2023农村房屋合同

更新时间： 2023-02-15

2023农村房屋合同（精选8篇）

2023农村房屋合同篇1

　　甲方：______

　　性别：______

　　身份证号：______

　　现住址：______

　　乙方：______

　　根据国家新农村建设政策和村的实际情况要求，甲方在______地建新农村房屋。

　　甲、乙双方本着互利互惠的原则，共同协商建房事宜并达成协议，特订如下合同：

　　一、房屋结构：砖混结构，房屋的建造按设计院图纸标准实施，房屋面积详细以实做面积为准。

　　二、房屋的户型分型和型，型大约为——平方，型大约为——平方。

　　三、房屋建造价格每平方米捌佰元，合计人民币大约型元，型大约元。

　　四、甲方预交乙方建房定金伍万元(按乙方指定在信用社账户交款以交费单为报名号);选房顺序按交定金(银行交费单日期为顺序)，顺序安排房屋。

　　五、甲、乙双方自签订合同生效后中途不得违约，否则罚违约金壹万元。

　　六、乙方义务：

　　1、乙方在建设房屋中的钢材、水泥、砖等必须严格按设计院图纸设计购建执行。

　　2、房屋质量和安全按村与建筑房屋承包商签订的合同执行。

　　3、乙方必须保证每户的前立面钢砖镶贴，三楼屋顶坡面彩瓦的安装，一楼前立面铝合金安装，一楼前一层防盗网的安装(铝合金、防盗网、钢砖的价格按市场价中等偏上)。

　　每户大门一合规格1.8术2.7价格按市场价中等偏上，二、三楼的窗户的铝合金安装，整个房屋前后落水管的安装(详按设计院图纸的正立面配套设施完工)。

　　4、乙方负责室外散水、屋面排水、化粪池、暗道排水沟的配套设施。

　　5、每户出门与中间水泥硬化路之间，乙方完成彩砖的铺设，小水沟等设施，每栋楼门前的彩砖必须一线平铺。

　　6、房屋交付甲方使用，所有规定乙方完成的项目必须完成，乙方房屋保质期为年(从甲方和村委会验收之日算起)，如因质量问题，乙方负责返工维修，甲方概不负责，但因甲方人为造成的质量问题，乙方概不负责，如房屋出现重大的质量问题，乙方无条件退还甲方所交购房款并罚款壹万元整。

　　七、甲方入住后必须服从村委会统一管理，不得随意改变房屋外观造型结构和房屋前后的公共设施等，甲方购房后五年内不得转让给外村人，否则村有权收取土地补偿费壹万伍仟元。

　　八、付款方式：

　　1、甲乙双方自签订合同时，甲方向乙方交付首付款伍万元。

　　2、乙方建到房屋三层封顶时，甲方必须交房屋总造价的60%(包括首付款在内)，未付清60%的农户按欠款计付乙方银行借款利率(9厘6计息)，从1

　　5日后开始计息。

　　3、乙方交房甲方入住时，房屋拿钥匙时再交房屋总造价20%(即包括2条在内80%)，未交清20%的农户1

　　5天后按银行借款利率9厘6计算甲方利息。

　　4、余款的20%留两万元作房屋保证金，交屋的第二年付壹万元，剩余第三年不出房屋质量问题，甲方无条件交清，其余资金在甲方入住后次年交清，否则按银行借款利率收取甲方利息。

　　5、如愿意提前一次性交清房屋款的农户可享受壹仟元的优惠。

　　九、甲方需办理各种房屋证件时，费用自己承担，村委会协助办理。

　　十、未尽事宜，甲、乙双方共同协商后解决。

　　十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，村委会一份，公证机关存档一份，此合同甲、乙双方签字后生效，并具备法律效力。

