购销合同汇编

购销合同汇编（通用31篇）

购销合同汇编 篇1

　　供方： 地址： 传真：

　　合同编号：

　　需方： 地址： 传真：

　　一、 结算方式及期限：款到发货，现款结算，出厂价为含税价。

　　二、 液氨质量：以供方液氨化验单为准，符合GB536-88标准。

　　三、 交货地点：供方液氨充装现场，交付后产品的风险由需方承担。

　　四、 运输、费用、安全及提出异议期限：

　　1、 汽车自提，需方自行解决运输，车辆进入厂区内，应服从供方安全与环保的管理规定，运输安全由需方负完全负责；

　　2、 运费由需方承担；

　　3、 货到后，如有质量问题，需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。

　　4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责，由于需方检查处理不当，造成的安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。 五、 安全及环保责任：需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨，必须符合国家安全和环保法律、法规的要求，由于需方使用处置不当，造成的安全和环保事故由需方负完全责任。

　　七、 其他约定：本合同数量为双方协议计划量，如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量，按实际执行数量确定为最终合同数量，供方不对差量承担任何赔偿责任。

　　八、 违约责任及解决合同纠纷的方式：违约责任按《合同法》执行，但是，本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限，违约方不对守约方的任何间接损失（包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等）承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决，应提交合同签订地法院解决。

　　供方：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　需方：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　签订时间：年 月 日 签订地点：

购销合同汇编 篇2

　　原告：王，女，汉族，现就职于x市劳教所第x大队，电话：

　　被告：河北x房地产开发有限公司，地址：xx市路号，法定代表人：张，电话：

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同汇编 篇3

　　供方： 需方：签定地点：

　　供需双方本着互惠互利，风险共担，共同开发市场的原则，就经销 牌电风扇系列产品，达成如下协议：

　　一、 供货型号、数量、金额以需方实际提货为准，本合同为年度总订货。本年度计划完成销售电风扇产品总额 万元。实际发货明细以需方书面通知为依据，需方每次订货提前3-5天传真通知供方，每次书面订货单需加盖公章或该公司负责人签名。

　　二、 包装标准：纸箱包装，纸箱不回收。

　　三、 交货地点：供方仓库。

　　四、 发货及运输方式：需方须在其提货车辆抵达供方工厂的3天前向供方提交产品订单，同时须在其提货车辆抵达供方发货地点1天前足额支付相应货款。运输由需方自提或代办汽车运输，一切费用及责任由需方负责。

　　五、 验收标准及提出异议期限：需方收货后3天内核对发货品种、型号、颜色等，若对货物、配件等有异议， 请及时电话或传真通知供方核对，核对完毕双方必须签字确认方可生效。核对期限为7天内完成，若过此期限视作发货无误处理。

　　六、 销售区域限制：需方所辐射的地区包括 。原则上不能跨出该地区销售，若需方跨出该指定地区销售而造成供方市场规划的混乱，则供方取消需方的一切销售政策奖励，情节严重则取消需方的销售权限。在销售季节结束后，如需方未能完成该指定地区的销售指标，供方有权另选经销商。如双方确定终止合作，需方须在终止合作后30天内结清所欠供方的货款。

　　七、 零配件供应：供方按提货总额免费提供 %配件(只以实物形式发放，不作为抵扣货款或返利方式结算)，部分配件先作价提供给需方，待需方退回后，供方返还配件金额给需方。

　　八、 付款方式：需方付款后提货，货款必须付入供方指定帐户上。若没有供方公司盖章总经理签名同意，任何供方有关人员不得办理借支或调货事项，否则供方概不负责(视作为私人行为)。需方未付清该批产品货款前，该产品所有权属供方，若需方拖欠供方货款，经供方多次追款需方均未能准时还款，供方有权提取需方相同价值产品或货物作还款抵偿。

　　九、 退货规定：产品不良品由需方负责维修，若不能维修部分可退回供方，但必须向供方提出申请，待同意后方能退回，并遵守以下事项：

　　1、需方退货总额超出提货总值的 %以上， 则退货运费由需方自行负责，并取消当年销售返利奖励;

　　2、需方退货控制在 %～ %以内，退货运费供、需双方分别负责50%;

　　3、需方退货比例不超出 %，退货运费全部由供方负责;

　　4、需方退货比例不超出 %，供方按需方结算总额给予 ‰奖励;

　　5、需方全年度能做到不退货，供方按需方结算总额给予 ‰奖励;

