装修施工承包合同
装修施工承包合同(精选25篇)
装修施工承包合同 篇1
发包方:(以下简称“甲方”)_____________________________
承包方:(以下简称“乙方”)_____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条、工程项目概况
1、工程名称:_____________________________
2、工程地点:_____________________________
3、工程范围:_____________________________
4、工程内容及做法:______________________
5、质量标准:质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
6、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
第二条、合同价款及调整
1、工程造价:总承包价为____________元,大写人民币__________,装修工程包含的项目详见《工程预(结)算表》。
2、任何一方不得擅自改变合同价款,除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整:
(1)甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;
(2)双方书面确认的其他因素。
第三条、工程期限
1、工程期限总共历时____________天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可归责于双方的事由导致工程未能如期完成的,工期相应顺延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及时开工、中途无故停工、工程因质量问题返工等)导致工程未能如期完成的,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第四条、工程保修
1、工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单;(保修期为______年)。
2、在正常使用条件下,装饰装修工程的最低保修期限为______年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为______年。保修期自装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第五条、施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
(1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第六条、工程款拨付和结算
1、甲乙双方签订合同后,乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________,大写人民币__________________。
2、工程竣工并经甲方验收合格后,乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________,大写人民币_____________。
3、乙方指定收款账号信息为:
户名:_________________________________________
工行账号:_____________________________________
开户行:_______________________________________
若收款账号发生变更的,乙方应及时通过书面方式通知甲方,否则甲方将款项转账至上述账号,即视为乙方收到相应款项。
第七条、双方权利及义务
1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督,并对发现的问题提出意见和建议。
3、甲方有权根据实际情况,对工程内容进行增加或者修改,乙方应积极配合。
4、乙方提供的材料应符合相关质量要求,并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的.,由乙方负责赔偿。
5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质,并应按相关要求及标准进行施工,保质保量,按期完成工程任务。
6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定,严格按照双方约定及甲方要求进行施工,做好各项质量检查并留存施工记录。
7、施工过程中,乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的,乙方应承担全部赔偿责任。
8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备,保证施工现场整洁,工程完成后负责清扫施工现场。
第八条、工程验收
乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收,甲方查验后对工程质量提出异议的,乙方应配合重验,验收不合格的,乙方应在甲方限定的时间内进行整改,并在整改完成后及时通知甲方进行复验。
第九条、违约责任
甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。
第十条、合同争议或纠纷处理
本合同履行过程中发生争议的,双方应友好协商解除,协商不成的,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。
