高压线路架设工程施工协议书

高压线路架设工程施工协议书（通用20篇）

高压线路架设工程施工协议书 篇1

　　高压线路架设工程施工协议书

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：__________________.

　　二、工程地点：__________________.

　　三、承包方式：__________________.

　　四、工程造价：__________________.

　　五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方(盖章)：__________________

　　______年______月______日

高压线路架设工程施工协议书 篇2

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 借款用途：________________________________________。

　　第二条 借款金额：借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;

　　第三条 借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定借款期内，年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四条 借款期限：借款方保证从____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。

　　第六条 代款方保证按照本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。

　　第七条 贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。

　　第八条 本合同条款以外其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

　　第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

　　__________年_______月______日__________年_______月______日

高压线路架设工程施工协议书 篇3

　　一、工程概况：_________________

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、承包内容：_________________

　　4、承包范围：_________________

　　5、承包方式：_________________

　　6、质量要求：_________________GB50210-20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　7、工期要求：_________________年月日至年月日。

　　二、甲方工作：_________________

　　1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

　　2、负责向乙方提供临时水电。

　　三、乙方工作：_________________

　　1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　四、关于质量的约定：_________________

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　五、关于工期的约定：_________________

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　六、关于价款和结算的约定：_________________

　　1、双方商定本工程合同承包价格_________________元(人民币)。

　　2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

　　3、付款方式：_________________

　　a、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。

　　b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元

　　c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%元。

　　d、竣工验收合格后，甲方付款20%元。

　　e、余款5%元待壹年保修期满后结清。

　　七、关于材料的约定：_________________

　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

　　3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、关于安全生产的约定：_________________

　　1、甲乙双方另行签订安全协议，烟囱工程施工合同作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

　　3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

高压线路架设工程施工协议书 篇4

　　甲方： 乙方：　　依据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》的法律法规，为明确双方权利与责任，经甲、乙双方友好协商，甲方同意把本工程项目的外墙钢管脚手架工作承包给乙方施工，并订立本合同，以供双方共同遵守执行。　　

　　一、工程名称：　　永州XX公司3厂房工程项目　　

　　二、工程地址：　　____县东方大道右侧　　

　　三、承包方式：　　包工包料（竹跳板由 乙 方提供），搭设所需钢管（包含：装内模所用的架管，但甲方装内模时不得切割钢管，如有切割钢管现象，甲方按被切割钢管总量21元米的标准计算赔偿乙方损失）由乙方提供。　　

　　四、承包内容：　　甲方工程项目建筑面积约按图纸 平方米的外墙双排全钢管扣件脚手架搭拆工作。　　

　　五、工作范围及搭设要求：　　外墙双排全钢管扣件脚手架从一层开始搭设，外架为落地扣件式钢管脚手架，双排、单立杆，立杆间距为

　　1。6

　　1。8米，内外排立杆间距为0。8米，立面距离为

　　1。8米，每步架900高处设有一道护身栏杆，连墙件间距竖直

　　3。6米，水平

　　4。5米。内立杆距建筑物为0。3米。外立面搭设剪刀撑，剪刀支撑四角均同时向两个方向搭设，角度为45—60度。中间间距按规范设立剪刀撑，架子内外按规定设斜撑，交叉设立。一层搭设安全通道，通向楼梯口。所有外架每层均设钢性拉结与结构边梁拉结，拉结点用与外架相同的材料埋入边梁不小于3米，外露不小于

　　1。5米，用直角扣件，短钢管与架体内外排立杆扣紧。每 层满铺一层竹跳板，安全网立面满围，并扎牢，每栋每层设 个卸料平台。安全防护网由 方提供，并由 自行安装和拆除。如甲方需安装，则安装工时费另行协商计算，不在本合同价格内。（按县质监站规范要求进行施工）。　　

　　六、结算与付款办法（以下涉及金额均不含税价）：　　

　　1、付款方式：乙方外架搭设到一层后开始支钱（支建筑面积的85%），每一层结付壹次进度款（支建筑面积的85%），甲方楼层封顶后，付给乙方工程总额95%的工程款（总建筑面积2

