建设工程造价咨询商务合同书

建设工程造价咨询商务合同书（通用17篇）

建设工程造价咨询商务合同书 篇1

　　(以下简称委托人)与 (以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称： 。

　　2、服务类别： 。

　　二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2、建设工程造价咨询合同专用条件;

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自 年 月 日开始实施，至 年 月 日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：(盖章) 咨询人：(盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　住所： 住所：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　年 月 日 年 月 日

　　第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条 下列名词和用语.除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　咨询人的义务

　　第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

　　2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;

　　3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

　　第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　咨询人的权利

　　第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　委托人的权利

　　第十二条 委托人有下列权利：

　　1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　咨询人的责任

　　第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

　　第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　合同生效、变更与终止

　　第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　咨询业务的酬金

　　第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合

　　同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其 他

　　第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

　　第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

　　第四条 建设工程造价咨询业务范围：

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

　　(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

　　(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

　　(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

　　(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

　　(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

　　第九条 委托人应在 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十四条 咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

　　赔偿金=直接经济损失 酬金比率(扣除税金)

　　第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：

　　第二十七条 双方同意用 支付酬金，按汇率计付。

　　第三十二条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　____年____月____日

建设工程造价咨询商务合同书 篇2

　　第十二条委托人有下列权利：

　　1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　咨询人的责任

　　第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

　　第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　合同生效，变更与终止

　　第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　咨询业务的酬金

　　第二十四条正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其他

　　第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

　　第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

　　第四条建设工程造价咨询业务范围：

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

　　（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

　　（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

　　（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

　　（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

　　（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

　　第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十四条咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

　　赔偿金=直接经济损失酬金比率（扣除税金）

　　第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：

　　第二十七条双方同意用支付酬金，按汇率计付。

　　第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　（一）提交仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　附加协议条款：

　　_______________________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________

建设工程造价咨询商务合同书 篇3

　　委托人(甲方)：

　　咨询人(乙方)：

　　委托人(甲方)：

　　代理人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

　　一.项目概况

　　1.项目名称：

　　2.项目规模：工程送审造价为人民币 元

　　二.合同内容

　　1.项目结算审查

　　三.合同工期:

　　本合同期限为从 年 月 日起至 年 月 日止。

　　四.合同价款及费率

　　本合同收费标准依据区物价局桂价费 [20__]88号《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知》，项目按送审造价的 及审查核增/减额的 之和计费，打八折。单个项目计费金额不足 元，按 元收取。

　　五.服务费的结算与支付方式

　　1.本合同的结算审核服务费为乙方结算审查工作完成并提交成果(一式肆份)后三个工作日内一次性支付。

　　2.支付方式：

　　账户名称：

　　开户银行：

　　账号：

　　六.双方约定

　　(一).甲方有权利或义务完成以下事项。

　　1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

　　2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3.应负责与本业务有关的施工单位、监理单位、设计单位等相关人员的协调，为乙方工作提供外部条件。

　　4.甲方应在约定时间内，向乙方支付结算代理相关费用。

　　(二).乙方有以下权利或义务

　　1.根据甲方提供的资料审查以下内容

　　A.建设工程发承包合同及其补充合同的合法性和有效性;

　　B.施工发承包合同范围以外调整的工程价款;

　　C.分部分项工程的工程量及单价;

　　D.发包人单独分包工程项目的界面划分和总包人的配合费用;

　　E.工程变更、签证、索赔及违约费用;

　　F.取费、税金、政策性调整以及材料价差计算;

　　G.实际施工工期与合同发生差异的原因和责任，以及对工程造价的影响程度;

　　H.其他涉及工程造价的内容。

　　2.乙方保证结算审查成果的准确性

　　3.乙方必须做好保密工作，结算审查结果除甲方签字代表外，不能告知其他任何人。如乙方泄密给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应的经济责任。

