供用电安装工程施工合同

供用电安装工程施工合同（精选30篇）

供用电安装工程施工合同 篇1

　　发包方(甲方)：__________

　　承包方(乙方)：__________

　　签订地点：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方、承包方双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　第二条 合同工期

　　合同工期总日历天数： 天。开工时间： 年 月 日;竣工时间： 年 月 日。(开工时间以甲方通知为准)不含南宁供电局停电接火时间。

　　如遇雨天、不可抗拒原因以及由于设计变更造成工期增加或发包方负责的土建工程项目未能交付使用等原因工期则顺延。

　　第三条 合同价款与承包方式

　　1、合同金额(含税)：人民币： )。

　　2、承包方式： 包工，包安装含辅材材料。

　　3、开具增值税专用发票9%。

　　第四条 合同价款调整

　　1、 因设计变更修改﹑签证﹑增加工程量,双方进行合同总价调整。计算口径按合同原概、预算计取标准。

　　2、如发生以下情况，双方协商解决：

　　(1) 国家计划重大调整。

　　(2) 不可抗拒的自然灾害。

　　除此之外,不进行合同总价调整。

　　第五条 工程款的支付

　　1、 工程款支付方式：转账。

　　第六条 工程质量与验收

　　以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。并接受发包方的现场监督与检查。

　　第七条 安全施工

　　1、承包方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，承担《安全生产工作规定》所明确的组织、协调、监督责任，认真采取安全防护措施严防事故发生。

　　2、在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工，承担因违反《安全生产工作规定》而造成事故一切责任。

　　第八条 设计变更

　　1、承包方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方代表和设计单位提出变更设计申请。

　　2、发包方对原设计进行变更或同意承包方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。

　　3、设计变更内容：(1)工程量增减;(2)取消或增加某一项目;(3)杆塔及基础形式变化;(4)线路长度增减等。

　　4、由于发包方原因的重大设计变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，延误的工期相应顺延。

　　第九条 竣工结算

　　1、工程款结算

　　自签订合同日三个工作日内，预付合同造价总额50%款，即人民币： ;待工程俊工后3个工作日内支付工程总额30%款，即人民币： ;验收合格通电一个月内付清工程总额20%款，即人民币： ;付清合同款7个工作日内开出发票。

　　第十条 材料设备供应

　　1、发包方或承包方应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，必须有产品质量合格证书，并且满足南宁供电局有关技术规范要求，具备广西电网投标资质合格供应商范围。

　　2、由承包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，发包方代表拒绝验收，由承包方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。

　　3、由发包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围，承包方可以拒绝安装，由发包方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期顺延。如发包方不更换不符合要求的物资，承包方有权终止本合同，发包方承担违约责任。

　　第十一条 双方责任

　　发包方责任

　　1、负责办理该工程的申报手续、供电行政收费、有关城建开挖、恢复报批手续及相关费用。

　　2、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由发包方与供电局有关部门协商解决。

　　3、施工期间，发包方应派工程负责人到现场以便联系工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要，则要服从停送电的安排。

　　4、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　5、负责在承包方递交工程联系单或其它工程资料三个工作日内完成会签工作，超出以上时限的作甲方默认处理。

　　6、不按合同规定拨付工程款，工期顺延，发包方应补偿承包方因此遭受的损失。

　　7、发包方自行采购的材料和设备，安装后影响到电网运行的，后果由发包方承担。

　　承包方责任

　　1、承包方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经供电局有关部门会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方提出变更设计申请。

　　2、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均由承包方负责。

　　3、 负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，负责施工场地清洁。

　　4、因承包方原因造成工期延误或验收不合格而延误的,每延迟一天,承包方按合同总造价的万分之四支付违约金给发包方。

　　5、配合发包方办理停电接火手续。

　　工程保修

　　1、保修期限：一年(由工程验收合格送电运行24小时后算起)。

　　2、保修范围：承包方承建的全部工程内容。(发包方采购的设备除外)

　　第十二条 不可抗拒力

　　参照执行《建设工程施工合同(GF—20__—0201)》第二部分通用条款第十一条其他中第39款。

　　第十三条 合同文件

　　合同文件组成应包括以下部分：

　　1、本合同文本;

　　2、施工委托书;

　　合同争议及解决

　　合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成，向南宁仲裁委员会申请仲裁解决。

　　第十四条 其他

　　为保证施工顺利进行，除上述条款外，发包方、承包方双方应对整个工程施工中，遇到的任何问题应互相协商解决，以便工程顺利完成。

　　第十五条 合同生效及终止

　　本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交验收，保修期满自然失效。

　　合同份数：本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。

　　发包方：__________ 承包方：__________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：__________

