工程造价委托合同范本

工程造价委托合同范本（精选20篇）

工程造价委托合同范本 篇1

　　合同编号：20xx年第(019)号

　　兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同尊守以下条款。

　　一、委托服务、审计、验证项目情况

　　1、工程项目名称：望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所

　　2、建筑面积：28392.37m2

　　3、工程造价(暂估价)：每平米1000元

　　4、工程地址：贺兰县望都太阳城小区内

　　5、工程开工日期：

　　竣工日期：

　　二、委托乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划

　　1、编制工程预算、决算、招标标底;

　　2、审核工程预算、决算;

　　3、工程量清单编制;

　　4、施工全过程造价控制;

　　5、工程竣工结算审核;

　　6、其他

　　7、要求：

　　三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾)

　　1、施工合同、补充合同或施工协议书。

　　2、工程施工图纸(全套：土建、安装)。

　　3、图纸会审资料、设计变更、签证单。

　　4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。

　　5、施工过程中双方签证资料。

　　6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。

　　7、工程量计算表、主要材料计算表。

　　8、钢筋实际用量计算明细表。

　　9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。

　　10、建设单位供料明细表。

　　11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。

　　12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。

　　13、跨年度工程施工形象进度明细表。

　　四、甲方在委托项目中承担的责任和义务

　　1、提供的计算资料要真实、齐全。

　　2、施工管理人员要密切配合。

　　3、由于甲方在工作运行中，提供的资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论不实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的 %)

　　五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。

　　1、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。

　　2、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务，出具计算、审核、核算报告。

　　六、收费标准：

　　1、经双方议定，按结算金额的

　　2、双方一次性协商收费

　　七、结算方式：

　　1、经双方议定，协议签证后，甲方预付乙方工程造价暂估总费用 的预付款。

　　2、乙方向甲方提供出完整的预算书时，甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用 30% 的款项。

　　3、进入工程决算时，甲方必须付至总费用的。

　　4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。

　　5、补充内容：甲方要求报进度款时，每月支付乙方用包含总费用中，在结算时预予抵扣。

　　八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时，该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的 30 %)

　　九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。

　　十、其它应说明的事项：

　　十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同时生效。

　　委托单位(甲方)： 承办单位(乙方)：

　　地址：

　　电话：

　　代表签字：

　　地址： 电话： 代表签字： 年 月 日 年 月 日

工程造价委托合同范本 篇2

　　以下简称甲方; ，以下简称乙方。

　　经双方协商，由甲方委托乙方承担《建设项目申请报告》的编制工作，特订立本合同。

　　第一条 甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

　　第二条 乙方应在20xx年8月25日以前，向甲方提交《建设项目申请报告》文本伍份。

　　甲方如在合同期间对本项目提出重大变更，或者原始资料、数据有重大变动，有可能导致可研报告修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。

　　第三条 费用支付条款

　　本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。

　　费用支付方式。双方签订合同时，甲方支付乙方项目编制费 万元整。余款在提交《建设项目申请报告》评审合格后付清。

　　第四条 违约罚金

　　1. 乙方不按合同规定的日期提交报告时，每拖期一天，扣除其所应得报酬的5，作为违约罚金。

　　2. 因甲方提供资料不详实，造成的项目报告重大修改，或返工重作，应另行适当增加乙方工本费用，其数额由双方商定。

　　3. 甲方超过合同规定日期付款时，应偿付给乙方逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定报酬的5计算。

　　第五条 合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效，自乙方交付可研报告文本后，本合同效力终止。

　　第六条 本合同正本一式两份，双方各执一份。

　　甲方：(盖章签字)

　　年 月 日

　　乙方： (盖章签字)

　　年 月 日

工程造价委托合同范本 篇3

　　________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　第一条　委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1.项目名称：_________

　　2.服务类别：_________

　　第二条　本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　第三条　下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件;

　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　第四条　咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　第五条　委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　第六条　本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终结。

　　第七条　本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人(盖章)：_________　　　　　　　咨询人(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________　　　　　委托代理人(签字)：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　帐号：_________　　　　　　　　　　　　帐号：_________

　　邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________

　　电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________

　　传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________

　　电子信箱：_________　　　　　　　　　　电子信箱：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

工程造价委托合同范本 篇4

　　委托人名称(甲方):

　　受委托人名称(乙方):

　　甲方委托乙方对工程项目进行审计,经双方协商达成如下协议,以资共同遵守.

　　一,委托审计项目情况

　　(一),工程项目名称:贵州师范大学工程

　　(二),送审工程造价: xx元

　　二,委托审计的范围和要求.