　　4.乙方有权在合同约定的时间内获得结算审查服务费用。

　　七.审查依据及审核程序

　　1.工程结算审查委托合同和完整、有效的工程结算文件。

　　2.国家有关法律、法规、规章制度和相关司法解释。

　　3.适用于本工程合同约定的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释。

　　4.施工发承包合同、招标文件、中标报价书及其组成内容、结算书及其明细内容、竣工图纸、相关图纸会审、工程签证、洽商记录等。

　　5.建设工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等。

　　6.其他影响工程造价的相关资料。

　　7.审核程序：按中价协CECA/GC3-20__《建设项目工程结算编审规程》有关规定。

　　八.违约责任

　　1.本协议签订后甲乙双方单方终止或解除合同的，终止合同方应支付对方壹万元的违约金。

　　2.如果甲方逾期支付乙方结算审查费的，每逾期一日，甲方按逾期金额的千分之三向乙方支付滞纳金，但以不超过结算审查费的全额为限。

　　3.乙方因其过错原因逾期完成结算审查工作的，每逾期一日，乙方按应收结算审查费的千分之三向甲方承担违约责任，但以不超过结算审查费的全额为限。

　　九.未尽事宜，双方协商解决，所签补充协议是本协议的组成部分。

　　十.争议的解决方式

　　协议履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向南宁市人民法院起诉。

　　十一.本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

　　甲方：阳朔县教育局 乙方：

　　法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

　　签字或盖章： 签字或盖章：

　　联系电话： 联系电话：

　　地址： 地址：

　　合同签订日期： 年 月 日 合同签订日期： 年 月 日

建设工程造价咨询商务合同书 篇4

　　第一部分　建设工程造价咨询合同

　　______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1.项目名称：

　　2.服务类别：

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自

　　年　　月　　日开始实施，至　　年　 月　日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：(盖章)　　　　　　　　　咨询人：(盖章)

　　法定代表人：(签字)　　　　　　　法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)　　　　　　　委托代理人：(签字)

　　住所：　　　　　　　　　　　　　住所：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　　帐号：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　传真：

　　电子信箱：　　　　　　　　　　　电子信箱：

　　年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

　　第二部分　建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条　建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　咨询人的义务

　　第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

　　2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

　　第六条　在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　咨询人的权利

　　第十一条　委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　委托人的权利

　　第十二条　委托人有下列权利：

　　1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　咨询人的责任

　　第十三条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条　咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

　　第十五条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　合同生效，变更与终止

　　第十九条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条　咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　咨询业务的酬金

　　第二十四条　正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其他

　　第二十八条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三部分　建设工程造价咨询合同专用条件

　　第二条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定；

　　第四条　建设工程造价咨询业务范围：

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务；

　　(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

　　(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核；

　　(c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

　　(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

　　(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第八条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

　　第九条　委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十四条　咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

　　赔偿金二直接经济损失x酬金比率(扣除税金)

　　第二十四条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金；

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：

　　第二十七条　双方同意用　　支付酬金，按　　汇率计付。

　　第三十二条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第　　种方式解决：

　　(一)提交　　仲裁委员会仲裁；

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　委托人(签章)：_________ 咨询人(签章)：_________

　　签订地点：___________ 签订地点：___________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建设工程造价咨询商务合同书 篇5

　　咨询项目名称：_______________

　　委托人：____________________

　　受托人：____________________

　　签订地点：____________________

　　签订时间：____________________

　　《建设工程造价咨询合同》使用说明

　　《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

　　《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

　　《专用条件》的填写说明：

　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

　　第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

　　在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30%预付款　元，当工作量完成70%时，预付70%的工程款　元，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

　　如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。

　　建设工程造价咨询合同

　　_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称：____________________。

　　2、项目类别：____________________。

　　3、咨询服务内容：____________________。

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2、建设工程造价咨询合同专用条件;

　　3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日终结。

　　七、本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

　　(以下无正文)

　　(本页为签字页)

　　委托人(法人公章)

　　住所地：_______________

　　法人代表：_______________

　　授权代表：_______________

　　电话：____________________

　　开户行：____________________

　　账号：____________________

　　税号：____________________

　　日期：_____年_____月_____日

　　住所地：____________________

　　咨询人(法人公章)

　　法人代表：____________________

　　授权代表：____________________

　　电话：____________________

　　开户行：____________________

　　账号：____________________

　　税号：____________________

　　日期： 年 月 日

　　建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　咨询人的义务

　　第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

　　2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;

　　3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

　　第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　咨询人的权利

　　第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　委托人的权利

　　第十二条 委托人有下列权利：

　　1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　咨询人的责任

　　第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

　　第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　合同生效，变更与终止

　　第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　咨询业务的酬金

　　第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其 他

　　第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　建设工程造价咨询合同专用条件

　　第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

　　第二条 建设工程造价咨询业务范围：

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

　　(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

　　(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

　　(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

　　(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

　　(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第三条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

　　第四条　委托人应在 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第五条　咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

　　赔偿金=直接经济损失×_______%(扣除税金)

　　第六条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：____________________________。

　　第七条　双方同意用 人民币支付酬金，按 汇率计付。

　　第八条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：

　　A.依法向 所在地人民法院起诉。

　　B.提交______________仲裁委员会仲裁;

　　附加协议条款：

建设工程造价咨询商务合同书 篇6

　　甲方(委托方)：

　　乙方(咨询人)：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称：

　　2、服务类别：

　　二、咨询服务收费标准及结算方式：

　　1、收费标准：

　　参照有关部门的收费文件及本项工作的繁简程度，双方约定：

　　按中标价： (￥ 元)计取，具体费用明细详见附表(项目汇总表)

　　2、结算方式：

　　经甲乙双方约定，乙方提交正式招标控制价预算书后10个工作日内甲方一次性付清服务费。

　　三、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　四、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

　　五、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供完整资料后开始实施，于 10 个工作日内完成初步控制价预算书，与甲方交换意见并双方进行核对，无异议后出具正式控制价预算书 三 份。

