建设工程综合楼施工合同

建设工程综合楼施工合同（精选14篇）

建设工程综合楼施工合同 篇1

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分 合同协议书

　　发包人(全称)： 

　　承包人(全称)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 荔浦县修仁镇三诰小学综合楼 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：  。

　　2.工程地点： 。

　　3.工程立项批准文号：  。

　　4.资金来源：  。

　　5.工程内容：建筑、安装工程(招标工程量清单范围内工程) 。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6.工程承包范围： 。

　　7.建设规模： 平方米

　　二、合同工期

　　计划开工日期： 年 月 日。

　　计划竣工日期： 年 月 日。

　　工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合合格标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：

　　人民币(大写)

　　(￥ 元);

　　其中：

　　(1)投标报价：

　　人民币(大写)

　　(￥ 元);

　　(2)安全防护、文明施工措施费：

　　人民币(大写)

　　(￥ 元);

　　(3)规费：

　　人民币(大写)

　　(￥ 元)(其中建安劳保费￥ 元)：

　　(4)税金：人民币(大写)

　　(￥ 元);

　　2.合同价格形式： 。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理： 。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标通知书(如果有);

　　(2)投标函及其附录(如果有);

　　(3)专用合同条款及其附件;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)已标价工程量清单或预算书;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于 年 月 日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在 签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自 双方签字盖章后 生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 一 份，承包人执 一 份。

　　发包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

　　(签字) (签字)

　　组织机构代码：  组织机构代码：

　　地 址：  地 址：

　　邮政编码：   邮政编码：

　　法定代表人：  法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　开户银行： 开户银行：

　　账 号：  账 号：

　　第二部分 通用合同条款

　　按GF-20__-0201通用条款执行(略)

　　第三部分 专用合同条款

　　1. 一般约定

　　1.1 词语定义

　　1.1.1合同

　　1.1.1.10其他合同文件包括：经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

　　1.1.2 合同当事人及其他相关方

　　1.1.2.4监理人：

　　名 称：荔浦县建兴土木工程监理有限公司 ;

　　资质类别和等级：丙级;联系电话：7222191;

　　1.1.2.5 设计人：

　　名 称： ;

　　资质类别和等级： ;

　　联系电话： ;

　　1.1.3 工程和设备

　　1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 永久占地和临时占地。

　　1.1.3.9 永久占地包括： /。

　　1.1.3.10 临时占地包括： 办公室、材料仓库、厨房、民工宿舍等施工所需临时设施。

　　1.3法律

　　适用于合同的其他规范性文件：1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等，中华人民共和国及广西壮族自治区颁布的与本合同有关的现行法律、行政法规;2、桂林市政府部门有关规定 。

　　1.4 标准和规范

　　1.4.1适用于工程的标准规范包括：/。

　　1.5 合同文件的优先顺序

　　合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书;⑵中标通知书;⑶投标函及投标函附录;⑷专用合同条款及附件;⑸通用合同条款;⑹技术标准和要求;⑺图纸;⑻已标价工程量清单或预算书;⑼其他合同文件。

　　1.6 图纸和承包人文件

　　1.6.1 图纸的提供

　　发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天;

　　发包人向承包人提供图纸的数量：2套;

　　发包人向承包人提供图纸的内容：工程施工所需全套施工图纸。

　　1.7 联络

　　1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

　　1.10 交通运输

　　1.10.3 场内交通

　　关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

　　关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。

　　1.13工程量清单错误的修正

　　出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。

　　允许调整合同价格的工程量偏差范围：⑴工程量清单缺项、漏项的;⑵工程量偏差的;⑶未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

　　2. 发包人

　　2.2 发包人代表

　　发包人代表：

　　姓 名：   ;

　　联系电话：    ;

　　发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

　　2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

　　2.4.1 提供施工现场

　　关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天 。

　　2.4.2 提供施工条件

　　关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内;

　　(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件;

　　(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用;

