建设工程投标邀请书

建设工程投标邀请书（精选24篇）

建设工程投标邀请书 篇1

　　招标编号：

　　(投标侯选人名称)：

　　鉴于你单位已通过招标人组织的　的投标资格预审，且已确认将按即将发出的招标文件的要求参与上述工程的投标，现邀请贵司作为资格预审合格的投标人就上述工程的施工招标进行密封投标。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　结构形式：

　　场地面积：

　　计划开工日期：

　　计划竣工日期：

　　质量等级：

　　资金来源：

　　招标范围：

　　二、招标文件的取得　　招标文件将于　年　月　日　时至　时在以下地点发售：　　　 地 址：　　　联系人：　　每套招标文件售价为　，以　方式支付给 。(说明费用是否退还，是否要求准备图纸等的押金以及具体规定，还应说明购买多套招标文件的规定)

　　三、投标地点及截止时间　　本招标工程投标截止时间为　年　月　日　时　分。　　投标人应按前款规定的时间或按招标文件规定所延长的时间到以下地点递交投标文件：

　　地址：

　　如果投标人在非投标截止时间当日递交投标文件，投标人应将投标文件递送至下列地址：　地 址：　联系人：

　　四、开 标　　本招标工程将于　年　月　日　时　分在以下地点开标：

　　地址：

　　投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。

　　五、自投标截止日期起，投标文件有效期为　日历天。

　　六、中标通知书将在　年　月　日之前发出(传真有效)。

　　七、如投标人需咨询有关本工程招标投标的其它事宜，请按下述方式联系：

　　地 址：

　　联系人：　电话/传真：

　　招标人：(盖章)

　　法定代表人或授权委托人：(签字)

　　日期：　年　月　日

　　经办人：

　　日期：　年　月　日

建设工程投标邀请书 篇2

　　合同订立时间：_________________

　　合同订立地点：_________________

　　九、合同生效

　　本合同双方约定后生效。

　　委托人(盖章)：_________________受托人(盖章)：_________________

　　法定代表人(签字或盖章)：_________________法定代表人(签字或盖章)：_________________授权代理人(签字或盖章)：_________________授权代理人(签字或盖章)：_________________单位地址：_________________单位地址：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　电子信箱：_________________电子信箱：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

建设工程投标邀请书 篇3

　　发包方(全称)：(以下简称为甲方)　　承包人(全称)： (以下简称为乙方　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电焊工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。　　

　　一、工程概况　　

　　1、工程名称：中学电焊维修工程　　

　　2、工程地点：学校操场栏杆及乒乓球场。　　

　　二、工程承包范围与承包方式　　

　　1、承包范围：学校主路东栏杆围墙进行维护维修;同时焊接安装八个乒乓球台架子。　　

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。　　

　　三、合同工期　　

　　1、土方开工日期：定为________年____月____日　　

　　2、工期要求：预计工期一个月。　　

　　四、质量标准　　

　　1、工程质量标准：按规范要求施工，并服从甲方的要求。　　

　　2、因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。　　

　　3、乙方必须做好施工安全预案，该预案必须经甲方认可。　　

　　4、乙方于本合同签订____日内，向甲方交纳1000元质量保证金。　　

　　五、合同价款　　本合同内所有工程量按中标预算价格计算，不得擅自提价，工程实际总价不得超出中标价格，超出部分甲方不予承担。　　

　　六、付款方式：　　

　　1、乙方应向甲方提供相应金额的工程建筑发票，否则甲方有权延迟付款，并不视为甲方付款违约。　　

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方总成工程款的70%并退还保证金;　　

　　七、竣工验收　　本合同所指竣工验收合格为经甲方签字确认的，对本合同范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。　　

　　八、履约保证金、违约责任　　

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本合同，并由乙方承担全部责任：　　乙方无故停工达三天以上，且经甲方催促仍不复工的;因乙方原因出现安全、质量事故，或文明施工无法达到合同要求，经甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未经甲方同意擅自转包，分包工程的，甲方除追究责任外，乙方还必须支付本工程造价的15%违约金》;其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。　　

　　2、甲方终止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款项或退还款项，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。　　

　　九、本合同未尽事宜另行协商，商定条款与本合同同时有效。　　

　　十、本合同一式贰份，甲、乙方各份，双方签字并交清保证金后生效。　　甲方(签章)：　　法人代表：　　乙方承保人

建设工程投标邀请书 篇4

　　工程名称(子项名称):

