楼房住宅买卖合同

楼房住宅买卖合同（通用22篇）

楼房住宅买卖合同 篇1

　　卖方： (以下简称甲方)

　　买方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，卖方和买方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖楼房达成如下协议：

　　一、楼房买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：甲方自愿将下列楼房卖给乙方所有：座落地址：

　　二、甲乙双方商定成交价格为人民币 元，(大写) 元整。本合同签定之日，乙方向甲方现金形式支付人民币 元整，(大写) 元整。20 年 月 日前乙方向甲方交付剩余房款 元整，(大写) 元整。此楼过户所需费用由乙方承担，余款付清甲方须协助乙方办理此事宜。

　　三、甲方保证该楼房产权清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　四、本合同经双方签章后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿违约金人民币伍万元，支付违约费用。人力不可抵抗的因素和自然灾害除外 。

　　五、甲方于20 年 月 日前将楼房及附属物正式交付给乙方使用。甲方在楼房正式交付乙方时，应将该楼房腾出，室内冰箱、空调、沙发、茶几给乙方，清结该楼房已发生的取暖费、水费、电费、物业管理费、卫生费等各项费用(费用截止时间为20 年 月 日)。

　　六、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方(签字)_______________ 乙方(签字)_______________

　　身份证号：_______________ 身份证号：_______________

　　电 话：_______________ 电 话：_______________

　　签订日期：___________年____月____日

楼房住宅买卖合同 篇2

　　出卖人：

　　现住址：

　　身份证号：

　　买受人：

　　现住址：

　　身份证号：

　　见证方：

　　见证人：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿，协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议:

　　第一条乙方购买甲方坐落于____________号楼_______房间私有楼房住宅一处,建筑面积为_________平方米,产权证号为____________朝私________号________土地使用证号为：____________，使用面积为________平方米，使用年限_____年_____月____日至____年_____月____日止。

　　第二条此房屋实际售价____________元整。此售价包含公共维修基金及室内所有固定装修、固定配套设备。

　　第三条甲方应在签署本合同时，向乙方提供以下证件及复印件：

　　身份证、户口薄;

　　房屋所有权证和其他有关证件;

　　房屋共有人同意或委托出卖的证明;

　　办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。

　　第四条甲方应保证欲出售的房屋不属于下列情形之一：

　　无合法证件的房屋;

　　有产权争议的房屋;

　　经批准用或划拨的建设用地范围内的房屋;

　　经人民法院裁定限制产权转移或经市人民政府批准代管房屋;

　　市人民政府规定其他不得出卖的房屋。

　　第五条乙方应在签署本合同时，向甲方提供以下文件及复印件：

　　身份证、户口簿;

　　办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。

　　第六条上述房屋在甲方实际交付乙方之日前所发生的费用由甲方负责。分担日期以办完过户手续乙方正式接手此房屋的日期为准。具体金额以物业公司的数据为准。

　　第七条税费分担

　　甲、乙双方按照国家房地产交易部门的规定缴纳各项税费。

　　第8条定金

　　在20____年____月____日见证人代甲方向乙方收取房屋定金人民币________元作为房款

　　的一部分。

　　第9条付款方式;

　　首付款：乙方提交材料时将首付款________元人民币支付给甲方

　　余款：过户完成一次性付清。

　　注:过户完成首付款和余款当日兑现

　　第10条违约责任

　　如乙方违约则定金不予退还，扣除见证人代理费后将余款退还甲方;如甲方违约则见证人扣除代理费后将余款退还乙方，同时甲方向乙方交付人民币________元违约金。

　　第十一条交房日期：________。

　　第十二条备注：室内留下的固定装修及家具电器包括：。此清单是合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条在本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

　　第十五条本合同及其补充协议、家具清单内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　第十六条本合同连同附件共三页，一式三份具有同等法律效力，合同持有情况如下：甲乙双方各执一份，见证人执一份。

　　第十七条此合同与出售委托合同、承购委托合同及房屋买卖合同同时起法律效力。

　　第十八条本合同自三方签字之日起生效。

　　第十九条附带家具

　　甲方:________

　　乙方:________

　　见证人：________

　　20______年______月_____日

楼房住宅买卖合同 篇3

　　卖方：_____

　　身份证：_____地址：_____

　　邮政编码：_____联系电话：_____

　　买方：_____

　　身份证：_____地址：_____

　　邮政编码：_____联系电话：____

　　甲乙双方经过充分协商，达成以下协议：

　　一、甲方愿意以人民币拾万仟佰拾元整的价格，将其在区小区号楼单元室楼房住宅，面积平方米及水/电/煤气/暖气等附属设施和地上储藏室壹间卖给乙方。，乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。