　　2。8元95%），脚手架全部拆除，运出工地后十天之内结清全部工程款。　　

　　2、工程价格：　　

　　（1）钢管外脚手架按总建筑面积（以设计图为准）每平方米 2

　　2。8 元计算，大写人民币贰拾贰元捌角整。　　

　　（2）另行计算安装安全防护网工时费每平方米 元，搭设脚手架所需钢丝绳由甲方租用，乙方自行采购和安装，租金为每米每天 元。　　

　　（3）施工作业过道以侧面两边长度乘高度计算，安全通道、安全挡板、操作防护棚等，均按实搭面积计算单价为 元。楼梯扶手搭设价格已包含在总价中，不再另行计价。　　

　　3、若甲方工程在施工期满仍未达到外架拆除要求，超期后按月计算外架延期（不足30天不计算超期），按延期部份总面积计算延期款，延期款为每月每平方米 2 元，计付给乙方，直到甲方通知拆除外架为止。　　

　　4、甲方必须按合同约定按月支付乙方工程进度款，如未及时支付工程进度款则按每天千分之五计收滞纳金，逾期60天后乙方有权自行拆除乙方所有的钢管等材料，并退出工地，由此造成的一切损失，由甲方全部承担，包括乙方所造成的损失，按实际的完成工程量计算损失、并赔偿。　　

　　七、施工期：　　本钢管脚手架工程双方约定施工工期为 5 个月（含春节、下雨、下雪天气），________年____月____日开工，至201________年____月____日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到场为开工计算日，所有材料运出工地日为完工日。若延长材料施工期限，则按本合同第六条第3款的价格付给乙方材料延期款。　　

　　八、质量要求。　　乙方必须保证工程质量，整个施工过程中，乙方对脚手架的搭设质量负责，发现问题及时整改。　　

　　九、安全施工：　　

　　1、乙方确保承包工程的安全施工，严禁违规作业，严格按照国家工程施工安全规则和甲方对施工的安全要求组织施工。　　

　　2、甲方负责对乙方的进场人员组织进行安全三级教育和安全交底，并按甲方要求办理有关签字手续，中途更换或增加施工人员的必须按新进场人员要求进行交底及三级教育活动，未经三级教育和安全交底的人员严禁进入施工工地施工。　　

　　3、搭设脚手架的进入施工现场的人员，必须身体健康，有视力障碍，高血压、恐高症人员不得参与外架搭设，酒后不得上外架作业，进工地时必须头全帽，不准穿拖鞋，高处作业人员应系好安全带，确保施工安全，避免事故发生。因施工过程中自身造成的安全工伤事故，由乙方负责。因甲方原因造成的事故原因则由甲方全部负责承担。　　

　　4、乙方人员必须服从甲方现场管理人员对安全施工的检查与指导，并具体贯彻落实现场安全施工的各项规则。　　

　　5、脚手架搭拆时，甲方以及其他班组不得同时作业，更不能往下倒垃圾和物体，若因此发生意外，将由甲方负全部责任。　　

　　十、双方责任。　　甲方责任：　　

　　1、甲方给乙方施工人员无偿提供宿舍及生活用水、用电；并合理安排材料堆放场地。甲方需将外墙周围2米内泥土夯实，以便乙方在此基础上搭设外墙钢管脚手架。如因甲方未硬化或基层泥土未夯实的原因导致搭设出来的外墙钢管脚手架底座下沉受力不均而发生倾斜或倒塌，责任由甲方负责。　　

　　2、甲方负责协调各工种班组之间的关系，及时调度机械与设备，为乙方在施工中所有材料上下机械吊装，保障垂直运输。如钢管没有拆完，甲方提前拆除塔吊，甲方补给乙方吊装费。　　

　　3、负责施工现场保卫，维护良好的施工秩序，防止出现架管和扣件被盗事件，甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理，如被发现盗窃事件则以钢管和扣件原价格10倍处罚（即每米架管200元，每个扣件100元处罚）。　　