　　工 程 地 点:

　　甲方合同编号:

　　乙方合同编号:

　　勘察证书等级:

　　发 包 人:

　　勘 察 人:

　　签 订 日 期: 年 月 日

　　勘察人：

　　发包人委托勘察人承担 岩土工程详细勘察任务。

　　根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程建设地点：

　　1.3工程规模、特征： 长 米，地上 层，地下 层。 勘察等级为乙级。

　　1.4工程勘察任务委托文号、日期：

　　1.5工程勘察任务(内容)与技术要求： 按国家现行规范及设计要求进行勘察，成果满足设计及施工要求。

　　1.6承接方式： 单价承包/总价包干

　　1.7预计勘察工作量： 预计钻孔 个 , 总进尺约 米。

　　第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

　　2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　　2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

　　第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

　　第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间

　　4.1.1本工程的勘察工作拟定于201 年 月 日开工，201 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

　　4.2收费标准及付费方式

　　4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标准》(20__年修订本)计取费用;本工程勘察费用按综合价 元/米，总费用预算为人民币大写 万 仟 佰 元整(￥ )，提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

　　4.2.2 甲方支付给乙方的费用均转至乙方合同或协议书上指定账号。

　　第五条：发包人、勘察人责任

　　5.1发包人责任

　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

　　5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

　　5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　5.1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　　5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　　5.2勘察人责任

　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失。

　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

　　5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　第六条：违约责任

　　6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

　　6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计 / 元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　　第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第八条：其它约定事项： 无 。

　　第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。

　　第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　本合同一式 捌 份，发包人 肆 份、勘察人 肆 份。

　　发包人名称： 勘察人名称：

　　(盖章)　　　　　　　　　　 (盖章)

　　法定代表人：(签字)　　　　 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)　　　　 委托代理人：(签字)

　　住　　所： 　　　　住　　所：

　　邮政编码： 　　　　　　　　　 邮政编码：

　　电　　话： 　　　　　　　　　 电　　话：

　　传　　真：　　　　　　　　　 传　　真：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号: 银行帐号:

　　开户名称：

建设工程投标邀请书 篇5

　　外墙粉刷合同　　发包方（甲方）：__________________________　　承包方（乙方）：__________________________　　根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就甲方房屋外墙粉刷达成如下协议：　　

　　一、 工程概况：　　

　　1、 工程项目：甲方房屋外墙粉刷　　

　　2、 工程地点：构皮滩街上向东路　　

　　二、工程内容及单价　　

　　1、将甲方房屋靠街一面（一楼除外）的瓷砖锑掉后用水泥清光。共计1800.00元　　

　　2、房屋后面水泥清光，单价为15.00元每平方米。　　

　　三、发包方式　　包工不包料。即甲方负责提供粉刷所需的材料如水泥、细沙等。乙方负责组织工人施工和自备施工工具等。　　

　　四、 工程质量要求　　

　　1、靠街一面的瓷砖全部锑掉，包括贴瓷砖时所用的水泥灰浆。　　

　　2、墙体粉刷清光符合建筑行业质量检验评定标准。（即与周围房屋外墙清光质量相当。）　　

　　五、安全文明施工要求　　

　　1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准进行施工。　　

　　2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施。由于自身设备故障、安全措施防护不到位、作业不规范等造成作业人员或其他人员的人身伤害伤亡、甲方设备损坏等，由乙方承担全部责任，与甲方无关。　　

　　六、工期　　由于锑瓷砖一面是街面，一个门面是甲方的副食店，另一个门面是甲方的在出售金沙煤。为尽量减少施工对甲方生意带来的影响，故在开工之日起____日内　　（特殊天气如下雨不能施工除外）必须完成门面的瓷砖锑出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程总造价（1800.00元）的5%进行罚款。房屋后面的墙面清光，时间不计。（附开工时间：________年____月____日）　　

　　七、双方责任：　　甲方：　　

　　1、按时提供所需材料。　　

　　2、为乙方提供电源、水源等。　　

　　3、在施工场所拉好警戒线，提醒过往行人勿靠近施工场所。　　乙方：　　

　　1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。　　

　　2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误和浪费材料等损失，由乙方承担。　　

　　3、保管好自身工具，若丢失自行负责，与甲方无关。　　

　　八、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。　　

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。　　甲方：乙方：________年____月____日

建设工程投标邀请书 篇6

　　上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，职务经理。

　　被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。

　　上诉请求：

　　请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。

　　事实与理由：

　　原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。

　　首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。

　　内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南**项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。