　　代理人：__________ 代理人：__________

　　开户银行：__________ 开户银行：__________

　　南宁长堽东路支行

　　帐 号：__________ 帐 号：__________

　　地 址：__________ 地 址：__________

　　综合楼二楼01室

　　电 话：__________ 电 话：__________

　　日 期：__________ 日 期：__________

供用电安装工程施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：监控系统方案书

　　工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试

　　签约地点：

　　第二条设备要求及设备清单

　　设备清单详见本合同的附表

　　1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。

　　第三条工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的30%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。

　　2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的3天内甲方支付乙方总工程款的30%，即￥元整，大写：人民币整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的40%，即￥元整。大写：人民币元整。

　　4、上述工程款包括工程设备、部件及其安装、调试和设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。

　　第四条工程建设期限

　　合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为30天(年月日开工，年月日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)

　　第五条安装调试要求

　　1、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在3个工作日内完成安装布局设计，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求便于使用和维护。

　　2、甲方付清总工程款的60%后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后30日内将工程安装完毕，在安装完毕后7日内调试完毕。

　　3、乙方施工过程中需保证以下起码标准：

　　(1)所有摄像头视频设备能稳定运行;

　　(2)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

　　第七条工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方。

　　2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

　　第八条技术支持及售后服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

　　第九条验收和移交

　　1、系统调试开通3日内，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲

　　2、如甲方在7天内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。

　　第十条违约责任

　　、甲方的违约责任

　　(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;

　　(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;

　　(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当按天偿付乙方总工程款的0.5%作为停工期间工人开销等损失。乙方有权解除合同。

　　(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日0.5%向乙方偿付违约金;

　　(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

　　(6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：

　　、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

　　、未按合同规定的期限交付工程;

　　、未按合同规定的要求交付工程。工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

　　(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程巾的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

　　第十二条责任免除

　　1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。

　　2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十三条合同的变更和解除

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十四条施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。

　　第十五条合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期限满之日终止。

　　第十六条纠纷处理及其他

　　、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

供用电安装工程施工合同 篇3

　　建设单位:(简称甲方)

　　施工单位: (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方职责，确 保优质高效地按期完成，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程名称：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条：工程范围：

　　1、工程起止点描述：

　　2、 工程、主要设备描述：第三条：合同工期：

　　本工程合同签订后 个工作日完成。

　　第四条：工程质量：

　　符合电力部门验收标准，质量合格。

　　第五条：工程价款：

　　1、经中选该工程价款为： 。本工程价款为包干价。竣工后结算不作调整。

　　第六条：付款方式：

　　1、合同签订后，七日内甲方向乙方支付全部工程款的30%，

　　2、工程竣工验收后，十五日内支付至全部工程款95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后七日内无息支付，且乙方须提供合法正规

　　第七条：甲、乙双方权利义务

　　一、甲方权利及义务：

　　1、甲方为乙方提供设备安装、运输、吊装的工作场地。

　　2、甲方负责乙方在施工现场与其他施工单位的协调工作。

　　3、甲方向乙方提供办理用电手续的相关资料。

　　4、甲方有权对本工程的质量、安全和工期进行监督检查，若乙 方施工不符合规范要求，甲方有权要求立即整改。

　　5、甲方负责该工程的占地及青苗赔偿。

　　二、乙方权利及义务：

　　1、乙方现场负责人应接受甲方代表的监督，严格按照施工图纸 的要求、国家现行施工安装规范及技术交底要求施工，确保工程质量。

　　2、乙方对本次工程所需设备及材料的质量负责。

　　3、乙方应对项目施工过程中发生的的安全事故人身财产损害负责，并按《安全生产管理条例》和相关的安全生产规定进行施工，如发生任何安全事故甲方不承担任何责任及第三方连带责任。

　　4、乙方应严格按照合同规定施工并办理好相关用电手续。

　　5、由于乙方原因致使工程达不到验收要求，乙方应重新组织施 工，并承担拆除及重新安装的全部费用。

　　第八条：违约责任：

　　1、甲方未按合同约定支付工程款，每拖延支付一天，按应付款项万分之五承担违约金。

　　2、乙方应按合同约定的工期和质量标准完成施工任务，由于乙方原因致使工程不能如期完工，每迟延一天竣工，甲方应向乙方收取工程款项总额万分之五的违约金，并按迟延天数之和累计计算。

