2023陕西省建设施工合同示范文本

2023陕西省建设施工合同示范文本（精选23篇）

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条概况

　　1、项目名称：_________________

　　2、项目地点：_________________

　　3、项目内容：_________________综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。

　　第二条工期

　　1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。

　　2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。

　　2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;

　　2.2、双方书面确认的计划工期改变;

　　2.3、不可抗力因素。

　　第三条承包方式和造价

　　1、承包方式：_________________包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。

　　2、项目总造价：_________________人民币(大写)：_________________(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。

　　甲方(盖章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇2

　　发包人（全称）：承包人（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　1。工程名称：

　　2。工程地点：

　　3。工程立项批准文号

　　4。资金来源：

　　5。工程内容：

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

　　6。工程承包范围：

　　计划开工日期：年月日。

　　计划竣工日期：年月日。

　　工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：

　　1。签约合同价为：

　　人民币（大写）(￥元)；

　　其中：

　　（1）安全文明施工费：

　　人民币（大写）(￥元)；

　　（2）材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币（大写）(￥元)；

　　（3）专业工程暂估价金额：

　　人民币（大写）(￥元)；

　　（4）暂列金额：

　　人民币（大写）(￥元)。

　　2。合同价格形式：

　　项目经理

　　承包人项目经理：

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（1）中标通知书（如果有）；

　　（2）投标函及其附录（如果有）；

　　（3）专用合同条款及其附件；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）已标价工程量清单或预算书；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　本合同于年月日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　（签字）（签字）

　　组织机构代码：组织机构代码：

　　地址：地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子信箱：电子信箱：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇3

　　常用版_____合同

　　甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________

　　乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________

　　根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

　　2、装饰施工地点：_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。

　　3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。

　　4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》(附件

　　一)和图纸。

　　5、承包采用下列第______种方式：

　　(1) 乙方包工、包全部材料(见附件

　　三);

　　(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件

　　二、

　　三);

　　(3) 乙方包清工。

　　6、本工程由__________设计。

　　7、工期：工程期限______天，从________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

　　二、工程价款及结算方式

　　1、总价款：(大写)_______元(其中：人工费_____元，材料费______元，设计费 ______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元)。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　2、付款方式

　　(1)合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元;

　　(2)木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计 _____元;

　　(3)油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计 ______元;

　　(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。

　　三、施工准备及双方的义务

　　(

　　一)甲方工作

　　1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。

　　2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。_________空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分_________空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

　　3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

　　4、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

　　(

　　二)乙方工作

　　1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的`各项事宜。

　　3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

　　4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

　　5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

　　6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　四、材料的供应

　　1、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》(附件

　　二)。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　2、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。

　　乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

　　乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　五、安全生产和防火要求

　　乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

　　六、施工内容和工期的变更

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　七、材料供应

　　1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

　　2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　八、工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　九、质量标准

　　双方约定本工程质量按下列标准执行：

　　1、《____市住宅装饰装修验收标准》。

　　2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以鉴定，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。

　　十、工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续。

　　3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年，有防水要求的厨房，卫生间等保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修。