　　二、甲方所售房屋所有权证号为号，房屋土地使用权证号为号，契税证号为号。合同签定之日，甲乙双方共同将完备的过户手续交房产管理部门，甲方协助乙方将甲方的房产证、契证、土地证办理成乙方姓名。

　　三、合同签订时，乙方应于本合同生效之日向甲方支付首付款人民币 元。 年月日之前再支付 元人民币。总计 元。剩余款由甲方的名义贷款乙方还贷的方式5年内付完。甲方应在收到该房屋交工时，将该房屋交付给乙方，此房屋才属于乙方所有。在交付房屋的同时，甲方应将与住宅相关资料如：住宅使用说明书、住宅质量保证书、物业管理合同等文件资料交与乙方。

　　四、若甲乙双方不能按时交房、交款或未能在规定时间内提供其完备的过户手续，按实际已付款的千分之三向对方追究违约利息;逾期超过一个月，视为单方解除合同，单方解除合同者，赔偿对方人民币贰万元的违约金;并在三日内退还房屋或已付房款。如甲乙任何一方反悔，由反悔方承担所有过户费用及其他损失。

　　五、在办理乙方房产证、土地证、契证手续中的全部费用由乙方承担。

　　六、甲方负责帮助乙方协调好与此有关的各个环节。

　　七、本协议签定后，甲方不得再另行出卖房屋给第三人，如违反此条，应向乙方支付总房款二分之一的违约金并承担乙方装修等其他损失。甲方保证上述房地产权属清楚，由此给乙方造成的经济损失，由甲方赔偿。

　　八、本协议签定后。5年内若因物价上涨因数导致房价上涨，甲方不能反悔。不可以涨价。仍按现在的价格36万元人民币为准。

　　九、本合同共_____页，一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　十、备注：

　　甲方：乙方：

　　___年___月___日___年___月___日

楼房住宅买卖合同 篇4

　　发包方

　　承包方

　　根据建筑法：《经济合同法》及有关法律法规，双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过协商就本宅建房工程达成如下协议。

　　一、建筑工程概况及要求

　　①本住宅为砖混结构，四层另加土坡屋顶现胶面。内外粉漏，前方为瓷砖帖面。要求乙方做到墙正缝清，内粉刷为中级粉刷，层面平整洁，帖面经甲方同意后方可收方。

　　②木工、模板、架子所有建筑设备都由乙方提供，甲方负责进好材料。做到路通、水通、电通。

　　③本宅台阶、滴水沟、下水道、化粪池排水至出屋檐均由乙方负责施工。

　　④甲方负责为乙方提供场所停放设备，乙方设备须由自行保管，如有遗失甲方一概不负责。整个工程采用包工，甲方不备饭菜、烟酒。整体工程要求在20xx年元月31号前峻工。

　　二、安全及付款方式

　　①安全问题，乙方在施工中，必须做到安全生产，安全施工，要有安全的意识。甲方提供乙方工程常驻施工人员人身意外保险壹份，保险金额为每人100人。其余流动施工人员在施工中出现意外均由乙方承担一切责任。

　　②价格及付款方式，本宅一至四楼按实际施工平方，每平方米220元付款，另基础和屋顶、(坡屋面)共加贰万伍千元人民币整给乙方，不再按平方计算。

　　③付款方式，乙方自进场开工起甲方付款贰万元。另每建成一层付款贰万元。其余竣工后扣除质量保证金百分之十外全部付清。甲方不得拖欠。未尽事宜，双方随时协商解决。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后有效，具有同等法律效力，望双方遵照执行。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

楼房住宅买卖合同 篇5

　　合同双方当事人：

　　出卖人：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：

　　企业资质证书号：

　　法定代表人： 联系电话：

　　邮政编码：

　　委托代理人： 地址：

　　邮政编码： 联系电话：

　　委托代理机构：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：

　　法定代表人： 联系电话：

　　邮政编码：

　　买受人①：

　　【本人】【法定代表人】姓名： 国籍：

　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】

　　地址：

　　邮政编码： 联系电话：

　　买受人②：

　　【本人】【法定代表人】姓名： 国籍：

　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】

　　地址：

　　邮政编码： 联系电话：

　　买受人③：

　　【本人】【法定代表人】姓名： 国籍：

　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】

　　地址：

　　邮政编码： 联系电话：

　　【委托代理人】【 】姓名： 国籍：

　　地址：

　　邮政编码： 联系电话：

　　买受人为两人以上的，其共有方式为【共同共有】【按份共有】，共有方式为按份共有的，约定的份额具体为：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条 项目建设依据。