　　6、退货时间规定：从 年 月 日开始至 年 月 日结束，且退货次数不超过两次，若全年销售 万元以下，则只能退货一次。

　　十、其他约定事项：

　　1、需方在 月 日前需付 万元到供方的帐号上，作首批订货款项，过此期限供方有权另选经销商。

　　2、结算方式：款到发货，若需方未按时付清欠款，供方有权按每月 %利息处罚需方，直到需方付清所有欠款为止。

　　3、销售返利：供方为激励需方提高销售额，若需方合同期间内：完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元，供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元，供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额__ ___万元以上，供方给予需方最高返利 %;若需方结算金额未能达到_ ____万元，则取消销售返利。(返利说明：按需方合同期间内电风扇结算金额与实际提货总额两者之中的最小值作为核算销售返利标准)

　　4、需方如作宣传广告或销售过程中有关质检、工商部门进行对供方产品抽检(或送检)而产生的费用，需方必须向供方申请，并由供方总经理签字确认费用后方可执行。并须将相关票据底单传真回供方存档，作为结算依据。

　　5、需方以现金或银行转帐方式支付货款。如需方使用承兑票支付货款，由需方支付承兑金额的 %给供方作为贴现利息及银行手续费，并且承兑票使用不得超过总付款金额的 %。

　　6、其它约定事项：

　　十一、本合同从 年_____月_____日至 年 月 日止。但双方债权、债务不受此时间影响，有效期到欠债方付清对方欠款为止。

　　十二、本合同在履行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成，则于双方公司所在地有管辖权之法院立案仲裁解决。

　　十三、本合同一式贰份，双方盖章或代表人签字后生效。(注：供方需企业法定人签字方可生效)

　　供方： 需方：

　　供方代表： 需方代表：

　　地址： 地址：

购销合同汇编 篇4

　　甲方：杭州萧山城厢春莲珠宝行

　　乙方： 杭州市临安市金百福珠宝金行

　　杭州萧山城厢春莲珠宝行向临安市金百福珠宝金行进购上海“老庙”黄金品牌的珠宝产品，就相关情况特订立以下合同：

　　三、 验收标准：甲方收到货物后，按合同第二款进行检验，检验合格后提货；如在提货前发现有严重损坏现象，应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的收货确认书邮寄回乙方，详细所列货物品名、数量。

　　四、 付款方式及周期： 合同签订后三天内，甲方将预付款电汇或票汇汇款入到乙方银行帐户；预付款为总额的10 %，即1110950.5元；其余货款在20xx月5月8日之前支付。

　　五、 本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决；

　　六、 违约责任：乙方在收到甲方的预付款后，一般在两个工作日内安排发货，如不能按时发货，应提前通知甲方，否则视为违约，乙方应退还货款。

　　七、 其他约定事项：

　　八、 合同有效期：甲方支付预付款后生效；

　　九、 本合同一式两份，双方各一份。

　　甲方：杭州萧山城厢春莲珠宝行

　　乙方：杭州市临安市金百福珠宝金行 （盖章） （盖章）

　　地址： 萧山区市心南路93号地址：临安市衣锦街465号

　　法定代表人：邹春连 法定代表人：章长春

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话： 0571-.82xx3152电话：0571-63xx7365

　　邮编：311200 邮编：311300

　　日期：20xx-03-27 日期：20xx-03-27

购销合同汇编 篇5

　　工 矿 产 品 购 销 合 同

　　供方:_____________________

　　需方:_____________________

　　合同编号:

　　签订地点:

　　签订时间: 年 月 日

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

　　产品名称牌 号

　　商 标规格型号生产厂家计量单位数 量单 价总金额交（提）出货时间及数量

　　合计

　　合计人民币金额（大写）

　　二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限______________________________________________________________________

　　三、交（提）货地点、方式______________________________________________________________________________________________

　　四、运输方式及到达站港和费用负担______________________________________________________________________________________

　　五、合理损耗及计算方法________________________________________________________________________________________________

　　六、包装标准、包装物的供应与回收______________________________________________________________________________________

　　七、验收标准、方法及提出异议期限______________________________________________________________________________________

　　八、随机备品、配件工具数量及供应方法__________________________________________________________________________________

　　九、结算方式及期限____________________________________________________________________________________________________

　　十、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件______________________________________________________________________

　　十一、违约责任________________________________________________________________________________

　　十二、解决纠纷方式（一）因履行本合同发生的争议由当事人协商解决，协商不成的提交____________仲裁委员会仲裁；（二）因履行本合同发生的争议由当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。

　　十三、其它约定事项

　　供 方需 方鉴（公）证意见：

　　经办人：

　　鉴（公）证机关（章）：

　　年 月 日

　　（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

　　单位名称（章）

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：电话：

　　电报挂号：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码单位名称（章）

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：电话：

　　电报挂号：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

购销合同汇编 篇6

　　契約番号： 締結場所：

　　20 年 月 日 _______________________________________________________________________________

