_____________________ 。

　　(2)投资回收期： _____________________ 。

　　2.贷款偿还能力分析：_____________________ 。

　　3.外汇偿还能力分析：_____________________ 。

　　4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：_____________________ 。

　　5.结论： _____________________ 。

　　承包方应向委托方提交可行性报告 _____________________ 份。

　　委托方如在合同期间对 ____________ 工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。

　　第三条　费用支付条款

　　1.本工程的可行性研究费为人民币 ____________ 元整。于合同生效之日，委托方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。

　　2.委托方中止合同时，无权要求承包方退还定金。

　　3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。

　　第四条　违约罚金

　　1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的千分之五，作为违约罚金。

　　2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包方造成者，应扣除其所应得费用的10-30%，视错误性质严重程度而定。

　　3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

　　4.委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。

　　第五条　本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。

　　第六条　本合同正本一式 ____ 份，双方各执一份。合同副本一式 ____ 份，送 ____ 各一份备案。

　　委托方：_____________________ (盖章)

　　地址：_____________________

　　负责人：_____________________ (签名)

　　联系人：_____________________ (签名)

　　开户银行： _____________________

　　帐号：_____________________

　　电话号码： _____________________

　　承包方：_____________________ (盖章)

　　地址：_____________________

　　负责人：_____________________ (签名)

　　联系人：_____________________ (签名)

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_____________________

　　电话号码：_____________________

　　_________年 ____ 月 ____ 日订立

建设工程设勘察计协议 篇12

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　借款方在____年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守___号临时借款协议外，特签订本年度合同。

　　第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币(大写)____元，用于__建设工程，不得挪作他用。预计分季用款：一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。

　　第二条 贷款利率为年息___%，计算复利。

　　第三条 年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条 建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　时间：__________

建设工程

建设工程设勘察计协议相关文章：