场地施工合同

场地施工合同（精选6篇）

场地施工合同 篇1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依据《中华人民共和国民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路(拆迁房)项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。

　　一、项目名称：_________________

　　二、项目地点：_________________

　　三、施工内容：_________________拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程施工的要求等。

　　四、工程总价：_________________本工程为包干价(材料、机械设备及运输费用)均乙方负责。合计人民币元整(元)。

　　五.承包方式：_________________甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工，包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　六，施工期限：_________________自本合同签订之日起天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。

　　七、结算方式：_________________本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付万的工程款，余款工程的第一次工程款到后付清。

　　八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式二份，甲乙各执一份。自签订之日生效。

　　甲方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　_____年_____月_____日

　　乙方 ：_________________

　　乙方代表：_________________

　　_____年_____月_____日

场地施工合同 篇2

　　发包方：_________________环江县水源镇_______________小学(以下简称甲方)

　　承包方：_________________韦_______________工程队(以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据国家有关法律法规，遵守自愿平等、公平、公正，诚实守信原则。甲方愿意将本单位场地硬化、修建围墙工程施工任务发包给乙方。驾校场地硬化施工合同是为了确保工程质量、施工工期及安全施工，明确双方权利，职责和义务，经双方协商一致，制定如下条款，以利共同遵守。

　　一、工程名称：_________________学生食堂、宿舍后面硬化场地、修建水沟

　　二、工程地点：_________________学生食堂、宿舍右边及后面。

　　________年____月____日________年____月____日

场地施工合同 篇3

　　发包方： (以下简称甲方)______________

　　承包方： (以下简称乙方)______________

　　甲、乙双方根据有关规定，经协商一致，甲方同意将 塑胶跑道委托给乙方，包工包料包运费，为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，将签订本合同共同遵守执行。

　　一、工程概况：______________

　　工程名称：______________ 施工地点：______________

　　二、工程范围及内容：______________

　　按照甲、乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：

　　1、约2，厚_____mm透气型塑胶跑道;

　　三、合同工期：

　　1、本工程工期从收到甲方书面通知书后材料进场第二天起计，总工期 个日历天。

　　2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：

　　A、甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;

　　B、因不可抗力的自然灾害等事件影响;

　　C、因甲方原因造成的工期延误;

　　D、风雨潮湿天，不宜施工的。

　　四、工程质量要求：合格

　　五、合同价款：

　　1、施工过程中，甲方如实际需要对本项目调整而引起工程量的增减，按实际工程量进行结算，单价按合同工程单价( mm透气型塑胶跑道单价 元/m2)面积约 m2。

　　2、不含税总价：大写：人民币元整小写：人民币元整

　　六、付款方式与工程结算

　　1、甲方向乙方付壹拾万圆整(￥ )至乙方指定账户乙方安排塑胶材料及人员进场。

　　2、材料到场，甲方向乙方支付伍万圆整(￥ )至乙方指定账户。

　　3、材料出厂一个月内，甲方向乙方支付合同剩余所有金额叁万贰仟圆整(￥32000.00)至乙方指定账户。

　　4、以上各期工程款如不能按期支付，每延期一天，则甲方需向乙方支付合同总额的2‰的违约金。

　　七、工程验收

　　1、材料进场，乙方须提供塑胶材料的出厂合格证及质检报告。

　　2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

　　3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。

　　4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收，如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。

　　八、竣工交付后服务

　　乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修，如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及人为破坏，不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保修范围。

　　九、甲方责任：

　　1、甲方负责免费提供工地的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。

　　2、在乙方进场施工前，甲方必须提供完全符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。

　　3、甲方必须向乙方提供施工图纸。

　　4、委派工程质量、进度、验收事宜。

　　十、乙方责任

　　1、委派工程质量、进度、验收事宜。

　　2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。

　　3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

　　4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。

　　十一、争议解决

　　1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。

　　2、在执行本合同中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交仲裁委员会提请诉讼。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签章后生效。

　　甲方(盖章) ______________乙方(盖章)______________

　　代表人(签章)______________ 代表人(签章)______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　日期：______________日期：______________

场地施工合同 篇4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依据《中华人民共和国民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路(拆迁房)项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。

　　一、项目名称：_________________

　　二、项目地点：_________________

　　三、施工内容：_________________拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程施工的要求等。

　　四、工程总价：_________________本工程为包干价(材料、机械设备及运输费用)均乙方负责。合计人民币元整(元)。

　　五.承包方式：_________________甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工，包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　六，施工期限：_________________自本合同签订之日起天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。

　　七、结算方式：_________________本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付万的工程款，余款工程的第一次工程款到后付清。

　　八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式二份，甲乙各执一份。自签订之日生效。

　　甲方(盖章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

场地施工合同 篇5

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：_______

　　签约地点：_______

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：____________

　　2、建筑面积(工程形式)：____________

　　3、施工地点：________________

　　4、工期：

　　(1)开工：____年__月__日;

　　(2)竣工：____年__月__日;

　　(3)合同工期总共历时____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程质量标准：________

　　7、工程价款：共计人民币____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　9、质保期：____年。

　　10、双方的责任义务

　　(1)发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　11、其他

　　(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

　　建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

　　依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

　　第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。

　　建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。

　　根据《民法典》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

　　发包方：_________

　　承包方：_________

　　委托代理人：_________

　　委托代理人：_________

　　___年__月__日

　　___年__月__日

场地施工合同 篇6

　　场地施工租赁合同

　　合同编号：

　　本合同在如下当事人之间订立。

　　出租方：(以下简称“甲方”)