　　3. 承包人

　　3.1 承包人的一般义务

　　(9)承包人提交的竣工资料的内容： 施工资料、竣工图 。

　　承包人需要提交的竣工资料套数： 壹套 。

　　承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

　　承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后28天内 。

　　(10)承包人应履行的其他义务：/ 。

　　3.2 项目经理

　　3.2.1 项目经理：

　　姓 名：吕高强

　　建造师执业资格等级：二级

　　建造师注册证书号：桂

　　安全生产考核合格证书号：桂建安B(20__)0006293

　　联系电话：7215316

　　承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人在项目的授权代表，全面履行工程项目的管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合同目标范围向业主直接负责 。

　　3.3 承包人人员

　　3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工后7天内 。

　　3.6 工程照管与成品、半成品保护

　　承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

　　(1)自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格之日止。

　　(2)在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　4. 监理人

　　4.1监理人的一般规定

　　关于监理人的监理内容： 对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收、并签发相关批示 。

　　关于监理人的监理权限： 1、在发出有关能引起工程费用实际增加(减少)或延长工期的指令前，应得到发包人的书面批准;2、监理工程师在向承包人发出有关技术规范的重大变更或有关变更合同条款的任何指令前均应获得发包人书面批准;3、工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签证之前应得到发包人的书面批准;4、监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任和义务 。

　　关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，所发生的费用由发包人承担 。

　　4.2 监理人员

　　总监理工程师：

　　姓 名：  ;

　　职 务：  ;

　　监理工程师执业资格证书号： ;

　　联系电话：  ;

　　关于监理人的其他约定：  。

　　5. 工程质量

　　5.1 质量要求

　　5.1.1质量标准和要求： 合格(必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求) 。

　　5.3 隐蔽工程检查

　　5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时前 。

　　监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

　　关于延期最长不得超过： 48 小时。

　　6. 安全文明施工与环境保护

　　6.1.5 文明施工

　　合同当事人对文明施工的要求： 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场整洁，物料堆放整齐，在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐 。

　　6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明施工费由发包人承担，与进度款同期支付，发包人不得以任何形式扣减该部分费用 。

　　7. 工期和进度

　　7.1 施工组织设计

　　7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

　　(1)施工方案;

　　(2)施工现场平面布置图;

　　(3)施工进度计划和保证措施;

　　(4)劳动力及材料供应计划;

　　(5)施工机械设备的选用;

　　(6)质量保证体系及措施;

　　(7)安全生产、文明施工措施;

　　(8)环境保护、成本控制措施;

　　7.1.2 施工组织设计的提交和修改

　　承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内 。

　　发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。

　　7.2 施工进度计划

　　7.2.2 施工进度计划的修订

　　发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。

　　7.3 开工

　　7.3.2开工通知

　　发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

　　7.4 测量放线

　　7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天 。

　　7.5 工期延误

　　7.5.1 因发包人原因导致工期延误

　　在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

　　(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

　　(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

　　(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

　　(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

　　(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

　　(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

　　7.5.2 因承包人原因导致工期延误

　　因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

　　因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，由此产生的人工、材料价格上涨由承包人自行承担 。

　　8. 材料与设备

　　8.2承包人采购材料与工程设备

　　承包人负责采购材料的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料质量负责。

　　8.3材料与工程设备的接收与拒收

　　8.3.2 承包人采购的材料，应保证产品质量合格，承包人采购的材料不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料运出施工现场，并重新采购符合要求的材料，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

　　8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

　　8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

　　8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料。

　　8.8 施工设备和临时设施

　　8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

　　关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用 。

　　9. 试验与检验

　　9.3材料的试验和检验

　　9.3.1承包人应按规定进行材料的试验和检验，并为监理人对上述材料的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。

　　10. 变更

　　10.1变更的范围

　　关于变更的范围的约定：

　　(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;

　　(2)设计变更;

　　(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;

　　(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;