　　4、按合同约定向乙方及时支付各项工程款，如甲方不能按合同约定按时付款给乙方，乙方有权单方面随即停工，并拆除本工程外钢架退场，由此所造成的损失由甲方自行承担。　　乙方责任：　　

　　1、合同签订后，应做好进场前的准备工作，待甲方通知进场，乙方立即进场。　　

　　2、进入施工现场的乙方人员，必须服从甲方有关管理人员的指挥、遵守项目的有关规章制度。　　

　　3、乙方根据甲方的进度安排材料、组织人员进场施工，钢管外架的搭设按规范要求并高于施工作业层

　　1。5米。如甲方未及时安排机械给乙方吊装材料，导致施工进度跟不上作业层，所有损失由甲方负责。如乙方若在施工过程中因自身原因无法跟上甲方施工进度，甲方有权终止合同。　　十

　　一、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议及零星施工签证与本合同具有等法律效力。合同执行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成提交县人民法院处理。　　十

　　二、本合同自签字之日生效。工程竣工，工程款全部结清，本合同法律效力自行终止。　　十

　　三、本合同书一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。　　甲方（章）： 乙方（章）：　　法人代表： 法人代表：　　代表人签字： 代表人签字：　　联系电话： 联系电话：________年____月____日

高压线路架设工程施工协议书 篇5

　　甲方：___县__运输有限责任公司

　　乙方： 身份证号： 车(机)型： 车号：

　　为进一步加强和规范公司施工队的交通安全管理工作，确保人员和财产 的安全，保证公司与乙方之间的合法权利。___县__运输有限责任公司，在___县___铁矿露天采矿工程中的矿渣运输及挖运工作，现由该车辆或挖掘机、铲车施工，为明确双方在工程施工过程中的运输、装载、安全、付款与结算、责任与义务，确保各项施工顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保安全及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关规定，经甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，签订本协议。

　　甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中的安全生产。

　　甲方租用乙方车辆，为公司施工队服务，在车辆租用服务期间，应严格遵守本安全管理协议，为确保人员和财产安全，特签订此协议，望共同遵守：

　　一、施工内容：露天爆破后的废石、围岩、矿石挖运、平整，运输。

　　二、运输单价：

　　1、运距小于1.5公里，含税

　　2、废石、围岩、矿石挖运： 元/(m3)吨

　　3、工程机械租赁: 元/天(月)

　　三、乙方生活方面：

　　甲方提供住房、床，生活费、食宿、用具自理。

　　四、付款与结算

　　1、甲方监督、检查乙方挖运、运输工作质量与进度。

　　2、拉运数量按每车运票统计计算。

　　3、结算：按___县__爆破公司付款进度支付乙方，原则上每月结算一次，每次按80%结算，其余20%在年终工程结束后，一次性付清。

　　五、安全生产管理

　　(一)甲方的权利、义务

　　1、甲方租用的车辆应安全技术状况良好，各种手续齐全(注：机动车登记证书、号牌、行驶证、车辆检验合格证、保验证、证照)严禁租用车辆技术状况不符合行车要求的车辆。

　　2、甲方租用的车辆，在租用合同期间内，出现以下情形、甲方有权要求单方 解除或终止机械、运输施工管理合同，清理车辆和驾驶人员。

　　(1)车辆安全技术状况下降，不适宜从事施工道路运输要求;

　　(2)酒后驾驶车辆或将车辆交予无驾驶证照的人员驾驶的;

　　(3)工作中无组织、无纪律影响正常生产工作进行的其它状况;