　　承租方：(以下简称“乙方”)

　　为满足乙方工程施工生产的需要，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，为明确双方的权利与义务，双方就甲方土地出租给乙方使用，乙方承租甲方土地事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条租赁物及其用途

　　1、租赁土地位置：市区路号的土地，土地使用证号：。(若有平面图或位置图、土地使用证则可作为附件)。甲方保证向乙方出租的土地系本人(本人与共有)拥有完全所有权和使用权。(如果是共有，则尚应增加：已经经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有土地所有权人与受托人的委托协议书)

　　2、租赁土地面积：按计平方米。

　　3、本合同所租土地包括：[土地上的建筑物、构筑物、附着物等]。具体可以附件的形式予以明确

　　4、甲方出租给乙方的土地主要用于公司场地需要：

　　第二条期限及交付

　　1、租赁期限为：年/月/日;自年月日起至年月日止。

　　2、租赁期限届满，若乙方因生产经营管理的需要，要求继续租赁时，甲方予以同意并延长租赁期限。

　　3、在本合同生效之日起日内，甲方将租赁物交付乙方，甲方交付乙方的土地应达到或满足的要求或标准为：

　　4、在本合同租赁期限届满之日起日内，乙方将租赁物交还甲方，交还时除双方另有约定外，双方可选择以下第种方式执行：

　　(1)乙方于土地上改造增加的添附物，若乙方不再需要时，则无偿归甲方所有。

　　(2)甲方要求乙方恢复基本的原状(合理使用后的自然损耗不在此列)。

　　(3)向乙方收取恢复基本的原状所需的费用。

　　(4)乙方于土地上改造增加的添附物由乙方折价给甲方。

　　第三条租金及支付

　　1、租赁土地每(年/半年/季/月/日)租金元(大写人民币万仟佰拾元整)。

　　2、租金支付时间：

　　3、支付方式：

　　第四条费用及税金

　　1、于租赁期间，依据国家法律法规及有关规定须由甲方缴纳的印花税、登记费、公证费及与土地有关的税项及费用，由甲方承担。

　　2、租赁期间，租赁土地使用所产生的水、电、气等有关费用及租金由乙方承担。

　　第五条双方义务

　　1、甲方义务：

　　(1)承诺对租赁物拥有合法租赁权。

　　保证不因任何第三方对所租土地主张权利而影响乙方的正常使用。

　　(2)依照本合同约定的要求，按时向乙方交付租赁物。

　　(3)负责办理租赁土地所需有关手续，并承担有关费用。

　　(4)负责支付由本租赁合同所产生的各项政府税收。

　　(5)负责保证本宗土地上的水、电、暖等基本设施完整，并协调乙方与水、电、暖的提供方的有关事宜

　　2、乙方义务：

　　(1)在租赁期限内按照双方约定的要求使用租赁物。

　　(2)依照本合同约定按期支付租金。

　　(3)在租赁期限届满日内，将租赁物交还甲方。

　　第六条合同的变更、解除

　　1、经甲方与乙方协商一致，可以对本合同进行变更或解除。

　　2、有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

　　(1)乙方未经甲方书面同意，将租赁物予以转让或抵押等行为。

　　(2)乙方逾期日未支付租金，给甲方造成严重损害。

　　3、有下列情形之一的，乙方可以解除合同：

　　(1)甲方不能按本合同约定时间交付乙方租赁物。

　　(2)甲方不能按本合同规定的要求交付乙方租赁物。

　　(3)第三方对租赁物主张权利而影响乙方正常使用。

　　(4)非因乙方原因致使租赁物部分或者全部损(毁)坏，使乙方不能正常使用。

　　第七条违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　(1)甲方逾期交付乙方租赁物，应向乙方支付租金总额的%违约金。

　　(2)甲方不能按本合同要求交付乙方租赁物，应向乙方支付租金总额的%违约金。

　　(3)甲方未经租赁物的所有权人或处分权人许可即出租他人之物，或者租赁物因受其他物权的限制，致使乙方事实上不能对租赁物予以使用，按本合同租金总额的%承担违约责任。

　　(4)甲方违反本合同约定其他义务，应向乙方承担违约责任，并赔偿经济损失。

　　2、乙方违约责任：

　　(1)乙方逾期未交纳甲方租金，应按银行同期贷款利率向甲方支付利息。

　　(2)乙方未经甲方书面同意，将租赁物转让、抵押他人时，应向甲方支付租金总额的%违约金。

　　(3)乙方逾期未交还甲方租赁物，应按本合同的规定向甲方支付租金，造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

　　第八条免责条件

　　1、因不可抗力导致本合同不能继续履行或造成的损失，甲方、乙方双方互不承担责任。

　　2、因国家法律法规及有关政策需要征用或征收已租赁的土地及附属设施，使甲方、乙方造成损失的，互不承担责任。

　　3、因上述原因导致合同终止的，租金按照实际使用天数折合计算。

　　4、不可抗力系指“不能预见、不能避免且不能克服的客观情况”。

　　第九条争议解决

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商;协商不成，按下列第种方式解决：

　　1、将该争议提请仲裁委员会，依据该仲裁委员会现有有效的仲裁规则申请仲裁。

　　2、依法向人民法院提起诉讼。

　　第十条其他事项

　　1、租赁合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章之日起生效。

　　2、本租赁合同及附件，合计一式份，双方各执份。具有同等法律效力。

　　3、未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，可订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：或委托代理人：

　　日期：年月日日期：年月日

　　签约地点：

场地施工合同相关文章：