　　10.4 变更估价

　　10.4.1 变更估价原则

　　关于变更估价的约定：(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定;

　　(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，可参照类似项目的单价认定;

　　(3)已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，套相应的定额计算，无定额可套的，双方协商定价。

　　11. 价格调整

　　11.1 市场价格波动引起的调整

　　市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

　　因市场价格波动调整合同价格，按以下方式对合同价格进行调整：

　　若本合同施工期间钢材、水泥、砖、砂、碎石由于市场价格上涨(或下跌)比20__年第4期《桂林市建设工程造价信息》的公布价格相差±5%以上时，可以进行调整，调整方法：钢材、水泥、砖、砂、碎石高(低)出5%部分×竣工图实际消耗量，该部分费用列入税前独立费。

　　其他价格调整方式： 有关法律、法规、规定引起的价格调整 。

　　12. 合同价格、计量与支付

　　12.1 合同价格形式：固定总价合同。

　　12.4 工程进度款支付

　　工程进度款支付方法： 基础完成付合同价的15%(30万元)，每完成一层主体付合同价的15%(￥30万元)，装饰工程完成付合同价的10%(￥20万元)，余下工程款在工程竣工验收合格，结算造价经荔浦县审计局审定后一个月内全部付清(扣出质量保证金)。

　　13. 验收和工程试车

　　13.1 分部分项工程验收

　　13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

　　关于延期最长不得超过： 48 小时。

　　13.2 竣工验收

　　13.2.2竣工验收程序

　　关于竣工验收程序的约定：(1)承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

　　(2)监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

　　(3)竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

　　(4)竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

　　(5)工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书;发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

　　14. 竣工结算

　　14.1 竣工结算申请

　　承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料(主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图)，经发包人和监理人初审后交荔浦县审计局终审，工程最终结算造价以荔浦县审计局审定为准。

　　14.2 竣工结算审核

　　发包人完成竣工付款的期限： 收到承包人提交的竣工结算申请单后28天支付 。

　　14.4 最终结清

　　14.4.1 最终结清申请单

　　承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后7天内 。

　　14.4.2 最终结清支付

　　(1)发包人完成最终结算支付的期限： 收到承包人提交的最终结算申请单后7天内完成支付 。

　　15. 缺陷责任期与保修

　　15.2缺陷责任期

　　缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算 壹年 。

　　15.3.2 质量保证金的扣留

　　工程质量保证金为结算总造价的3%，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

　　16. 违约

　　16.1 发包人违约

　　16.1.1发包人违约的情形 按通用条款16.1.1 。

　　16.1.2 发包人违约的责任

　　发包人违约责任的承担方式和计算方法：

　　(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润 。

　　(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润 。

　　16.2 承包人违约

　　16.2.1 承包人违约的情形： 按通用条款16.2.1。

　　16.2.2承包人违约的责任

　　承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。

　　17. 不可抗力

　　17.1 不可抗力的确认：按通用条款

　　除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

　　18. 保险

　　18.1 工程保险

　　关于工程保险的特别约定： 承包人为施工现场全部人员办理意外伤害保险并支付保险费 。

　　20. 争议解决

　　20.4仲裁或诉讼

　　因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：

　　(1)向 荔浦县 仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向 荔浦县 人民法院起诉。

　　发包人(公章)：   承包人(公章)： 

　　地 址：  地 址：荔浦县荔桂路223号

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　电 话： 电 话：7215316

　　传 真： 传 真：7215316

　　工程质量保修书

　　发包人(全称)： 荔浦县教育局

　　承包人(全称)： 广西富茂建设工程有限责任公司

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 荔浦县修仁镇三诰小学综合楼工程 (工程全称)签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人施工范围内所有工程项目 。

　　二、质量保修期

　　根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 五 年;

　　3.装修工程为 两 年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 两 年;

　　5.供热与供冷系统为 两 个采暖期、供冷期;

　　6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 两 年;

