三方协议书范本

三方协议书范本十篇

三方协议书范本 篇1

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　专项分包人（简称丙方）：

　　为明确甲、乙、丙三方在滨河国际高层住宅楼工程（以下称“本工程”）甲方指定分包专项工程（以下称“本专项分包工程”）施工过程中各自的权利和义务，根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议，经三方协商一致，特签订协议如下：

　　一、甲方的权利和义务：

　　1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定，向乙方、丙方支付工程款，提供甲方应当供应的材料设备等。

　　2、负责支付经乙方签认的丙方工程款，负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。

　　3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作，在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下，落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失，从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况，如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题，落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失，从乙方工程款中扣除。

　　4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。

　　二、乙方的权利和义务：

　　1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件，乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。

　　2、本工程质量标准为合格工程标准，甲方（包括监理）、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理，乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。

　　3、乙方根据甲方总体施工计划，协调确定丙方的开、竣工日期。

　　4、三方同意本专项分包工程施工的工期为＿＿天，乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下，可书面通知丙方采取措施加快施工进度，若丙方不按照该规定进行施工，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失，若有乙方原因造成的工期拖延，应由乙方承担所有责任，并由甲方负责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。

　　5、丙方的`工程进度款首先经乙方签字盖章同意，并经监理审批后，由甲方直接支付给丙方；未经乙方书面签认，甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项，否则，造成的所有损失（含工期、质量、安全等）由甲方承担；如无正当理由，乙方不得拒签丙方的付款申请；对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝，否则，承担由此造成的损失。

　　6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实，乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同，甲方应予以支持。

　　7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理，若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。

　　8、乙方对丙方进行全面施工质量管理，若丙方不服从乙方的管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。

　　9、乙方对丙方配合服务内容的约定：负责丙方与其它承包单位的协调管理工作，合理安排丙方的进出场时间、丙方的工作面、各工序之间的交叉配合；配合竣工资料的整理归档；为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点，提供施工现场的水源及电源（水电费用丙方自理）；提供丙方正常施工期间，现场现有的垂直运输机械，满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸，同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内，所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施，由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。

　　10、乙方作为总包单位应全面履行管理权，出现问题及时解决，并做好分包工程与总体工程的连接工作，不得推诿扯皮，对丙方工程中出现的质量问题，乙方应负有连带责任。

　　三、丙方的权利和义务：

　　1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理，服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理，乙方有权对丙方进行经济处罚，情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同，由此造成的损失全部由丙方承担。

　　2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份，其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准，其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制，乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间：自接到丙方施工组织设计后，乙方3天，监理3天，甲方3天，共9天。

　　3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用（表数加损耗），每月25日定期向乙方缴纳水、电费，逾期不交，乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。

　　4、丙方在施工过程中，严格执行有关施工安全管理条例，教育施工人员加强安全防范意识，保证安全生产，在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关，所有责任和损失均由丙方自行承担。

　　四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项承包合同。

　　甲方：                             代表：

　　乙方：                             代表：

　　丙方：                                                           代表：

　　日    期：

　　1.三方就业协议书

　　2.房屋转卖三方协议书

　　3.租赁合同第三方协议书

　　4.三方合作协议书简单

　　5.三方股份划分协议书

　　6.最新三方就业协议书

　　7.众筹协议书范本

　　8.供水供电协议书范本

　　9.合伙的协议书范本

　　10.转让协议书的范本

三方协议书范本 篇2

　　甲方与丙方于xx年x月日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《中华人民共和国合合同法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方方平等协商就有关事宜各方方达成本协议，共同遵守。

　　1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。

　　2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作作负有不可推卸的担保责任。

　　3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。

　　4、对对于本协议未尽事宜,三方方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　_______的项目业主为________责任公司(以下简称:甲方)，______有限责任公司(以下简称:乙方)为该项目____、___以及附属设备的供应商，乙方采购的______由_______有限公司(以下简称：丙方)生产供应。

　　甲方与乙方在20xx年签订了______________________合同编号：__________);乙方在20xx年x月与丙方签订了______________(合同编号：__________)合同金额_________万元以及补充协议金额_________万元，合同金额总计：_______万元。目前，丙方已按合同约定完成了供货。现就乙方委托甲方代为支付_________________________货款的相关事宜，甲、乙、丙三方协商一致同意，达成协议如下：

　　1、乙方委托甲方从甲、乙双方签订的__________________(合同编号：___________)的__款中扣除____万元(大写：_________整)，全额代乙方支付给丙方，作为乙、丙双方签订的________(合同编号：__________)中的_____________和_________款(合同金额：_______万元)。