　　（以下甲という）と 会社（以下乙

　　という）は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する（契約）。

　　第一章 総則

　　第1条：基本原則

　　甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。

　　第2条：適用範囲

　　他の有効的.な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約（以下個別契約という）に適用する。

　　第3条：個別契約

　　1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。

　　2、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。

　　第4条：個別契約の変更

　　1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。

　　2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。

　　第二章 取引

　　第5条：製品規格

　　1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等（以下借りた図面という）。

　　⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する（以下認可図面という）。

　　2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。

　　3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。

　　4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。

　　第6条：借りた図面の管理

　　乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない；甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。

　　⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。

　　第7条：価格

　　1、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。

　　第8条：納品

　　1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。

　　2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。

　　3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。

　　第9条：納期変更

　　1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。

　　2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。

　　3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。

　　第10条：納品数量

　　乙が要求される数量により、納品しなければならない。

　　第11条：引き受け

　　1、乙が第8条または前条規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。

　　2、乙の納品した製品が第8条または前条規定に違反した場合に、甲が返却してもいい。

　　第12条：入荷検査

　　1、引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。

　　2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。

　　第13条：不良品の処理

　　乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により（ ）日間内に修理するまたは足りない分を補充する。

　　第14条：特採

　　乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。

　　第15条：所有権の移り

　　1、第12条または第14条により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の内に甲からの支給品が入っている場合に、第23条により処理する。

　　2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職担当者を置けて管理すること。

　　第16条：不良品の取引

　　1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間内に（第14条特採する不良品除外）すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。

　　2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。

　　第17条：代金の支払い

　　甲が検収した製品の代金を（ ）日間内に乙の指定口座に電報為替（送金為替、勘定の振り替え等）する。

　　第18条：相殺

　　1、前条と他の代金に対して、甲が規定する期日以内に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。

　　2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、残高を乙に支払う（相殺伝票について双方協議する上で決定すること）。

　　第19条：品質保証

　　1、乙は甲の国際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5条の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。

　　2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計画を作成し、実施する。

　　3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。

　　4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。

　　第20条：乙の下請会社の利用

　　1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。

　　2、乙が下請会社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請会社の行為について、甲が乙、下請会社に対して一切責任を負わない。

　　3、甲の技術基準、図面等を下請会社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請会社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。

　　第21条：甲より提供する材料、部品等について

　　甲乙双方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。

　　第22条：支給品の検査

　　1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間内に検査して、不良または数量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。

　　第23条：支給品の所有権

　　1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に属する。

　　2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に属する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。残りがあれば甲に返らなければならない。

　　第24条：支給品の管理

　　1、乙は甲の支給品の使用が規定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職担当者を置けて支給品を管理すること。

　　2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。

　　3、第三方が支給品を没収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に属すること

购销合同汇编 篇7

　　甲方(购买方)：

　　乙方(出卖方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：

　　一、关于合同标的物

　　甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。

　　二、关于质量要求

　　本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定：

　　1、国家标准。

　　2、行业标准。

　　3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。

　　4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。

　　5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：

　　三、关于石材色差

　　甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。

　　四、关于石材加工。

　　本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。

　　五、关于供货期限

购销合同汇编 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　经过洽商，乙方同意向甲方的项目供应预拌混凝土，以满足项目的施工需要。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项达成一致，订立本合同。

　　1、产品要求、交货地点及单价：

　　1.2采用泵送(含汽车泵、固定泵)在上述非泵相应价格基础上加元/M3；抗渗等级P6在上述相应价格基础上加元/M3，抗渗等级P8在上述相应价格基础上加元/M3；加早强剂在上述相应价格基础上加元/M3；加防冻剂在上述相应价格基础上加元/M3；加膨胀剂的混凝土(掺量8%～12%)加元/M3；采用细石砼在上述相应标号价格基础上加元/M3；加抗裂纤维的混凝土(掺量

　　1.3上述所需的膨胀剂、抗裂纤维采用品牌，单价已包含膨胀剂或抗裂纤维的材料费、加料配合费、仓储堆放费等。膨胀剂或抗裂纤维材料原则上由乙方提供，但甲方保留甲供的权利，并乙方承诺免费提供堆场和配合加料。

　　1.4加膨胀剂或抗裂纤维混凝土的价格不受混凝土标号等级而影响(不论标号高低，均不做任何价格调整)。

　　1.5本工程的商品混凝土供应价格按照每次对账上月份《工程造价管理》公布的市信息价下浮点数作为成交价，在供货过程不受市场原材料涨跌及其他因素而影响，在任何情况下定价模式不予调整。