　　第二条 商品房销售依据。

　　买受人购买的商品房为【√预售商品房】【 现 房 】。

　　第三条 买受人所购商品房的基本情况。

　　买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：

　　(房屋座落) 西堤三 路 2 号第 【 幢 】【 座 】 【 单元 】【 层 】 号。

　　该商品房的用途为 住宅 ，户型为 ，属

　　钢筋混凝土 结构，层高为 3.15 米，建筑层数地上 29 层，

　　地下 1 层。该商品房有封闭式阳台 0 个，非封闭式阳台 个。

　　该商品房【√合同约定 】(适用于预售)【×不动产登记 】(适用于现售)建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积

　　平方米，分摊的共有共用建筑面积 平方米(有关分摊的共有共用建筑面积构成说明见附件二)。

　　与该商品房有关的抵押情况为【×抵押】【√未抵押】。抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定见附件四。

　　第四条 计价方式与价款。

　　出卖人与买受人约定按下述第 1 种方式计算该商品房价款：

　　1.按建筑面积计算，该商品房单价为(人民币)每平方米 元，总价款(人民币) 元(大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元)整。其中：毛坯部分单价为(人民币)每平方米 元，总价款(人民币) 元(大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元)整;装修部分单价为(人民币)每平方米 元，总价款(人民币) 元(大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元)整。

　　2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为(人民币)每平方米 元，总金额(人民币) 元(大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元)整。

　　3.按套(单元)计算，该商品房总价款为(人民币) 元(大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元)整。

　　4. 无 。

　　第五条 面积确认及面积差异处理

　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【√建筑面积】【×套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

　　合同约定面积与不动产权登记面积有差异的，以不动产权登记面积为准。

　　商品房交付后，不动产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按以下第 2 种方式进行处理：

　　1.方式一

　　(1)面积误差比绝对值在3﹪以内(含3﹪)的，据实结算房价款;

　　(2)面积误差比绝对值超出3﹪时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按 利率付给利息。

　　买受人不退房的，不动产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3﹪以内 (含3﹪) 部分的房价款由买受人补足;超出不动产权登记面积3﹪部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。不动产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比在3﹪以内 (含3﹪) 部分的房价款由出卖人退还买受人;绝对值超出3﹪部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

　　面积误差比 = [(不动产权登记面积 - 合同约定面积)/合同约定面积]×100﹪因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

　　2.方式二

　　双方自行约定如下：

　　(1)详见《商品房买卖合同补充协议》 ;

　　(2) ;

　　(3) ;

　　(4) ;

　　第六条 付款方式及期限。

　　(一)【预售商品房】出售该商品房的全部房价款应当存入预售资金监管账户，用于本工程建设。该商品房的预售资金监管银行为 交通银行股份有限公司梧州分行 ，预售资金监管账户名称为 广西番山投资有限公司丽港华府(第12幢) ，账号为

　　【现房】双方约定全部房价款存入以下账户：账户名称为 无 ，开户银行为 无 ，账号为 无 。

　　(二)买受人采取下列第 种方式付款：

　　1.一次性付款。买受人应当在 年 月 日前支付该商品房全部价款。

　　2.分期付款。买受人应当在 年 月 日前分 期支付该商品房全部价款，首期房价款(人民币) 元(大写： 元整)，应当于 年 月 日前支付。 。

　　3.贷款方式付款：【公积金贷款】【商业贷款】【 】。买受人应当于 年 月 日前支付首期房价款(人民币) 元(大写 元整)，占全部房价款的 %。

　　余款(人民币) 元(大写 元整)向 甲方指定的银行/公积金中心 (贷款机构)申请贷款支付。

　　(三)签订本合同前，买受人已向出卖人支付定金(人民币) 元(大写)，该定金于【×本合同签订】【√交付首付款】【 】时【抵作】【 】商品房价款。

　　该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件五。

　　第七条 买受人逾期付款的违约责任。

　　买受人如未按合同规定的时间付款，按下列第 2 种方式处理：

　　1.按逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期在 日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过 日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的 % 向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付全部房款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

　　2. 详见《商品房买卖合同补充协议》

　　3. 第八条 专项维修资金

　　买受人应当将专项维修资金(人民币) 元(大写 元整)存入专项维修资金专户，账户名称为 梧州市住房保障和房产管理中心 ，账户为交通银行梧州恒祥支行和454 ，维修资金属于业主所有。买受人未交纳专项维修资金的，出卖人不得将商品房交付买受人。

　　第九条 交付期限及交付条件。

　　出卖人应当在 日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第 1 种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：

　　1.该商品房经质量验收合格，取得建设工程质量竣工验收意见书。

　　2.该商品房取得建设工程竣工验收备案证明文件。

　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1. 遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起 60 日内告知买受人的;

　　2. 施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决 ;