　　2、乙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方的_______万元货款由甲方代为支付，代为支付的___款由甲、乙双方签订的_________(合同编号：______________)的设备货款中相应扣除。

　　3、丙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方_________万元的货款由甲方代为支付。

　　4、发票的开具仍按原合同关系：丙方为乙方提供_______________全额发票，乙方为甲方提供____________。

　　5、丙方收款信息为：

　　单位名称：_____________________________________

　　开户银行：________________

　　账号：____________________

　　6、本协议未尽事宜由三方友好协商解决。

　　甲方(盖章)：

　　代表签字：

　　日期：

　　乙方(盖章)：

　　代表签字：

　　日期：

　　丙方(盖章)：

　　代表签字：

　　日期：

三方协议书范本 篇3

　　甲方：

　　乙方（业主）：

　　为加强供电、供水、管理费、停车费及本体维修基金或双方约定的乙方应向甲方交纳的其他费用的收费管理，方便费用结算，甲方特委托银行代收上述款项。

　　为明确甲乙双方的义务责任，特签订以下协议：

　　一、甲乙双方共同遵守《**市特种委托收款结算办法》的规定，乙方须在本市中国工商银行开设帐户，并许诺其开户银行在接到甲方的收款凭证后，银行通过电脑将款项转至甲方帐户。

　　二、乙方应付甲方的费用不得拒付。银行统一划款时间为每月5—8日15—18日，乙方须在每月5日前保证其帐户内有足够支付当次的款项（大于上月费用的1。5倍额数）。如划款期间乙方帐户金额不足而造成无法划款视为违约，从25日起每拖延一天按应付费总额的3‰加收滞纳金，并停止供电供水，直到缴清所有款项后方可恢复。

　　三、结算中如有差错，由甲方负责处理，在下一次划款中退还或补差。因政府规定收费标准变更，甲方可在下一次划款中补（退）齐。

　　四、乙方银行帐户如有变动、冻结或、取消，应立即到甲方办理更改手续，否则造成无法划款的，按拖欠费用处理。

　　五、每次划款后甲方按乙方住址送收款收据，同时乙方可凭存折到银行查询。

　　六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方开户行：

　　乙方开户行：

　　年 月 日

三方协议书范本 篇4

　　甲(姓名)，性别，__年__月__日出生，

　　现住址：__市(县)__街道(乡、村)__号合伙人：

　　乙(姓名)，性别，__年__月__日出生，

　　现住址：__市(县)__街道(乡、村)__号合伙人：

　　丙(姓名)，性别，__年__月__日出生，

　　现住址：__市(县)__街道(乡、村)__号

　　合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：

　　第一条 甲、乙、丙三方自愿合伙经营______(项目名称)，公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人等。

　　第二条 总投资为______万元，出资方式及占股比例 甲方以______作为出资，出资额______万元人民币，占公司注册资本的______%; 乙方以______作为出资，出资额______万元人民币，占公司注册资本的______%; 丙方以______作为出资，出资额______万元人民币，占公司注册资本的______%; 本合伙依法组成合伙店铺，由甲负责办理工商登记。

　　第三条 本合伙企业经营期限为______年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。

　　第四条 合伙三方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

　　第五条 他人可以入伙，但须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

　　第六条 出现下列事项，合伙终止：(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。

　　第七条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

　　第八条 本协议一式__份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

　　合伙人：______(签字或盖章)

　　合伙人：______(签字或盖章)

　　合伙人：______(签字或盖章)

　　签约地点：

　　__年__月__日

三方协议书范本 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　1、甲方与乙方已签订买卖合同；

　　2、丙方具有可靠的信誉。

　　因乙方为自然人不具备企业独立法人银行账号，故委托丙方代为收款和转账，为保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议：

　　第一条：交易流程

　　1、甲方向乙方支付货款或其他业务款项时，需提前通知丙方详细付款情况。

　　2、乙方经征求甲方和丙方同意后，甲方可以向丙方账户汇款。

　　3、丙方确认甲方付款到帐后，应在三个工作日内通知甲乙双方。

　　4、丙方无条件在任意时间将代收款项支付给乙方。

　　第二条：权利与义务

　　（一）甲方的权利与义务：

　　1、保证买卖的真实性、合法性；

　　2、根据丙方通知及时采用适当汇款方式将款项划入丙方账户。

　　3、承诺与乙方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

　　（二）乙方的权利与义务：

　　1、保证买卖的真实性、合法性；

　　2、有义务提供与甲方经济往来的详细情况，并承诺与甲方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

　　（三）丙方的权利与义务

　　1、收到甲方款项后三日内向甲乙双方发出款项到账通知；

　　2、及时按照乙方要求支付款项。

　　3、有权向乙方要求有偿服务，服务费用另行商议；

　　第三条：违约责任及免责条款

　　1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理，任何纠纷与丙方无关；

　　2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保，与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