　　十一、其它约定事项

　　1、______________________________________

　　2、______________________________________

　　3、______________________________________

　　十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　附件

　　1、工程施工报价单

　　附件

　　2、甲方提供的材料、设备明细表

　　附件

　　3、乙方提供的材料、设备明细表

　　附件

　　4、工程项目更单

　　附件

　　5、工程质量验收单

　　附件

　　6、工程包修单

　　附件

　　7、施工业务通知单

　　甲 方：________________ 乙 方：_________________________

　　姓名（签名）：__________ 单位名称（盖章）：_______________

　　身份证号：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____

　　联系电话：______________ 营业执照号码：___________________

　　联系电话：______________

　　附件

　　一：工程施工报价单

　　序号 项目 单位

　　单价

　　数量

　　合计金额

　　工艺做法、用料说明

　　甲方代表（签字盖章）：_______

　　乙方代表（签字盖章）：_______

　　________年____月____日

　　附件

　　二：甲方提供的材料、设备明细表

　　序号 材料或设备

　　名称 品牌 规格

　　型号 质量

　　等级 单位 数量 单价 供应时间 送达地点

　　乙方验收意见

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　附件

　　三：乙方提供的材料、设备明细表

　　序号 装饰内容 材料

　　规格型号 品牌 等级 数量 单位 单价 合价

　　甲方验收意见

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　________年____月____日

　　附件

　　四：工程项目变更单

　　变更内容 原价格 新价格 增减金额（、-）

　　详细说明

　　工程原定金额 甲方已付金额

　　元 元

　　增加工程金额 减项工程金额 （增―减）金额 结算应付金额

　　元 元 元 元

　　甲方代表：___________

　　乙方代表：___________

　　________年____月____日

　　附件

　　五：工程质量验收单____日期 检验项目名称 检验结果（合格、不合格、补验） 甲方签名

　　整体

　　工程

　　验收

　　意见

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　注：分项检验评分：合格打“√”，不合格打“;”，补验合格打“√”签名。

　　________年____月____日

　　附件

　　六：工程保修单

　　公司名称 保修电话

　　用户姓名 登记编号

　　装修房屋地址 联系电话

　　施工单位负责人 施工负责人

　　现场施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工验收日期

　　保修期限________年____月____日至________年____月____日

　　维修记录

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　备注：

　　（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为________年，其中水、电工程保修________年。

　　（2）由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

　　（3）由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。

　　（4）本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。

　　附件

　　七：施工业务通知单

　　客户姓名 施工地点 联系电话

　　施工负责人 施工日期 联系电话

　　序号 业务名称 具体安排要求

　　说明：

　　甲方签字（盖章）：________

　　________年____月____日

　　乙方签字（盖章）：________

　　________年____月____日

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇4

　　甲方：__________身份证号：__________

　　乙方：__________身份证号：__________

　　根据《民法典》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：

　　一、工程名称及地点

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　二、合同期限　　自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。

　　三、合同内容　　工程项目及工程量：富道二期二段工程 边坡三维网植草，工程量约 65000 2。　　乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。

　　四、合同价款

　　1、工程单位： 2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。(注：此价不含税)

　　2、乙方向甲方支付保证金2万元。

　　3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。

　　4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所　　暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。

　　五、结算方式

　　1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。

　　2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。　　质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。

　　3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。

　　4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。

　　5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。

　　6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`损失由乙方负担。

　　7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。

　　六、双方的责任和义务　　甲方的责任和义务

　　1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。

　　2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。

　　3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。　　乙方的责任和义务

　　1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。

　　2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。

　　3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。

　　4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500—20元，乙方无条件服从。

　　5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。

　　6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。

　　7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。

　　8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。

　　8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。

　　七、其它约定

　　1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

　　2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。

　　八、争议解决方式

　　1、本协议未尽事宜，双方另行协商。

　　2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。

　　九、合同的生效和终止

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。　　

　　甲方(签字)：__________乙方：(签字)__________　　

　　联系电话：__________联系电话：__________　

　　签约日期：__________签约日期：__________

　　签约地点：__________签约地点：__________

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的建设合同，现经双方协商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________

　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。

　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。

　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

　　四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

　　五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费10000元/日。

　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇6

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　上述双方经过友好协商，现就甲方处于____________________值班室建设，达成如下合同条款：

　　第一条合同标的物所处位置：___________;标的物建设工期为________年____月____日至________年____月____日;值班室建设费用为_______元平方米;承包方式为全包方式。

　　第二条甲方提出房屋建设基本布局、大致框架及尺寸，乙方须基于诚信及职业道德为甲方设计详细的房屋结构图纸并负责技术及安全审核。乙方的最终设计图纸经甲方同意后方能开工建设。

　　第三条值班室主体结构为框架结构，乙方在建设过程中使用的所有施工材料需达到民用住房建设质量要求，所有材料的使用、材料架构符合行业通常惯例，同时，乙方建设行为严格落实建设民用住房的安全性、耐用性及方便性的条件。