　　(4)在行驶中，经常违反道路交通安全法，事故险肇丛生，不听劝阻的。

　　(5)不服从项目部或甲方安全管理的。

　　(6)出现有碍安全行驶的疾病，身体状况下降不适应继续驾驶车辆的。

　　(7)职业道德水准下降，屡教不改的。

　　(8)甲方不得强迫驾驶员疲劳驾驶，超速行驶及驾驶机件不全，有碍安全行驶的车辆。

　　(二)乙方的权利、义务

　　(1)乙方应保证车辆各项手续，证照齐全有效。

　　(2)乙方应做好出车前和收车后的车辆安全检查。

　　(3)乙方应自觉严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和公司有关的交通安全管理规定。

　　(4)严禁酒后驾驶车辆，和私自将车辆交予无证人驾驶。

　　(5)加强对车辆的检修，维护，使车辆始终处于完好的安全技术状态。

　　(6)乙方应服从项目部及公司的安全管理和安全检查。

　　(7)乙方应服从公司的安全管理和生产调度，随时提供最优质的服务，不得以任何个人主观原因和借口拒绝出车而影响工作。

　　(8)车主应加强道路交通安全法的学习，努力提高驾驶技术和职业道德观念。

　　(9)车主应保证安全行车，不发生任何交通事故，模范遵守各项道路交通法规、法则。

　　(10)车辆发生机械事故导致车辆损坏，由乙方个人承担车辆的材料和修理等费用。

　　六、事故管理与经济赔偿

　　1、乙方作为独立车辆运输个体，具有独立承担和赔偿法律责任和经济损失的责任与义务。

　　2、乙方在车辆运行期间发生任何交通事故，造成人员伤亡或财产损失的，均由乙方车主本人独自承担事故的责任和经济损失，给甲方造成损失的，影响甲方正常工作的，要承担和赔偿甲方的一切经济损失。

　　3、乙方发生事故所造成的相关方(安监局、公安局、主管部门)的罚款，均由乙方全部承担。

　　4、乙方发生事故造成人员伤亡或财产损失，除承担民事责任(经济赔偿)外，如果触犯了国家法律，必须独自承担刑事责任。

　　5、乙方在施工运输过程中，发生事故造成人员伤亡或财产损失，由乙方负责赔偿，无力赔偿的，应借款、贷款或变卖车辆、房地产进行赔偿经济损失。甲方不承担任何连带赔偿责任。

　　6、乙方由于违章违纪所造成的相关方的罚款，由乙方承担罚款。

　　7、乙方发生事故，甲方可协助相关方处理事故，但不承担任何责任和费用。

　　七、违约责任追究

　　1、除由于不可抗拒的因素外，任何一方随意违反合同规定，致使合同不能正常履行的，除赔偿对方相应损失外，还应向对方支付合同未履行部分的违约金。

　　2、未经甲方数量认可，不计入运量、挖运量。

　　八、发生争议及解决途径

　　1、在合同履行期间，如发生任何争议，应本着相互协商一致的原则，协商不成的，任何一方均可向所在地有管辖权限的经济仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起民事诉讼。但任何一方不得在诉讼期间影响合同的正常履行。

　　2、本合同在履行过程中，如发生重大变化，应以书面形式通知对方，经双方协商一致后，方可进行合同修改和补充。

　　3、因国家政策调整和变化，或其他不可抗因素双方协商变更或解除合同。

　　九、附则

　　1、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至合同期满后本协议自动终止。

　　2、本协议一式三份，甲方一份，乙方一份，项目部一份备案，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　负责人签字： ___ 驾驶员签字：___

　　签订日期： __年 _ 月 __ 日

高压线路架设工程施工协议书 篇6

　　建设单位：(甲方)

　　施工单位：(乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，双方就完成 边坡支护 项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程项目：

　　1.3工程地点：

　　1.5工程质量：

　　1.4工 程 量：

　　第二条 承包方式 包工包料

　　第三条 承包范围：

　　第四条 工程工期

　　4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于 年 月 日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。

　　4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为 / 元。

　　4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.