　　3. 政府部门对验收及市政配套、安装之延误，上述原因须由有关职能部门确认;

　　4. 买受人没有按本合同的规定期限付款或银行按揭款未到出卖人账户的 ;

　　5. 遭遇不可抗力的火灾、水灾、地震、暴风雨等自然灾害和其他不可抗拒的意外事件 。

　　第十条 出卖人逾期交房的违约责任。

　　除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第 2 种方式处理：

　　1.按逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过 日，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过 日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

　　2. 按《商品房买卖合同补充协议》中的第一章第一项执行。

　　第十一条 规划、设计变更的约定。

　　经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：

　　(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;

　　(2)详见附件一：房屋平面图 ;

　　(3) 无 ;

　　买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。

　　买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起 30 天内将买受人已付款退还给买受人，并按同期银行活期存款利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。

　　出卖人在不影响到商品房结构形式、户型、朝向的情况下，可以对商品房的规划、设计及使用功能等进行经政府相关部门批准的适当变更调整，买受人对此表示同意 。

　　第十二条 交接。

　　商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：

　　详见《商品房买卖合同补充协议》 。

　　第十三条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理不动产登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

　　由于买受人逾期付款而导致分户不动产权证办理时间延误的，出卖人不承担责任，由此造成的后果，由买受人承担。 。

　　第十四条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

　　出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第 2 种方式处理：

　　1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

　　2. 出卖人根据装修时的实际情况就装饰、设备以同档次或以上产品进行维修或更换 。

　　3. 无

　　第十五条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

　　出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：

　　1.供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，商品房交付时供水正常 ;

　　2.供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电，商品房交付时供电正常 ;

　　3. 本建筑区内的市政、道路、人行通道在交房时同时交付使用。

　　如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：双方友好协商解决。

　　第十六条 合同备案、不动产登记的约定。

　　1.本合同签订后 30 日内，出卖人应按规定向合同备案机构申请办理合同备案手续。

　　2.出卖人与买受人协商一致，本合同登记备案后 60 日内，双方共同向不动产登记机构申请办理预告登记 ，出卖人未按约定协助办理预告登记的，买受人有权单方申请办理预告登记。

　　3.出卖人应当在商品房交付使用(建设工程经验收合格方可交付使用，具体细则请参照《建设工程质量管理条例》第十六条规定) 90 日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料提交不动产登记机构。

　　4.如因出卖人的责任，导致本条约定的上述手续不能在约定期限内办理的，双方同意按下列第 3 项处理：

　　(1)买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起 × 日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的 × ﹪赔偿买受人损失。

　　(2)买受人不退房，出卖人按已付房价款的 × ﹪向买受人支付违约金。

　　(3)出卖人应在商品房交付使用后并办妥竣工验收备案表并达到可办理不动产证条件之日起 360日内协助买受人办理房屋不动产权证。在买受人已按双方签订的《梧州市商品房买卖合同》或认购资料的有关要求付清所有应付款项和交齐办证资料给出卖人前提下，不能按上述时间要求办理房屋不动产权证的，每逾期一天，出卖人应该按已收购房款的万分之一标准向买受人支付违约金，违约金总额不得超过已收购房款的10%(注：因政府部门办证原因或买受人原因导致办证延迟的则上述办证日期顺延)。如买受人自行直接到房产管理部门办理房屋不动产权证的，则出卖人不受本条款的约束。

　　因买受人原因导致本条约定的上述手续不能在约定期限内办理的，出卖人不承担责任。

　　第十七条 保修责任

　　买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。

　　买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

　　在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。

　　因买受人收楼后装修造成结构变动、房屋损害等引发的质量问题由买受人承担全部责任，造成出卖人其他损失的，还应赔偿出卖人其他损失 。

　　第十八条 双方可以就下列事项约定：

　　1.该商品房所在楼宇的命名权归出卖人所有 。

　　2.该商品房所在小区的命名权归出卖人所有 。

　　3.该商品房所在楼宇的屋面使用权详见《商品房买卖合同补充协议》 。

　　4.该商品房所在楼宇的外墙面使用权详见《商品房买卖合同补充协议》

　　5、出卖人在丽港华府内按规划批准投资建设但未列入本合同及附件二的公共部位与公用房屋分摊面积范畴的物业(如会所或配套用房、架空面积及花坛面积的建筑物、地下室及其内的停车场设施、设备用房等)均由出卖人投资，其房屋的所有权及相应的土地面积的使用权属出卖人，不属于买受人所有;

　　6、 以上1、2、3、4、5约定详见补充协议 。

　　第十九条 买受人的房屋仅作 住宅 使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

　　(一)买受人对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。

　　(二)以下部位归业主共有：

　　1.建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分;