　　三、缺陷责任期

　　缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

　　四、质量保修责任

　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

　　4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　1、保修费为工程竣工结算造价的3%，保修金由发包方在应付款中扣除，从工程竣工验收合格交付发包人之日起计算，满壹年无质量缺陷或承包人已将出现的工程质量问题予以修复后，发包人将余下保修金一次性(无息)退回承包方;

　　2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

　　工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：   承包人(公章)： 

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　日 期：年 月 日 日 期：年 月 日

建设工程综合楼施工合同 篇2

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　为加强施工现场环境治理管理，认真执行、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局的有关环境保护法律、法规和管理要求。依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对施工现场各自施工区域的环境保护进行监督管理，严格遵守本协议书的权利、责任和义务。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好关系，保障施工现场环境保护工作顺利进行。

　　甲方的权利、责任和义务：

　　贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。加强对施工单位的要求，负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护工作进行检查和指导。

　　施工现场周边必须进行围挡，现场大门和围挡要牢固、整齐、美观、规范。现场清洁、整齐，主要道路硬化，有排水措施。

　　建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理，现场出入口要设置洗车设备，确保车轮不带泥砂上路。

　　遇有四级以上大风天气时做好遮盖工作，采取有效扬尘防治措施。

　　施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效扬尘措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设施，及时洒水降尘。

　　砼泵、车辆清洗处应设沉淀池，存储和使用油料要有防治污染土壤、水体措施，食堂污染应有隔油池，定期掏油。人为活动噪声应有控制措施。

　　由于没有贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，未落实责任制和规章制度。对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。被上级部门曝光，批评及罚款。或对施工现场造成不良影响，由甲方负责。

　　乙方的权利、责任和义务：

　　贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。服从管理，对施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作负全面责任。

　　进入现场施工必须按照总包对环境保护管理的要求施工，施工区和生活区域有明确的划分,及时清运施工、生活垃圾,或放入指定的容器内,或放入指定的容器内。不能将施工垃圾凌空抛撒。各工种在每天收工前必须做到活完料净脚下清”的原则。生活区和宿舍内不得乱扔任何垃圾(剩菜、剩饭和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器内,保持清洁。

　　施工现场要防止扬尘,运料汽车出现场大门必须有人负责保洁工作,配备相应的洒水设备。保持地面潮湿、清洁,以防扬尘污染空气。

　　四级以上风应及时、快速清扫道路,加大对路面洒水、清扫的频次,减少扬尘污染。施工现场土方、砂、堆必须覆盖。

　　水泥等集中存放在库房或严密遮盖。

　　施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施,人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。必须严格控制作业时间，一般不超过22时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。

　　所有施工人员进入施工现场必须带好安全帽,杜绝现场乱扔生活垃圾的发生。

　　由于没有贯彻落实国家、市建委、市环保局及公司有关施工现场环境保护管理规定,落实责任制和规章制度。对所属施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作全面负起责任。

　　补充条款：

　　补充条款如下：

　　加强所负责施工区域的环境保护管理，做到6个100%。

　　现场道路每天定人进行清扫、洒水;

　　所负责的施工区域内垃圾分类存放,垃圾定期清理

　　按《扬尘取费[ ] 号文件》规定增加费率建筑1.83%，装饰0.61%，安装1.22%执行，进入工程决算。

　　资金投入使用情况：

　　施工道路及主要出入口： 元

　　工地施工道路及加工区域： 元

　　固定式冲洗设备： 元

　　密目网： 元

　　标示标牌： 元

　　喷淋、喷雾系统： 元

　　其他用具：水管、扫帚、铁锹： 元

　　视频监控装置： 元

　　建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)：

　　负责人签字： 负责人签字：

　　年 月 日 年 月 日

建设工程综合楼施工合同 篇3

　　甲方(供方)____市设备有限公司　　乙方(需方)：哈尔滨(法人代表)　　甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：　　

　　一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：　　注：

　　1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算　　

　　2、以上价格不含税，　　

　　3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、　　

　　二、质量检验：　　

　　1.质量标准：按国家有关规定标准验收　　

　　2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。　　

　　3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。　　

　　三、付款方式：　　本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。　　

　　四、交货方式、交货时间、交货地点：　　

　　1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地　　

　　2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达上海　　

　　3.交货地点：上海　　

　　五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)　　

　　六、对产品提出异议的时间和办法：　　乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!　　