　　(一),审计范围

　　1,检查标底及投标预算的编制质量;

　　2,检查施工,采购合同订立是否规范;

　　3,检查甲方确定的材料,设备采购价格是否合理;

　　4,检查施工,采购合同的执行情况;

　　5,检查项目批复概算,建设标准,建设内容实施的情况;

　　6,检查设计修改,设计变更是否合规,合理,是否符合有关程序及对工程造价的影响;

　　7,检查工程款支付情况;

　　8,检查过程资料形成的合规性.

　　(二),审计要求

　　1,乙方审计人员应积极进行现场检查复核,特别是对设计变更,现场签证和隐蔽工程等,并提供造价及合理性评价;

　　2,对超出招,投标书外的工程量,工程项目,报价等作出书面意见;

　　3,对已形成资料的合规性,合理性,完整性作出评价;

　　4,提供《竣工结算审计报告》一式六份.

　　三,审计时间

　　提供《竣工结算审计报告》时间:自"委托协议书"生效之日起20天内完成.

　　四,双方责任

　　(一),甲方的责任:相关建设管理部门,监理单位对资料的真实性,完整性负责;提供原件.

　　(二),乙方的责任:对出具的《竣工结算审计报告》的真实性,合法性负责.

　　五,费用标准及付费方式

　　(一),费用标准

　　根据贵州省物价局文件(黔价费[]327号文)及省教育厅(黔教审发 []345号文)规定,经甲乙双方协商确定,按以下标准计算审计费用:

　　1, 基本审计费按送审工程造价的xx0/00计取;

　　2, 审减部分审计费按审减金额的x%计取.

　　(二),付费方式

　　提供《竣工结算审计报告》后一周内,一次性结算.

　　六,其他

　　本协议一式捌份,甲方伍份,乙方贰份,报送教育厅审计处备案一份,自甲乙双方签章后即生效.

　　七,未尽事宜,甲乙双方协商解决.

　　甲 方: 乙 方:

　　负责人: 负责人:

　　联系人: 联系人:

　　地 址; 地 址;

　　电 话: 电 话:

　　协议签订日期 200x年 月 日

工程造价委托合同范本 篇5

　　委托单位名称(甲方)：

　　咨询单位名称(乙方)：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、工程地点： 山阳县

　　二、工程名称：

　　三、承包内容： 项目的造价工作。

　　四、承包方式：

　　五、核对完成日期：按甲方要求日完成。

　　六、承包价格: 本工程项目总价的 。

　　七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。

　　八、甲方责任：

　　1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

　　2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。

　　4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　九、乙方责任：

　　1、 乙方负责 项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。

　　2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。

　　3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。

　　十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。

　　十三、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

工程造价委托合同范本 篇6

　　合同编号：20xx年第(019)号

　　兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同尊守以下条款。

　　一、委托服务、审计、验证项目情况

　　1、工程项目名称：望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所

　　2、建筑面积：28392.37m2

　　3、工程造价(暂估价)：每平米1000元

　　4、工程地址：贺兰县望都太阳城小区内

　　5、工程开工日期：

　　竣工日期：

　　二、委托乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划

　　1、编制工程预算、决算、招标标底;

　　2、审核工程预算、决算;

　　3、工程量清单编制;

　　4、施工全过程造价控制;

　　5、工程竣工结算审核;

　　6、其他

　　7、要求：

　　三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾)

　　1、施工合同、补充合同或施工协议书。

　　2、工程施工图纸(全套：土建、安装)。

　　3、图纸会审资料、设计变更、签证单。

　　4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。

　　5、施工过程中双方签证资料。

　　6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。

　　7、工程量计算表、主要材料计算表。

　　8、钢筋实际用量计算明细表。

　　9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。

　　10、建设单位供料明细表。

　　11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。

　　12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。

　　13、跨年度工程施工形象进度明细表。

　　四、甲方在委托项目中承担的责任和义务

　　1、提供的计算资料要真实、齐全。

　　2、施工管理人员要密切配合。

　　3、由于甲方在工作运行中，提供的资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论不实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的 %)

　　五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。

　　1、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。

　　2、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务，出具计算、审核、核算报告。

　　六、收费标准：

　　1、经双方议定，按结算金额的

　　2、双方一次性协商收费

　　七、结算方式：

　　1、经双方议定，协议签证后，甲方预付乙方工程造价暂估总费用 的预付款。

　　2、乙方向甲方提供出完整的预算书时，甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用 30% 的款项。