　　第四条：其他条款

　　1、本协议一式三分，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后生效；

　　2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　年 月 日

三方协议书范本 篇6

　　甲方(实习单位)：

　　乙方(实习生姓名)：

　　丙方(学生所在学校)：

　　为使学生更好地了解企业,了解实际生产，理论联系实际，完善知识结构，为以后的就业打下坚实的基础，也为企业的人才招聘提供便利。经协商, 并经过实习单位与学生“双向选择”，甲方同意乙方到甲方进行顶岗实习。在实习期间各方权利和义务及相关事宜约定如下：

　　实习时间：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日

　　一、甲方享有的权利和应履行的`义务：

　　1、给乙方安排工作时不得违反国家法律、法规和政策的有关规定;应对乙方进行安全教育，讲明安全注意事项;配备必要的安全防护措施;

　　2、可根据需要在同一专业领域为学生安排不同的实习岗位，若由于乙方的原因不能胜任或不服从安排，甲方有权提前终止实习;

　　3、结合实际情况，为乙方提供学习专业知识，从事专业实践的机会，并委派专业人员进行指导;

　　4、负责乙方实习期间的日常管理，提供一定的生活保障，具体事宜，三方根据各自的实际协商商定;

　　5、顶岗实习结束后，根据乙方的具体表现，为乙方提供一份客观的实习鉴定材料;

　　6、招聘员工时，在同等条件下优先录用乙方。

　　二、乙方享有的权利和应履行的义务：

　　1、顶岗实习个人自愿，家长同意。

　　2、顶岗实习学生需办理离校手续，否则按自动退学处理。因缺少计算机等级证、英语合格证、毕业证照片等影响了毕业证书、派遣手续的办理，均由学生本人负责。

　　3、遵守实习单位的劳动纪律和各项规章制度，保守实习单位的技术秘密和商业秘密，实习结束后及时移交相关工作资料和工具，未经允许，不得带走任何资料;

　　4、顶岗实习中出现伤害事故,如因企业未按有关规定进行安全教育，履行安全措施和提供必要的防护条件发生学生伤害，由企业负责，如因实习学生违规操作、不服从管理发生伤害由学生负责;学生如参与不法活动等由学生本人负责。

　　5、在顶岗实习期间，办理意外伤害保险。

　　6、珍惜实习机会，工作中勤思多问，勤学苦练，在实习期间完成规定的毕业论文和毕业设计，实习结束后提交一份详实的实习报告;

　　7、对甲方进行全面了解，择业时在同等条件下可以优先选择甲方就业，并主动争取与单位签订就业协议。

　　三、丙方享有的权利和义务：

　　1、协助甲方做好宣传、组织报名工作，协助甲方与乙方进行“双向选择”。优先推荐优秀毕业生到甲方就业，对甲方来学校举办招聘活动给予优先安排和重点支持。

　　2、协助甲方做好实习生的思想教育和指导工作;

　　3、定期安排校内指导教师到甲方现场指导和了解实习生的工作情况，加强与甲方指导教师的联系和沟通，及时帮助解决实习过程中遇到的困难和问题。

　　4、待学生经毕业考试、顶岗实习合格正式毕业时，办理毕业证和毕业派遣手续。

　　5、学生进入顶岗实习岗位后，学生如中途无故自动放弃实习，视其没有修满学分，待修满学分后方可发放毕业证书;如中途被顶岗实习单位开除，将不能按时发放毕业证书直至不能毕业。

　　6、负责学生在顶岗实习期间和就业后的跟踪调查。

　　四、甲方为乙方提供的生活待遇保障(含生活补贴、交通补贴、住宿等)：

　　五、三方约定的其他条款：

　　六、三方履行协议发生纠纷时，要友好协商解决，如协商不成，约定由法院解决。

　　七、其他未尽事宜，三方协商解决。本协议有效期同实习期。

　　八、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。

　　甲方(公章)：

　　日期：

　　乙方(签字)：

　　日期：

　　丙方：(公章)

三方协议书范本 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方或得了工程承建权，该工程具体由乙方负责组织实施。甲方与乙方已于年律承诺书》。现为了加强施工管理，保证甲方与建设单位签订的工程施工合同能按合同约定完成工期、质量目标等全部工作内容，依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》以及重庆《工程项目全承包管理实施细则》等公司有关管理规定，本着平等、自愿原则，经双方协商一致，签订如下协议：