　　第五条 工程价款及结算

　　5.1工程单位造价：

　　5.2工程总价款

　　5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分 叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方承担,并向乙方支付相应的费用;

　　1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，

　　2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，

　　3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。

　　4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。

　　第六条 甲方责任与义务

　　6.1负责现场的“三通一平”工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作,应及时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。

　　6.2负责办理工程开工、环保等手续，向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料，负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线，而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。

　　6.3负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。

　　6.4负责采购工程施工所需的工程材料，并提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的材料，需重新采购符合要求的材料，发生的费用自负。

　　6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作，将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方，并现场交验。

　　6.6对工程质量进行监督检查，协助乙方及时解决施工中出现的难题。

　　6.7按照合同要求及时向乙方拨付工程款。

　　6.8负责施工现场扰民和民扰的处理，协助乙方解决住宿问题。

　　6.9负责补偿因甲方原因的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费，按每天 / 元计算。

　　第七条 乙方责任与义务

　　7.1做好施工准备工作。

　　7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应积极采取补救措施,费用自负。

　　7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。

　　7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任，一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方承担,并承担其费用。

　　7.5做到施工现场的文明施工与卫生整洁,承担违犯有关规定的罚款。

　　7.6保证工程工期,因自身原因延误工期时工期不得顺延。

　　第八条 争议

　　8.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可采取下列一种方式解决。

　　第一种争议解决方式：向 / 仲裁委员会申请仲裁。

　　第二种争议解决方式：向 潍城区 人民法院起诉。

　　双方约定按第 二 种争议解决方式解决。

　　第九条 违约

　　9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第十条 合同份数

　　10.1本合同共四份，双方各保存二份，具有同等法律效力。

　　第十一条 补充条款如下： /

　　第十二条 合同生效与终止

　　12.1本合同自签定之日起生效。

　　12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后，本合同即告终止。

　　第十三条 未尽事宜 双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高压线路架设工程施工协议书 篇7

　　工程名称：

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、施工范围：

　　乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

　　二、施工方案：

　　一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

　　三、施工材料要求及材料供应

　　1、主要材料要求：

　　a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。

　　b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，

　　c、地暖复合膜 3㎜

　　d、pe--a管， “ 道诚”牌，de20×1.9㎜

　　盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)

　　e、分水器为全铜，巨帆牌。

　　f、钢丝网：∮2×200mm×200mm,

　　2、辅助材料采用市面上通用材料。

　　四、施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

　　五、工程造价和结算方式

　　1、合同造价

　　该工程地暖实际铺设面积约为平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。

　　地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。

　　2、结算方式、

　　乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。

　　工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。

　　六、施工工期：现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。

　　七、质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。

　　八、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　签字：签字：

　　年7月 6 日 年7月 6 日

高压线路架设工程施工协议书 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商，七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包，为了明确双方的责权利，保证工程按期保质保量竣工交付使用，现就有关事项协议如下：

　　一、室外供电工程施工安装承包范围：根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等，自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程;

　　1)安装每栋分支电缆线路，防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责，强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆;

　　2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;

　　3)预埋穿越水泥道路电缆管;

　　二、工程决算执行标准：

　　1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表);

　　2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;

　　3、材料价格按施工当期的市场价执行;

　　4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算;

　　三、甲方责任

　　1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件;

　　2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。

　　3、对乙方的安装工作进行监督和检查。

　　四、乙方责任

　　1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。

　　2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先使用甲方库存材料。

　　3、紧密配合甲方其它室外工程施工，及时做好电气预埋工作。

　　4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。

　　5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要及时整改。

　　6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程，确保人员、材料、设备的安全，并对全过程的安全负全责。

　　7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。

　　8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图;

　　五、违约责任

　　1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。

　　3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济损失由乙方承担。

　　六、工程造价及付款方式

　　1、工程造价：

　　工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价： 522288.09元 编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价：

　　94364.62元 编制时间20xx年12月12日。总预算造价为： 616652.71元，经双方协商：双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写：伍拾万元整)。

　　2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后，甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。

　　七、合同工期以及工程质量保证的承诺

　　1、开工时间：20xx年12月20日;

　　2、竣工时间：20xx年03月30日;

　　3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。

　　八、其它约定

　　1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。

　　2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表，造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。

　　3、在承包期内，乙方未做好施工安全工作，造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。

　　4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知24小时内返修，否则，甲方可委托他人返修，返修费在5%质量保证金中支付。

　　5、签订合同时，乙方应提供电气安装人员、复印件。

　　6、本合同一式肆份，双方签字盖章生效;

　　7、本合同解释权归甲方，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：七二0安置房项目部 (盖章)