　　3、进入工程决算时，甲方必须付至总费用的。

　　4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。

　　5、补充内容：甲方要求报进度款时，每月支付乙方用包含总费用中，在结算时预予抵扣。

　　八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时，该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的 30 %)

　　九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。

　　十、其它应说明的事项：

　　十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同时生效。

　　委托单位(甲方)： 承办单位(乙方)：

　　地址：

　　电话：

　　代表签字：

　　地址： 电话： 代表签字： 年 月 日 年 月 日

工程造价委托合同范本 篇7

　　合同编号：　　

　　签订时间：　　

　　签订地点：　　

　　委托人： (以下简称甲方)　　

　　受托人： (以下简称乙方)　　

　　甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担 工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：

　　一、工程造价结算审计业务范围　　甲方委托的 工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。

　　二、乙方结算审计人员的资格条件

　　1、具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。

　　2、乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于________年。　　乙方项目经理：　　乙方主要审计人员：

　　3、乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

　　三、甲方的权利和义务

　　(一)甲方的权利：

　　1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

　　2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的39;工作情况向乙方通报，提出意见要求。

　　3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。　　2

　　4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

　　5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起____日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

　　(二)甲方的义务：

　　1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责;

　　2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责;

　　3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。

　　四、乙方的权利和义务

　　(一)乙方的权利：

　　1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。

　　2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

　　3、有权按合同规定收取审计费用。

　　4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在____日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。

　　(二)乙方的义务：

　　1、委派符合本合同第二条规定的，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

　　2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计　　3 工作。

　　3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后 天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

　　4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。报告可以都送给审计部 结算资料 事务所来取

　　5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

　　五、结算审计费用　　结算审计费用甲方送审额 215; ‰

　　乙方审减额 215; %，若乙方审减额低于：甲方送审额 215; ‰，则按照审减额支付审计费用。　　甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。

　　六、付款方式

　　七、其他约定事项

　　1、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

　　2、若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等)，甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。

　　3、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

　　4、其他： 合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。

　　八、本合同经双方签字盖章后生效。　　

　　委 托 人： 受 托 人：　　

　　法定代表人： 法定代表人：　　

　　委托代理人： 委托代理人：　　

　　开户行： 开户行：　　

　　账号：账号：　　

　　税号：税号

工程造价委托合同范本 篇8

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：湖南天兴工程造价咨询有限公司

　　为了合理确定和有效控制建设工程造价，提高投资的经济效益，维护建设各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、 委托方委托受托方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、 项目名称：

　　2、服务范围：

　　二、 委托方的权利与义务：

　　1、 委托方可向受托方索取与委托内容有关的工程造价咨询报告;

　　2、 委托方可向受托方询问委托工作进展情况;

　　3、 委托方应向受托方提出对工程具体问题的意见;

　　4、 按照受托方提交的资料清单及时提供咨询服务所需的全部施工图纸及其他有关的技术资料，并对资料的合法性、真实性和完整性负责;

　　5、 如实介绍工程建设情况，为咨询服务人员提供必要的工作方

　　便;

　　6、 负责通知有关各方到现场核对初审意见;

　　7、 确定 作为咨询服务联络人;

　　8、 委托方为受托方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合，并承担必要的到有关部门或外地调查取证发生的费用;

　　9、 按照约定条件及时向受托方支付咨询服务费用;

　　10、 委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

　　11、 其他：

　　三、 受托方的权利与义务

　　1、 受托方可向委托方索取与委托内容有关的建设工程造价技术经济资料;

　　2、 受托方可要求委托方对有关问题作出解释和补充资料;

　　3、 受托方在咨询过程中，有到工程现场勘察和调查取证的权利;

　　4、 受托方可要求委托方在工作进展中提供必要的配合;

　　5、 在本合同履行期间，受托方应按委托方要求开展工作，在工作中遵循公平、公正、合法、独立的原则，应用合理技能，维护各方合法权益，认真、细致、周到地进行服务工作;

　　6、 在履行合同期间，不得泄漏与本合同委托内容有关的保密资料;

　　7、 因受托方违反有关规定，故意或者因重大过失造成所编制的工程造价成果文件错误，致使委托方遭受损失的， 应依法承担赔偿责任。

　　8、 其他：

　　四、 咨询费及支付方式

　　1、根据湘价服(20xx)81号文件规定，并经双方协商一致，受托方按 向委托方收取咨询服务费;