第十一条、其他
1、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________
_________年________月________日_________年________月________日
装修施工承包合同 篇2
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包形式:
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数天
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票____双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内,甲方支付
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;
3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。采购
第三条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第四条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规标准。
第五条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条质量保修
一、本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系电话:;乙方保修联系人:。
第七条违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无)
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件____
三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第八条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为,乙方代表为。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
户名:
开户银行:
帐号:
年_____月_____日年_____月____
装修施工承包合同 篇3
甲 方:
乙 方:
乙方为 装修施工的中标单位。在乙方的 装修工程投标书约束乙方的同时,甲乙双方就乙方承包甲方网点装修事宜协商一致,签订本合同。甲方招标文件及其附件(设计方案和施工图)是本合同的重要组成部分,与本合同具有同等效力。
第一条 工程项目
一、工程名称: 装修工程
二、工程内容:按工程设计图、设计说明及双方的约定对网点进行装修
三、工程承包方式:包工包料
四、工程造价:乙方按甲方提供的设计方案和施工图完成全部施工内容,甲方按照人民币(大写) 元(¥: 元)支付工程价款。 招标图纸发生变更,经甲乙双方协商对设计进行变更,相应部分的价款同时予以变更。少于招标书施工图内容的工程量按招标书价格调减,超出招标书施工图内容的工程量按实结算。
乙方完成该基础上所需的线路器材及配套设施由乙方负责。 乙方协助甲方办理工程报建等证件、批件手续,办理施工许可、公安、消防、城管、白蚁防治、施工完毕现场清理等费用由乙方负责,均包含在该工程总造价 万元内。
第二条 施工准备及双方职责
一、甲方职责
1、提供相关资料,及时移交具备施工条件的施工场地及水电接点;
2、办理施工所需的证件、批件;
3、委派 、 为现场施工监理员,负责工地现场签证。
4、设计变更应当在乙方未施工该项目前提前一天用书面形式通知乙方,并就价款增减额与乙方协商。
二、乙方
1、负责施工区域的临时设施搭建、水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作;
2、组织施工人员和材料,施工机械进场;
3、协助甲方办理城管、消防、城建、公安等职能部门的相关手续和协调工作;
4、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等计划(包括月计划)以及用水、用电计划等送甲方;
5、因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺廷;
6、严格执行施工规范、安全操作规程,保质、保量、按期完成装修任务,参加竣工验收,编制工程结算,做好施工现场安全保卫和卫生环保等工作,处理好因施工带来的扰民问题;
7、工程竣工未移交甲方前,负责对现场进行保护;
8、乙方承诺并保证工程不转包、不分包。
第三条 工程期限
一、根据使用需要, 装修工程装饰工期共 天,自 年 月 日至 年 月 日竣工验收。(实际工期以乙方收到甲方进场通知书后计算)
二、施工过程中如遇下列情况,经甲乙现场施工监理员签证后,工
1、不属预算或本协议约定范围内的重大设计变更,施工无法进行而影响进度的;
2、施工过程中连续停水、停电八小时以上或连续间接性停水、停电三天以上(每天连续四小时以上),影响正常施工的;
3、非承包方原因而签证不及时影响下一道工序施工;
4、不可抗力的因素(自然原因发生的火灾、水灾、地震等)廷误工期的。
第四条 工程质量、安全、保修
一、乙方必须严格按照图纸的设计(以及甲乙双方约定的变更)、国家颁发的建筑工程规范、规程、标准和甲方的标准要求组织施工,不得擅自改变设计内容和布局(如需变更须经甲方认可),并接受甲方现场施工监理员(或派驻代表)的监督,实现最佳设计效果和良好使用功能,并达到合格工程。