　　代表：

　　电话：

　　乙方： (盖章)

　　代表：

　　开户行：

　　账 号：

　　电话：

　　年月日：

高压线路架设工程施工协议书 篇9

　　甲方：______

　　乙方：______

　　鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的

　　项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议:

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同

　　规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理

　　服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__ 日生效,至___年___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___

　　份.双方各执___份。

　　甲方：______乙方：______

　　法定代表人:_________ (签字) 法定代表人:_________ (签字)

　　单位地址:_________ 单位地址:_________

　　邮编: _________邮编：_________

　　电话: _________电话:_________

　　传真:_________ 传真:_________

　　开户银行:_________ 开户银行;_________

　　帐号:_________ 帐号:_________

高压线路架设工程施工协议书 篇10

　　为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下合同条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白色木质T 形凹槽龙骨; 角线采用3CM 塑料线条，油面漆二遍。

　　二、承包单价：按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整; 线条每米2元整。

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1) 提供乙方人员的中午生活，施工用电。

　　2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。

　　2、乙方责任：

　　1) 严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。

　　2)严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。

　　3) 绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　4) 爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

　　四、工程质量及验收标准：

　　工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

　　五、工期：

　　根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　六、付款方法：

　　工程完工后，待工程验收合格后，三十天内结算并付清所有工程款。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。

　　发包方(甲方) ：(盖章) 乙方：

　　代 表： 乙方(签字)：

　　签约时间：20--年 月 日

高压线路架设工程施工协议书 篇11

　　发包人（以下简称甲方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条?工程项目

　　一、工程名称：______________________________

　　二、工程地点：______________________________

　　三、工程内容：______________________________

　　四、承包形式：______________________________

　　五、工程立项批准文号：______________________

　　六、工程承包范围：__________________________

　　第二条?工程期限

　　一、合同工期总日历天数_______天；

　　开工日期：______?年?______?月?______?日；

　　竣工日期：______年______月______日。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延?：

　　1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　第三条?工程价款、结算及付款方式

　　双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。

　　第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

　　1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；

　　2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；

　　3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。

　　1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；

　　2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_______%，留_______%做质保金，待保修期满后_______个工作日内付清。

　　3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

　　第四条?建筑材料、设备的供应和采购

　　一、工程材料、设备由乙方采购。

　　二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　第五条?施工与设计变更

　　一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　第六条?工程质量管理及验收

　　一、质量标准：工程质量符合___________________标准。

　　二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。?验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

　　第七条?安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条?质量保修

　　一、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。

　　乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。

　　第九条?违约责任

　　一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

　　二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　四、保密事项：

　　除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

　　除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

　　第十条?争议解决

　　本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条?签订地点

　　本合同在?市?区?签订。

　　第十二条?补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　第十三条?合同生效

　　本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十四条?合同份数

　　本合同一式?份，均具有同等法律效力，发包人执?份，承包人执?份。

　　（以下无正文）

　　甲方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

高压线路架设工程施工协议书 篇12

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容： 。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。

　　第二条：承包方式及承包范围

　　一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。

　　二、承包范围： 。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。

　　第三条：工程质量标准

　　一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。

　　二、 其它条款按通用条款第9条执行。

　　第四条：验收标准

　　一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。

　　二、 其它条款按通用条款第12条执行。

　　第五条：质量保修期

　　一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。

　　二、其它约定按通用条款第13条执行。

　　第六条：合同工期

　　一、开工日期：本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。

　　二、合同总工期： 个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。

　　三、节点工期： 。

　　四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。

　　五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后 天内组织 台(套)以上机械设备进场施工，并根据工程的进度增加机械设备，若承包人未能达到发包人的进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。

　　六、承包人从合同约定的开工日期起的第 天开始须每天向发包人交出不少于 根已经浇筑成型的桩。如承包人连续 天不能完成相应的工作量，则发包人有权要求承包人增加机械设备，承包人须在 天内达到发包人根据施工情况提出的新进度要求，若承包人仍未达到进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。

