土方开挖运输合同范本

土方开挖运输合同范本（精选8篇）

土方开挖运输合同范本 篇1

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

　　1 1承包范围及工作内容

　　1.1 1.1 承包范围

　　淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.

　　1.2 1.2 工作内容

　　乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

　　2 2合同价款、承包方式及结算原则

　　2.1承包方式

　　本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

　　2.2 本工程开挖及外运综合单价为 元/立方米，包含税金 %管理费 %等承包范围内所列的各项费用)

　　3 计价方式及结算原则

　　乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式

　　乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

　　5 工期、质量要求

　　工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

　　质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

　　6 安全文明施工

　　6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

　　6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

　　其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。

　　本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　双方签字

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　20xx.03.20

　　乙方： 代表人： 联系电话： 开户行： 账号

土方开挖运输合同范本 篇2

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

　　1 1承包范围及工作内容

　　1.1 1.1 承包范围

　　淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.

　　1.2 1.2 工作内容

　　乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

　　2 2合同价款、承包方式及结算原则

　　2.1承包方式

　　本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

　　2.2 本工程开挖及外运综合单价为 元/立方米，包含税金 %管理费 %等承包范围内所列的各项费用)

　　3 计价方式及结算原则

　　乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式

　　乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

　　5 工期、质量要求

　　工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

　　质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

　　6 安全文明施工

　　6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

　　6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

　　其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。

　　本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方开挖运输合同范本 篇3

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

　　1 1承包范围及工作内容

　　1.1 1.1 承包范围

　　浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图

　　1.2 1.2 工作内容

　　乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

　　2 2合同价款、承包方式及结算原则

　　2.1承包方式

　　本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

　　2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)

　　2.3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时

　　3 计价方式及结算原则

　　乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。

　　4 付款方式

　　乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

　　5 工期、质量要求

　　工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

　　质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

　　6 安全文明施工

　　6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

　　6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

　　其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

　　本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方开挖运输合同范本 篇4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山

　　2、项目名称：“金林雅苑”

　　二、土方工程承包范围

　　1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。

　　2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。

　　3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。

　　三、其他

　　1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。

　　2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

　　3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。

　　四、付款方式

　　1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

　　2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：

　　甲方法人代表：

　　公司开户银行帐号：

　　乙方：

　　乙方法人代表：

　　年 月 日　

土方开挖运输合同范本 篇5

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、乙方开挖拖运地点：

　　2、项目名称：

　　二、土方工程承包范围

　　1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

　　2、甲方将约准。

　　3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

　　三、其他

　　1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

　　2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

　　四、付款方式

　　1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

　　2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方开挖运输合同范本 篇6

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、乙方开挖拖运地点：

　　2、项目名称：

　　二、土方工程承包范围

　　1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

　　2、甲方将约准。

　　3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

　　三、其他

　　1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

　　2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

　　四、付款方式

　　1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

　　2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：

　　甲方法人代表：

　　年 月 日

　　年 月 乙方： 乙方法人代表： 日

土方开挖运输合同范本 篇7

　　发包方(以下简称甲方)：开封大庆置业有限公司

　　承包方(以下简称乙方)：开封宏基建筑工程有限公司

　　工程名称：开封浙商城市广场

　　工程地点：开封新区五大街、六大街之间

　　经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

　　1 1承包范围及工作内容

　　1.1 1.1 承包范围

　　浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图

　　1.2 1.2 工作内容

　　乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

　　2 2合同价款、承包方式及结算原则

　　2.1承包方式

　　本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

　　2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)

　　2.3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时

　　3 计价方式及结算原则

　　乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式

　　乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

　　5 工期、质量要求

　　工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

　　6 安全文明施工

　　6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

　　6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

　　其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

　　本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　双方签字

　　甲方(公章)：

　　代表人：

　　联系电话：

　　乙方(公章)： 代表人： 联系电话： 开户行： 账号 20xx年十二月六日

土方开挖运输合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议：

　　一、工程名称： 综合安置小区工程(一)标： 该项目位于 ，为安置区房建工程。因地势高低，需挖除和回填部分土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部分的土挖除回填至填土区。

　　二、甲方责任：

　　1、负责测量场地红线坐标及高程;

　　2、负责按合同约定拨付工程款;

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量;

　　4、乙方负责机械的运行支付油款。

　　5、甲方负责弃土场地。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应按设计图纸组织施工，不管开挖土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款。

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有安全责任。

　　3、乙方应负责施工时的人身安全责任。

　　4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方负责人联系。

　　6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　7、负责城建及环卫协调工作(费用由乙方负责)。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、工程量：本工程不计填方部分的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量按双方测量实际发生土方量结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。

　　2、单价：挖土每立方按 元人民币计算，挖石方每方另加 元(含开挖装车、整平，施工现场地面杂物、树木清理等);汽车运费每方按公里的远近面议，弃土场推土机每方1元人民币计算。以上均为不含税价。

　　3、工程款支付方式：工程完成3万立方预付工程款一次，付已完成工程款的50%，工程竣工后验收合格一个月内付工程款的80%，在甲方核实乙方未欠民工工资、机械设备租用款等任何款项的前提下，付清所有工程余款。

　　五、工期：

　　工期从20xx年 月 日至20xx年 月 日止，40个工作日内完成。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、雨天、政府遗留问题、土地未征收、不可抗力影响)时，工期经甲方同意后顺延。

　　六、违约责任：甲乙双方必须按合同约定履行，如一方违约，应赔偿另一方的直接经济损失。

　　七、其他约定：

　　1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、乙方进场前向甲方缴纳施工保证金5万元整，工程完成总工程量的3万方退回保证金。

　　4、合同正本贰份，双方各存壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方开挖运输合同范本相关文章：