　　上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南**项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南**项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。

　　上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。

　　其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。

　　原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。

　　总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。

　　此致

　　_______中级人民法院

　　上诉人：_______燃气有限公司

　　_____年_____月_____日

建设工程投标邀请书 篇7

　　订立合同双方：　　＿＿省＿＿县＿＿（单位），以下简称委托方；　　＿＿省＿＿设计院，以下简称承包方。　　经双方协商，由委托方委托承包方承担＿＿工程的可行性研究，特订立本合同。　　

　　第一条　委托方在合同签订之日起＿＿天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。　　1.提供数据、资料的内容如下：＿＿（略）。　　2.在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。　　

　　第二条　承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任，可行性报告内容应包括：　　1.经营评价指标：　　（1）投资内部收益率：＿＿＿＿。　　（2）投资回收期：＿＿＿＿。　　2.贷款偿还能力分析：＿＿＿＿。　　3.外汇偿还能力分析：＿＿＿＿。　　4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：＿＿＿＿。　　5.结论：＿＿＿＿。　　承包方应向委托方提交可行性报告＿＿＿＿份。　　委托方如在合同期间对＿＿＿＿工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。　　

　　第三条　费用支付条款　　1.本工程的可行性研究费为人民币＿＿＿＿元整。于合同生效之日，委托方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。　　2.委托方中止合同时，无权要求承包方退还定金。　　3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。　　

　　第四条　违约罚金　　1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的千分之五，作为违约罚金。　　2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包方造成者，应扣除其所应得费用的10－30％，视错误性质严重程度而定。　　3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。　　4.委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。　　

　　第五条　本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。　　

　　第六条　本合同正本一式＿＿份，双方各执一份。合同副本一式＿＿份，送＿＿各一份备案。　　委托方：＿＿＿＿（盖章）　　地址：＿＿＿＿　　负责人：＿＿＿＿（签名）　　联系人：＿＿＿＿（签名）　　开户银行：＿＿＿＿　　帐号：＿＿＿＿　　电话号码：＿＿＿＿　　电报挂号：＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿（盖章）　　地址：＿＿＿＿　　负责人：＿＿＿＿（签名）　　联系人：＿＿＿＿（签名）　　开户银行：＿＿＿＿　　帐号：＿＿＿＿　　电话号码：＿＿＿＿　　电报挂号：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月＿＿日订立

　　返

建设工程投标邀请书 篇8

　　贷款方：

　　联系方式：

　　借款方：

　　联系方式：

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：

　　第二条借款金额

　　借款方向贷款方借款人民币______元。

　　第三条借款利率

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为______%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率______%。

　　第四条借款期限

　　借款方保证从______年____月起至______年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条违约责任

　　贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条争议解决方式

　　甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。

　　本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　贷款方：

　　负责人：

　　___年____月____日

　　借款方：

　　负责人：

　　___年____月____日

建设工程投标邀请书 篇9

　　发包人(甲方)：________________________

　　住所：______________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　委托代理人：________________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　承包人(乙方)：________________________

　　住所：______________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　法定代表人：________________________

　　电话：____________

　　本工程设计人：________________________

　　电话：____________

　　施工队负责人：________________________

　　电话：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：

　　第一条　工程概况

　　1.　工程名称：__________________________________。

　　2、工程地点：__________________________________ 。

　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________　种承包方式：　　(1)承包人包工、包料;　　(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;　　(3)承包人包工、发包人包料。　　(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)

　　第二条　施工图纸　　双方施工图采取下列第____________种方式提供：　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____________　元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

　　第三条　甲方工作

　　1、开工前 _______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

　　第四条　乙方工作

　　1.　参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

　　2.　施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　3.　未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4.　保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

　　5.　对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

　　6.　严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　7.　工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　第五条　关于工期

　　1.　工程期限___________天，开工日期 _______ 年____________　月____________日，竣工日期　　　　　　_______年 _______月_______ 日。

　　2.　因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的，工期不予顺延。

　　3.　因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：　　(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、暴乱等不可抗力的;　　(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;　　(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误，第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;　　(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;　　(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条　关于材料供应和保管

　　1.　任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

　　2.　对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。

　　3.　材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

　　第七条　关于质量和验收

　　1.　工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb 50327-20xx)为质量评定验收标准。

　　2.　甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。

　　3.　由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

　　4.　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后_______ 天内组织验收，并办理验收移交手续。