　　七、其它约定按通用条款第14条执行。

　　第七条：合同价

　　一、合同暂定总价： 。

　　二、各单项工程暂定总价如下： 。

　　三、包干单价及暂定工程量：具体见附件1。

　　四、以上包干单价包含内容：

　　包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、工程及材料所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、桩机进退场、桩机安拆、桩机就位、护筒的埋设、成孔、加泥浆、泥浆制作、泥浆池的砌筑及拆除、泥浆外运、孔内钎探及障碍物排除(包括使用抽砂筒及反循环清渣等)、钢筋制作安装、浇捣桩成型、各种特殊地质的处理、各种原因导致的塌孔处理费、土方场内转运、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术处理费、技术措施费(包括雨季、冬歇期及其他异常气候施工措施费等)、安全措施费、文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、施工现场排水、管理费、税费、利润、各种施工风险、市场风险和以下工作内容及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

　　□褥垫层施工：平整场地、铺设石屑(砂、碎石)、压实

　　□入岩增加费

　　□桩间土开挖：开挖桩间土至设计标高

　　□土方外运

　　□桩头凿除及外运

　　五、超声波检测管：

　　如采用超声波检测方法，则由承包人负责埋设超声波检测管(检测管采用螺纹口连接，下端封闭，上端加盖)，则检测管制作安装费用为 10 元/米，此单价已包含检测管制作安装的人工、主材、辅材、材料价差、机械、市场风险、损耗、采保、运输及保修、税金等一切费用，结算时不再作任何调整。

　　六、包干单价不因地质情况的变化、施工过程的实际充盈系数和超灌高度等不同、市场价格和政府税费的变化而作任何调整(除本合同第八条有约定的除外)。

　　七、计量方式：

　　(一)空桩：

　　1、自桩顶设计标高以上1米至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。即空桩工程量=(原地面标高-设计桩顶标高-1m)*桩设计截面积

　　2、桩顶设计标高至至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)不足1米，则不计取空桩。

　　(二)实桩：

　　1、成孔：

　　自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。即

　　成孔工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积

　　2、混凝土浇筑：

　　自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。即

　　混凝土浇筑工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积

　　(三)褥垫层：

　　按设计要求压实后以面积乘以厚度以立方米计算，按实方量计算。

　　(四)桩间土开挖：

　　按底面积乘以挖土深度以立方米计算。按实方量计算，超挖不计量，扣除桩头所占体积。

　　(五)桩头凿除：按个计算。

　　(六)检测管：自桩底验收标高起计至桩顶设计标高以上0.5米的长度为计价长度，超声波检测失败的不予计算检测管制作安装费。

　　八、桩基检测的费用：

　　(一)成品桩检测(如抽芯、静载等)合格则检测费用由□发包人□承包人承担;若检测不合格，由承包人须采取补强措施，直到合格为止，并承担不合格桩的检测费用及补桩费用。

　　□九、冬季施工混凝土浇筑增加费仅对采用了冬季施工措施(包括但不限于 等措施)的桩基础混凝土浇筑部分进行计取。

　　十、 其它约定按通用条款第16条执行。

　　第八条：调价方法及调价内容

　　一、调价方法

　　□(一)□钢筋制安、□混凝土浇注综合单价调价方法：

　　1、由于非承包人的原因，该施工段(批次)实际开工日期的钢筋、商品混凝土材料价格比合同签订日期的钢筋、商品混凝土材料价格涨幅或跌幅大于5%(不含5%)的，则钢筋制安、混凝土浇注综合单价可作调整。

　　2、基准期价格及施工期价格

　　以 发布的 (以下称“信息价格”)作为参考。

　　(1)钢筋

　　①基准期价格：以合同签订当期的钢筋信息价格为计算基础(合同签订当期无信息价格的，以合同签订前最近一期信息价格作为计算基础)，按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为基准期价格。

　　②施工期价格：以实际开工当期的钢筋信息价格为计算基础，按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的，钢筋制安综合单价不作调整。