　　2.该商品房所在建筑区划内的道路(属于城镇公共道路的除外)、绿地(属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外)、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位、物业服务用房;

　　3.无 。

　　(三)双方对其他配套设施约定如下：

　　1.规划的车位、车库： 不列入公用部位及公摊，全部归出卖人所有，出卖人有权通过出售、出租或其他方式处置 ;

　　2.会所： 未计入公摊部分归出卖人所有，出卖人有权通过出售、出租或其他方式处置 ;

　　3.无 ;

　　4.无 ;

　　5.无 。

　　第二十条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 2 种方式解决：

　　1.提交梧州市仲裁委员会仲裁。

　　2.依法向人民法院起诉。

　　第二十一条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件五)。补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。

　　第二十二条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　第二十三条 本合同连同附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：

　　出卖人 壹 份，买受人 份， 份， 份。

　　第二十四条 本合同自双方签订之日起生效。

　　根据《梧州市商品房预售资金监督管理暂行办法》规定，房地产开发企业应当在销售现场公示商品房预售资金监管协议，在《商品房买卖合同》中注明商品房预售资金监管账户信息，并与购房人约定将全部购房款存入监管账户(由房地产开发企业提供)。未约定或未按约定将购房款存入监管账户的，监管机构不予办理商品房买卖合同备案手续。

　　根据《广西壮族自治区物业管理条例》规定，物业管理区域内规划用于停放汽车的车库、车位，应当优先销售、出租给本物业管理区域的业主。车库、车位数量等于或者少于物业管理区域内的房屋套数时，建设单位不得将车库、车位转让或者出租给本物业管理区域以外的人。

　　根据国务院《物业管理条例》规定，建设单位应选聘物业服务企业实施前期物业服务，买受人应签订前期物业服务协议。

　　根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国契税暂行条例〉办法》纳税人应当自纳税义务发生之日起10日内，向土地、房屋所在地的契税征收机关办理纳税申报，并在纳税义务发生之日起30日内缴纳税款。《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

　　根据《城市商品房预售管理办法》规定，商品房预售，开发企业应当与承购人签订商品房预售合同。开发企业应当自签约之日起30日内，向房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理商品房预售合同登记备案手续。

　　根据《城市房地产开发经营管理条例》规定，预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。

　　出卖人(签字并盖章)： 买受人(签字并盖章)：

　　【法定代表人(签字)】：　　　　　　　【法定代表人(签字)】：

　　【委托代理人(签字)】：　　　　　　　【委托代理人(签字)】：

　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　年　 　月　　日

　　签于　　　　　　　　　　　　　　　　　签于

楼房住宅买卖合同 篇6

　　售房方(甲方)：____________

　　身份证号码：____________

　　购房方(乙方)：____________

　　身份证号码：____________

　　关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下

　　一、房屋具体情况

　　1、位置：________________________

　　2、房屋类型，建筑面积____________平方米，结构楼层，房屋走向：____________房屋形状：____________用途。

　　该房产的总占地面积：____________

　　3、该房产连同地产总计房价____________元整。

　　二、甲方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》，如买卖该房屋引发产权纠纷，概由甲方负责处理。

　　《房屋所有权证》书证号：____________

　　土地证编号：____________

　　三、房屋四界

　　东：____________西：____________

　　南：____________北：____________

　　四、付款方式

　　(1)该房产总价格为人民币____________元整，协议签定之后，首付____________万元订金。

　　(2)甲方完全搬走之后，再付款人民币____________元。

　　(3)房产产权转让手续顺利办完之后，再付清剩余____________元。

　　五、甲方应有手续证明，所售房屋质量过关，并非危房。

　　六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。

　　七、乙方属于残疾人福利事业，在购房过程中，甲方应该向有关部门协调，减免或免除房屋交易税、土地交易税和其他费用。

　　或采用税费分担的方法

　　(1)甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。

　　(2)乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费

　　八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。

　　九、甲方帮助乙方和郾城区药监局共同协调化粪池、下水道等共用设施的使用方式。

　　十、乙方购买甲方该项房产，所有费用均属于个人出资购买，其所有权完全属于个人所有。

　　十一、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　十二、____________本协议壹式______份，甲方(__)份，乙方(__)份，

　　甲方：____________(单位签章)乙方：____________(签字签章)

　　代表：____________(签字)

　　签于___年__月__日____年__月__日

楼房住宅买卖合同 篇7

　　出卖人(甲方)：__________ 买受人(乙方)：_________

　　住所地：______________ 住所地：_____________

　　邮编：_______________ 邮编：_______________

　　电话：_______________ 电话：_______________

　　传真：_______________ 传真：_______________

　　法定代表人____________ 法定代表人：___________

　　甲、乙双方就本合同项下的房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、买受人所购房屋的基本情况

　　买受人购买的房屋坐落_______市_______路_______号。该房屋包括住宅和非住宅两部分：其中，住宅部分的建筑面积共_____________平方米，套内建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米。