　　1.6上述价格包括但不仅限于材料费(不论塌落度大小，均不做任何价格调整)，运输费(不论运距远近，均不做任何价格调整)，混凝土泵车台班费，混凝土输送泵管的运输、装车、卸车、使用费，损耗、配合费、税金等一切涉及商品混凝土供应的相关费用的砼入模价格。

　　2、产品质量

　　2.1乙方须确保所供混凝土符合GB50xx年内付清。

　　8、违约责任

　　8.1乙方须确保供应，如乙方未在合同约定期限内交付符合合同约定的产品(包括因产品质量问题导致退换货所造成的逾期交货)，应从逾期之日起按照1000元/小时向甲方支付违约金，直至交付或者更换合格产品为止。若乙方逾期超过12小时，甲方有权安排第三方供货和终止本合同，同时不免除对乙方逾期

　　8.2供货过程中，如由于乙方产品质量或服务的原因，甲方随时可以增减方量或终止本合同，且已供货款甲方可按本合同约定支付方式的最长时间进行支付。甲方不承担任何违约责任和由此产生的利息和额外费用。

　　8.3乙方如未按照约定全面履行合同义务，应承担甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延误等在内的一切损失的赔偿责任。

　　8.4甲方逾期付款达三十天以上的，乙方有权要求甲方按照应付未付金额的银行同期存款利率计算向乙方支付违约金。

　　8.5双方一致同意：每月结算时，应就本月发生的违约责任予以书面确认，并予以扣回或补偿，逾期不补。

　　8.6履约过程中，如遇不可抗力，导致合同部分无法履行或全部无法履行，双方均应在不可抗力事件发生后的48小时内通知对方并采取有效措施防止损害进一步扩大，在此基础上，违约方的违约责任可相应地得到减轻或免除。

　　9、解决争议的方式

　　本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商。协商不成的，依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

　　10、安全责任

　　10.1乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作。在卸车过程中，乙方人员应服从施工现场的安全管理要求，并接受甲方的统一指挥。在产品运输及卸车的过程中，如发生安全事故责任均由乙方自行承担。

　　10.2乙方人员严禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后进场作业，混凝土运输车辆进出现场必须按甲方有关要求做好文明施工，不得随地散落混凝土及在现场冲洗车辆，否则，甲方有权按照xx年月年月

　　三、甲方委托乙方供应预拌混凝土，双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价如下:

　　四、供货量的确认

　　1、商品混凝土的供货量以成混凝土方量为准，甲方应指定其授权人人签认乙方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。

　　五、商品混凝土质量标准要求

　　乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

　　六、结算和付款方式

　　1、结算方式：

　　供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在15天内提出，否则视为认可。

　　2、支付方式：每月10号结算上月的80%，余款完工后一次性付清。

　　七、解决争议方式

　　本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，先提请当地仲裁委员会仲裁，无效再向人民法院起诉。

　　八、其他事项

　　1、本合同一式两份，双方各执壹份。

　　2、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

　　甲方:乙方:

购销合同汇编 篇9

　　甲方：电话：

　　乙方：电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市家装特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装修工程的有关事宜，达成以下协议：

　　第一条工程地点：

　　第二条工程内容及做法(详见图纸及报价单)

　　第三条工程期限：

　　第四条合同价款：本合同工程造价为(人民币)_________________________元金额写：__________________________元(详见工程报价单)

　　第五条工程款分两次支付：

　　第一次支付合同总价款的60%________________________第二次支付合同总价款的40%________________________议，同时调整有关工程费用及工期。

　　第六条工程保修：工程保修期为两年，维修期为五年。(除人为损坏)

　　第七条本合同工程竣工双方办理完结算手续自动终止。

　　第八条其他说明：

　　第一项甲方工作

　　1、为乙方入场创造条件，解决施工用电、用水，道路畅通并承担其费用，协调物业公司，保证工程顺利进行。

　　2、办理施工所涉及的各种申请，审批等手续并承担其费用。

　　3 、参与工程质量和施工进度的监督，负责甲方材料进场，工程质量验收。

　　第二项乙方工作

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水道的畅通。

　　4、保证施工现场的整洁，工程完工后负v责清扫施工现场(不工程变更：工程项目或方式如需变更，双方应协商一致，签定书面协含清洁)。

　　5、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作并承担其费用。

　　第三项工期

　　1、由于工程量变化，设计变更，不可抗外界因素或经甲方同意的，工期相应顺延。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方负责。