　　1、原由乙方负责组织实施的工作内容，现交由丙方具体组织实施。丙方为项目分包的责任人，由丙方负责该项目工程的全面实施及管理，对项目实施全过程的履约负责。

　　2、丙方履行原应由乙方所承担的一切权利及义务，包括与甲方及建设单位的所有合同条约。乙方已完成的工程由乙方于丙方办理移交手续，乙方推出该项目工程的实施及管理。

　　3、该工程的分包由甲方与丙方另行签订相关合同。

　　4、乙方退出该项目并与丙方办理完移交手续后，所有的权利及义务也随之转移给丙方，由丙方履行乙方已完成及未完成的所有权利及义务。乙方不得以任何理由及借口向甲方要求行使权利;丙方也不

　　得以任何理由及借口拒绝向甲方履行义务。

　　5、本协议书经三方签字盖章后生效。

　　6、本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　董事长(签字)：

　　电话：

　　邮编：

　　住址：

　　乙方(签字)：身份证号码： 电话： 邮编： 住址：签定地址： 签定时间：丙方： 法定代表人：电话： 邮编： 住址：

三方协议书范本 篇8

　　托运方（甲）________销售有限责任公司

　　承运方（乙）：______________________

　　为了共同搞好运输工作，实现互惠互利，甲乙双方在友好协商下达成以下一致协议：

　　一、甲方的权利和义务：

　　（一）根据客户送货的需要及时将送货地址、联系人、联系电话等转告乙方，让乙方准时派车到达指定地点装货。

　　（二） 将客户货物的送货单交给乙方，配合乙方根据送货单的货物名称、规格、数量以及附件等进行点收装车，要求乙方充分利用好车厢的空间位置、调整好货物的摆放位置。在督促乙方对货物做好防碰、防损的同时还要做好货物的交收复核工作。

　　二、乙方的权利和义务：

　　（一）乙方保证安全、平稳、完整、准时地承运甲方客户的所有货物。

　　（二）乙方承诺接到甲方的通知后，在规定的时间内将所需车辆开抵装货地点。

　　（三）乙方根据甲方的要求提供运货司机的身份证、驾驶证以及车辆的行驶证（正本和复印件）给甲方核对，同时提供司机的家庭电话和手提电话号码，并向甲方保证其真实性。

　　（四）乙方得到甲方的通知到指定地点装车时，乙方必须在现场根据甲方客户的送货单逐一点收货物，同时填好运单，配合甲方工作人员安排好装货，保证货物及外包装在运输过程不会损坏。否则按照厂方扣款的金额相应扣减乙方运费。

　　（五） 货物在装车后至收货单位收货前的损坏、丢失、被盗、被扣等一切责任均由乙方负责赔偿。

　　（六）乙方必须按照甲方的要求在规定的时间内将货物运抵目的地（以收货方签收为准），还要做好货物的交接签收工作。货物送达甲方客户每迟到一天按全程运费的5%扣款，迟到两天按10%扣款，以此类推。 考核周期按当日发货次日未到计算。

　　三、运费结算：

　　（一）月度结算运费，按每月5日为核对运费并确认的最后期限。每月10日为甲方支付乙方前第二个月运费的最后期限（遇节假日顺延，以银行汇款单日期为准）。因乙方未及时核对确认而导致甲方不能及时结算的，责任在乙方。相应的运费结算顺延至应结算月的下一月。

　　（二） 乙方在结算运费时必须提供与总结算金额相同额度的正规有效合法的货物运输业发票给甲方。乙方必须保证所提供发票的真实有效合法性，否则由此引起的一切法律责任由乙方负责，与甲方无关。乙方在结算运费时如不能提供正规有效合法的货物运输业发票的，需扣除总运费的3%作为不能提供发票的抵扣金。

　　（三）如果甲方未按规定时间将应该结算的且符合本合同规定的运费及时支付给乙方的，每推迟一日，甲方有权临时终止服务，直到支付运费后恢复服务，并且带来的损失与影响与乙方无关。

　　四、发货单回单及协议书处理：

　　（一）乙方接到通知后到仓库提货，凭《发货运输单》运输及结算，发货单必须在发货当天之内交给甲方，逾期未交每迟到一天扣罚20元。

　　（二）司机交回来的发货单（回单）必须清晰，签收完整，签收数量、型号规格与送货单上所写的一致。如有不符的每单扣罚20元。如果乙方在运输单据处理中出现交回来的发货单有问题的，则此发货单相对应的运输协议暂不给予结算，待处理完毕后再结算。