　　非住宅部分的建筑面积共_____________平方米，套内建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米。

　　出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。

　　二、计价方式与价款

　　按建筑面积计算价款，其中：

　　住宅房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人民币____千____百___拾___万___千___百___拾___元整;

　　非住宅房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人民币____千____百___拾___万___千___百___拾___元整。

　　房屋面积以房产证所确认的面积为准，按照合同约定的价格据实结算。

　　三、房屋价款支付方式

　　房屋价款乙方分三期付给甲方：

　　第一期：在本合同第四条所约定的担保手续办理完毕之日，付人民币_______万元;

　　第二期：在交付房屋之日，付人民币_______万元;

　　第三期;在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付清尾款_______万元。

　　每期付款，甲方收到后出具收据。

　　四、权利保证

　　1、为确保乙方所购房屋权益的顺利实现，确保房屋产权证、土地使用权证过户手续的顺利办理，确保乙方所支付购房款资金的安全，甲方同意对此向乙方提供担保。

　　担保合同另行订立。

　　2、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等状况，甲方应在本合同签订之日起15日内：

　　(1)解除与承租方的租赁关系，因解除租赁关系而产生的一切费用由甲方自行承担;如果甲方没有履行该项义务，可以在房屋买卖手续办理完毕后，由乙方解除租赁关系，但解除租赁关系过程中产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费以及承租方的损失)由甲方承担，乙方有权向甲方追偿。

　　(2)解除与抵押权人的抵押关系，确保过户手续的顺利办理。

　　3、出卖人保证在房屋所有权转移过程中，其他任何第三方不会对买受人所购的房屋提出任何其他权利要求，不会要求买受人支付任何价款以达到取得所有权的目的。

　　如发生此等情况，由甲方负责解决。

　　如果甲方不能解决，买受人有权解除合同要求退房;如买受人暂不解除合同要求退房，则出卖人每日向买受人支付相当于总房价万分之____的违约金。

　　五、甲方应自乙方交付第一期付款之日起____天内将房屋腾空交付乙方。

　　自乙方接受房屋钥匙之日起，乙方即取得房屋产权，有权进行任何合法之处分。

　　六、双方应于本合同生效之日起____日内到房地产主管部门办理过户手续。

　　在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。

　　如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。

　　如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

　　如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。

　　七、本合同订前，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由甲方负责。

　　本合同发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定，各自承担。

　　八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。

　　逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。

　　解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

　　九、乙方全部或一部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。

　　逾期超过3个月时，甲方得解除本合同。

　　十、甲方应保证其交付的房屋及设施、设备完好。

　　交房时，乙方发现房屋或设施、设备与合同约定的不符，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。

　　如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条规定承担违约责任。

　　十一、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)土地使用权一并转让给乙方。

　　十二、任何一方违反本合同，违约方应向守约方支付违约金____万元，本合同另有约定的除外。

　　十三、本合同自双方签章之日起生效、本合同自双方签章之日起生效。

　　十四、因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，不愿协商或协商不成的，可向人民法院起诉。

　　十五、本合同一式4份，甲乙方各执1份，另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。

　　甲方(签字盖章)：______________ 乙方(签字盖章)：______________

　　签订日期：_____年_____月____日 签订日期：_____年_____月____日

楼房住宅买卖合同 篇8

　　甲方(出卖人)：____________

　　乙方(买受人)：____________

　　甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：

　　第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

　　(一)座落于____________，建筑面积为____________平方米;套内建筑面积____________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;

　　(二)出售房屋的所有权证证号为____________;

　　(三)房屋平面图及其四至见房产证;

　　该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

　　该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

　　出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。

　　第二条 甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

　　第三条 计价方式与价款

　　按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人民币____________元整;房价款的支付方式、支付时间为：________________________

　　乙方在____________年____________月____________日前付给甲方定金(人民币)，大写____________元，小写____________元。该定金条款的约定，受《中华人民共和国民法典》条款的调整。

　　上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。

　　第四条 房屋价款乙方分三期付给甲方：

　　第一期：在____________年____________月________________________日，付人民币____________万元;

　　第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款____________万元。 ;

　　第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币____________万元。

　　每期付款，甲方收到后出具收据。

　　第五条 交房

　　1、甲、乙双方定于____________年____________月____________日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