二、本工程以建筑安装工程质量检验评定标准和甲方的标准为评定工程质量等级的依据。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、施工前,乙方必须向甲方报施工计划,并在施工进场前将施工人员、管理人员及其身份证复印件交甲方保管,甲方如发现不在名册的人员,有权清除出现场。
2、乙方现场施工员、电器操作员必须持有上岗证,同时不得随意更换人员,确实需要更换,须经甲方同意。
3、施工过程中发现乙方有违规操作现象,一经指出,乙方必须无条件改正。用料及施工操作造成质量事故或其他事故,乙方必须无条件返工或妥善处理,直到符合要求为止,因此造成的一切损失,均由乙方负责。
4、隐蔽工程必须经甲方现场施工监理员检查、签证、验收(隐蔽
5、电器施工必须严格遵守国家有关电器标准要求的操作规程和双方的有关规定,确保电器设计的使用功能,灯具、电线、开关、配电盒、配电开关箱等器材材料均按甲方指定的厂家、品牌购买使用,否则,在正常使用过程中造成事故,由乙方承担一切责任。电器安装,甲方派电工了解线路连接方式,以便投入使用后的日常维护和检修。
6、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方现场监理员和有关部门。一般事故的处理结果送甲方,重大事故的处理方案,经甲方研究并签证,按有关规定报当地有关主管部门。
7、乙方必须按安全规范要求施工,并遵守甲方当地的有关规定。乙方在施工过程中出现的安全事故和工人违规违纪行为,概由乙方承担责任。因施工对第三人或甲方造成人身或财产损失的,全部由乙方承担责任。乙方应当将上述责任明确告知乙方所有的施工人员。
8、工程竣工后,乙方在保修范围内对工程实行保修 ,保修期限为自工程交付使用之日起 年,乙方承诺,在保修期内,该工程的电器系统、给排水、卫生间、楼面防水的维修在甲方人员通知后的八小时内即派人予以维修;其他维修,则在二十四小时内即派人予以维修。保修期内工程所发生的一切维修费用均由乙方承担(如因甲方人为因素和使用不当造成,由甲方承担费用),维修后的工程质量仍要求达到合同标准。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收
一、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按照有关规定提供产品合格证和质量保证书,经甲方现场施工监理员进行检验合格批准,符合设计用料标准后方可使用,如不合格,乙方必须无条件清理出施工现场。未经检验,乙方私自用料,其后果由乙方负责。由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可
二、甲方在招标确定的供应商自主采购的材料、设备,乙方应在施工前4-5天内通知甲方相关管理部门进行采购,如涉及安装费用由乙方承担。除甲方供应以外的其他材料、设备均由乙方采购,甲方可根据实际需要和双方的协议提出要求。
①防弹玻璃乙方应向甲方指定的厂家采购,并取得相关合格证明文件、保险凭证等资料,并取得保卫部门认可。乙方所采购防弹玻璃经保卫部门认可后必须在规定的时间内无条件向供应商付款。
②网线材质应符合甲方要求,乙方采购前须与甲方信息科技部门协商一致,并在指定的采购供应商进行采购。
三、任何一方认为对方提供的材料需要复检的,应允许复检。经复检符合质量要求的,方可用于工程,其复检费由要求复检方承担;经检验不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复检费用由提供材料、设备方承担。
第六条 工程价款的支付与结算方式
一、本合同签订后,甲方至工程完工时,按照甲方要求乙方应提出《付款申请书》,甲方付款总额不超过预算总额的80%。工程竣工经双方验收合格后,由乙方按符合要求的预算定额和取费标准编制工程决算书,将竣工结算文件交甲方和有关部门审查。经甲方指定的中介机构审核后,除保留5%的质保金外,余款由乙方提出《付款申请书》、正式建安发票交甲方一次性转入乙方指定的帐户。乙方另外5%的工程质保金,在工程竣工后 年内不出质量问题,则由乙方向甲方提出《付款申请书》由甲方相关部门签字认可后将质保金支付给乙方指定的合同帐户。
二、保修期内乙方未按约定及时进行维修,或者维修不符合质量要求的,甲方有权直接从质保金中扣收相应的维修费,直至全部金额的质保金。
第七条 施工与设计变更
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同有关部门或单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按变更的设计文件进行施工。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方同意后实施。
第八条 违约责任
一、由于乙方原因,达不到合同约定条件或乙方投标书条件,乙方承担返工费,工期不予顺延。返工后仍达不到约定条件的,甲方有权单方解除合同,并且由乙方按本条第四项的约定承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工费,工期相应顺延。
二、工程质量合格由施工当地工程质量监督部门核定。
三、签定合同后,甲方因上级要求变更,引起不能继续施工、履行合同时,应向乙方支付实际发生的费用。因乙方原因延期,按每延期一天承担1000元的违约金计算,依此类推。
四、由于乙方原因不能继续履行合同或完成工程时,经双方协商同意可解除本合同。超过约定的施工期后,甲方可单方面解除合同,乙方除按本协议第八条第三项向甲方支付违约金外,还应向甲方支付合同预算总价的10%的违约金。
第九条 纠纷解决方式
合同双方如有争议或任何一方违反合同的约定或承诺,双方协商不成的,依法通过合同履行地法院解决。
第十条 特约条款