　　5.　验收时，工程项目合格率达到____________ %时(以上程价款比例为准)，其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方对此应予以确认。

　　6.　乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修_______年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

　　7.　甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：　 _________________________　。

　　8.　工程未验收的，甲方不得先行使用。

　　第八条　关于工程价款及结算

　　1.　双方约定按以下第____________　种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次数____________　支付阶段或时间____________　支付金额

　　第一次______________________　　　　　　支付____________元;

　　第二次______________________　　　　　　支付____________元;

　　第三次______________________　　　　　　支付____________ 元;

　　第四次____________ 工程验收后_______ 天支付工程总造价的5%，约____________ 元。

　　(2)其他支付方式：______________________　。

　　2.　 双方同意工程的结算方法按下列第____________ 种进行结算：

　　(1)固定价格，本工程总价款为____________元;

　　(2)单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是总价不得超过____________ 元。

　　a.　乳胶漆和油漆类为：墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

　　b.　瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积;

　　c.　实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积，拼花部分面积+10%×拼花部分面积;

　　d.　木工衣柜类面积为：实际面积(平方米取整数值，小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算，超出0.5平方米的按1平方米计算);

　　e.　其他按项项目按项计算;

　　f.　其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积;

　　g.　估价项目测量后再具体报价;

　　h.　经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。

　　3.　特别费用的约定：

　　(1)施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

　　(2)施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

　　(3)合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的，由乙方负责缴交。

　　(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

　　4.　乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

　　5.　工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后　　　　　 天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

　　第九条　工程预算文件(表)属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。

　　第十条　责任与罚则

　　1.　施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。

　　2.　因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________ 的违约金。

　　3.　因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

　　4.　甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________ 支付乙方延期付款违约金。

　　5.　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

　　6.　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　7.　乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

　　第十一条　双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。

　　第十二条　附则

　　1.　本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。

　　2.　本合同履行完成后自动终止。

　　甲方(签字)：________________________　乙方公司(盖章)：____________

　　现场代表(签字)：___________________　　现场代表(签字)： ____________

　　证件名称：______________________　　　　证件名称：______________________

　　颁发机构：______________________　　　　颁发机构：______________________

　　证件号码：______________________　　　　证件号码：______________________

　　__________　年 ____月____ 日　　　　　 ___________年____ 月___日

建设工程投标邀请书 篇10

　　?合同编号_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。

　　第一条　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。

　　2.石材供料时间：_______________________________。

　　3.交付地点为(选择一项)

　　□施工现场：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地点：______________________。

　　□双方约定的其他地点：__________________________。

　　4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。

　　第二条　承接方式

　　1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。

　　甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当 日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。

　　3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

　　4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。

　　第三条　质量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)

　　□国家标准

　　□行业标准

　　□双方约定标准：________________________________。

　　第四条　运输与装卸

　　1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责 □乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。

　　2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_______方承担。

　　第五条　验收

　　1.乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。

　　2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。

　　第六条　合同价款与支付方式

　　1.合同总价：人民币_____________________(大写)。

　　2.支付方式

　　(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________)，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，计人民币_________ 元，双方约定预付款处理方式：_____________________。

　　(2)款项支付(选择一项)

　　□按供料进度，每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　□按供料进度，每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　3.合同价款结算方式为：____________________________。

　　4.供料进度款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款。待完工验收后_______天内支付余款，甲方暂留合同总价款的______%作为保修金，甲方应在保修期满后_______天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。

　　第七条　违约责任

　　1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。

　　5.其他违约责任：____________________________。

　　第八条　保修

　　1.保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。

　　2.保修项目____________________________。

　　3.保修内容____________________________。

　　4.保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

　　第九条　合同变更与未尽事宜补充

　　1.乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。

　　2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

　　第十条　其他事项____________________________。

　　第十一条　争议处理

　　因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。

　　1.向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条　本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。

　　第十三条　附则

　　1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

　　2.本合同一式_______份，双方各执_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　签订人：_______　职务：_______　签订人：_______　职务：_______

　　负责人：______________________　负责人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　电话：________________________　电话：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　附件：石材供料单

建设工程投标邀请书 篇11

　　反诉人(原审被告)：___________，身份证号等相关信息___________。

　　被反诉人(原审原告)：___________，身份证号等相关信息___________。

　　反诉请求：

　　1、判令被反诉人___________

　　2、反诉诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：

　　___________

　　综上所述，反述人认为___________，为保护公民的___________合法权益不受侵犯，特提起反诉，请法院判如所请，

　　此致

　　___________法院

　　反诉人：___________

　　___________年___________月___________日

建设工程投标邀请书 篇12

　　发包方：_________(以下称甲方)　　承包方：_________(以下称乙方)　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。　　