　　（三）如果乙方丢失运输协议，收到发货单后甲方在管理系统中注明“该协议司机丢失”。自发货之日起，2个月后乙方方可结算其余款，并扣除该份运输协议运费的10%。

　　五、调度及违规处理：

　　（一）乙方安排车辆及人员到我公司仓库提货，必须服从我司调度组的安排，否则扣50元/车次。

　　（二）乙方车辆如在别的厂家配货，导致我方货物不能及时发运，超天发运发现一次扣100元。

　　（三）乙方如发现发错货，必须无条件运回。同时，在承运我司货物时，如因自己原因导致厂方投诉，扣50元/次。

　　（四）乙方车辆在承运我司货物时，如有损我公司形象的，一经发现扣100元/次，情节特别严重的，我司保留进一步处理的权力。

　　（五）合同有效期：自______年________月_________日至_______年_______月_________日止。每次运输的价格由另订的运输协议附件为依据，本附件经双方代表签字生效，并与本合同具有同等的法律效力。

　　（六）本合同一式二份，甲乙双方各执一份。在执行中如有未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，双方同意在长春市地方法院起诉解决。

　　甲方：_______销售有限责任公司 乙方：__________________

　　联系电话：___________________ 联系电话：______________

　　地址：_______________________ 地址：__________________

　　代表（签名）：_______________ 代表（签名）：__________

　　________年_______月________日 ______年______月______日

三方协议书范本 篇9

　　业主单位(以下简称甲方)：广西x公司

　　总包单位(以下简称乙方)：广西x公司

　　分包单位(以下简称丙方)：广西x公司

　　根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺利完成，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，特制定本三方协议。明确各自的责权利，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程

　　工程地点：南宁市x35号

　　工程内容：“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙

　　二、工程承包范围和承包方式：

　　丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。

　　三、结算方式：

　　1、甲方直接与丙方进行结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。

　　2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。

　　3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。

　　4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任，不再另行增加费用。

　　5、至20xx月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。

　　四、工程管理：

　　乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进行全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。

　　五、工程款支付：

　　1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。

　　2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时，按付款额的5%付给乙方配合费。

　　六、三方责任约定：

　　1、甲方责任：甲方根据合同的付款条约，根据工程进度给乙方和丙方，分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款，则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。

　　2、乙方责任：与丙方完善相关分包手续并备案，按分包合同履行总包的权利和义务，负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。

　　3、丙方接受乙方的管理，按分包合同要求按时、按质完成施工任务，并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责，丙方在质保期内，工程发生质量问题，在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内，因工程质量导致的损失，丙方承担相应的赔偿责任，丙方应做好安全生产，文明施工，保证工程的安全管理和人身安全，丙方原因造成的人身安全责任由丙方自行负责。

　　七、本协议履行期间有争议时，三方协商解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。

　　八、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执二份，本协议自订立之日起生效，保修期满后，本协议告终止。

　　甲方: 乙方：

　　法定代表人(或委托人): 法定代表人(或委托人)：

　　开户银行： 开户银行：

三方协议书范本 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　_______的项目业主为________责任公司（以下简称：甲方），______有限责任公司（以下简称：乙方）为该项目____、___以及附属设备的供应商，乙方采购的______由_______有限公司（以下简称：丙方）生产供应。

　　甲方与乙方在____年签订了______________________合同编号：__________）；乙方在____年3月与丙方签订了______________（合同编号：__________）合同金额_________万元以及补充协议金额_________万元，合同金额总计：_______万元。目前，丙方已按合同约定完成了供货。现就乙方委托甲方代为支付_________________________货款的相关事宜，甲、乙、丙三方协商一致同意，达成协议如下：

　　1、乙方委托甲方从甲、乙双方签订的__________________（合同编号：___________）的__款中扣除____万元（大写：_________整），全额代乙方支付给丙方，作为乙、丙双方签订的________（合同编号：__________）中的_____________和_________款（合同金额：_______万元）。

　　2、乙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方的_______万元货款由甲方代为支付，代为支付的___款由甲、乙双方签订的_________（合同编号：______________）的设备货款中相应扣除。

　　3、丙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方_________万元的货款由甲方代为支付。

　　4、发票的开具仍按原合同关系：丙方为乙方提供_______________全额发票，乙方为甲方提供____________。

　　5、丙方收款信息为：

　　单位名称：_____________________________________

　　开户银行：________________

　　账号：____________________

　　6、本协议未尽事宜由三方友好协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　代表签字：

　　日期：

　　乙方（盖章）：

　　代表签字：

　　日期：

　　丙方（盖章）：

　　代表签字：

三方协议书范本相关文章：