　　2、上述咨询服务费在本合同经双方签署后按40%比例预付款，预付 元，其余在交付咨询报告时一次付清。

　　如因咨询服务工作遇到重大问题，致使受托方实际花费的咨询服务工作时间有较大幅度的增加，经双方协商增加咨询服务费用。

　　五、 合同时效

　　1、 本合同自签订之日起生效。

　　2、 委托方提供技术经济资料时间：。

　　3、 受托方提交咨询服务成果时间：。 如果在咨询服务过程中，因委托方或其他第三方的原因以及不可预见的情况，影响咨询报告如期完成，受托方另行商定提交咨询服务成果的时间。

　　4、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。

　　六、 违约责任

　　1、 合同订立双方必须严格履行合同约定的条款。

　　2、 本合同如发生违约，甲乙双方应本着友好协商的原则，妥善处理。

　　3、 如协商不成，可按下列程序解决：

　　(1) 委托方原因违约，按咨询费用总额，支付给受托方 %违约金。

　　(2) 受托方原因违约，按咨询费用总额，支付给委托方 %违约金。

　　(3) 双方发生违约争议，可由工程所在地建设工程造价管理机构调解。

　　(4) 工程所在地建设工程造价管理机构调解不成，可申请仲裁或诉讼。

　　七、 附则：

　　1、 本合同未尽事宜，委托双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。

　　2、 本合同经双方签字盖章后生效，一式 份，双方各 份。其中一份相应工程造价管理机构备案。

　　八、 有关说明事项

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)：

　　湖南天兴工程造价咨询有限公司

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　年 月 日 年 月 日

工程造价委托合同范本 篇9

　　__________(以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：_________________

　　1.项目名称：_________________

　　2.服务类别：_________________

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：_________________

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件;

　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度想咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年月日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：_________________(盖章)咨询人：_________________(盖章)

　　法定代表人：_________________(签字)法定代表人：_________________(签字)

　　委托代理人：_________________(签字)委托代理人：_________________(签字)

　　住所：_________________住所：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　电子信箱：_________________电子信箱：_________________

工程造价委托合同范本 篇10

　　甲方：x公司

　　乙方：

　　甲乙双方就总公司在xx县开发区兴建的造纸装备自主化创新示范基地项目一期工程的造价咨询业务达成合作意向，具体内容如下：

　　一、此项目造价咨询业务范围为编制工程量清单和工程招标的标 底，合同总价为 xx万元。

　　甲方责任： 甲方负责与总公司订立造价咨询合同，提供有关备案资料、编制审核造价咨询成果并最终提供纸制品的造价成果文件一式四份，并且出具发票与总公司进行结算，税金由甲方负责。

　　乙方责任：乙方负责出劳务与总公司进行业务联系，在xx县进行资格备案，负责催要账款，并且承担一切业务费用。

　　二、 资金分配：本次造价咨询工作总收入为人民币 万元， 甲方分得咨询费%，即xx元。乙方分得劳务费%，即 元。咨询费进入甲方账户后三日内，甲方将乙方应得之劳务费打入乙方指定个人账户。乙方需向甲方出具相同数额的劳务费税票。

　　三、 违约责任： 如甲方不能提供合格的成果文件，则需向总公司承担法律责任。如果在得到咨询费后不能及时向乙方付清劳务费，则承担法律责任并向乙方赔偿双倍的劳务费，乙方有权进行法律诉讼。 如乙方不能及时的催要账款，则甲方有权终止本协议并追究乙方的法律责任。

　　四、 未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决。 本协议一式 二份，双方各执一份，双方签字后生效

　　甲方签字：乙方签字：

　　20xx 年 x 月 日

工程造价委托合同范本 篇11

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1.项目名称：西宁经济术开发区立义医院室内装饰工程

　　2.服务类别：对委托人提供的新增工程量图纸及工程量签证单进行结算、对量

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件;

　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自20xx年9月27日开始实施，至20xx年10月7日终结。

　　七、本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。

　　委 托 人：(盖章)

　　咨 询 人：(盖章)

工程造价委托合同范本 篇12

　　甲方(责任人)：_________________乙方(责任人)：_________________

　　甲方委托乙方承担恒天首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作，为做好相关工作，甲乙双方本着平等互惠的原则，在诚信、公平、自愿的基础上，经过双方协商，特签定协议书如下：_________________

　　一、工作内容：_________________

　　甲方委托乙方承担恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作。工作内容主要包括：_________________工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。施工图预算范围包括：_________________钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程，不包含任何安装工程。

　　二、承包方式

　　乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价(不包括安装类的预算)的1‰(千分之一)的固定比例

　　计算预算费用。

　　三、双方责任：_________________

　　甲方责任：_________________

　　(1)、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸(蓝图壹套)电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。