　　第四条值班室所有铺设瓷砖之处，应达到平整等美观性要求。该类工程的质量保质期为________年，该期间内脱落率及断裂率不得超过面积的______%。超过约定面积时，乙方须无偿负责将损坏部分修缮完整;若甲方因该脱落或断裂遭受损失，乙方应予以赔偿。乙方若不及时返工，甲方可以扣除乙方的质量保证金。

　　第五条墙面的平整度须达到行业标准和积极性行业惯例;标的物管线等隐蔽工程的铺设须符合安全、方便的要求，如电话、网线及电路线等应分开走管，电路线应与电视线等保持一定技术性距离。

　　第六条需要使用混凝土的工程中，混凝土应机器搅拌;顶层铺设保温层、浇注现浇，同时须做好房屋的防水及雨水排放工程。

　　第七条值班室施工建设费的支付：完成工程建设，甲方预扣工程总费用的______%作为质量保证金外一次性支付工程款，________年后乙方施工达到本合同各项条款时，甲方将质保金全部支付乙方。

　　第八条甲方的权利与义务：

　　1.甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督，对不当行为可以制止。

　　2.在不影响乙方工期的情况下，甲方可以变更施工图纸。

　　3.甲方负责为乙方协调水电，但相关费用由乙方负担。

　　4.工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

　　第九条乙方的权利与义务：

　　1.乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信;若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准，乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的损失。

　　2.乙方应在保证质量的前提下按时完成建设任务;逾期须承担______元的违约金并应承担甲方由此遭受的其他损失。乙方不得将工程的施工建设转包。

　　3.乙方自备符合行业要求的施工工具及相关房屋建设工程所需器械，同时乙方保证所有施工人员均为具有施工资质的相应技术人员。

　　4.乙方自负己方人员及相应物品的安全责任，乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责，甲方对此不负责任。

　　5.乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时，应负相应损害赔偿责任，甲方对此不承担责任。

　　6.乙方对甲方提出的不符合安全标准或客观上无法实现的施工要求有权拒绝。

　　第十条甲方逾期支付施工费用时，应向乙方支付______元的滞纳金;乙方建设中违反本合同约定条款或建设工程不符合行业标准及积极性行业惯例时，应承担______元的违约金，并应承担相应损害赔偿责任。

　　第十一条本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十二条本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。

　　甲方(签章)：___________

　　电话：_________________

　　________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　乙方(签章)：___________

　　电话：_________________

　　________年____月____日

　　签订地点：_____________

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇7

　　审判长、审判员;

　　受本案原告委托，经人民法院同意，今天依法出庭，就诉宁夏建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，作为其代理人，依据法律规定，发表如下代理意见：

　　一、被告应立即支付拖欠人工费，并承担欠款利息。

　　被告承包宁夏X有限公司工业园区电石项目，为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作，20xx年原告组织人员开始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原，为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单，明确了原告的具体工作项目及所产生的费用，但该款项被告却一直没有支付，代理人认为，原被告之间权利义务明确，拖欠事实清楚，被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费，另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一) 建设工程已实际交付的，为交付之日;(二) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。 根据以上规定，原告于20xx年5月30日实际己完成全部工作，被告应从该日起承担欠款利息。

　　二、被告托欠的款项，基本上都是农民工的血汗钱，继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素。原告在提起诉讼前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。国务院和有关部门三令五申地通知和强调，从维护社会稳定大局的高度，把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务，切实维护农民工的合法权益。原告为索要工程款，及时给付农民工工资，多次向被告说明情况甚至乞求，被告却麻木不仁，无动于衷，丧失起码的同情心。原告在索要不得，求助无门的情况下，才举债提起诉讼。代理人认为，这起纠纷虽然是拖欠工程款，但在纠纷的背后涉及到几十名农民工的利益。因此，请法庭从稳定社会的角度判决被告给付工程欠款。同时，也希望三被告从和谐社会的大局出发，及时给付工程欠款，妥善解决这起纠纷。