　　3 、甲方未按工期支付工程款，乙方有权停止施工。

　　第四项合同履行期间如因施工变更所增加的款项，甲方应在变更协议达成后一次结清所增加的款项，方可生效。

　　第五项工程收款收据以有公司法人签字或加斧司合同章为有效收据。

　　第六项工程质量及验收

　　1 、无论是甲方或乙方提供的材料均应按期到场，并由对方验收放可使用，以确保工程质量，由于某方提供的材料出现问题，损失有其负责。

　　2 、公司保证每个工程均达到优良标准，正常的拼装缝及误差属正常现象，不属于质量问题。

　　3 、工程竣工后，乙方提出工程结算单，甲方当场对工程进行验收审查，并结清全部余款。乙方应及时做好验收后的善后工作。

　　4、办理验收手续，甲方擅自提前使用，由此发生的质量问题由甲方负责。

　　第十条本合同不含五金，电料，锁具，灯具(乙方负责安装)

　　第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　日期：

购销合同汇编 篇10

　　甲方：泸州老窖生命中那坛酒股份有限公司

　　乙方：

　　鉴于：

　　1、甲方作为一家酒类销售公司，系专营泸州老窖特曲系列产品的销售管理机构。

　　2、乙方作为甲方在 内的团购经销商，负责在以上区域内开发团购客户，并提供产品配送服务。现甲、乙双方本着诚实信用，平等互利的原则，签订本合同，共同约定如下：

　　1、甲方向乙方提供下表中产品，保证产品品质符合国家相关规定并向乙方提供优质的售后服务；乙方按照计划内结算价向甲方打款进货。具体价格如下：

　　2、甲乙双方约定：泸州老窖特麯酒（老方瓶）只面向国有企事业单位；泸州老窖特麯酒（老圆瓶）只面向党政军系统；泸州老窖大曲酒外贸版只面向基层单位。

　　3、合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　4、乙方承诺：乙方自愿遵守本合同约定的第2条即只在合同约定的单位定向

　　销售，乙方向甲方购买的产品只在市团购渠道销售，不得将产品销售至 市区域之外，且保证产品不进入市场流通渠道（包括但不限于大卖场、单体商场、连锁超市、社区零售店、名烟名酒店、餐饮酒店、批发市场等营业场所）。并且，乙方保证不得低于计划内结算价销售产品。如乙方出现前述违约行为，甲方有权取消乙方销售本协议下产品的资格，并取消本协议项下产品的市场支持及推广奖励。

　　5、甲方为乙方提供的产品需由甲方在包装上进行特殊编码标识。

　　6、在乙方销售执行过程中，甲方根据自身的产品保障能力，可阶段性停货或控制发货数量，此调整不构成甲方对本协议的违反，因甲方停货、涨价或换装等实施阶段性销售调整的，以甲方临时通知文件为准。

　　7、乙方向团购客户销售本协议约定的产品后，由乙方将产品配送至客户指定地点。对于乙方提供的销售服务，甲方向乙方支付相应推广奖励，推广奖励由客户根据自身需求进行选择，奖励金额为本协议第8条所约定的销售金额的13%购物返券 （货补）奖励或者10%的现金奖励。若乙方首笔订单量超过50件，甲方根据乙方首单进货量给予乙方5%的品鉴酒小酒支持，用于乙方进行公关、品鉴及开展促销活动。

　　8、甲乙双方约定合同期内乙方实现的销售金额是指：本合同约定期限内，乙方自行向甲方打款进货的金额。（备注：对于乙方退货的产品金额不计入销售金额。）

　　9、乙方向甲方购买产品实行先款后货，购货前，乙方应将货款全额支付至以下甲方指定账户，甲方确认货款到账及订单信息后，将产品发运至乙方指定仓库，运费由甲方承担。如在运输过程当中货物损坏，乙方有权拒收；交货后货物破损由乙方自行承担。甲乙双方约定：非产品质量问题，甲方概不退货。

　　甲方账户信息如下：

　　10、乙方提供销售服务须满足以下要求：

　　（1）为保证销售服务及时高效，乙方须保证自身保有相应库存。为此，乙方须自本合同生效之日起 10 日内向甲方打款备货，备货数量由双方另行协商。

　　（2）甲方就本协议第一条项下所列明的产品品项，分别制作所对应的酒票，酒票由甲方专职人员管理。乙方确认团购客户购买意向后，向甲方申请酒票，并协助客户填写酒票。乙方确认收到客户货款后，将客户所购酒品发运至客户指定地址。乙方再次打款备货时，需提供上一批次产品数量的酒票。

　　（3）为保证双方及时有效沟通，现指定联系人如下：

　　甲方指定以下联系人：

　　甲方指定联系人姓名和联系方式： 乙方特指定以下联系人：

　　乙方指定联系人姓名和联系方式：

　　乙方指定收货地址及联系人：

　　11、本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成，提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　12、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生

　　效。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　签字： 签字：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年月日

购销合同汇编 篇11

　　签订购销合同应当注意哪些事项呢?