　　(2)商品混凝土

　　①基准期价格：以合同签订当期的商品混凝土信息价格作为基准期价格;合同签订当期无信息价格的，以合同签订前最近一期信息价格作为基准期价格。

　　②施工期价格：以实际开工当期的商品混凝土信息价格作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的，混凝土浇注综合单价不作调整。

　　3、具体调价方法

　　(1) 若钢筋、商品混凝土材料价格涨幅大于5%：

　　调整后的综合单价=合同综合单价+(施工期价格-基准期价格×1.05)

　　(2) 若钢筋、商品混凝土材料价格跌幅大于5%：

　　调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格×0.95-施工期价格)

　　4、由于承包人的原因导致该施工段(批次)实际开工日期比合同约定的开工日期延误超出一个月的：

　　(1) 若钢筋、商品混凝土材料价格上涨，综合单价不调整;

　　(2) 若钢筋、商品混凝土材料价格下跌;

　　调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格-施工期价格)

　　(3) 发包人有权解除合同，且承包人需于24小时内无条件退场。

　　□(二)若本工程因设计变更导致设计桩端入岩工程量(以m3计，全风化岩、强风化岩不作入岩)有所增减，则由此引起的增减费用计算如下：

　　增减费用=合同成孔入岩增加费综合单价×(最终设计桩端入岩工程量-原设计桩端入岩工程量)。

　　(三)其他调价方法：

　　本协议书第八条第二款约定的调价内容依据以下原则进行计算：

　　1、本合同附件报价表中有相同项目的，按相同项目的综合单价计算;

　　2、本合同附件报价表中无相同项目，但有相近似项目的，则参考相近似项目的综合单价计算;

　　3、本合同附件报价表中无相同项目，也没有相近似项目的，由承包人报价，经发包人审核后按审核单价进行结算;如双方无法达成共识，则发包人有权另行委托其他施工单位进行施工，且发包人有权要求承包人与分包单位签订相关的分包合同，承包人应无条件配合。

　　二、调价内容

　　(一)设计变更

　　承包人收到发包人承包范围内工程的设计变更起5天内，向发包人提交相应报价书，发包人自收到承包人的报价书之日起7天内对其进行审核,双方自承包人收到发包人的审定意见后5天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的，当工程费用增加时,视为承包人放弃调价要求，当工程费用减少时,以发包人的预算造价为准。

　　(二)签证

　　1、发包人确认的签证的工程款支付：随整体工程进度款进行支付，发包人每次按该部分工作量的80%支付进度款，随整体工程一同结算。

　　2、单项累计签证金额在10万元(含10万元)以上的，必须签订合同。

　　(三)委托工程

　　1、工程造价在3万元以上10万以下的零星工程需办理工程委托。

　　2、发包人另行委托的增加工程在施工前由发包人和承包人共同确定委托工程内容和费用。

　　3、 承包人自收到发包人现场代表的书面委托书之日起2天内，向发包人现场代表提交相应报价书，发包人在2天内对相应报价书给予审核，双方自承包人收到发包人的审核意见后2天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的，视为承包人同意免费完成委托或变更工作。

　　4、增加工程费用按委托书规定的付款方式付款。

　　5、造价在10万元以上的委托工程必须签订合同。

　　三、除本条款约定的内容外，其余均不调整。

　　第九条：付款时间、条件与付款方式

　　一、每月支付至承包人完成合格施工工程量的80%;

　　二、(各单项工程)竣工验收合格并提交相关的资料后，承包人可提出申请结算，工程结算后两个月内发包人累计付款至(各单项工程)结算价的95%，余结算造价的5%作为工程保修金。

　　三、保修金支付：自工程竣工之日起两年后无任何质量问题一个月内无息付清。

　　四、施工水电费扣除：施工用水、用电量经发包人、总承包单位及承包人三方签字确认，水电费由发包人代缴后在承包人当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从承包人下期进度款或结算款中扣除。

　　五、其它付款条款按通用条款第17条执行。

　　第十条：现场移交标准

　　一、场地移交可以全部或分段移交，以基本满足本工程合同总工期，各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足施工要求。

　　第十

高压线路架设工程施工协议书相关文章：