乙方在 年 月 日 招标会上提交给甲方的 《 装修工程投标文件》是本合同不可分割的部分,除本合同另有约定外,乙方上述投标书中的承诺构成本合同乙方的义务,与本合同具有同等效力。
第十一条 附则
一、本合同一式六份,甲方执两份,乙方执四份(含报建所需)。
二、本合同自双方法人代表(或授权委托人)签章后生效。
三、合同签订后,甲乙双方如须提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同,且补充协议与本合同具有同等的法律效力。
四、工程完工后,由乙方根据工程实际造出工程决算,并经有权机构审核。乙方同意工程决算由甲方指定的机构负责审核。
五、乙方在施工完毕后,必须提交竣工图及有关资料供甲方保管,以便查询。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装修施工承包合同 篇4
甲 方:
授权委托人:
乙 方:装饰设计工程有限公司
委托代理人:
乙方为 装修施工的中标单位。在乙方的 装修工程投标书约束乙方的同时,甲乙双方就乙方承包甲方网点装修事宜协商一致,签订本合同。甲方招标文件及其附件(设计方案和施工图)是本合同的重要组成部分,与本合同具有同等效力。
第一条 工程项目
一、工程名称: 装修工程
二、工程内容:按工程设计图、设计说明及双方的约定对网点进行装修
三、工程承包方式:包工包料
四、工程造价:乙方按甲方提供的设计方案和施工图完成全部施工内容,甲方按照人民币(大写) 元(¥: 元)支付工程价款。 招标图纸发生变更,经甲乙双方协商对设计进行变更,相应部分的价款同时予以变更。少于招标书施工图内容的工程量按招标书价格调减,超出招标书施工图内容的工程量按实结算。
乙方完成该基础上所需的线路器材及配套设施由乙方负责。 乙方协助甲方办理工程报建等证件、批件手续,办理施工许可、公安、消防、城管、白蚁防治、施工完毕现场清理等费用由乙方负责,均包含在该工程总造价 万元内。
第二条 施工准备及双方职责
一、甲方职责
1、提供相关资料,及时移交具备施工条件的施工场地及水电接点;
2、办理施工所需的证件、批件;
3、委派 、 为现场施工监理员,负责工地现场签证。
4、设计变更应当在乙方未施工该项目前提前一天用书面形式通知乙方,并就价款增减额与乙方协商。
二、乙方
1、负责施工区域的临时设施搭建、水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作;
2、组织施工人员和材料,施工机械进场;
3、协助甲方办理城管、消防、城建、公安等职能部门的相关手续和协调工作;
4、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等计划(包括月计划)以及用水、用电计划等送甲方;
5、因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺廷;
6、严格执行施工规范、安全操作规程,保质、保量、按期完成装修任务,参加竣工验收,编制工程结算,做好施工现场安全保卫和卫生环保等工作,处理好因施工带来的扰民问题;
7、工程竣工未移交甲方前,负责对现场进行保护;
8、乙方承诺并保证工程不转包、不分包。
第三条 工程期限
一、根据使用需要, 装修工程装饰工期共 天,自 年 月 日至 年 月 日竣工验收。(实际工期以乙方收到甲方进场通知书后计算)
二、施工过程中如遇下列情况,经甲乙现场施工监理员签证后,工期顺廷:
1、不属预算或本协议约定范围内的重大设计变更,施工无法进行而影响进度的;
2、施工过程中连续停水、停电八小时以上或连续间接性停水、停电三天以上(每天连续四小时以上),影响正常施工的;
3、非承包方原因而签证不及时影响下一道工序施工;
4、不可抗力的因素(自然原因发生的火灾、水灾、地震等)廷误工期的。
第四条 工程质量、安全、保修
一、乙方必须严格按照图纸的设计(以及甲乙双方约定的变更)、国家颁发的建筑工程规范、规程、标准和甲方的标准要求组织施工,不得擅自改变设计内容和布局(如需变更须经甲方认可),并接受甲方现场施工监理员(或派驻代表)的监督,实现最佳设计效果和良好使用功能,并达到合格工程。
二、本工程以建筑安装工程质量检验评定标准和甲方的标准为评定工程质量等级的依据。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、施工前,乙方必须向甲方报施工计划,并在施工进场前将施工人员、管理人员及其身份证复印件交甲方保管,甲方如发现不在名册的人员,有权清除出现场。
2、乙方现场施工员、电器操作员必须持有上岗证,同时不得随意更换人员,确实需要更换,须经甲方同意。
3、施工过程中发现乙方有违规操作现象,一经指出,乙方必须无条件改正。用料及施工操作造成质量事故或其他事故,乙方必须无条件返工或妥善处理,直到符合要求为止,因此造成的一切损失,均由乙方负责。
4、隐蔽工程必须经甲方现场施工监理员检查、签证、验收(隐蔽
工程未检验签证,造成不良后果概由乙方负责)。未经检查、验收甲方有权要求乙方返工,由此产生的后果概由乙方负责。甲方现场施工员接通知后应当及时签证。
5、电器施工必须严格遵守国家有关电器标准要求的操作规程和双方的有关规定,确保电器设计的使用功能,灯具、电线、开关、配电盒、配电开关箱等器材材料均按甲方指定的厂家、品牌购买使用,否则,在正常使用过程中造成事故,由乙方承担一切责任。电器安装,甲方派电工了解线路连接方式,以便投入使用后的日常维护和检修。
6、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方现场监理员和有关部门。一般事故的处理结果送甲方,重大事故的处理方案,经甲方研究并签证,按有关规定报当地有关主管部门。