　　第九条：本合同未尽事宜由双方协商解决(不可抗拒因素除外)，协 商不成，双方任何一方可向人民法院提出诉讼。

　　第十条：本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，双方盖章签字后生效。

　　甲方(盖公章)： 乙方(盖公章)： 法定代表人 法定代表人

　　或委托代理人(签字)： 或委托代理人(签字)： 开户行： 开户行：

　　帐号： 帐号：

　　电 话： 电 话：

　　签订合同时间： 年 月 日

供用电安装工程施工合同 篇4

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市 ”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。

　　第一条 工程概况

　　工程名称:“百扬超市”

　　工程地点: 九眼桥

　　工程分项名称：kVA箱式变压器安装工程

　　第二条 承包范围

　　新装20xxkVA箱式变压器一台 ，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。

　　第三条 承包方式

　　本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB20__-91、TEC-298以GB20__-20__国家现行规范及电力行业的相关要求。

　　乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。

　　第四条 合同工期

　　1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。

　　2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。

　　3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。

　　第五条 工程总价和付款方式

　　一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为： ￥元正(大写：元整)。

　　1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);

　　2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。

　　二、付款比例：

　　1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥元正(大写：元整)作为工程预付款;

　　2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥元正(大写：元整)作为工程进度款;

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

供用电安装工程施工合同 篇5

　　发包方：____________房XX公司（以下简称甲方）法定注册地址：法定代表人：联系电话：承包方：（以下简称乙方）法定注册地址：法定代表人：联系电话：风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。

　　第一条：工程概括

　　1、工程名称：项目工程________栋及地下室。

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约_______万平方米，总工程造价约_________万元。

　　4、工程内容：

　　（1）室内消防栓系统；

　　（2）自动喷淋系统；

　　（3）自动火灾报警系统；

　　（4）排烟系统、消防加压系统；

　　（5）室外消防栓系统；

　　（5）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。

　　5、消防报建费由乙方负责。

　　第二条：合同价款及承包形式

　　1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。

　　2、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。

　　3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。

　　4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。

　　第三条：付款方式

　　1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款____%，即________万元。

　　2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款____%，即________万元。

　　3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款____%，即________万元。

　　4、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后____日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留____%质保金，________年满后支付）。

　　第四条：施工日期风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　1、工程总工期为____日历天；开工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日。

　　2、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的消防验收合格或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。

　　3、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。

　　4、除第合同明确列示的原因外，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在上述工期内。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　第五条：设备及材料供应方式

　　1、本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

　　2、乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第六条：工程质量及验收交工

　　1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

　　2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。

　　3、本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。

　　4、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　5、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期________年。

　　第七条：双方职责

　　（一）甲方职责

　　1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

　　2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

　　3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

　　4、协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

　　5、因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。

　　6、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。

　　（二）乙方职责

　　1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。

　　2、按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。

　　3、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

　　4、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。

　　5、及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。

　　6、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。

　　7、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。

　　8、工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。

　　第八条：因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由________________地的人民法院管辖。

　　第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　1、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同双方签字盖X后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。甲方：（盖X）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）________年____月____日乙方：（盖X）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）________年____月____日

供用电安装工程施工合同 篇6

　　为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、

　　顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目 第二条 工程地点：泌阳县 第三条 工程内容：

　　1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。

　　2 图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改 第四条 施工工期：

　　1 本工程自20xx年11月18日开始，至20xx年 3 月18日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。

　　2 若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。 第五条 工程价款：

　　本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为 3584458 元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌 第六条 付款方式：

　　合同生效后，甲在进场时应先预付45﹪工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55﹪ 第七条 双方责任：

　　1 甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。

　　2 施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。 3 甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。

　　4 甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。

　　5 施工前，由甲方负责会同乙方、 设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。 经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　6 乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。

　　7 乙方对设计单位的设计图纸应会审， 在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　8 本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。 第八条 工程质量及验收：

　　乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各持一份，即为工程移交。 第九条 施工安全：

　　在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。 第十条 解决纠纷方式：

　　本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决。仍不能达成一致意见者，可向提交合同履行的人民法院处理。 第十一条 合同份数：

　　本合同本一式陆份(具有同等效力)，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。

　　甲方：泌阳县土地开发整理中心 乙方：河南恒业建筑安装工程有限公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托人： 委托人：