　　(2)、严格按照协议要求支付相关费用。

　　(3)、预算会审如在外地进行，应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费;出差时间限2天以内，且放在周末。

　　乙方责任：_________________

　　(1)、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。

　　(2)、预算内容要求全面，正确，质量符合国家及陕西省的相关标准要求。

　　(3)、按期完成任务，及时参与甲方或审计单位的会审。

　　(4)、免费完成会审后的相关调整、修改工作(限2次);发生原则性的大修改时，其费用另行商定。

　　(5)、保存好甲方提供的图纸等资料，预算工作结束，及时完整返还甲方。

　　四、完成日期要求：_________________

　　(1)、20__年6月27日，甲方提供全套的图纸;

　　(2)、至20__年7月16日17：_________________00时，完成全套预算工作;

　　五、预算费用的支付方式：_________________

　　本合同按现金(人民币)支付或银行转账的方式付款，所有款项必须由乙方(责任人)亲自确认领取。

　　乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方，并由甲方组织内部初审，初审时间不超过3-5天，初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5‰(千分之零点五)支付预付款;待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。

　　六、争议解决：_________________

　　发生争议时，甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决，如协商不成，甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。

　　七、合同生效和终止：_________________

　　本合同自双方签字后生效，完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后，本合同自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　相关补充条款：_________________注：_________________以上补充内容具有同等法律效力。

　　甲方(责任人)：_________________乙方(责任人)：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________710068电话：_________________

　　电子信箱：_________________

　　开户银行：_________________

　　帐号：_________________

　　户名：_________________

　　签订日期：_________________电话：_________________电子信箱：_________________开户银行：_________________帐号：_________________户名：_________________

工程造价委托合同范本 篇13

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》和国家其他的有关法律、规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　委托单位名称(甲方):

　　咨询单位名称(乙方)：

　　一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、 项目名称： 枫水湾二期枫林园配套工程

　　2、 项目地点： 北辰区西堤头镇东堤头村商贸城

　　二、乙方同意按照本合同的规定，承担以下议定范围内的建设工程全过程造价咨询服务业务：

　　(一) 委托范围：

　　1、项目红线范围内的配套工程结算件的编制及审核工作;

　　2、项目红线范围内的配套工程的签证变更的编制及审核工作;

　　3、项目施工过程中的工程量审核，施工单位月进度产值完成审核。

　　(二) 服务期限： 1 年。自20_年_月_日至20_年_月_日止，服务期满后如甲方还需要乙方提供咨询服务，其咨询服务费由双方另行增加。

　　三、乙方的义务

　　1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料.

　　2、乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1)“正常服务”是指双方在合同中约定的工程造价咨询工作;

　　2)“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;

　　3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同第七项第一款、

　　第九项第二、四款的规定，乙方应增加的额外工作量。

　　3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　四、甲方的义务

　　1、甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

　　2、甲方应当在合同签订之日起 5 日内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　3、甲方应在 5 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

　　4、甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　五、乙方的权利

　　甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予乙方以下权利：

　　1、乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

　　2、乙方在咨询过程中，负责对甲方指定第三方范围内的造价内容提出专业指导及相关数据服务。

　　六、甲方的权利

　　1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同。

　　七、乙方的责任

　　1、乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期并增加相应费用。

　　2、乙方对甲方或甲方分包的第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行的乙方应承担相关责任。

　　八、甲方的责任

　　1、甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，由甲方承担相应责任。

　　2、甲方应在合同签订后及时给乙方提供相关书面材料以保证造价服务的正常进行。

　　3、甲方应按合同约定的付款给予乙方相应比例的付款。

　　九、合同生效、变更与终止

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　3、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 3 日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。

　　4、乙方由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　5、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　十、造价咨询业务的酬金

　　(一)本工程乙方按配套工程全过程提供造价咨询服务及计取咨询服务费;

　　(二)枫水湾二期配套工程咨询服务费计取标准：配套工程全过程造价服务费按2.5元/m2计取，合同总价款：____元，大写：_____整。

　　(三)咨询服务费的支付方式:

　　1、 合同签订后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的40% 。

　　2、合同范围内配套工程完工后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的50% 。

　　3、合同范围内配套工程竣工结算完成后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方剩余10%咨询服务费。

　　十一、其 他

　　1、因建设工程造价咨询业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由乙方负责。

　　2、乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

　　3、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　4、除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　5、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