　　七、违约责任　　

　　1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;　　

　　2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;　　

　　3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;　　

　　九、其他条件　　

　　1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。　　

　　2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。　　

　　3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。　　

　　4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。　　甲方(签名)：乙方(签名)：　　地址地址：____日期日期

建设工程综合楼施工合同 篇4

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称： 

　　工程地点：

　　工程内容：路基槽下处理80cm 30cm灰土 16cm水稳 7cm油面及

　　水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

　　资金来源：财政资金

　　二、 工程承包范围

　　承包方式：承包人包工包料

　　承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

　　三、 合同工期

　　工程合同工期总日历天数：159天

　　从20xx年4月10日开始施工，至20xx年9月15日竣工完成。

　　四、 质量标准

　　1. 工程质量标准：合格

　　2. 工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量

　　3. 工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。

　　五、 合同价款及付款方式

　　合同总价(大写)：

　　1. 北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、

　　2. 孔西路至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角

　　三标段马营路外购土款：15元/m3×45117 m3=676755元)

　　付款方式：1.路基工程完工后，经验收合格，付合同总价的30%;油面

　　2.工程款必须打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。

　　六、 机械设备及其他要求

　　1.摊铺设备：摊铺机采用ABG，双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。

　　2.水稳碎石必须采用厂拌。

　　3.灰土拌合必须使用灰土拌和机。

　　4.标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。

　　5.工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的

　　6.单项签证变更造价超过万元(不含5万元，以财政最后审核为准)可以调整，否则不予调整。

　　7.承包人应建立健全安全生产和文明施工制度，发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。

　　8.发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度，监理人员做出的指令，承包人应予执行。

　　七、 发包人完成下列工作：

　　1.20xx年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件。

　　2.20xx年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的接驳。

　　3.20xx年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

　　八、承包人完成工作：

　　20xx年4月15日前完成施工现场办公和生活的房屋设施的建设。

　　九、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承

　　十、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

　　十一、违约责任

　　1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推迟一天扣合同总价额的千分之一。

　　2. 因承包人原因造成工程质量达不到约定标准，由承诺人无条件修复，如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

　　十二、其他

　　1. 本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2. 本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。

　　3. 本合同订立时间：20xx年4月8日

　　4. 发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。

　　5. 本合同订立地点:南大港管理区

　　6. 本合同一式四份，发、承包人各执一份，送财政局、建设局各备案一份。

　　发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章) 地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：

　　传 真：开户银行：账 号：邮政编码：电子邮箱：

　　传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 电子邮箱：

建设工程综合楼施工合同 篇5

　　委托人：________________

　　甲方代表：________________

　　经双方协商一致，签订本协议。

　　一、工程概况

　　委托人委托甲方代表监理的(以下简称“本工程”)，概况如下：________________

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　工程时间：________________暂定为20__年3月25日至20__年8月25日(共153天)

　　二、协议实施细则

　　1、委托人的权利

　　(1)委托人有对工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　(2)甲方代表因私自请假或他人替换须事先征得委托人的同意。

　　(3)委托人有权要求甲方代表提交监理工作日志及监理业务范围内的专项报告。

　　(4)当委托人发现甲方代表不按协议履行职责，或对工程造成损失，委托人有权终止协议并要求甲方代表承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　2、委托人的义务