　　联系人：

　　电话：

　　20xx年10 月 10 日 20xx

　　联系人： 电话： 年 10月 10日

供用电安装工程施工合同 篇7

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　根据《_____》，甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，结合具体情况，双方协商一致，签订本合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、工程内容：

　　5、工程造价：

　　二、施工期限

　　1、_______年_______月_______日开工，_______年_______月_______日完成。

　　2、因不可抗拒因素导致施工不能的，则工期顺延。乙方无正当理由不施工，延误工期的，每延期一天，乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。

　　三、质量和效果要求

　　1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证；

　　2、乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作；

　　3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程，必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工，保证达到质量要求；

　　4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。

　　四、甲、乙双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）图纸和技术的交底须在开工前10天完成。

　　（2）积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。

　　（3）对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。

　　2、乙方责任

　　（1）施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。

　　（2）严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。

　　（3）工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。

　　五、安全责任

　　1、在使用甲方设施时应注意安全措施，保持建筑的整洁，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿。

　　2、晚上加班时要控制噪声，及时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运。

　　3、严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　六、验收及保修

　　1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请。

　　2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于_______天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。

　　七、工程费结算与付款

　　经甲方和城市管理委员会共同验收合格后，甲方_______天内一次性支付工程款（除留5%质保金）给乙方，即______________元整，质保金_______万元，在_______年内付清。

　　八、违约责任

　　1、合同签订后，单方面不履行合同义务者需要承担违约责任，违约方需支付_______万元违约金给守约方，同时对方保留追究违约方的权利。

　　2、未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　　九、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力，合同履行完毕后，自动失效。

　　甲方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　______年_______月_______日

　　乙方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　______年_______月_______日

供用电安装工程施工合同 篇8

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　签订地点：根据和的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　【工程名称】： 地暖工程

　　【工程地点】：

　　【承包范围及内容】：分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分

　　施工。做法和选材详见施工图纸。

　　【工程单价】： 34 元 /平米 ，工程面积 ㎡。

　　工程预算总造价 元

　　(大写金额)： 。

　　第二条 施工准备

　　【甲 方】：

　　1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。

　　2 、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。

　　【乙 方】：

　　本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。

　　第三条 工程期限

　　一、工程总工期为 天，从甲方通知的开工日期算起，顺延 个日历日竣工验收。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;

　　3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工

　　4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;

　　5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条 工程质量

　　一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。

　　二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工;

　　2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评

　　3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代

　　表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;

　　4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条 工程款的支付与结算

　　一、 合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程配合费、水电费、检测费、地税等);

　　二、 乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。

　　三、 本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 (大写金额： )，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元(大写金额： )，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。

　　备注：

　　五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。

　　第六条 施工与设计变更

　　乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。

　　第七条 工程验收

　　一、竣工验收，以国家颁发的GB 50242-20xx 即《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。

　　二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。

　　三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。

　　四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

　　第八条 违约责任

　　一、乙方的责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。

　　二、甲方的责任

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。

　　5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。

　　6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方承担。

　　第九条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;

　　第十条 附 则

　　一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

　　二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。

　　三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　签约代表(签章)： 签约代表(签章)：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

供用电安装工程施工合同 篇9

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条 承包范围

　　1、具体承包范围包括但不限于：

　　1)

　　2)外立面工程深化设计;

　　3)其他项目详见工程量清单;

　　2、本工程的其他范围(包括但限于以下项目)

　　(1)乙方应配合由甲方雇用的其他承包单位(包括但不限于施工总承包、精装修等工程，提供工作空间及通道，并对其的顺利施工提供便利及协调，报价中应充分考虑此等配合费用。

　　(2)乙方应了解本工程的施工现场可能有其他工程的施工、安装、管线接驳及垂直运输(包括费用)等，承包人应充分考虑此类交叉作业对自身工期及报价的影响。

　　第三条 承包方式及结算办法

　　(一)承包方式：本工程承包方式采用综合单价包干，即单价已包括乙方包优化设计、包人工、包材料、包样板、包机械设备设施、包运输(含二次运输、垂直运输)、包装卸、包安装、包场地清洁、包垃圾清理外运、包安全文明施工、包质量，包安全、包工期、包各项措施费、包临时设施、包水电临时设备、包施工配合、包甲供材管理、包夜间施工、行政性事业收费、包工具、包机械设备及燃料、包保险、包专项验收、包利润、承担各类风险(包括但不限于物价上涨、政府文件规定、汇率风险、不可遇见费用等)，按甲方确认的设计图纸范围内容和甲方确认的产品品牌型号等以总价包干。(但不包含施工水电费、土建配合费、报建费、检测检验和四性试验费)。