　　甲方(签字)：______

　　乙方(签字)：______

　　见证人：____________

　　委会印章公证机关印章：

　　年月日

2023农村房屋合同篇2

　　甲方：______

　　性别：______

　　身份证号：______

　　现住址：______

　　乙方：______

　　根据国家新农村建设政策和村的实际情况要求，甲方在______地建新农村房屋。

　　甲、乙双方本着互利互惠的原则，共同协商建房事宜并达成协议，特订如下合同：

　　一、房屋结构：砖混结构，房屋的建造按设计院图纸标准实施，房屋面积详细以实做面积为准。

　　二、房屋的户型分型和型，型大约为——平方，型大约为——平方。

　　三、房屋建造价格每平方米捌佰元，合计人民币大约型元，型大约元。

　　四、甲方预交乙方建房定金伍万元(按乙方指定在信用社账户交款以交费单为报名号);选房顺序按交定金(银行交费单日期为顺序)，顺序安排房屋。

　　五、甲、乙双方自签订合同生效后中途不得违约，否则罚违约金壹万元。

　　六、乙方义务：

　　1、乙方在建设房屋中的钢材、水泥、砖等必须严格按设计院图纸设计购建执行。

　　2、房屋质量和安全按村与建筑房屋承包商签订的合同执行。

　　每户大门一合规格1.8术2.7价格按市场价中等偏上，二、三楼的窗户的铝合金安装，整个房屋前后落水管的安装(详按设计院图纸的正立面配套设施完工)。

　　4、乙方负责室外散水、屋面排水、化粪池、暗道排水沟的配套设施。

　　5、每户出门与中间水泥硬化路之间，乙方完成彩砖的铺设，小水沟等设施，每栋楼门前的彩砖必须一线平铺。

　　6、房屋交付甲方使用，所有规定乙方完成的项目必须完成，乙方房屋保质期为年(从甲方和村委会验收之日算起)，如因质量问题，乙方负责返工维修，甲方概不负责，但因甲方人为造成的质量问题，乙方概不负责，如房屋出现重大的质量问题，乙方无条件退还方所交购房款并罚款壹万元整。

　　八、付款方式：

　　1、甲乙双方自签订合同时，甲方向乙方交付首付款伍万元。

　　2、乙方建到房屋三层封顶时，甲方必须交房屋总造价的60%(包括首付款在内)，未付清60%的农户按欠款计付乙方银行借款利率(9厘6计息)，从15日后开始计息。

　　3、乙方交房甲方入住时，房屋拿钥匙时再交房屋总造价20%(即包括2条在内80%)，未交清20%的农户15天后按银行借款利率9厘6计算甲方利息。

　　5、如愿意提前一次性交清房屋款的农户可享受壹仟元的优惠。

　　九、甲方需办理各种房屋证件时，费用自己承担，村委会协助办理。

　　十、未尽事宜，甲、乙双方共同协商后解决。

　　十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，村委会一份，公证机关存档一份，此合同甲、乙双方签字后生效，并具备法律效力。

　　甲方(签字)：______

　　乙方(签字)：______

　　见证人：____________

　　____年_____月_____日

2023农村房屋合同篇3

　　范文一

　　卖方：__________(甲方)

　　身份证号：__________________

　　买房：__________(乙方)

　　身份证号：__________________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

　　第一条房屋概况

　　甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：甲方所售房屋位于________________，房屋占地面积约为______平方米，院子占地面积约为______平方米，房屋为___楼，一楼为___个门面，2、3楼为套房，中间有楼梯间，房屋总面积约为______平方米，一楼门面为框架结构，二、三楼住房为砖混凝结构，二、三楼房屋平面图见本合同附件;

　　第二条房屋价格及其他费用

　　甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币______万元整(￥______);

　　第三条付款方式

　　签订合同之日一次性付清;

　　第四条别约定

　　1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。

　　2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。

　　第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

　　第六条今后如房屋重建，甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地，土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方全部，甲方负责积极配合;

　　第七条本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔;

　　第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力;

　　第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;

　　第十条本合同附二、三楼平面图;

　　第十一条本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份;

　　甲方(签印)：____________住址：_________________联系电话：_____________

　　乙方(签印)：____________联系电话：_____________

　　签订日期：___年___月___日

　　范文二

　　出卖人：__________(以下简称甲方)

　　买受人：__________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方愿将自有坐落__________市__________路__________号房屋__________间，建筑面积__________平方米售卖给乙方。

　　二、甲方出售给乙方的房屋东至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。

　　三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币__________万元，由甲方售卖给乙方。

　　四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币__________万元;第二期在交付房屋之日，付人民币__________万元;第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。

　　五、甲方应自本合同签订之日起__________天内将房屋腾空，连同原房屋全部权证等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。

　　六、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

　　七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。

　　八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天按房价总额的3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款所有退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

　　九、乙方所有或部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方全部。

　　十、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。

　　十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还所有房价款外，并按本合同第八条规定承担违约责任。

　　十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)全部权属于国家。乙方取得上述房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。

　　十三、本合同的附件与合同有同等法律效力。

　　十四、本合同一式4份，甲乙方各执1份，另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。

　　立约人：

　　甲方：____________(签章)乙方：_____________(签章)

　　________年______月_____日订于________________市(县)

2023农村房屋合同篇4

　　上诉人：_________________

　　被上诉人：_________________(刑事上诉状无被上诉人)