　　以上代理意见恳请法庭予以采纳。

　　代理人：刘保平 20xx年1月23日

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇8

　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。　　

　　第一条：工程概况　　

　　1、工程名称：　　工程地点：　　

　　2、工程范围：根据施工图纸和甲方要求负责外墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;　　

　　3、承包方式：包工包料包检测验收合格;　　

　　4、质量等级：按照国家有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。　　

　　第二条：工程期限　　

　　一、本合同工程分四个施工段，详见下表：　　工程名称施工段工期(日历天)　　外墙涂料a栋25　　b、c栋25　　d、e、f栋25　　g-栋25　　备注:

　　①本合同工期均含节假日及验收时间。

　　②具体开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。　　

　　二、如遇下列情况，经甲方及监理盖章确认后，工期相应顺延：　　

　　1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度;　　

　　2、非因乙方原因，施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上，影响正常施工的;　　

　　3、不可抗力因素;　　

　　4、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方代表提出报告，逾期不办理视为放弃。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。　　

　　第三条：合同价款　　

　　一、本合同总暂定总价为人民币元。其中：　　

　　1、b施工段暂定总价为人民币元整;　　

　　2、a栋施工段暂定总价为人民币元整。　　金额组成详见下表(人民币：元)：　　工程名称施工段暂定面积(㎡)包干单价(元㎡)暂定总价(元)　　外墙涂料b　　a栋　　合计　　备注：

　　①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。但不含外架使用费，超出工期范围的外架使用费由乙方承担，根据实际使用天数按天计算。　　

　　②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量，以合同约定综合包干单价进行合同结算。　　

　　二、支付方式　　合同按b、a栋两个施工段分段进行施工及支付工程款，在符合合同约定的付款条件，且乙方向甲方提供等额合法税务发票后五个工作日内，由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。各施工段的付款条件如下：　　

　　1、甲方发出开工通知，乙方材料、人工进场，且完成相应施工段腻子层施工并经甲方及监理方验收合格后，支付该施工段合同暂定总价30%，分别为：　　b为人民币元整　　a栋为人民币元整　　

　　2、相应施工段所有工程竣工，经甲方、监理方验收合格交付甲方后，支付该施工段暂定总价的50%，同时甲方暂扣除该施工段暂定总价3.5%的配合费，实际支付分别如下：　　

　　1)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费后，实际支付给乙方该施工段的工程款分别为：　　b为人民币元整　　a栋为人民币元整　　

　　2)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费，分别为：　　b为人民币元整　　a栋为人民币元整　　

　　4、工程结算：按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。　　

　　5、本合同所有工程经质检部门整体验收合格，乙方按约定提交竣工资料，双方进行结算，甲方扣除质保金和配合费后，付清工程余款。　　

　　6、工程质保金为合同结算总价的3%。质保期内，乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题，质保两年后，甲方将质保金按实结算后退还给乙方(不计利息)。　　

　　7、工程配合费为合同结算总价的3.5%，经双方按实结算后，根据暂扣除的配合费进行多退少补。　　

　　第四条：工程变更　　因土建设计变更引起本合同项下工程量增加或减少的，乙方应于变更发生后____日内将相关资料上报甲方及监理方审核确认。否则，对乙方因变更而增加的费用，甲方不予认可。　　

　　第五条：工程质量　　

　　一、工程样板制作：外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板：基层腻子(两道：粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道)，各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。　　

　　二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。　　

　　三、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购.