　　(二)结算办法

　　1、以固定综合单价承包方式包干的项目结算方式：

　　合同价为暂定总价，甲方不承担任何因材料价格上升因素所造成的风险。

　　2、暂定、变更及新增工程结算方式

　　(1)合同工程量清单中有的项目，按照工程量清单报价进行结算。

　　(2)合同工程量清单中有相类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算。

　　(3)合同工程量清单中没有或没有相类似的项目，按照20__年《广东省建筑工程综合定额》及其补充本及合同签订时的收费标准和当地政府相有关文件的进行计价，费率有上下限的取中值。由甲方审核后作为结算依据。

　　(4)合同工程量清单中没有或没有相类似且无相关定额的项目，按照施工当时的市场价格编制预算，由甲方审定作为结算依据。

　　(5)合同工程量清单中主材为暂定价的项目，综合单价不变，仅增加主材费(含定额规定的消耗量)。清单中主材为暂定价的主材单价按实际施工时所使用的材料，由乙方报甲方审查，按设备材料价格结算方式结算，材料价格业主将通过进行竞价方式确定。

　　(6)若单项设计变更总价超过或低于合同总价5%，变更结算双方另行协商，不执行本合同其他相关条款约定。

　　(7)所有施工现场签证必须按签证要求时间完成，每月完成对上月的签证办理，结算后一并支付。

　　(8)措施项目费在结算时不做调整。

　　3、设备材料结算方式：

　　(1)乙供材料设备结算方式：

　　a) 合同工程量清单中有的材料设备按照工程量清单报价结算。

　　b) 合同工程量清单中没有的设备材料，有指导价的按施工当季度广州建设工程造价信息执行，信息价中有综合价的执行综合价，无综合价的执行经甲方同意并实际施工使用的相应品牌型号规格的信息价。

　　c) 合同工程量清单和信息价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场价报价，由甲方审定后作为结算依据。

　　(2)材料设备变更的处理

　　a) 当实际施工由于甲方原因发生主材、辅材用料变更，则调整单价中的主材、辅材费的价差，并对应合同分项工程进行重新计价。

　　4、工程所需的材料及配件全部由乙方负责，在施工过程中，如材料及配件标准提高产生价格变动时，不予调整。

　　5、因乙方原因造成的变更而发生的增加工作量时，结算价不作调增;因乙方原因造成的变更而发生的减少工作量时，结算时按减少的工作量乘以合同单价予以调减。

　　6、工程变更产生的费用，应参照合同综合单价，合同中无的，在合同类似项目综合单价的基础上参照市场价合理计取，并报甲方审核。

　　7、甲方因生产或技术使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，包括由甲方确认的工程变更指令，或签订补充协议或变更合同。

　　8、乙方于收到工程变更通知后七天内呈交工程变更涉及的增减费用及计算组成予甲方审批，若乙方未能及时提交有关资料，在支付进度款时将不予考虑此部分工程变更的增加费用，而减少之费用则按甲方的估值相应扣减。

　　9、本工程的施工用水电费由甲方负责。

　　施工过程中如发生现场变更、签证，按甲方签证管理细则执行。

　　第四条 工程质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　第五条 工期

　　1、开工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　3、合同总工期： 个日历天。

　　4、本合同所承包工程的工期从开工日期之日起计 个日历天。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲方及乙方双方签证认可后，进行调整，从而最后确定顺延竣工日期。

　　第六条 工程总价及付款方式：

　　(一)合同总价：大写人民币元(小写：￥ 元，为含税价。)

　　(二)付款方式：

　　1、乙方于每月20号之前提交当月已完工程形象进度款并提出中期付款申请，监理及甲方于七个工作日完成审核，并于审核后的七个工作日内依据审核进度已完成工程量的 %支付工程进度款;

　　2、当分期工程完工并经初验后，支付至合同金额的 %;

　　3、工程竣工验收并办理完结算手续后，支付至结算金额的 %;