　　上诉人因一案，不服人民法院_____年_____月_____日字第号，现提出上诉。

　　上诉请求：_________________

　　上诉理由：_________________

　　此致

　　__________人民法院

　　上诉人：______________

　　_____年_____月_____日

2023农村房屋合同篇5

　　签订时间：

　　签订地点：

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，根据我国民法典、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议;

　　一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组集体成员。

　　二、房屋情况：本合同项下的房屋位于_____市_____街道，相邻为，建筑面积，北屋，东屋，西屋，南屋，院落面积为，房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。

　　三、该交易房屋由甲方全额出资建造，使用的土地为______村_____组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。

　　四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：

　　1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利;

　　2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;

　　3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。

　　五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。

　　六、房款支付：自该合同双方签字之日起日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。

　　七、房屋交付：乙方根据第六条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的原因除外。

　　八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后日，甲方应当根据乙方的需要，积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延，不予以配合，甲方须向乙方每日支付元违约金，直至协助乙方办理完房产过户为止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的，与甲方无关。

　　九、该房屋交付给乙方后，该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付元的违约金。

　　十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利，造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外，须按照发生妨碍乙方占有、使用或侵犯乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。

　　十一、在本合同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方：如甲方违反本约定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款 00%的违约金。

　　十二、其他事项：

　　1、如果双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决。

　　2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上签字摁手印。

　　3、本合同正本一式六份，双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。

　　甲方(签字捺印)：身份证号：日期：

　　乙方(签字捺印)：身份证号：日期：

　　见证人(签字捺印)：身份证号：日期：

2023农村房屋合同篇6

　　甲方：_______________身份证号：_______________甲方配偶：_______________身份证号：_______________

　　乙方：_______________身份证号：_______________乙方配偶：_______________身份证号：_______________

　　丙方：_______________身份证号：_______________丙方配偶：_______________身份证号：_______________

　　甲、乙、丙三方系父子关系，其中：甲方为父亲，乙方和丙方为儿子，乙方为长子，丙方为次子。

　　根据乙、丙方与拆迁公司于________年________月________日达成的《房屋拆迁协议》，将位于________房屋进行拆迁，拆迁还建面积为________平方米，后乙方和丙方共同出资购买________平方米，因此，拆迁还建总面积为________平方米。该拆迁还建面积为甲、乙、丙三方共同共有。现就该________平方米拆迁还建面积分割问题，经协商一致，达成如下协议：

　　一、甲方取得________平方米还建面积中的________平方米，由甲方及配偶各得________平方米。

　　二、乙方取得________平方米还建面积中的________平方米，乙方及其配偶对该________平方米还建面积形成共同共有。

　　三、丙方取得________平方米还建面积中的________平方米，丙方及其配偶对该________平方米还建面积形成共同共有。

　　四、任何一方对各自取得的还建面积享有单独处分的权利，他方不得干涉。

　　五、任何一方在处分自己取得的还建面积时，不得超出自己取得的份额，也不得要求其他任何一方缩减已经取得的还建面积，更不得要求再次对300平方米的还建面积进行分割。

　　六、本协议一式捌份，三方各持贰份，一份交由村委会备案，一份交由拆迁部门备案。

　　七、本协议自各方签字捺印后生效，对各方具有约束力。

　　甲方：_______________乙方：_______________丙方：_______________

　　配偶：_______________配偶：_______________配偶：_______________

　　日期：_______________日期：_______________日期：_______________

2023农村房屋合同篇7

　　立约人(父亲)：_______________男，汉族

　　(母亲)长子某某，男，__________年__________月__________日出生，身份证号码：______________，家庭住________________。次子，男，__________年__________月__________日出生，身份证号码：______________，家庭住址：______________。女儿立约人共有二男一女，子女均已结婚，现三人均表示愿意分家析产，改变过去共同生活的状态，各立门户。经协商，达成如下分产契约，并由_____________作见证人。

　　(一)立约人老两口随_____________一起生活。

　　(二)现村内住三处平房。将位于某地的五间砖瓦房及院落内附属物归长子________________所有;将位于归次子_____________。女儿愿意放弃财产权。

　　(三)家具及家用。归其长子_____________，耕地承包权分别归_____________。

　　(四)存款_____________元，由其_____________分得_____________元，长子_____________分得_____________元。儿子每月平均负担其父母日常生活用，现每月二人给付200元。

　　(五)立约人如遇重病或其他意外，费用由_____________共同负担。

　　(六)以上所列各项，立约人完全同意，并有见证人作证。

　　(七)、本协议经当事人签字生效。

　　(八)、本协议一式__________份，当事人各执一份，公证处留存一份。

　　_____________(签字)：_______________子女签字：_______________

　　_____________(签字)：_______________

　　_____________年_______________月________________日

　　见证人(签字)：______________