　　6、未经甲方许可，乙方不得私自与第三方(总包方)对本工程进行合同范围内的沟通商议。

　　十二、合同争议的解决

　　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第 1种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向河西区人民法院起诉。

　　十三、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程造价委托合同范本 篇14

　　卖方(以下简称甲方)：__________

　　买方(以下简称乙方)：__________

　　甲方按照《北京市实施细则》的规定，已合法取得北京市__________区(县)__________地块的土地使用权，土地面积为________平方米，土地使用年限________年，自______年______月_____日至______年______月______日止，国有土地使用证号为__________。甲方在上述地块建设项目的名称为__________，现已竣工，取得房屋所有权证(房屋所有权证____________________号)，经北京市房地产管理局审核，准予上市销售，外销许可证号为__________。

　　乙方自愿购买甲方的__________的房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。

　　第一条　__________房屋，建筑面积为__________平方米(含共有共用面积，房屋状况详见附件)，土地面积__________平方米(含共有共用面积)，土地使用期限自房屋产权过户之日起至______年______月______日止。

　　上述面积已经北京市房地产管理局测绘。

　　第二条　双方同意上述房屋售价为每建筑平方米__________币________元，价款合计为(大写)______币______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写：__________)。乙方预付的定金__________元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。

　　第三条　乙方同意在______年______月______日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。

　　甲方指定银行：__________

　　银行帐号：__________

　　第四条　甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》，并办妥全部

　　甲方同意按《建筑工程保修办法(试行)》的规定，自房屋交付之日起对乙方

　　购置的房屋进行保修。

　　第五条　乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。

　　第六条　双方同意在签定本契约后一个月内，持本契约和有关证件到北京市房地产市场管理处办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有所权证。

　　办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定负担。

　　第七条　本契约生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天起至实际交付日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过__________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方方面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外，还须并将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率计算。

　　第八条　本契约生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约的约定付款之日起至实际付款之日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过__________日终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

　　第九条　本契约由双方签之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。

　　本契约的附件，为本契约不可分割组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十条　本契约的订立、效力解释、履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。双方因履行契约引起的纠纷，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条　本契约正本一份四份，甲乙双方各一份，北京市房地管理局两份。副本__________份。

　　甲方(签)：__________________

　　法定代表人：____________________

　　地址：__________________________

　　联系电话：______________________

　　邮政编码：______________________

　　代理人：________________________

　　联系电话：______________________

　　身份证号码：____________________

　　乙方(签)：__________________

　　法定代表人：____________________

　　地址：__________________________

　　联系电话：______________________

　　邮政编码：______________________

　　代理人：________________________

　　联系电话：______________________

　　身份证号码：____________________

　　签约地点：______________________

　　签约时间：______________________

　　附件

　　房屋坐落：______________________________________

　　地号：__________________________________________

　　房屋结构：______________________________________

　　竣工日期：______________________________________

　　质量监督部门：__________________________________

　　房产平面图：____________________________________

　　装修标准、设备标准：____________________________

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

工程造价委托合同范本 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法与建筑法》甲乙双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：

　　一、工程内容：清除原有屋面防水材料→细石混凝土找平→保护层→刷涂冷底子油→铺贴卷材→工程验收→双方确认工程量。

　　二、工程造价(以实际铺贴面积计算)。

　　三、工期要求：甲乙双方合同签订后10内完工。

　　四、质量担保：工程验收后乙方在7年内如出现顶面渗漏问题负责免费维修。

　　五、付款方式：工程竣工经甲方验收合格后付款90%，竣工一年后付款10%(发票按90%、10%两部分开出)。

　　六、乙方责任和义务：

　　1、必须服从甲方代表及相关人员的管理。

　　2、保护好现场的公共设施及绿化。

　　3、乙方在施工期间发生任何事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程造价委托合同范本 篇16

　　委托人名称(甲方): 贵州师范大学

　　受委托人名称(乙方): 会计师事务所

　　甲方委托乙方对工程项目进行审计,经双方协商达成如下协议,以资共同遵守.

　　一,委托审计项目情况

　　(一),工程项目名称:贵州师范大学工程

　　(二),送审工程造价: xx元

　　二,委托审计的范围和要求.

　　(一),审计范围

　　1,检查标底及投标预算的编制质量;

　　2,检查施工,采购合同订立是否规范;

　　3,检查甲方确定的材料,设备采购价格是否合理;

　　4,检查施工,采购合同的执行情况;

　　5,检查项目批复概算,建设标准,建设内容实施的情况;

　　6,检查设计修改,设计变更是否合规,合理,是否符合有关程序及对工程造价的影响;

　　7,检查工程款支付情况;

　　8,检查过程资料形成的合规性.