　　2、双方定于 前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

　　3、甲方应在 前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

　　4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：

　　第六条 甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

　　第七条 甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。

　　在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

　　该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：

　　该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

　　该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用由 甲方承担乙方承担。

　　除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担 。

　　第八条 甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

　　第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。

　　第十条 甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。

　　第十一条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

　　第十二条 该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：________________________。

　　第十三条 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

　　第十四条 甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。

　　第十五条 本合同一式份。其中甲方留执____________份，乙方留执____________份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。

　　第十六条 本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。

　　甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________

　　地址：____________地址：____________

　　现住址：____________现住址：____________

　　联系电话：____________联系电话：____________

　　签约日期：____________签约日期：____________

楼房住宅买卖合同 篇9

　　甲方(出售方)： 身份证号:

　　乙方(购买方)： 身份证号:

　　甲乙双方在平等自愿的情况下就乙方购买甲方房屋达成如下共识：

　　一、甲方自愿将位于 市 区 路 号 小区 栋 单元 室，建筑面积 平方米的房屋出售给乙方并将房屋产权过户给乙方。乙方同意购买。

　　二、甲乙双方议定上述房产成交价格为人民币 。截止20__年05月13日乙方已向甲方支付完全部房款，甲方确定收到乙方支付的全部房款。

　　乙方已于如下时间、方式向甲方如数支付购房款

　　1、乙方已于20__年05月19日向甲方支付购房定金(人民币)伍仟元整(现金)在签署房屋买卖合同时已转为购房款。

　　2、乙方已于20__年05月20日通过银行转账的方式由 乙方 银行账户向甲方指定的 银行， 账号中转账购房款(人民币)

　　3、剩余房款(人民币) ，乙方已于 年 月 日通过银行转账的方式由乙方 银行账户转账到甲方指定的农业银行，66666 账号中。

　　三、乙方购买甲方房产过程中不存在任何违约情况。

　　四、甲方保证：

　　(1)上述房屋的产权归属于甲方，产权无争议，并自愿出售给乙方。

　　(2)上诉房产未与任何人签订租赁关系。

　　(3)上述房产未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押。

　　(4)上述房产未出售给除乙方外的其他人。

　　(5)若上述房产发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　五、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，每份共两页，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲 方：

　　身份证号：

　　地 址：

　　电 话：

　　年 月 日

　　乙 方：

　　身份证号：

　　地 址：

　　电 话：

　　年 月 日

楼房住宅买卖合同 篇10

　　甲方(卖方)：

　　乙方(买方)：

　　甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，并经土地所有和房屋所有权人同意，达成以下合同条款：

　　一、甲方自愿将坐落在开发区拆迁安置小区南第二排西第二户的房屋院落(包括：两间两层半毛坯房及院落)出卖给乙方，并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为：

　　东邻：西邻：

　　南邻：北邻：

　　登记长度为：米、宽度为米，面积共平米。其房屋所占面积：米，院落所占面积：米。

　　二、该院落相关的附属物同时全部转让。

　　三、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币小写元。乙方在合同生效时一次性付清。

　　四、甲方应在前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

　　五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用，甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。

　　六、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务，如因政府原因确实无法办理产权转移手续，甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁，该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。

　　七、房产证转移契税由乙方承担，水电进户开户费由乙方承担。

　　八、因本房屋和西邻(甲方)共用一面承重墙，故将其墙所有权一分为二。

　　九、其它：

　　1.本协议未尽事宜须经双方协商解决，并签订相应的补充协议(补充协议与本协议具有同等效力)。

　　2.卖买双方及担保人签字后生效。

　　3.本协议电脑打印一式三份，各方各执一份。

　　甲方：(印)身份证号：

　　乙方：(印)身份证号：

　　担保人：(印)身份证号：

　　日期：

楼房住宅买卖合同 篇11

　　合同范本卖方：_______________身份证号码：_____________________

　　买方：_______________身份证号码：_____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产，建筑面积为_____平方米。。

　　第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

　　第三条付款时间与办法：

　　1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭，并于银行放款当日付给甲方。

　　2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

　　第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

　　第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

　　第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

　　第七条本合同主体

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________，代表人是____________。

　　第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,房地产交易中心一份、________公证处各一份。

　　第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项：

　　出卖方：_________________购买方：__________________

　　身份证号码：__________________身份证号码：___________________

　　地址：___________________地址：____________________

　　邮编：___________________邮编：____________________

　　电话：___________________电话：____________________

　　代理人：_________________代理人：_________________

　　身份证号码:___________________身份证号码：___________________

　　鉴证日期：_______年____月____日

楼房住宅买卖合同 篇12

　　甲方夫妻：(出售方)：________________

　　姓名：________________ 身份证号：________________

　　姓名：________________ 身份证号：________________

　　乙方：(购买方)________________

　　姓名：________________ 身份证号：________________

　　为了确保房屋买卖双方的合法权益，甲乙双方现就住宅及储藏室买卖自愿达成协议如下：

　　第一条 经甲乙双方共同协商，甲方夫妻自愿将位于________________的住宅壹套(建筑面积________平方米)及储藏室________间(建筑面积________平方米)出售给乙方。房屋所有权证号为：________________