　　四、外墙涂料工程符合以下规定，以乙方提供的涂料样品进行验收：　　涂　　料名称颜色色号生产厂家　　外墙专用腻子(两道)有限公司　　水性底漆(一道)　　弹性抗污涂料(两道)　　备注:

　　①基层腻子为两道：粗型、细型各一道

　　②外墙涂料涂刷纹理为细纹(以样品验收)，必须具有遮盖力，耐紫外线，抗酸碱，不变色，不起泡，无粉化，无龟裂，不脱落，可清洗等。　　

　　第六条：工程验收　　

　　一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中，乙方需向甲方报验的内容为：　　

　　1、进场材料报验;　　

　　2、抹灰基层质量和含水率测定报验(正式施工前报验);　　

　　3、打底腻子基层质量报验(腻子施工完成后，封闭底漆施工前报验);　　

　　4、抗碱封闭底漆层质量报验(封闭底漆完成后，罩面漆施工前报验);　　

　　5、成品质量报验(两道罩面漆完成后报验)。　　甲方及监理方进行上列各项验收，如验收不合格或验收手续不全，甲方可以要求乙方返工直至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。　　

　　二、工程综合验收　　

　　1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据，由甲方、监理方、市建设工程质量监督站等部门进行验收。　　

　　2、甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后贰天内，乙方将该工程移交给甲方。甲方未在约定时间内组织验收的，工期顺延。　　

　　3、工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失;工程经过贰次以上(含贰次)未能通过验收的，另行向甲方支付违约金人民币壹万元(10000.00)次的处罚。　　

　　第七条：工程质保　　

　　1、本合同工程质保期为________年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内，凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。　　

　　2、质保期内，如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修(累计2㎡以上)，再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修________年)。　　

　　3、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关费用由乙方承担。　　

　　第八条：甲方工作　　

　　1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。　　

　　2、提供乙方施工所需用水、电源，水电费由乙方承担;可提供设备材料放置场地。　　

　　3、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。　　

　　4、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。　　

　　第九条：乙方工作　　

　　1、本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。　　

　　2、熟悉施工图纸，按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。　　

　　3、严格遵守安全施工、防火等规范和制度，承担施工中造成的事故责任和费用;做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。　　

　　4、工程竣工验收交付甲方前，乙方承担材料设备和工程成品的保管责任，保管期间发生丢失或损坏，乙方承担重置和修复责任。甲方提前使用发生的损坏，由乙方进行维修，材料费用由甲方承担。　　

　　5、因施工需要，乙方须对建筑物某些局部结构、园艺设施或设备管线等进行破坏性施工的，应与甲方协商，经甲方同意后方可施工，并在甲方要求的时间内恢复原状。　　

　　6、乙方的施工队伍必须遵守国家相关规定，服从甲方的现场管理安排，使施工能正常进行;否则乙方承担因此给甲方和土建承包方造成的损失，甲方有权对乙方处以人民币1000元次的罚款。　　

　　7、工程竣工验收合格后十天内，乙方提交完整合格的竣工资料一式三套给甲方。　　

　　第十条：违约责任　　

　　1、合同签订生效后，合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定，一方擅自变更或终止合同,则需向守约方支付合同暂定总价的20%作为违约金，即人民币元整，并赔偿由此给守约方造成的损失。　　

　　2、甲方应按约定支付工程进度款，因甲方原因未按约定付款的，超过约定期限7天后，每逾期一天，按逾期应付款的向乙方支付违约金。　　

　　3、非因甲方原因，乙方不能按约定工期完工的，每延误一天，按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同暂定总价20%的违约金，因此给甲方和土建承包方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的，甲方支付工程款的时间相应顺延。　　

　　4、未经甲方同意，乙方擅自　　拆改原建筑物结构或设备管线等的，承担由此造成的经济损失和事故责任(包括罚款)，赔偿由此给甲方和土建承包方造成的损失，并在甲方要求的时间内修复完整。　　

　　5、乙方未按约定交付各类资料，经甲方一次催告后____日内仍不移交齐全的，视乙方延误工期，按本合同有关工期延误违约条款处理，并仍有交付资料的义务。　　

　　6、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，乙方向甲方支付转包违约金人民币拾万元整(100,000.00)，并赔偿由此给甲方造成的损失。　　

　　7、乙方违反本合同约定而需要承担的违约金和赔偿金等款项，甲方均有权直接从工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。　　

　　8、双方均不需对不可抗力因素造成的损害承担责任。不可抗力发生之后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报灾害情况。灾害继续发生的，乙方应每隔5天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。　　