　　(二),审计要求

　　1,乙方审计人员应积极进行现场检查复核,特别是对设计变更,现场签证和隐蔽工程等,并提供造价及合理性评价;

　　2,对超出招,投标书外的工程量,工程项目,报价等作出书面意见;

　　3,对已形成资料的合规性,合理性,完整性作出评价;

　　4,提供《竣工结算审计报告》一式六份.

　　三,审计时间

　　提供《竣工结算审计报告》时间:自"委托协议书"生效之日起20天内完成.

　　四,双方责任

　　(一),甲方的责任:相关建设管理部门,监理单位对资料的真实性,完整性负责;提供原件.

　　(二),乙方的责任:对出具的《竣工结算审计报告》的真实性,合法性负责.

　　五,费用标准及付费方式

　　(一),费用标准

　　根据贵州省物价局文件(黔价费[]327号文)及省教育厅(黔教审发 []345号文)规定,经甲乙双方协商确定,按以下标准计算审计费用:

　　1, 基本审计费按送审工程造价的xx0/00计取;

　　2, 审减部分审计费按审减金额的x%计取.

　　(二),付费方式

　　提供《竣工结算审计报告》后一周内,一次性结算.

　　六,其他

　　本协议一式捌份,甲方伍份,乙方贰份,报送教育厅审计处备案一份,自甲乙双方签章后即生效.

　　七,未尽事宜,甲乙双方协商解决.

　　甲 方:贵州师范大学 乙 方:

　　负责人: 负责人:

　　联系人: 联系人:

　　地 址; 地 址;

　　电 话: 电 话:

　　协议签订日期 200x年 月 日

工程造价委托合同范本 篇17

　　甲方：______________公司

　　乙方：_________________

　　甲乙双方就_______________总公司在__________县开发区兴建的造纸装备自主化创新示范基地项目一期工程的造价咨询业务达成合作意向，具体内容如下：_________________

　　一、此项目造价咨询业务范围为编制工程量清单和工程招标的标底，合同总价为__________万元。

　　甲方责任：_________________甲方负责与__________总公司订立造价咨询合同，提供有关备案资料、编制审核造价咨询成果并最终提供纸制品的造价成果文件一式四份，并且出具发票与__________总公司进行结算，税金由甲方负责。

　　乙方责任：_________________乙方负责出劳务与__________总公司进行业务联系，在__________县进行资格备案，负责催要账款，并且承担一切业务费用。

　　二、资金分配：_________________本次造价咨询工作总收入为人民币__________万元，甲方分得咨询费__________%，即__________元。乙方分得劳务费__________%，即__________元。咨询费进入甲方账户后三日内，甲方将乙方应得之劳务费打入乙方指定个人账户。乙方需向甲方出具相同数额的劳务费税票。

　　三、违约责任：_________________如甲方不能提供合格的成果文件，则需向__________总公司承担法律责任。如果在得到咨询费后不能及时向乙方付清劳务费，则承担法律责任并向乙方赔偿双倍的劳务费，乙方有权进行法律诉讼。如乙方不能及时的催要账款，则甲方有权终止本协议并追究乙方的法律责任。

　　四、未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决。本协议一式二份，双方各执一份，双方签字后生效

　　甲方签字：_________________乙方签字：_________________

　　20__________年_____月__________日

　　第二篇：_________________工程造价协议书

　　协议书

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国民法典与建筑法》甲乙双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：_________________

　　一、工程内容：_________________清除原有屋面防水材料→细石混凝土找平→保护层→刷涂冷底子油→铺贴卷材→工程验收→双方确认工程量。

　　二、工程造价(以实际铺贴面积计算)。

　　三、工期要求：_________________甲乙双方合同签订后10内完工。

　　四、质量担保：_________________工程验收后乙方在7年内如出现顶面渗漏问题负责免费维修。

　　五、付款方式：_________________工程竣工经甲方验收合格后付款90%，竣工一年后付款10%(发票按90%、10%两部分开出)。

　　六、乙方责任和义务：_________________

　　1、必须服从甲方代表及相关人员的管理。

　　2、保护好现场的公共设施及绿化。

　　3、乙方在施工期间发生任何事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方签字后生效。

　　甲方(盖章) ___________

　　法定代表人(签章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程造价委托合同范本 篇18

　　上诉人：_____________

　　被上诉人(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉者不列被上诉人)：_________________

　　上诉人因_____________一案，不服_____________人民法院________________年_______________月___________日字第___________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。