　　1.工程名称：_________　　

　　2.工程地点：_________　　

　　3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_________平方米。　　

　　4.承包内容：_________　　

　　5.建筑安装工程造价：共计人民币_________元。　　

　　6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________　　

　　7.工程开工日期：________年____月____日　　

　　8.工程竣工日期：________年____月____日　　

　　9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。　　

　　10.甲方主要义务： _________　　1

　　1.乙方主要义务：_________　　1

　　2.违约责任：　　

　　(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。　　

　　(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。　　

　　(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。　　

　　(4)工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。　　

　　(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。　　1

　　3.本合同附件：共_________份。　　1

　　4.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。　　1

　　5.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送XX银行一份。　　发包方(盖章)：_________

　　承包方(盖章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　签订地点：_________

　　签订地点

建设工程投标邀请书 篇13

　　供货合同（建设工程）

　　进货方：______________________（以下简称甲方）

　　供货方：______________________（以下简称乙方）

　　鉴于：甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备（包括机电产品及与甲方生产相配套的一切设备），甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《民法典》及其他有关法律法规的规定，经充分协商一致，订立如下合同，以资共同遵守。

　　一、自本合同生效之日起，乙方为甲方之供货商，甲方如需购买生产所需设备，即应及时书面通知乙方，由乙方组织货源。

　　二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源，根据甲方的要求提供生产设备，甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。

　　三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责，否则无条件退换，并保证商品之合法性，决不提供假货、仿冒品、劣品，或标示不明之商品，甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责，甲方只善尽协调沟通之责任。

　　四、本合同有效期间为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同。甲方无故终止合同，除应向乙方付清已购设备的所有货款外，还应支付乙方_______万元的违约金；乙方无故终止供货，甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。

　　五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。

　　六、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行过程中发生争议，双方首先应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　八、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________　乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（签字）：_____________　法定代表人（签字）：_____________

　　公司地址：_______________________　公司地址：_______________________

　　联络电话：_______________________　联络电话：_______________________

　　签订日期：_____________________年_________________月______________日

建设工程投标邀请书 篇14

　　合同编号：____________

　　发包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　根据《民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：______________________________

　　2.工程地点：______________________________

　　3.工程范围和内容：________________________

　　第二条 甲方权利和义务

　　1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务;

　　2.提供必要的施工条件;

　　3.负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表;

　　4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;

　　5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;

　　6.按合同约定按时向乙方支付工程款。

　　第三条 乙方权利和义务

　　1.必须具有经国家有关部门批准的.通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;

　　2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;

　　3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;

　　4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包;

　　5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;

　　6.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案;

　　7.严格按设计文件及《gb/t50312-______________》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;

　　8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任;

　　9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;

　　10.线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。

　　11.施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。

　　第四条 工程期限

　　本工程开工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。

　　第五条 竣工验收

　　1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[______________]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。

　　2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3.验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

　　第六条 质量保证

　　1.保修期限：工程竣工验收通过后十二个月;

　　2.保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。

　　第七条 工程考核

　　1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。

　　2.除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　3.不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。

　　4.未按期按铁通网建[______________]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　第八条 工程价款的结算与支付

　　1.本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为__________。

　　2.工程竣工后，由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服[______________]262号文件执行。

　　3.工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分)，乙方同意按浙铁通计建[______________]303号文的规定调整相关费率后下浮__________ %。

　　4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。

　　第九条 合同解除

　　1.双方协商同意可解除本合同。

　　2.未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　4. 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同无法履行;

　　(2)因一方严重违约致使合同无法履行。

　　5. 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　第十条 争议解决方式

　　在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十一条 其他

　　1.乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;

　　2.本合同未尽事项，双方另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力;

　　3.本合同一式六份，甲乙双方各执三份，合同经双方签字、盖章后生效。

　　甲方(盖章)______________

　　地址：____________________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　开户银行：________________

　　帐号：____________________

　　电话：____________________

　　邮政编码：________________

　　乙方(盖章)______________

　　地址：____________________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　开户银行：________________

　　帐号：____________________

　　电话：____________________

　　邮政编码：________________

　　签约日期：________________

　　签约地点：

建设工程投标邀请书相关文章：