　　一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量等具体内容注意事项

　　1、名称要正确填写，不要写习惯名或自命名。

　　2、凡使用品牌、商标的产品，应特别注明品牌、商标和生产厂家。

　　3、规格型号，参考相应的物资目录、设备目录。

　　4、产品数量和计量方法，按国家或主管部门规定的计量方法执行;没有规定的，按双方商定的计量方法执行。

　　5、价格、金额，除国家规定必须执行国家定价的以外，由当事人协商议定。执行国家定价的，在合同规定的交付期限内国家价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行;

　　6、供货期限，可以合同约定。一般来讲，提货的以乙方通知提货日期为准(应给甲方必要的途中时间)，代办托运的以货交承运人为交货日期，送货的以送达目的地为准。

　　7、可以约定分批交货。

　　二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限

　　有国家强制性标准或者行业强制性标准的，不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订;没有国家强制性标准，也没有行业强制性标准的，由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责，提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法，根据国务院批准的有关规定执行，没有规定的由当事人双方协商确定;

　　标准有国家标准GB、部颁标准、企业标准QB。如果要填写，须有标准代号、编号和标准名称。一般的购销合同，多数泛泛约定为国家标准。如果对于特定产品，或对产品质量有特殊要求的，必须具体约定为哪个标准，或商定的条件、样品(共同封存样品，分别保管)、补充技术要求。

　　约定供方对其所提供产品的质量保证期限，在保证期内，发现质量问题，应承担违约责任，但排除需方的非正常使用导致。

　　三、交(提)货地点、方式

　　1、交货地点，涉及“标的物交付”，也是风险转移的分界点。

　　交货地点，作为合同履行地，它涉及合同纠纷的司法管辖权。当约定的交货地点与实际交货地点不一致时，以实际交货地为合同履行地。如果双方约定了合同履行地点，则货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。

　　2、交货方式：工厂交货(提货)、目的站港交货(送货)、货交承运人(代办运输)等等。对外货易中，有专门的术语。

　　四、运输方式及到达站港和费用负担

　　1、运输方式一般由需方提出，也可协商确定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。如果由于供方原因，选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就承担赔偿责任。

　　2、运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

　　五、合理损耗和计算方式

　　产品交货数量的正负尾差，合理磅差和在途自然损耗量，对此规定及计算方法，有关主管部门有详细规定，在合同中应明确注明。

　　我们的实践中，一般不允许有量差，按实际收货量结算。

　　六、包装标准、包装物的供应和回收

　　包装是一切有形产品生产过程中不可缺少的重要组成部分,包装不善则会使商品变质和损坏,失去商品本身所具有的价值和使用价值,而高质量的包装不仅能有效地保护商品,而且能提高商品的附加值,增强商品本身的竞争力。而讲质量,首先要讲标准,标准化是提高产品质量的重要保证。

　　1、产品包装标准：按国家标准或专业标准执行。没有通用方式的，也没有约定的，供方应当采用足以保护标的物的包装方式。

　　2、包装物供应，除国家规定由需方供应的以外，应由供方供应，也可合同约定。

　　3、包装物回收：由合同约定，并约定回收费用。如，油桶、氧气瓶等。

　　七、验收标准、方法和提出异议的期限

　　1、验收手段：全面检验、抽样检验、理论计算、实际过磅。

　　2、验收标准：国家标准，行业标准、企业标准、约定标准。

　　3、验收时间：约定多少天内应验收完毕，不同于提出异议的期限。

　　4、提出异议的期限：

　　在约定检验期间的，需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方，怠于通知的，视为数量或质量合格。书面通知中，建议明确供方的回复时间，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。

　　没有约定检验期间的，需方收货后，应当在发现不合格的合理期间内通知供方，未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的，视为合格。但对质量保证期有约定的，适用质量保证期。当然，供方知道所提供的产品有质量问题的，不受上述通知时间的限制。

　　“合理期限”一般来讲，品种、规格、型号、花色和质量不合格的，为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品，应在运转之日起6个月内提出异议。

　　5、也可以详细约定由谁(由哪个机构)负责验收和试验等等

购销合同汇编 篇12

　　供方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　需方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。

　　一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

　　品名

　　规格、型号、牌号、商标

　　产 地或厂家

　　质量标准

　　包装要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　交(提)货时间及数量

　　备注

　　执行记录

　　合计人民币(大写)