　　(1)委托人应当在双方约定时间内免费向甲方代表提供与工程有

　　关的工作资料。

　　(2)委托人应当在约定的时间就甲方代表书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　(3)委托人应免费向甲方代表提供必要的办公用房和其他办公设施。

　　3、甲方代表的权利

　　(1)工程建设的相关事项(包括规划设计、项目实施、使用功能、项目变更等)向委托人的建议权。

　　(2)事先征得委托人同意对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议，发现工程设计不符合国家颁布的工程质量或设计约定的质量标准时，有权书面报告委托人并要求设计人更正。

　　(3)审批工程实施的组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全和降低成本的原则，向施工单位提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　(4)对于不符合设计要求和协议约定及国家质量标准的构配件、设备，有权通知施工单位停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序，分项工程和不安全施工作业，有权通知停工整改、返工。

　　(5)工程实施进度的检查、监督权，以及工程实际完成日期提前或超过工程实施协议规定的完成期限的签认权。

　　4、甲方代表的义务

　　(1)保证签订协议时起至履行完毕本协议项下全部义务时止，

　　始终具备符合国家法律法规、部门规章规定的执行本协议所必需的资质。

　　(2)严格执行国家法律法规，按章办事，自觉维护委托人的利益。

　　(3)每天按时到委托人处打考勤，接受委托人的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实守信。

　　(4)使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应按协议约定的时间和方式移交给委托人。

　　(5)在协议期内或协议终止后，未经委托人同意，不得泄露与本工程、本协议业务相关的保密资料。

　　5、甲方代表在责任期内，应当履行约定的义务，假如因甲方代表过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿;触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

　　6、甲方代表不得接受监理工程项目施工方的任何报酬或者经济利益，果断杜绝商业贿赂行为。

　　7、在委托协议签订后，实际情况发生变化，使得甲方代表不能全部或部分执行监理业务时，甲方代表应当书面通知委托人。因不可抗力导致委托监理协议不能全部或部分履行，甲方代表不承担责任。

　　8、甲方代表向委托人办理完验收或工程移交手续，施工单位和委托人已签订工程保修责任书，甲方代表收到监理报酬尾款，本协议即终止。

　　9、当事人一方要求变更或解除协议时，应事先通知对方，因解

　　除协议使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿，变更或解除协议的通知必须采取书面形式，协议未达成之前，原协议仍然有效。

　　三、工作薪酬

　　1、委托人以实际工作时间支付甲方代表100元/天，该工程竣工，验收合格后，委托人应全额支付工资。委托人不可随意克扣或者无故拖欠甲方代表工资。

　　2、甲方代表在本合同履行期间病休或事假，甲方按请假天数扣除工资，且委托人不承担任何医疗费用及其它经济费用。

　　3、甲方代表应加强自身安全防范意识，否则发生伤、亡等事故由甲方代表自行承担一切经济和法律责任。

　　4、甲方代表患有职业病或其它疾病，而不能胜任本工作岗位的，应自行解除劳务合同，甲方代表不可隐瞒，否则因甲方代表带病作业而发生伤亡事故，所引发的一切经济及法律责任，由其自负，委托人不负任何医疗、保险、工伤及其它一切经济补偿。

　　四、甲方代表向委托人承诺，按照本协议的规定，承担监理工作。

　　五、本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式肆份，委托方叁份，甲方代表壹份，具有同等法律效力。

　　委托人：________________(盖章)甲方代表：________________(签章)法人代表：________________(签字)身份证号：________________

建设工程综合楼施工合同 篇6

　　合同编号：___________

　　委托人：___________

　　监理人：___________

　　第一部分 协议书

　　委托人(全称)：___________

　　监理人(全称)：___________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1. 项目名称：___________;

　　2. 工程地点：___________;

　　3. 工程规模：___________;

　　4. 工程概算投资额(或建筑安装工程费)：___________。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件

　　1. 协议书;