　　若甲方未能及时提供资料，乙方提交成果的时间相应顺延，并于本项目工程造价咨询业务完成时终结。

　　六、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列 两 种方式解决：

　　1、提交 仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　七、本合同一式 肆 份，甲乙双方各持 贰 份。

　　委托人：

　　(盖章)咨询人：

　　(盖章)

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　电　　　话： 电　　　话：

　　纳税识别号： 纳税识别号：

　　开户名称： 开户名称：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐　　号： 帐　　号：

　　单位地址： 单位地址：

　　合同签订时间： 年 月 日 合同签订时间： 年 月 日

建设工程造价咨询商务合同书 篇7

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程规模：

　　4.投资金额：

　　5.资金来源：

　　6.建设工期或周期：

　　7.其他：

　　二、服务范围及工作内容

　　双方约定的服务范围及工作内容：_______________________________。

　　服务范围及工作内容详见附录 A。

　　三、服务期限

　　本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实

　　施，至______年______月______日终结。

　　四、质量标准

　　工程造价咨询成果文件应符合：

　　_____________________________________________________________。

　　五、酬金或计取方式

　　1.酬金：____________

　　(大写)(￥

　　)。

　　2.计取方式：________________________________________。

　　酬金或计取方式详见附录 A。

　　六、合同文件的构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件:

　　1.中标通知书或委托书(如果有);

　　2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);

　　3.专用条件及附录;

　　4.通用条件;

　　5.其他合同文件。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

　　属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构

　　成合同文件的组成部分。

　　七、词语定义

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　八、合同订立

　　1.订立时间：_________年_________月_________日。

　　2.订立地点：________________________________。

　　九、合同生效

　　本合同自___________________________________________________生效。

　　十、合同份数

　　本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人

　　执_____份。

　　委 托 人：___________(盖章)

　　法定代表人或其授权的

　　代 理 人 ： _________ ( 签 字 )

　　组织机构代码：

　　咨 询 人：___________(盖章)

　　法定代表人或其授权的

　　代 理 人 ： _________ ( 签 字 )

　　组织机构代码：

　　纳税人识别码：

　　纳税人识别码：

　　住

　　账

　　所：

　　号：

　　住

　　账

　　所：

　　号：

　　开户银行：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　邮政编码：

　　电

　　传

　　话：

　　真：

　　电

　　传

　　话：

　　真：

　　电子信箱：

　　电子信箱：

　　第二部分 通用条件

　　1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

　　1.1 词语定义

　　组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

　　1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

　　1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

　　1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法

　　的继承人或受让人。

　　1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法

　　的继承人。

　　1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人

　　的工作。

　　1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

　　1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成

　　员为本合同的项目咨询人员。

　　1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内

　　负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

　　1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围

　　内行使委托人权利的人。

　　1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付

　　咨询人的金额。

　　1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，

　　委托人应给付咨询人的酬金。

　　1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人

　　的酬金。

　　1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传

　　真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合

　　同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海

　　啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

　　1.2 语言

　　本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言

　　文字时，应以中文为准。

　　1.3 合同文件的优先顺序

　　组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约

　　定外，本合同文件的解释顺序如下：

　　1.协议书

　　2.中标通知书或委托书(如果有);

　　3.专用条件及附录;

　　4.通用条件;

　　5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);

　　6.其他合同文件。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

　　属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成

　　部分。

　　1.4 适用法律

　　本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的

　　地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

　　合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、

　　技术标准等规范性文件。

　　2.委托人的义务

　　2.1 提供资料

　　委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提

　　供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询

　　人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实

　　性、准确性、合法性与完整性负责。

　　2.2 提供工作条件

　　委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

　　2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定

　　外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

　　2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，

　　为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

　　2.3 合理工作时限

　　委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

　　2.4 委托人代表

　　委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7

　　日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代

　　表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

　　2.5 答复

　　委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出

　　答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托

　　人承担。

　　2.6 支付

　　委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

　　3.咨询人的义务

　　3.1 项目咨询团队及人员

　　3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人

　　员的数量应符合专用条件的约定。

　　3.1.2 项目负责人

　　咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询

　　团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一

　　致。

　　3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作

　　正常进行。

　　咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人

　　更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更

　　换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前

　　3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

　　3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当

　　更换：

　　(1)存在严重过失行为的;

　　(2)存在违法行为不能履行职责的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能胜任岗位职责的;

　　(5)严重违反职业道德的;

　　(6)专用条件约定的其他情形。

　　3.2 咨询人的工作要求

　　3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造

　　价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务

　　的团队人员名单及执业(从业)资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的

　　服务范围和工作内容实施咨询业务。

　　3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、

　　组成向委托人提交咨询成果文件。

　　咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家

　　或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质

　　量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并

　　相应增加服务酬金。

　　3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工

　　程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业(从

　　业)资格印章。

　　3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建

　　议或者异议给予书面答复。

　　3.2.5

建设工程造价咨询商务合同书相关文章：