7、乙方必须按安全规范要求施工,并遵守甲方当地的有关规定。乙方在施工过程中出现的安全事故和工人违规违纪行为,概由乙方承担责任。因施工对第三人或甲方造成人身或财产损失的,全部由乙方承担责任。乙方应当将上述责任明确告知乙方所有的施工人员。
8、工程竣工后,乙方在保修范围内对工程实行保修 ,保修期限为自工程交付使用之日起 年,乙方承诺,在保修期内,该工程的电器系统、给排水、卫生间、楼面防水的维修在甲方人员通知后的八小时内即派人予以维修;其他维修,则在二十四小时内即派人予以维修。保修期内工程所发生的一切维修费用均由乙方承担(如因甲方人为因素和使用不当造成,由甲方承担费用),维修后的工程质量仍要求达到合同标准。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收
一、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按照有关规定提供产品合格证和质量保证书,经甲方现场施工监理员进行检验合格批准,符合设计用料标准后方可使用,如不合格,乙方必须无条件清理出施工现场。未经检验,乙方私自用料,其后果由乙方负责。由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可
用于工程。
二、甲方在招标确定的供应商自主采购的材料、设备,乙方应在施工前4-5天内通知甲方相关管理部门进行采购,如涉及安装费用由乙方承担。除甲方供应以外的其他材料、设备均由乙方采购,甲方可根据实际需要和双方的协议提出要求。
①防弹玻璃乙方应向甲方指定的厂家采购,并取得相关合格证明文件、保险凭证等资料,并取得保卫部门认可。乙方所采购防弹玻璃经保卫部门认可后必须在规定的时间内无条件向供应商付款。
②网线材质应符合甲方要求,乙方采购前须与甲方信息科技部门协商一致,并在指定的采购供应商进行采购。
三、任何一方认为对方提供的材料需要复检的,应允许复检。经复检符合质量要求的,方可用于工程,其复检费由要求复检方承担;经检验不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复检费用由提供材料、设备方承担。
第六条 工程价款的支付与结算方式
一、本合同签订后,甲方至工程完工时,按照甲方要求乙方应提出《付款申请书》,甲方付款总额不超过预算总额的80%。工程竣工经双方验收合格后,由乙方按符合要求的预算定额和取费标准编制工程决算书,将竣工结算文件交甲方和有关部门审查。经甲方指定的中介机构审核后,除保留5%的质保金外,余款由乙方提出《付款申请书》、正式建安发票交甲方一次性转入乙方指定的帐户。乙方另外5%的工程质保金,在工程竣工后 年内不出质量问题,则由乙方向甲方提出《付款申请书》由甲方相关部门签字认可后将质保金支付给乙方指定的合同帐户。
二、保修期内乙方未按约定及时进行维修,或者维修不符合质量要求的,甲方有权直接从质保金中扣收相应的维修费,直至全部金额的质保金。
第七条 施工与设计变更
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同有关部门或单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按变更的设计文件进行施工。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方同意后实施。
第八条 违约责任
一、由于乙方原因,达不到合同约定条件或乙方投标书条件,乙方承担返工费,工期不予顺延。返工后仍达不到约定条件的,甲方有权单方解除合同,并且由乙方按本条第四项的约定承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工费,工期相应顺延。
二、工程质量合格由施工当地工程质量监督部门核定。
三、签定合同后,甲方因上级要求变更,引起不能继续施工、履行合同时,应向乙方支付实际发生的费用。因乙方原因延期,按每延期一天承担1000元的违约金计算,依此类推。
四、由于乙方原因不能继续履行合同或完成工程时,经双方协商同意可解除本合同。超过约定的施工期后,甲方可单方面解除合同,乙方除按本协议第八条第三项向甲方支付违约金外,还应向甲方支付合同预算总价的10%的违约金。
第九条 纠纷解决方式
合同双方如有争议或任何一方违反合同的约定或承诺,双方协商不成的,依法通过合同履行地法院解决。
第十条 特约条款
乙方在 年 月 日 招标会上提交给甲方的 《 装修工程投标文件》是本合同不可分割的部分,除本合同另有约定外,乙方上述投标书中的承诺构成本合同乙方的义务,与本合同具有同等效力。
第十一条 附则
一、本合同一式六份,甲方执两份,乙方执四份(含报建所需)。
二、本合同自双方法人代表(或授权委托人)签章后生效。
三、合同签订后,甲乙双方如须提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同,且补充协议与本合同具有同等的法律效力。
四、工程完工后,由乙方根据工程实际造出工程决算,并经有权机构审核。乙方同意工程决算由甲方指定的机构负责审核。
五、乙方在施工完毕后,必须提交竣工图及有关资料供甲方保管,以便查询。
甲方: 乙方:装饰设计工程有限公司
法人代表(或授权人)签章: 法人代表(或授权人)签章:
年 月 日 年 月 日
装修施工承包合同 篇5
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》等相关的法律、法规,结合本工程具体情况,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包范围:
按甲方要求保持场地整洁、有序,具体项目为: 施工过程中所有材料(不含水电和涂料材料)搬运项目、场地保洁及土头清运至地下室指定地点 。每两天必须有1个保洁人员在施工场地负责场地保洁工作,根据场地整洁情况甲方有权要求乙方安排合理的保洁人员数量,乙方必须无条件接受甲方指挥。