　　第十一条：其它　　

　　1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。　　

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。　　

　　3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，合同附件表如下：　　序号附件名称页数备注　　1售后服务承诺书1附件一　　2乙方相关材料附件二　　甲方：乙方：　　法定代表人：　　委托代理人：委托代理人：　　审核人：开户银行：　　经办人：银行帐号：　　联系电话：联系电话：　　传真：传真：____日期：日期

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇9

　　甲方：

　　联系电话：

　　乙方：

　　联系电话：

　　为加强道路运输安全管理，防止和减少安全事故，保障人民群众生命和财产安全，有效促进双方全面履行运输经营合同，维护双方的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关运输安全法律、行政法规和规章，在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方就本工程建设施工运输安全事项协商一致，双方达成如下协议。

　　一、本协议履行期限与双方签订的运输合同(合同编号：_____________)履行期限相同，属运输合同的附件之一，具有与运输合同同等的法律效力。

　　二、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通，乙方负责运输。

　　三、乙方应当设立安全管理人员，配备有专业知识、技能的人员并明确责任，建立、建全安全规章制度，为其雇佣的从业人员提供安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程和安全操作技能教育和培训。

　　四、乙方应当接受甲方的安全管理监督，遵守甲方的安全规章制度，并按时参加甲方提供的安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程等的教育。

　　五、乙方拟雇佣车辆的驾驶员，由乙方审查其是否持有与拟驾车型相匹配的有效驾驶证、操作证或资格证的原件，是否达到拟驾车型的驾驶年限。由乙方保管其雇佣车辆驾驶员提交的身份证、驾驶证、操作证、资格证等原件。

　　六、甲方有权对乙方拟雇佣车辆的驾驶员的健康状况、持有的相关证件的原件、是否与其驾车型相匹配及是否达到所驾车型的.驾驶年限，进行形式审查。

　　七、乙方让拟雇车辆承运之前，必须与拟雇车辆驾驶员先签订书面协议，约定双方的权利和义务，确定双方之间的雇佣关系。并且乙方必须将拟雇车辆驾驶员身份证、驾驶证或资格证复印并经其签字确认真实且与原件无误后保存。

　　八、乙方按时参加甲方定期提供的安全运输事项、知识、制度、操作规程、操作技能等的教育。

　　九、乙方因下列情形之一受到行政罚款的，由乙方自行负责罚款。

　　1、乙方雇佣不符合法定条件的人员驾驶其运输车辆的。

　　2、乙方雇佣的车辆未正常对车辆维护和检测的。

　　3、酒后驾驶道路运输车辆的。

　　4、在1个记分周期内交通违法记分在12分以上，且未按照规定参加道路交通安全法律、法规学习并通过考试的。

　　5、车辆超速、超载等道路交通违规行为。

　　6、未有经营、运输合法证照、资质情况的。车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。

　　十、乙方雇佣车辆及驾驶人员有下列情形之一的，甲方有权通知乙方让其强行解雇车辆。

　　1、运输车辆不是散体物料运输正规车辆，雇请非法营运“黑车”。

　　2、不服甲方管理人员的管理，在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可就随意拆除的。

　　3、施工过程中，不严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从甲方管理人员指挥的。

　　4、运输车辆已达到报废年限的。

　　5、车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。

　　6、不按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务的。

　　十一、乙方履行合同过程中负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)，若乙方需要甲方协助时，甲方可以视情况提供协助。

　　十二、乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，运输车辆如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方自行负责。

　　十三、运输过程中，乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。

　　十四、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担违规处罚费用及相应责任。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　十五、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并确保车辆性能符合安全技术标准、防止带病上路运行，已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　十六、乙方应当将本协议中主要的有关运输车辆负有安全营运义务及应负责任，在乙方与所雇佣车辆的协议中明确约定。