　　二、供方对质量负责的条件和期限：____

　　三、交(提)货方式及地点：____________

　　四、运输方式到达站(港)及收货单位：____

　　五、运输费用负担：________________

　　六、合理损耗计算及负担：____________

　　七、包装费用负担：________________

　　八、验收方法及提出异议的期限：____

　　九、结算方式及期限：________________

　　十、违约责任：____________________

　　十一、合同附件：____________________

　　十二、其他约定事项：

　　1.合同正本一式两份，双方各执一份。

　　2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(盖章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　开 户 银 行：____________

　　帐 号：____________

　　需方(盖章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　开 户 银 行：____________

　　帐 号：____________

　　本合同适应作为各种家电如：电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。

购销合同汇编 篇13

　　供方：*有限公司合同编号：

　　需方：有限责任公司 签订日期：20xx-9-29

　　二、质量要求：%，做筒纱，定型。筒重：*KG/个，捻向

　　捻，单纱捻度：*个/米，合股捻度：*个/米，强力≥*CN，色纱颜色按需方确认样品生产，色牢度深色≥**级，浅色≥**级。其它未做具体要求的指标按行业标准执行。 三、包装：内包装用塑料袋，外包装用编织袋。

　　四、运输费用：由供方负担，供方负责运输途中的货物安全。

　　五、交货方式：货送需方工厂，按公重交货，公定回潮率按%计算。 六、结算方式：签订合同后，需方预付供方订金%，供方按需方要求开始生

　　产，其余%款到发货。

　　七、交货日期：订金到帐后天陆续交货。

　　八、其他：如产品发生质量问题，需方在收到货*日内提出异议，本合同未尽

　　事宜由双方友好协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　供方：*有限公司 需方：有限责任公司单位名称（章） 单位名称（章） 法人代表： 法人代表： 委托代理人：委托代理人： 开户行： 账号：

购销合同汇编 篇14

　　内容如下：

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

　　一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。

　　二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

　　三、付款办法：

　　预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 四、交房时间：

　　甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

　　五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

　　六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。

　　七、违约责任：

　　1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

　　2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

　　八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。

　　九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

　　十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。

　　十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。

　　十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

　　十三、本合同附件：

　　1.房屋平面位置及占用土地范围图(略)

　　2.________渡假村别墅暂行管理方法(略)

　　甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)

　　代 表： 代 表：

　　地址及电话： 地址及电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　____年____月____日 ____年____月____日

购销合同汇编 篇15

　　甲方(买方)：

　　乙方(卖方)：

　　1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。

　　2.设备交付期

　　乙方在合同生效的天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第七条规定执行。

　　3.设备运输、安装和验收

　　3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场并承担设备的运输、装卸、安装调试、保险、培训费等费用。

　　3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量，技术等问题，乙方应在 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

　　3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后

　　3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

　　4.付款方式

　　□安装调试验收合格正常使用一个月，无质量问题，付至合同价格 %，即人民币元，余款即人民币 元将在年后双方对该设备无异议后付清。

　　5.伴随服务

　　5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

　　5.2乙方还应免费提供下列服务：

　　(1)设备现场安装和调试

　　(2)提供设备安装和维修所需专用工具和辅助材料

　　(3)乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

　　6.质量保证及售后服务

　　6.1乙方应保证所提供设备是在年生产的全新、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及招标文件技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。该设备在使用一个月内，发生质量问题，应由乙方免费调换一台符合上述标准的全新设备。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

　　6.2乙方应提供保修期保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及不另付工时费。乙方在保修期内应确保开机率95%以上，如达不到，即相应延长保修期。

　　6.3维修响应时间 小时，到场时间 小时，逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

　　6.4保修期满后，免人工费，年度定期预防性维修保养次数，不少于 次。

　　6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质服务，储备足够的零配件库，保修期满后，以 %的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

　　6.6维修工程部电话 。

　　7.索赔条款

　　7.1如经国家食品药品监督局检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：

　　7.1.1同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并承担因退货而发生的一切直接损失及费用。

　　7.1.2按照货物疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受损失，将货物贬值。

　　7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生一切费用和买方的一切直接损失。

　　7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同下的其他补救方法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每天迟交仪器的.合同价的1 %计收，直至交货或提供服务为止，但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的10 %.一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

　　7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业产权的起诉。

　　7.4乙方保证不从事商业贿赂行为，一旦被列入商业贿赂不良记录，购销合同将自动解除并承担违约责任。

　　8.争端的解决

　　双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。

　　9.合同生效

　　9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

　　9.2本合同一式五份，以中文书就，签约双方各持肆份和一份，具有相同的法律效应。

　　10.合同附件

　　合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

　　10.1配置清单(必须提供)□设备的配置清单□维修配件报价□医疗设备相关耗材报价

　　10.2技术标准 □投标文件的技术响应 □设备技术说明 □医疗器械三证

　　11.其他

　　本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.特别约定：

　　甲方：

　　乙方：

　　(盖章) (盖章)