　　上诉请求：_____________

　　事实和理由：_____________

　　此致

　　___________人民法院

　　具状人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

　　附：_________________本上诉状副本_____________份

工程造价委托合同范本 篇19

　　(一)

　　乙方：

　　甲方：

　　根据相关法律、法规规定，双方协商一致，达成以下共识：

　　1、甲方聘用乙方为造价员(土建专业)证书、注册章，聘用期间甲方支付乙方工资每月人民币____元，每月付一次。

　　2、甲方责任：

　　负责给乙方办理聘用企业变更注册和协议期内延续注册手续，负责乙方建筑工程造价员的年检，协助乙方继续教育及时进行。

　　在协议有效期间，甲方负责乙方的注册费、继续教育费、执业年检费等相关费用。

　　甲方负责妥善保管乙方的注册造价员(土建专业)证书、注册章等相关资料。

　　合同期满后，原件退还给乙方并给乙方出示变更注册的相关手续，并协助乙方在甲方注册的市级建委办理变更手续。

　　甲方签认有关工程建设资料等文件所加盖乙方的章，法律责任由甲方承担。

　　甲方若需乙方本人到现场或投标报名等工作，甲方应提前三天告知乙方以便乙方及时安排。

　　合同有效期内甲方用证的工程项目若发生质量、安全事故责任及造成的经济损失由甲方承担，乙方不负任何责任。

　　3、乙方责任：

　　乙方向甲方提供真实、有效的相关造价证书(资格证、注册章、身份证(复印件))等相关资料。

　　工作需要，甲方需要乙方到场，乙方应积极服从。

　　若因乙方原因，造成乙方注册证、注册章吊销或不能延续注册等，一切损失由乙方承担，甲方概不负责。

　　4、合同期限：自年月日至年月日止。

　　合同期满，双方有意签订续聘合同，具体事宜由双方另行协商。

　　5、违约责任：甲方在合同期内解除合同，需提前两个月告知乙方，且一次性支付给乙方人民币壹仟元违约金。

　　若乙方在合同有效期内解除合同，需提前两个月告知甲方，且向甲方支付人民币壹仟元的违约金。

　　6、本合同一式两份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效应。

　　7、未尽事宜双方协商解决，协商不成或发生纠纷可提交仲裁部门解决。

　　甲方(人事部)签字： 乙方签字：(盖章)

　　年 月 日 年 月 日

工程造价委托合同范本 篇20

　　委托单位名称(甲方)：咨询单位名称(乙方)：

　　甲方委托乙方，为明确双方权利、义务，特议定如下条款，以资共同遵守。

　　一、委托的范围及技术要求：

　　1、范围：

　　(1)土建二次结构工程

　　(2)室内装饰装修工程

　　(3)室外装饰装修工程

　　(4)水、暖、电、通风、空调设备安装工程

　　(5)维修工程

　　(6)附属工程(园林绿化、市政、景观等)

　　2、技术要求：全过程造价咨询服务

　　3、负责施工单位对甲方的结算工作，不负责与纪检委的结算工作。

　　二、甲方承担的义务和责任：

　　1、负责提供下列资料：

　　(1)相关图纸和设计变更通知等文件(安装工程图纸按比例出图);

　　(2)隐蔽记录和有关技术经济鉴证;

　　(3)预(结)算书(含工程量计算式);

　　(4)招标书及招标答疑;

　　(5)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);

　　(6)施工日志、施工组织设计或施工方案。

　　2、负责与有关方面的联系和协调。

　　3、配合进行现场勘察。

　　4、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。

　　三、乙方承担的义务和责任：

　　1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。

　　2、对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。

　　3、负责与有关各方进行联系、核对和解释。

　　4、保守机密，不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。

　　5、不得遗失甲方认为必须返还的资料。

　　6、在约定的时间内完成任务，按合同规定收取咨询服务费。

　　7、不得收取各施工单位的任何形式下的礼金。

　　四、合同实施期限：

　　乙方负责在_20_______年_3_月_1_日以前的现场跟踪咨询业务。

　　五、收费标准及结算方式：

　　1、收费标准：按工程总造价的‰(不含税)计取咨询服务费，乙方负责在_20_______年_3_月_1_日以前的现场跟踪咨询业务。如因甲方的施工工期顺延，增加2万元/月(不含税)的咨询服务费。

　　2、支付方式：每月5日前甲方向乙方支付3万元的咨询服务费，余款于20______年5月1日前结清。

　　六、技术成果的分享：

　　按节约投资额或核减结算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方

工程造价委托合同范本相关文章：