　　第二条 甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权，没有抵押等各种负担。

　　第三条 付款方式：乙方先交定金________元整;剩余房款________元整(￥________元)于甲方交此房给乙方时由乙方一次性付清。

　　第四条 甲方必须在收到定金之日起________日内腾房给乙方。

　　第五条 自甲方腾房给乙方之日起，如遇拆迁等与此房相关的权利义务等均由乙方享有和承担，在此日之前由此房产生的权利义务均由甲方享有和承担。

　　第六条 违约责任：

　　(二)甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间腾出房屋及储藏室的并将房产证交给乙方的，由甲方按日支付违约金100元给乙方。

　　(三)自乙方要求甲方协助过户之日起，甲方应在三个月内协助乙方办理房屋过户手续，未在合理时间内协助乙方办理房屋过户手续的，甲方除必须及时配合乙方过户外，必须按日支付违约金50元给乙方。

　　第七条 甲方交给乙方住房时须住房保持完好，

　　并结清在此之前所发生的水电暖物业等所有费用。

　　第八条 本协议经双方夫妻均签字后生效。本协议一式三份，甲乙双方及签证方各执一份。

　　甲方(夫妻签字捺印)：________________

　　乙方(签字捺印)：________________

　　签证人：________________

楼房住宅买卖合同 篇13

　　【身份证/护照/营业执照注册号】

　　地址：

　　邮政编码：　联系电话：

　　【委托代理人/监护人】姓名：　国籍：

　　【身份证/护照/营业执照注册号】

　　地址：

　　邮政编码：　联系电话：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条　项目建设依据。

　　出卖人以出让方式取得位于__________、编号为的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为：。

　　该地块土地面积为，规划用途为，土地使用年限至　。

　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名嘉和城。建设工程规划许可证号为，施工许可证号为。

　　建设工程施工合同约定的开工日期为：，建设工程施工合同约定的竣工日期为：。

　　第二条　商品房销售依据。

　　买受人购买的商品房为预售商品房。预售商品房批准机关为_____________，商品房预售许可证号为。

　　第三条　买受人所购商品房的基本情况。

　　买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：

　　______________ 号房(项目名称：嘉和城，房屋代码：，所在层：层到层)。该商品房的用途为商铺，属结构，层高为米，建筑层数地上层，地下层。

　　该商品房有封闭式阳台个，非封闭式阳台个。

　　该商品房合同约定建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，分摊的共有共用建筑面积平方米(有关分摊的共有共用建筑面积构成说明及分层分户尺寸图见附件二)。

　　该商品房面积测算单位：;

　　注册地址：;

　　营业执照号码：;

　　资质证书号码：;

　　资质等级：;

　　法定代表人：;联系电话：;

　　通讯地址：;

　　邮编：。

　　第四条该商品房的权利瑕疵

　　1、出卖人告知买受人，该商品房存在下列权利瑕疵：

　　(1)其占用范围内的土地使用权已设定抵押并办理抵押权登记，抵押权人为，抵押权登记日期为年月日。

　　(2)已设定在建工程抵押并办理在建工程抵押权登记，抵押权人为×，抵押权登记日期为×。

　　2、出卖人在办理该商品房预售许可手续前已取得抵押权人同意，并承诺对该商品房存在的上述权利瑕疵按以下第(5)种方式处理：

　　(1)本合同签订后×日内注销该商品房的抵押权登记。

　　(2)办理商品房预售合同登记备案手续前注销抵押权登记。

　　(3)该商品房交付使用前注销抵押权登记。

　　(4)办理商品房现售备案前注销抵押权登记。

　　(5)在办理不动产权证之前注销抵押权登记。

　　3、因出卖人原因导致上述注销抵押权登记手续迟延办理，双方同意按下列第(3)方式处理：

　　(1)买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起×日内将买受人已付款及按×利率计算的利息退还给买受人，并按总价款的×%赔偿买受人损失。买受人应配合出卖人办理退房的有关手续。

　　(2)买受人不退房的，出卖人按每迟延一日×元计算，向买受人支付违约金。

　　(3)如出卖人逾期办理注销抵押权登记手续的，每逾期一日，出卖人按已付款总额参照中国人民银行公布的同期存款活期利率计算，向买受人支付违约金。

　　第五条　计价方式与价款。

　　

楼房住宅买卖合同相关文章：