三、 承包方式:
本工程采用自行承担。
四、 工期要求:
本工程自 20xx 年 04 月 1 日开工 20xx 年 10 月 31日竣工,施工过程中以项目部要求的进度安排作业施工,若非正当原因引起工期延误或私自停工,按每拖延一天罚款 500元计算。
五、 合同价款及结算方式:
1、本工程采用每栋搬运及场地日常保洁总人工费按所有隐蔽工程的质量均应经甲方现场代表及建设单位和监理单位代表确认后方可进行下一道工序的施工,否则该部份的工程量在结算时将不予承认。
2、工程合同总造价约人民币
六、 甲方责任:
1、甲方委派负责该工程全过程管理。
2、甲方对本项目工程进度、安全生产、文明施工、工程质量及工程款使用等方面进行全面管理控制和监督。
七、 乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥,甲方有权要求乙方随时更换不称职的班组人员,乙方应无条件接受,否则停工整顿直至乙方更换合格的人员,造成的一切经济损失由乙方负完全责任。
2、施工中,甲方若发现乙方组织进场的施工力量(工程技术人员、设备及劳力)不能确保工程质量及安全生产和施工进度时,乙方应配合甲方项目部进行及时调整,如产生工期顺延,按每天500元计取。在指定期限内确实无法按要求整改时,甲方有权更换施工队伍,乙方应无条件接受,并承担由此产生的经济损失(其款项直接从乙方结算工程款中扣除)。
3、必须服从甲方现场管理人员的指挥,必须遵守工地的规章制度、安全操作规程,按甲方的工程质量要求和工程进度要求,精心组织、认真施工、按质按时完成工程任务。及时办理《户口暂住证》、上岗证、就业证、技术证等相关证件,并严格执行国家及地方计划生育有关规定,如有违反,后果自负。
4、 乙方必须按月发放工人工资,不得拖欠和挪用、克扣工人 工资。如乙方拖欠、挪用及克扣工人工资,并造成甲方受到有关行政等相关处罚,乙方应承担全部经济费用及法律责任,且乙方将受到甲方按所欠工人工资额2倍的罚款处理。乙方应在其施工人员上岗前为工人投足保险(工伤保险),由甲方统一办理,保险费用由乙方全额承担。
5、甲方提供公共照明及电源箱到位,施工照明及用电由各班组自行解决。
6、施工登梯应由乙方自行解决。
7、公司及项目部举行项目例会或公司会议,乙方应准时参加,否则,按每次200元罚款。
八 质量及安全、文明施工等要求:
1、工程以施工图纸,设计交底和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准,施工质量应达到 合格 标准。乙方必须要严格按照设计图纸要求施工。否则,甲方有权要求返工,其所产生的损失与相关费用由乙方承担。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范,若由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例而导致发生火灾、工伤事故等,乙方应负全部责任并承担由此造成的一切经济损失。
3、乙方施工人员必须接受三级安全教育,进入现场必须服从甲方工地现场安全管理;
4、乙方的机具、施工用电须符合安全要求,临时电箱、活动电源须采用防水线,不得使用铜芯线、花线等不符合规定的电源线。
5、乙方工人进场施工,必须佩带安全帽,禁止穿拖鞋进场施工,必须按工地管理人员安排,作好施工场地、生活场地的卫生工作。施工场地须做到“落地清”,每天按要求将施工垃圾堆放至楼层指定点,由小工统一清理
6、工地现场不得随地大小便、抽烟。如有需要,必须到指定地点,如有违者,每次罚款50元。
7、工地现场不得煮饭,如有违反者,每次罚款500元。
8、工地现场不得用电热棒烧开水,违者罚款500元。
9、乙方要树立成品、半成品的保护意识,并经常教育工人。损坏者要赔偿全部所需费用。
10、乙方要以身作则,确保文明施工、安全生产。
十、付款方式:
1、按月进度80%付款;工程初验收合格,付至总结算工程款。
十一、违约责任
乙方应执行甲方一切合理指挥,服从现场施工管理,确保工程质量安全及工程进度,如果发现由于乙方施工力量不足、违反安全操作规程或管理不善等原因,导致工程无法按施工方进度要求完成,甲方有权解除本合同,乙方应赔偿由此造成的所有经济损失并无条件办理退场手续。
十二、其他
1、付款日期以建设方付款日期为依据,往后十日内付款。
2、本合同一式两份,甲方双方各执一份,经审定的项目单价表也作为合同不可分割的组成部份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装修施工承包合同 篇6
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:___________________。
1.2工程内容及做法。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
承包人包工、包料;
承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;
承包人包工、发包人包料。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款:本合同工程造价为:____________元。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费______元,由发包人支付。
第四条发包人义务
4.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;不可抗力;