购销合同汇编 篇16

　　买方:________(以下简称甲方)

　　供应商:________(以下简称乙方)

　　一、产品名称

　　铝合金推拉窗

　　二、供应商的工作范围:供应商应根据本合同提供所有成品铝合金窗和材料及附件，并负责安装。

　　三、运输方式及费用承担:供应商负责运输至施工方便的地方，费用由供应商承担，不产生任何二次运输费用。

　　四、地点:________交货地点:________；

　　五、结算方式:各种规格型号的.窗数乘以对应的单价得到结算价格。(产品、规格和数量见第2页)

　　六、支付方式和结算方式:

　　双方签订合同后，甲方先支付总额的50%，约8000元，货物安装后支付总额的50%；人民币9，677.4元整(支付账户： 0033 7000 4775 019建行连惠平)。

　　乙方(公章):_______________。

　　法定代表人(签名):______________

购销合同汇编 篇17

　　甲方（需方）: 乙方（供方）:

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着友好合作，诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就新风工程一致达成如下合同条款。

　　一、 设备型号及其价格详见附表

　　二、 合同价款及支付

　　1.根据双方协议结果，确认本合同总价款为人民币 元。本报价不含税，如需发票，按合同总金额8%的税赋征收税款。

　　2.签定本合同时甲方一次性支付合同总款。

　　3. 增项和变更部份按实际使用情况按时结算。

　　三、运输方式：

　　1. 乙方负责送货到甲方工地，运费已列入预算的乙方不再另行收取。

　　四、工程进度

　　1. 安装工期约为 ______天，具体开装日期由甲方提前七天通知乙方。

　　2. 如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误，工期自动顺延。

　　五、变更：

　　1.合同实施过程中，如有变更，双方应另行签定变更协议书并附变更清单。

　　2.变更合同及其附件有同等法律效力。

　　六、甲方责任：

　　1. 按合同规定的方式及时付款。

　　2.负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。

　　3..负责办理必要的施工手续（包括施工出入证等），费用由甲方负责。

　　4.系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。

　　七、乙方责任：

　　1.参照相关标准，按时、保质的完成安装、调试任务。

　　2.乙方施工人员有责任爱护甲方的物品，严格按照施工流程操作，保证施工质量。保修期内由乙方产品和施工质量造成甲方的经济损失，概由乙方赔偿。

　　八、保修

　　1.保修期为机器出厂日期后18个月,保修期内乙方负责一切保修，包括相关零部件的更换，维护。保修期满后，乙方维修人员将收取零配件成本费用及人工费。

　　九、其他

　　1.本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力；

　　2.合同未尽事宜由双方协商解决，其内容作为本合同的附件与 本合同具同等法律效力。

　　3.__________________________________________________________________

　　甲方： 乙方： 徐州市华瑞科技有限公司

　　地址： 地址： 徐州升辉装饰城新7厅

　　电话电话： 日期： 日期：

购销合同汇编 篇18

　　甲方：储运商场

　　乙方：滇雪粮油食品工业有限公司

　　为使乙方产品在甲方所在地推广销售，经双方协商达成如下条款：

　　一、甲方在当地（个旧市区）销售乙方生产的各种瓶装的调和油、菜籽油，甲方是乙方在当地的独家经销商。

　　二、乙方对提供产品质量负完全责任，并向甲方提供符合国家标准的质检报告、产品合格证（QS认证）、工商执照等相关文件。

　　三、供应价格在合同期内原则上不得变动，如市场价位变动，须经双方协商认可，才得调整。

　　四、乙方供货后开据增值税发票（13）给甲方，甲方一般情况下须在七个工作日内付清乙方款项。

　　五、为鼓励甲方在合同期内分销乙方产品，甲方销售乙方产品30万以上，乙方从供应价格中提出10返利给甲方，购买宣传促销车，该车产权归甲方所有，30万以下的返利双方商议。

　　六、未尽事宜双方协商解决，双方签字之日起生效。时间从20xx年4月1日至20xx年3月31日止。

　　甲方：云锡储运商场乙方：玉溪滇雪粮油食品

　　工业有限公司

　　代表人： 代表人：

　　20xx年 月 日

购销合同汇编 篇19

　　购货单位：（以下简称甲方）

　　供货单位：（以下简称乙方）

　　签约时间地址：

　　为了增加甲乙双方的责任感，确保实现各自的经济目的，依据

购销合同汇编相关文章：