　　4、工程结算款的 %为保修金，保修期满两年后经甲方审核同意，甲方在收到乙方申请审核无误后20天内付清乙方保修金余款(扣除相关费用，保修金不计利息)。

　　5、付款形式：□网银转帐;□支票。

　　6、乙方每次请款时需提供国内大陆地区合法等额有效：□增值税发票;□普通发票;□收据，否则甲方有权顺延付款。

　　7、乙方收款前，应向甲方提供盖公章的税务登记证及年检有效的营业执照复印件、盖章的授权委托领款证明、领款人身份证复印件，否则甲方有权拒绝付款。乙方收款帐户为：

　　户 名：

　　帐 号：

　　开户行：

　　第七条 组成合同的文件

　　1、 合同协议书;

　　2、 合同条件;

　　3、 质量保修书;

　　4、 施工现场管理规定;

　　5、 施工现场违章事项细则;

　　6、 工程量清单;

　　7、 保证书

　　8、 其他确定双方权利义务的具有合同约束力的信函、备忘录、纪要、书面往来等文件

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条 本协议书中有关词语含义与本合同条件中分别赋予它们的定义相同。

　　第九条 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第十条 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支出的款项。

　　第十一条 争议处理

　　1、本合同在履行期间，双方就本合同发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地有管辖权的法院管辖。

　　2、双方争议期间，除甲方有相反指示之外，乙方应继续履行合同非争议部分的内容。

　　3、产生争议，在争议进入诉讼、仲裁程序之前，如果甲方认为解除承包人的承包权利、变更其他承包人有利于按期按质完成该工程，则在甲方与监理方共同向乙方发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，乙方必须主动无条件撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，甲方可采用任何合法手段、措施促使乙方撤离工程现场。撤离后，乙方有权通过法律手段解决双方产生的争议。乙方承诺不通过控制工程施工现场、阻拦甲方委托的其他施工方施工的手段来维护自身合法或非法权益。

　　第十二条 其它约定

　　【可通过本条约定对上述条款中的未尽事宜，或不符合实际情况的内容进行调整】

　　1、如本条约定的内容与本合同以上条款不一致的，以本条约定为准。

　　2、 。

　　第十三条 附则

　　1.本合同文件的修订或变更，需经双方友好协商，在修订或变更文件上签字盖章生效。本合同未尽事宜，双方可根据具体情况议定补充协议，以便共同遵守。

　　2.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，自双方盖章、签字后生效。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　地址： 地址：

　　代表人(签名)： 代表人(签名)：

　　联系人： 联系人：

　　联系电话： 联系电话：

　　日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

供用电安装工程施工合同 篇10

　　建设单位(甲方) 施工单位(乙方)

　　根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称：关岭县

　　二、工程地点：关岭县

　　三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)

　　四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

　　五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。

　　六、工期要求：20xx年8月 ，20xx年 月 日。

　　七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。

　　八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。

　　九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。

　　十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

　　甲方代表人签字： 乙方代表人签字：

　　年 月 日

供用电安装工程施工合同 篇11

　　为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目 第二条 工程地点：泌阳县 第三条 工程内容：

　　1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。

　　2 图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改

　　第四条 施工工期：

　　1 本工程自20xx年11月18日开始，至20xx年 3 月18日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。

　　2 若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。

　　第五条 工程价款：

　　本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为 3584458 元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌

　　第六条 付款方式：

　　合同生效后，甲在进场时应先预付45﹪工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55﹪

　　第七条 双方责任：

　　1 甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。

　　2 施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。 3 甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。

　　4 甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。

　　5 施工前，由甲方负责会同乙方、 设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。 经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　6 乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。

　　7 乙方对设计单位的设计图纸应会审， 在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　8 本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。

　　第八条 工程质量及验收：

　　乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各持一份，即为工程移交。

　　第九条 施工安全：

　　在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。 第十条 解决纠纷方式：

　　本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决。仍不能达成一致意见者，可向提交合同履行的人民法院处理。 第十一条 合同份数：

　　本合同本一式陆份(具有同等效力)，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。

　　甲方：泌阳县土地开发整理中心 乙方：河南恒业建筑安装工程有限公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托人： 委托人：

　　联系人：

　　电话：

　　20xx年10 月 10 日 20xx

　　联系人： 电话： 年 10月 10日

供用电安装工程施工合同 篇12

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将 工程分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程开工日期： 年 月 日

　　4.工程竣工日期： 年 月 日

　　第二条：合同承包范围

　　第三条：承包方式

　　第四条：合同价款

　　1.本工程合同价款为：

　　第五条：驻工地代表：

　　1、 甲方驻工地代表姓名：

　　2、 甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。

　　3、 乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4、 乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业计划，工期控制计划，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织

供用电安装工程施工合同相关文章：