　　2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

　　3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

　　4. 专用条件;___________

　　5. 通用条件;___________

　　6. 附录，即：

　　附录A 相关服务的范围和内容

　　附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名：___________，身份证号码：___________，注册号：___________，广西建筑市场诚信卡卡号：___________。

　　五、签约酬金

　　监理酬金以建筑安装工程费最终工程结算价为计费基数，结合中标人的投标报价方式进行计算。本项目建筑安装工程费为___________万元，监理服务投标中标费率为 ，签约酬金为(大写)：___________

　　(￥:___________元)。

　　六、期限

　　1. 施工阶段监理服务期限：

　　自___________年___________月___________日始，至___________年___________月___________日止。(施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止，原则上招标人应设定为与所监理项目的施工工期一致，特殊情况下施工阶段监理服务期均不能大于施工工期的110%。如施工工期超过110%，施工阶段监理服务期相应延长但要追加延期费用。)

　　2. 相关服务期限：

　　(1)勘察阶段服务期限___________。

　　(2)设计阶段服务期限___________。

　　(3)保修阶段服务期限自___________年___________月___________日始，至___________年___________月___________日止。

　　(4)其他相关服务期限___________。

　　七、双方承诺

　　1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1. 订立时间：___________年___________月___________日。

　　2. 订立地点：___________。

　　3. 本合同一式___________份，具有同等法律效力，双方各执___________份。

　　委托人：___________(盖章) 监理人：___________(盖章)

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　法定代表人___________法定代表人___________

　　或其授权代理人：___________(签字)或其授权代理人：___________(签字)

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　账号：___________账号：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　电子邮箱：___________电子邮箱：___________

　　第二部分 通用条件

　　词语涵义及适用语言

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

　　一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

　　二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

　　三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

　　四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

　　七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

　　八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

　　九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

　　十、“天”指日历天。

　　十一、“现场”指监理项目实施的场所。

　　第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　监理依据

　　第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

　　通知和联系

　　第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

　　第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

　　第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

　　委托人的权利

　　第七条 委托人享有如下权利：

　　一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;

　　二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;

　　三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;

　　四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告;

　　五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

　　监理人的权利

　　第八条 委托人赋予监理人如下权利：

　　一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准;

　　二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;

　　三、核查并签发施工图纸;

　　四、签发合同项目开工令、暂停施工指令，但应事先征得委托人同意;签发复工指令;

　　五、审核和签发工程计量、付款凭证;

　　六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员;

　　七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备;

　　八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同;

　　九、专用合同条款约定的其他权利。

　　委托人的义务

　　第九条 工程建设外部环境的协调工作。

　　第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

　　第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

　　第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

　　第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

　　第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

　　第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定;未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

　　第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

　　第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

　　第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

　　监理人的义务

　　第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

　　第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

　　第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

　　第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

　　第二十四条 监督、检查工程施工进度。

　　第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

　　第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

　　第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

　　第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

　　第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

　　第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

　　第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

　　监理服务酬金

　　第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

　　第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

　　一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误;

　　二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务;

　　三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

　　第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

　　第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

　　合同变更与终止

　　第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

　　第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方;若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

　　第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

　　违约责任

　　第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

　　第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　争议的解决

　　第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决;也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解;协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁;或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

　　第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

　　其他

　　第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

　　第三部分 专用条件

　　1、定义与解释

　　1.2、解释

　　1.2.1、本合同文件除使用中文外，还可用必要时专用术语应附有中文注释。

　　1.2.2、约定本合同文件的解释顺序为：

　　(1)协议书;

　　(2)中标通知书;

　　(3)专用条款及附录A、附录B;

　　(4)通用条款;

　　(5)投标文件。

　　2、监理人义务

　　2.1、监理的范围和内容

　　2.1.1、监理范围包括： 施工阶段及保修阶段的监理(含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调)

　　2.1.2、监理工作内容还包括：

　　1、协助委托人填写开工报告。

　　2、确认承包人选择的分包人

建设工程综合楼施工合同相关文章：