发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:____________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的.标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
_________________________;
_________________________;
_________________________。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条款项支付方式
11.1双方约定按以下第____种方式支付工程款:
合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
|支付次数|支付时间|支付金额|
|第一次|开工前三日|支付元|
|第二次|工程进度过半|支付元|
|第三次|双方验收合格|支付元|
工程进度过半指:____________________________________。
其他支付方式:__________________________________。
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条合同争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
提交________仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用________元。
14.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条其他约定事项
_______________________________________________________________。
第十六条附则
16.1本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
合同附件
附表1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表
附表1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表
附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表3:家庭居室装饰装修工程报价单
附表4:发包人提供装饰装修材料明细表
附表5:承包人提供装饰装修材料明细表
附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表7:家庭居室装饰装修工程变更单
附表8:家庭居室装饰装修工程验收单
附表9:家庭居室装饰装修工程结算单
附表10:家庭居室装饰装修工程保修单
发包人:
承包人:
日期:
装修施工承包合同 篇7
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包范围:
按甲方要求保持场地整洁、有序,具体项目为: 施工过程中所有材料(不含水电和涂料材料)搬运项目、场地保洁及土头清运至地
三、 承包方式:
本工程采用自行承担。
四、 工期要求:
本工程自 20xx 年 04 月 1 日开工 20xx 年 10 月 31日
竣工,施工过程中以项目部要求的进度安排作业施工,若非正当原
因引起工期延误或私自停工,按每拖延一天罚款 500元计算。
五、 合同价款及结算方式:
1、本工程采用每栋搬运及场地日常保洁总人工费按
2、工程合同总造价约人民币
六、 甲方责任:
1、甲方委派负责该工程全过程管理。
2、甲方对本项目工程进度、安全生产、文明施工、工程质量及工程款使用等方面进行全面管理控制和监督。
七、 乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥,甲方有权要求乙方随时更换不称职的班组人员,乙方应无条件接受,否则停工整顿直至乙方更换合格的人员,造成的一切经济损失由乙方负完全责任。
2、施工中,甲方若发现乙方组织进场的施工力量(工程技术人员、设备及劳力)不能确保工程质量及安全生产和施工进度时,乙方应配合甲方项目部进行及时调整,如产生工期顺延,按每天500元计取。在指定期限内确实无法按要求整改时,甲方有权更换施工队伍,乙方应无条件接受,并承担由此产生的经济损失(其款项直接从乙方结算工程款中扣除)。
3、必须服从甲方现场管理人员的指挥,必须遵守工地的规章制度、安全操作规程,按甲方的工程质量要求和工程进度要求,精心组织、认真施工、按质按时完成工程任务。及时办理《户口暂住证》、上岗证、就业证、技术证等相关证件,并严格执行国家及地方计划生育有关规定,如有违反,后果自负。
4、 乙方必须按月发放工人工资,不得拖欠和挪用、克扣工人 工资。如乙方拖欠、挪用及克扣工人工资,并造成甲方受到有关行政等相关处罚,乙方应承担全部经济费用及法律责任,且乙方将受到甲
5、甲方提供公共照明及电源箱到位,施工照明及用电由各班组自行解决。
6、施工登梯应由乙方自行解决。
7、公司及项目部举行项目例会或公司会议,乙方应准时参加,否则,按每次200元罚款。
八 质量及安全、文明施工等要求:
1、工程以施工图纸,设计交底和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准,施工质量应达到 合格 标准。乙方必须要严格按照设计图纸要求施工。否则,甲方有权要求返工,其所产生的损失与相关费用由乙方承担。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范,若由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例而导致发生火灾、工伤事故等,乙方应负全部责任并承担由此造成的一切经济损失。