　　十七、争议的解决

　　本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　十八、其他约定

　　其他约定如下：___________________

　　二十、责任期：自双方盖章、签字(捺印)生效日起至乙方所承担的工程建设施工运输结束日止。

　　二十一、本协议壹式两份，甲乙双方各执壹份。

　　二十二、本协议经双方盖章、签字(捺印)后生效。

　　甲方(签字盖章)： 乙方 (签字盖章)：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇10

　　发包方(以下简称甲方)：

　　代表人：

　　地址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　代表人:

　　身份证号:

　　地址：

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地点：

　　2.工程范围：

　　3.承包方式：

　　3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。

　　3.2施工用水电费由乙方承担。

　　3.3本合同执行清单价结算，按甲方要求 天完成主体，总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。

　　3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;

　　3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;

　　4.工期

　　总工期： 日历天。

　　开工日期：　 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二条 双方代表

　　1.甲方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　2.本工程实行甲方代表负责制，甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。

　　3.乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;

　　4.1甲方工作

　　4.1.1合同开工前3天，提供施工所需要场地。

　　4.1.2合同开工日期前3天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。

　　4.1.3如乙方不按合同要求进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。

　　4.2乙方工作

　　4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定，接受甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合，服从甲方对分包工程的协调。

　　4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;

　　4.2.3 在乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。

　　4.2.4遵守当地市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，并办理有关手续。

　　4.2.5遵守当地市政府和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。

　　4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。

　　4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责成品保护，工程竣工后3天内清理现场，做到工完场清。

　　4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

　　4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险，确保施工安全和第三者的安全，在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。

　　4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。

　　4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题，所需人工、材料、机械费用由乙方承担。

　　4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。

　　4.3 施工组织设计及进度计划

　　乙方在合同签订生效后3日内，将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。

　　第三条　工期顺延

　　1.以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延;

　　1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;

　　1.2甲方不能按约定期限交出施工场地，清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

　　1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

　　第四条 工程验收

　　乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收，并有义务配合甲方进行工程总验收。

　　第五条　合同价款及支付

　　1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。

　　2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整)，工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整)，工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整)，余款质保期满后一次性支付给乙方。

　　3.质保期： 年。

　　第六条 其他条款

　　1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决，若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。

　　2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。

　　3.本合同经双方盖章签字后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 日期：

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇11

　　委托方(甲方)：_________________签约日期; _________

　　承接方(乙方)：_________________签约日期; _________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行水泥板天花吊顶工程，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：_________________区__________街__________单元__________室

　　二、形式结构：_________________层式__________室__________厅__________厨__________卫

　　三、工程时间;共计工程时间______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

　　四、工程项目：_________________

　　1、总共七栋;每栋两层。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，协商确定。

　　五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必须保证装修期间的装修场地可以正常施工，和施工期间的水电供应正常，乙方负责施工。

　　六、质量标准：_________________施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。

　　七、工程造价标准：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏线12元∕米，窗帘盒60元∕米，铝扣板每平方______元。﹙注;所有平方米数以实际平方米数计算﹚乙方按图施工，如甲方有更改等，应另外支付乙方增加的工程款项。

　　八、付款方式：_________________为确保工程质量，完工后每栋总工程款暂扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。每一栋工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工要求，三天内付清乙方所有工程款项。﹙收款;乙方只提供收款收据，不提供正式发票﹚

　　九、其它;经甲乙双方协定施工前后，以及施工中途，甲方天花吊顶等各项工程如有消防管，空调管等须安装改变，乙方概不负责。

　　十、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

2023陕西省建设施工合同示范文本 篇12

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：建筑面积约 960 平方米

　　资金来源：自筹、集资建户

　　二、工程承包范围

　　承包范围：设计图纸范围内(地皮面积270㎡)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。

　　三、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数： 天。

　　四、质量标准要求

　　工程质量标准：合格，并保证房顶不渗水。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：约 壹佰肆拾贰万零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方，即不再支付任何补助费用。

　　六、合同付款方式：乙方第贰层封顶后(含基础)，甲方按造价70%支付前两层工程款，以后每现浇一层按造价80%付款。

　　七、承包人向发包人承诺：按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、

2023陕西省建设施工合同示范文本相关文章：