3、乙方施工人员必须接受三级安全教育,进入现场必须服从甲方工地现场安全管理;
4、乙方的机具、施工用电须符合安全要求,临时电箱、活动电源须采用防水线,不得使用铜芯线、花线等不符合规定的电源线。
5、乙方工人进场施工,必须佩带安全帽,禁止穿拖鞋进场施工,必须按工地管理人员安排,作好施工场地、生活场地的卫生工作。施工场地须做到“落地清”,每天按要求将施工垃圾堆放至楼层指定点,由小工统一清理
6、工地现场不得随地大小便、抽烟。如有需要,必须到指定地
7、工地现场不得煮饭,如有违反者,每次罚款500元。
8、工地现场不得用电热棒烧开水,违者罚款500元。
9、乙方要树立成品、半成品的保护意识,并经常教育工人。损坏者要赔偿全部所需费用。
10、乙方要以身作则,确保文明施工、安全生产。
十、付款方式:
按月进度80%付款;工程初验收合格,付至总结算工程款。
十一、违约责任
乙方应执行甲方一切合理指挥,服从现场施工管理,确保工程质量安全及工程进度,如果发现由于乙方施工力量不足、违反安全操作规程或管理不善等原因,导致工程无法按施工方进度要求完成,甲方有权解除本合同,乙方应赔偿由此造成的所有经济损失并无条件办理退场手续。
十二、其他
1、付款日期以建设方付款日期为依据,往后十日内付款。
2、本合同一式两份,甲方双方各执一份,经审定的项目单价表也作为合同不可分割的组成部份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装修施工承包合同 篇8
甲方:厦门市精艺装饰有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》等相关的法律、法规,结合本工程具体情况,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包范围:
按甲方要求保持场地整洁、有序,具体项目为: 施工过程中所有材料(不含水电和涂料材料)搬运项目、场地保洁及土头清运至地下室指定地点 。每两天必须有1个保洁人员在施工场地负责场地保洁工作,根据场地整洁情况甲方有权要求乙方安排合理的保洁人员数量,乙方必须无条件接受甲方指挥。
三、 承包方式:
本工程采用自行承担。
四、 工期要求:
本工程自 20xx 年 04 月 1 日开工 20xx 年 10 月 31日竣工,施工过程中以项目部要求的进度安排作业施工,若非正当原因引起工期延误或私自停工,按每拖延一天罚款 500元计算。
五、 合同价款及结算方式:
1、本工程采用每栋搬运及场地日常保洁总人工费按所有隐蔽工程的质量均应经甲方现场代表及建设单位和监理单位代表确认后方可进行下一道工序的施工,否则该部份的工程量在结算时将不予承认。
2、工程合同总造价约人民币
六、 甲方责任:
1、甲方委派负责该工程全过程管理。
2、甲方对本项目工程进度、安全生产、文明施工、工程质量及工程款使用等方面进行全面管理控制和监督。
七、 乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥,甲方有权要求乙方随时更换不称职的班组人员,乙方应无条件接受,否则停工整顿直至乙方更换合格的人员,造成的一切经济损失由乙方负完全责任。
2、施工中,甲方若发现乙方组织进场的施工力量(工程技术人员、设备及劳力)不能确保工程质量及安全生产和施工进度时,乙方应配合甲方项目部进行及时调整,如产生工期顺延,按每天500元计取。在指定期限内确实无法按要求整改时,甲方有权更换施工队伍,乙方应无条件接受,并承担由此产生的经济损失(其款项直接从乙方结算工程款中扣除)。
3、必须服从甲方现场管理人员的指挥,必须遵守工地的规章制度、安全操作规程,按甲方的工程质量要求和工程进度要求,精心组织、认真施工、按质按时完成工程任务。及时办理《户口暂住证》、上岗证、就业证、技术证等相关证件,并严格执行国家及地方计划生育有关规定,如有违反,后果自负。
4、 乙方必须按月发放工人工资,不得拖欠和挪用、克扣工人 工资。如乙方拖欠、挪用及克扣工人工资,并造成甲方受到有关行政等相关处罚,乙方应承担全部经济费用及法律责任,且乙方将受到甲方按所欠工人工资额2倍的罚款处理。乙方应在其施工人员上岗前为工人投足保险(工伤保险),由甲方统一办理,保险费用由乙方全额承担。
5、甲方提供公共照明及电源箱到位,施工照明及用电由各班组自行解决。
6、施工登梯应由乙方自行解决。
7、公司及项目部举行项目例会或公司会议,乙方应准时参加,否则,按每次200元罚款。
八 质量及安全、文明施工等要求:
1、工程以施工图纸,设计交底和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准,施工质量应达到 合格 标准。乙方必须要严格按照设计图纸要求施工。否则,甲方有权要求返工,其所产生的损失与相关费用由乙方承担。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范,若由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例而导致发生火灾、工伤事故等,乙方应负全部责任并承担由此造成的一切经济损失。
3、乙方施工人员必须接受三级安全教育,进入现场必须服从甲方工地现场安全管理;
4、乙方的机具、施工用电须符合安全要求,临时电箱、活动电源须采用防水线,不得使用铜芯线、花线等不符合规定的电源线。
5、乙方工人进场施工,必须佩带安全帽,禁止穿拖鞋进场施工,必须按工地管理人员安排,作好施工场地、生活场地的卫生工作。施工场地须做到“落地清”,每天按要求将施工垃圾堆放至楼层指定点
装修施工承包合同相关文章:
装修施工承包合同
上一篇:2023装修合同范本标准版
下一篇:2023新房子装修合同